监理工程师之交通工程目标控制精选试题及答案二

监理工程师之交通工程目标控制精选试题及答案二

单选题（共100题）1、关于开工预付款的描述错误的是（）。A.开工预付款的预付比例在合同工程的专用条款数据表中约定，一般为5%～35%B.开工预付款的预付比例在合同工程的专用条款数据表中约定，通常约定为有效合同价的10%C.有的工程项目的招标文件或合同专用条件约定，开工预付款在施工准备阶段分两次支付D.承包人都应向监理机构提交开工预付款的支付申请，监理机构应在召开第一次工地会议之前编制完成支付证书报送发包人支付【答案】A2、按导致事故和职业危害的直接原因进行分类，化学性危险和有害因素属于（）。A.人的因素B.物的因素C.环境因素D.管理因素【答案】B3、由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加或工期延误的，由（）承担赔偿责任。A.发包人B.监理人C.承包人D.发包人和承包人共同【答案】A4、下列不属于钢桥常见的质量问题和病害的是（）。A.高强度钢的焊接裂纹B.拉管与套管和梁体之间出现超出范围的夹角C.钢梁涂漆流坠、漆膜剥离不符合要求D.钢桥构件的腐蚀和锈蚀【答案】B5、下列关于工程费用监理的措施的说法正确的是（）。A.工程费用监理的措施包括组织措施、经济措施、技术措施B.经济措施与技术措施相结合是控制工程费用的有效手段C.及时进行工程计量不属于经济措施D.对主要施工技术方案进行技术经济比较属于组织措施【答案】B6、工程量计算的副本应提交给（）并由（）保存。A.监理人，发包人B.发包人，监理人C.监理人，监理人D.发包人，监理人【答案】C7、某工程合同价为2000万元，合同价的50％为可调部分。可调部分，人工费占35％，材料费55％，其余占10％。结算时，人工费价格指数增长20％，材料费价格指数增长20％，其余未发生变化。按照调值公式法计算，该工程的结算工程价款为（）万元。A.2110B.2100C.2180D.2200【答案】C8、孔深大于（）或空气质量不符合要求时，孔内作业必须采取机械强制通风措施。A.5mB.10mC.15mD.20m【答案】B9、土石路堤是指用石料含量占总质量（）的土石混合材料填筑的路堤。A.20%~80%B.30%~70%C.40%~60%D.50%【答案】B10、关于净现值的说法错误的是（）。A.对于单个的独立方案而言，当NPV≥0时，则认为方案是可取的B.对于多个方案，则不仅要求方案NPV≥0，且选择一个方案时，应选NPV值中最大的C.在费用（成本）相同时，可使用净现值进行比较D.折现率越大，其净现值越小【答案】C11、围岩的工程性质中，对围岩稳定性影响最大的是（）。A.物理性质B.水理性质C.力学性质D.化学性质【答案】C12、下列有关土石路堤施工过程质量控制的表述中，不正确的是（）。A.施工过程中，每填筑3m高宜检测路线中线和宽度B.软质石料的土石路堤填筑质量标准应符合规范规定C.施工过程中，每一压实层均应进行压实度检测，压实度可用灌砂法检测D.中硬及硬质岩石的土石路堤填筑施工过程中每一压实层，应采用试验路段确定的工艺流程、工艺参数【答案】C13、隧道围岩为极硬岩，岩体完整，巨块状或巨厚层状结构，其围岩基本质量指标为大于等于551MPa，该围岩属于（）级。A.ⅠB.ⅡC.ⅢD.Ⅵ【答案】A14、钢桥杆件工地焊缝连接应按设计规定的顺序进行。设计无规定时，纵向宜（），横向宜（）进行。A.从跨中向两端，从中线向两侧对称B.从跨中向两端，从两侧向中线对称C.从两端向跨中，从中线向两侧对称D.从两端向跨中，从两侧向中线对称【答案】A15、低温期施工宜采用（）。A.普通型水泥B.早强型水泥C.矿渣硅酸盐水泥D.粉煤灰硅酸盐水泥【答案】B16、以下将出现项目永久私有化的融资模式是（）。A.PPP模式B.BOT模式C.BOO模式D.BOOT模式【答案】C17、因非施工单位的责任和风险等因素造成、施工单位依据合同规则提出延期申请并经监理工程师审查和建设单位批准的工期延长，称为（）。A.工程延误B.工程延期C.工期索赔D.工期顺延【答案】B18、“三定一落实”中的“三定”是指（）。A.定点、定时、定措施B.定人、定时、定措施C.定人、定时、定方法D.定点、定人、定方法【答案】B19、关于“平安工地”考核评价的说法，错误的是（）。A.考核评价应遵循“分级管理、属地负责”的原则B.考核评价结果分为优秀、合格、不合格三个等级C.考核评价结果纳入企业安全生产信用记录D.施工单位是平安工地建设的实施主体【答案】B20、监理工程师应要求对导线桩点进行不定期检查和定期复测，复测周期应不超过（）。A.3个月B.6个月C.9个月D.12个月【答案】B21、隐患分为重大隐患和（）两个等级。A.局部隐患B.一般隐患C.轻度隐患D.潜在隐患【答案】B22、对于钢筋混凝土梁桥施工质量要求，下列说法错误的是（）。A.梁（板）体的横、纵向联结件开裂、断裂、开焊，可采取更换、补焊、帮焊等措施修补B.当裂缝宽度在限值范围内时，可不予处理C.当裂缝宽度大于限值规定时，应采用压力灌浆法灌注环氧树脂胶或其他符合要求灌缝材料D.当裂缝发展严重时，应加强观测，查明原因，按照有关规定采取措施进行加固处理【答案】B23、渗井顶部四周应设（）。A.反滤层B.黏土层C.防腐层D.垫层【答案】B24、有AB两个测量员，分别测量两段不同的公路。A测量员：测量10次，公路长平均值为1500m，标准差S为0.3m；B测量员：测量10次，公路长平均值为2800m，标准差S为0.3m，则（）。A.A测量员测量精度更高B.B测量员测量精度更高C.两名测量员测量精度相同D.无法比较这两名测量员的测量精度【答案】B25、某工程组织流水施工，有三个工序，路基，基层和面层，分5段施工，流水节拍分别为4天、7天和5天，则该工程的总工期应为（）天。A.50B.44C.60D.65【答案】B26、监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的（）天内进行复核。A.28B.7C.14D.21【答案】B27、下列不需要抽检的是（）。A.钢筋、水泥、沥青、石灰和碎石、砂等原材料B.分项工程中的关键项目和结构主要尺寸C.施工单位自制的工程构配件D.监理工程师有疑问的工程材料【答案】C28、由于发包人发生违约情况时，承包人按合同约定暂停施工（）天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。A.14B.25C.28D.42【答案】C29、凡在坠落高度基准面（）以上时，有可能坠落的高处进行的作业属于高处作业。A.1mB.2mC.3mD.4m【答案】B30、下列属于水泥混凝土路面常见的病害有（）。A.坑槽B.龟裂C.车辙D.唧泥【答案】D31、为发挥路面的功能，保证汽车安全和经济地行驶，即路面表面应具有和保持一定的（），使汽车在高速行驶中需要紧急制动时不致因路滑而产生侧向或超长的纵向滑移，乃至冲撞事故。A.粗糙度B.光滑度C.坡度D.强度【答案】A32、承包人对总监授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监提出书面异议，总监应在（）小时内对该指示予以确认、更改或撤销。A.12B.24C.36D.48【答案】D33、路床填筑的每层最大压实厚度宜不大于（），路床顶面最后一层压实后的厚度应不小于（）。A.300mm，100mmB.200mm，100mmC.300mm，150mmD.200mm，150mm【答案】A34、关于工程费用监理，下列说法中，错误的是（）。A.控制施工“合同价格”的核心环节B.质量控制的核心手段C.进度控制的重要辅助手段D.保护承包人合法权益的重要途径【答案】B35、某土方开挖设计量10万m3，单价60元/m3，当结算量超过20%时，单价按0.9倍结算，结算量是15万m3，最终结算价为（）万元。A.700B.800C.882D.900【答案】C36、建设工程施工承包合同的类型按照计价方式的不同划分为总价合同、单价合同和（）三类。A.可调总价合同B.固定百分比酬金合同C.成本加奖罚金合同D.成本加酬金合同【答案】D37、粉煤灰路堤应进行包边防护，包边土应与粉煤灰同步施工，宽度宜不小于（）。A.1mB.2mC.3mD.4m【答案】B38、用水泥、石灰等无机结合料处治的土或碎（砾）石及含有水硬性结合料的工业废渣修筑的基层，在前期具有柔性路面的力学性质，后期的强度和刚度均有较大幅度的增长，但是最终的强度和刚度仍远小于水泥混凝土，以上描述指的是（）路面。A.柔性B.刚性C.半刚性D.半柔性【答案】C39、在路基边坡塌方中，（）是整体岩块在重力作用下倾倒、崩落。主要原因是岩体风化破碎，边坡较高。A.剥落B.碎落C.滑塌D.崩塌【答案】D40、以下生产事故分类说法错误的是（）A.车辆伤害不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故B.淹溺包括高处坠落淹溺，不包括矿山、井下透水淹溺C.灼烫包括电灼伤和火灾引起的烧伤D.高处坠落指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，不包括触电坠落事故【答案】C41、建设单位应当建立平安工地建设、考核、奖惩等制度，在项目开工前组织安全生产调研审核，（）对施工、监理合同段进行（）平安工地建设考核评价。A.每一年，一次B.每一年，二次C.每半年，一次D.每半年，二次【答案】C42、企业其他职工每年接受安全培训的时间不得少于（）。A.20学时B.10学时C.40学时D.15学时【答案】D43、施工单位年度施工产值估计为17000万元，需要配备（）名专职安全生产管理人员。A.2B.3C.4D.5【答案】C44、承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后（）天内完成赔付。A.21B.28C.35D.42【答案】B45、以下关于桥梁基础混凝土承台施工质量要求，说法不正确的有（）。A.承台施工前应进行桩基等隐蔽工程的质量验收，桩基内的取芯孔和声测管预留孔应处理密实B.桩顶的混凝土面应按纵向施工缝的要求凿毛，桩头预留钢筋上的泥土及鳞锈等应清理干净C.承台基底为软弱土层时，应按设计要求采取措施，避免在浇筑承台混凝土过程中产生不均匀沉降D.承台的钢筋和混凝土应在无水条件下进行施工，施工时应根据地质、地下水位和基坑内的积水等情况采取防水或排水措施【答案】B46、以下生产事故分类说法错误的是（）A.车辆伤害不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故B.淹溺包括高处坠落淹溺，不包括矿山、井下透水淹溺C.灼烫包括电灼伤和火灾引起的烧伤D.高处坠落指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，不包括触电坠落事故【答案】C47、招标控制价的审核工作由（）负责。A.编制人B.招标人C.投标人D.监理人【答案】A48、成果性目标指被分解为项目具体的功能性要求，是（）。A.主导目标B.约束目标C.辅助目标D.关键目标【答案】A49、使用工程量清单计价的施工承包合同，一般采用（）的方式。A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.总价+单价合同【答案】A50、公路工程投资总额由公路工程造价和（）组成。A.直接费B.人工费C.冬季施工增加费D.运营费用【答案】D51、关于公路工程交工程验收施工合同段工程质量等级评定的说法，正确的是（）。A.工程质量评分值大于等于90分为优质工程B.工程质量评分值大于等于85分为优良工程C.工程质量评分值大于等于80分为中等工程D.工程质量评分值大于等于75分为合格工程【答案】D52、安全监理细则由（）负责审批，在安全监理实施细则报审表签署审批意见。A.监理工程师B.驻地监理工程师C.总监理工程师D.建设单位【答案】C53、合同解除后，因未及时退货造成的损失由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.责任人【答案】D54、关于钻孔灌注桩，钻孔的说法不正确的是（）。A.桩的钻孔和开挖，应在中距5m内的任何桩的混凝土灌注完成后12h才能开始B.钻孔应连续进行，不得中断C.软土地段排架桩桥台处的钻孔，应先挖去软土，并回填适当新土，经夯实后再行钻孔D.钻孔时需及时填写钻孔记录【答案】A55、钢桥杆件工地焊缝连接应按设计规定的顺序进行。设计无规定时，纵向宜（），横向宜（）进行。A.从跨中向两端，从中线向两侧对称B.从跨中向两端，从两侧向中线对称C.从两端向跨中，从中线向两侧对称D.从两端向跨中，从两侧向中线对称【答案】A56、对有抗震设防要求的结构，其钢筋的强度和最大力下总伸长率的实测值的规定，说法错误的是（）。A.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25B.钢筋的抗压强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25C.钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30D.钢筋的最大力下总伸长率不应小于9％【答案】B57、某桥的总跨径长度为878m，此桥按照总长和跨径的分类，应当属于（）。A.特大桥B.大桥C.中桥D.小桥【答案】B58、“三定一落实”中的“三定”是指（）。A.定点、定时、定措施B.定人、定时、定措施C.定人、定时、定方法D.定点、定人、定方法【答案】B59、填石路堤采用易风化岩石或软质岩石石料填筑时，应按设计要求采取边坡封闭，顶部设置（）等措施。A.粘层B.排水垫层C.过渡层D.防渗层【答案】D60、公路工程项目监理均应设总监办，（）km以上的高速公路、一级公路工程可设驻地办。A.50B.100C.150D.200【答案】B61、在复合式衬砌结构中，通常称为初期支护的是（）。A.锚杆支护B.模筑混凝土衬砌C.喷锚衬砌D.喷射混凝土支护【答案】C62、履约担保金额一般为10%签约合同价,履约担保的现金比例一般不超过签约合同价的（）A.5%B.3%C.2%D.1%【答案】A63、高速公路、一级公路的路面必须具备的功能不包括（）。A.全天候地、稳定地供汽车行驶，即应保证路面良好的行车性能B.路面应具有和保持较好的平整度C.路面表面应具有和保持一定的粗糙度D.即路面表面应较为光滑【答案】D64、安全生产事故报告与处理，实行施工总承包的建设工程，由（）负责上报事故。A.建设单位B.总承包单位C.分包单位D.监理单位【答案】B65、低路堤应对地基表层土进行超挖、分层回填和压实，其处理深度应不小于（）。A.路床厚度B.路面厚度C.垫层厚度D.路基最小填土高度【答案】A66、全断面衬砌模板台车施工应符合下列规定说法，错误的是（）。A.台车支撑门架间距，不宜大于2.0m，且门架位置宜与模板拼缝重合B.台车模板的表面，应光滑、接缝严密，台车钢模板的厚度不宜小于10mmC.模板上应预留振捣窗口，振捣窗纵向间距不应大于2.0m，横向间距不应大于2.5mD.振捣窗的大小不宜小于450mm×450mm【答案】C67、除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量应按（）计量，总价子目的计量周期按规定的计量支付分解比例确定。A.天B.周C.月D.年【答案】C68、根据质量数据的修约规则，5.665，保留两位小数为（）。A.5.65B.5.64C.5.66D.5.63【答案】C69、下列属于水泥混凝土路面常见的病害有（）。A.坑槽B.龟裂C.车辙D.唧泥【答案】D70、沥青贯入式路面施工顺序是（）。A.撒料→碾压→浇洒第一层沥青→撒布第一层嵌缝料→再碾压B.撒料→碾压→浇洒第一层嵌缝料→撒布第一层沥青→再碾压C.碾压→撒料→浇洒第一层嵌缝料→撒布第一层沥青→再碾压D.撒料→浇洒第一层嵌缝料→碾压→撒布第一层沥青→再碾压【答案】A71、某公司向银行借款，贷款年利率为6%。第一年初借款200万元，每年计息一次；第二年末又借款100万元，每半年计息一次，两笔借款均在第3年末还本付息，则本利和为（）万元。A.324.54B.331.10C.331.28D.344.29【答案】D72、公路工程质量评定等级分为合格与不合格，应按（）逐级评定。A.分部分项单位工程合同段和建设项目B.建设项目合同段单位工程分部分项C.分项分部单位工程合同段和建设项目D.单位工程分部分项合同段和建设项目【答案】C73、当延期事件发生以后，（）应根据合同约定及时进行妥善处理。A.监理工程师B.建设单位C.施工单位D.分包人【答案】A74、以下哪个桥梁不需要进行安全分风险评估的是（）。A.墩高110m的桥梁工程B.跨径150m的梁桥C.跨径990m的悬索桥D.钢管混凝土拱桥【答案】C75、发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，需要将（）列入合同价格。A.中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等B.经监理工程师确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金C.经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金D.承包人所报告的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金【答案】A76、钢筋焊接接头的基本力学性能试验方法不包括（）。A.拉伸试验B.抗剪试验C.抗折试验D.弯曲试验【答案】C77、进度控制的过程中，重点就是要掌握进度的实际值，定期与计划值进行比较找出偏差，并作出合理的进度计划调整。由于（）单位原因造成工程进度延误，且在监理机构签发监理指令后未有明显改进以及工程在合同工期内难以完成的，监理机构应及时向建设单位报告，并按合同约定处理。A.施工B.监理C.建设D.设计【答案】A78、工程参建单位应落实（）要求，细化各岗位职责，按年度层层签订安全生产责任书，并定期组织考核。A.三管三必须B.一岗双责C.三同时D.师傅带徒弟【答案】B79、下列情况的路基，施工单位应进行路基填筑试验路段的施工不包括（）。A.一级公路的路堤B.填石路堤C.特殊填料路堤D.填土路堤【答案】D80、特殊工种在通过专业技术培训并取得岗位操作证后，每年仍须接受有针对性的安全培训，时间不得少于（）A.20学时B.10学时C.40学时D.15学时【答案】A81、混合料摊铺碾压成型后，可覆盖薄膜，薄膜厚度宜不小于（）。A.1mmB.2mmC.3mmD.4mm【答案】A82、（）是一种旨在提高所研究对象价值的思想方法和管理技术。A.价值工程B.工程监理C.价值监理D.勘察工程【答案】A83、土石路堤指用石料含量占总质量（）的土石混合材料填筑的路堤。A.30%～40%B.30%～50%C.30%～60%D.30%～70%【答案】D84、目标控制活动和计划的实施都是由人来控制实现的，而合理、有效的组织机构是目标控制的有效保障，（）是最重要的因素。A.人的因素B.组织因素C.流程因素D.职责安排因素【答案】A85、工程量计算的副本应提交给（）并由（）保存。A.监理人，发包人B.发包人，监理人C.监理人，监理人D.发包人，监理人【答案】C86、热拌沥青混合料面层施工时，碾压作业时混合料的温度，初压温度不应低于120℃。碾压终了的温度，对于钢轮压路机不得低于（）℃。A.55B.60C.65D.70【答案】B87、施工现场日常安全监理实施程序正确的是（）A.召开专题监理例会→发出口头通知，开具整改通知单→签发工程停工令→向建设主管部门报告B.发出口头通知，开具整改通知单→召开专题监理例会→向建设主管部门报告→签发工程停工令C.发出口头通知，开具整改通知单→签发工程停工令→召开专题监理例会→向建设主管部门报告D.发出口头通知，开具整改通知单→召开专题监理例会→签发工程停工令→向建设主管部门报告【答案】D88、单代号搭接网络计划中，关键线路的特点是线路上的（）。A.关键工作总时差之和最大B.工作时差之和最小但大于零C.工作有相干时差D.相邻工作时间间隔为零【答案】D89、对于重大事故隐患，施工单位应当在确定后（）个工作日内向直接监管的交通运输主管部门报备。A.5B.10C.15D.20【答案】A90、建设工程施工总承包单位依法将工程分包给其他单位的，则下列关于工程分包说法正确的是（）。A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责B.分包工程的生产安全事故由分包单位承担责任C.分包单位应当接受监理人员的安全生产管理D.总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担连带责任【答案】D91、安全防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良等，均属于事故发生原因中的（）。A.人的不安全行为B.物的不安全状态C.管理缺陷D.领导失误【答案】B92、（）主要包括各种未经处理的粒料基层和各类沥青面层、碎（砾）石面层或块石面层组成的路面结构。A.柔性路面B.刚性路面C.半刚性路面D.半柔性路面【答案】A93、节点时间参数是以节点为对象计算的。节点是工序的连接点，表示其前面工作的结束和后面工作的开始，所以节点时间参数是工作持续时间的开始或结束时刻的瞬间。下列选项为节点时间参数的是（）。A.节点的最早必须实现时间B.节点的最迟实现时间C.节点的最早可能实现时间D.节点的最早实现时间【答案】C94、下列关于安全生产双重预防机制说法错误的是（）。A.是构筑防范生产安全事故的两道防火墙B.第一道是管风险C.第二道是控风险D.安全风险分级管控和隐患排查治理共同构建起预防事故发生的双重机制【答案】C95、关于急流槽施工的说法中，不正确的是（）。A.浆砌片石的砂浆应饱满，切缝应不大于40mm，槽底表面应粗糙B.急流槽应分节砌筑，分节长度宜为5－10m，接头处应采用防水材料填缝C.急流槽进水口的喇叭口应与排水设施衔接平顺D.混凝土预制块急流槽的分节长度宜为4－5m，接头应采用榫节【答案】D96、在隧道施工过程中，洞顶和洞外的排水，多采用（）实施。A.二次衬砌B.复合式衬砌施工工艺C.截水沟、排水沟D.防水混凝土【答案】C97、设i=10%，现在的1000元等于5年末的（）元。A.1000B.1500C.1610.5D.2000【答案】C98、《中华人民共和国安全生产法》相关条款规定，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款。发生一般事故的，处三十万元以上（）万元以下的罚款。A.三十B.四十C.五十D.一百【答案】D99、施工前应由（）对控制性桩点进行现场交桩，并应在复测原控制网的基础上，根据施工需要适当加密、优化，建立施工测量控制网。A.建设单位B.监理单位C.勘察设计单位D.施工单位【答案】C100、建设工程施工总承包单位依法将工程分包给其他单位的，则下列关于工程分包说法正确的是（）。A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责B.分包工程的生产安全事故由分包单位承担责任C.分包单位应当接受监理人员的安全生产管理D.总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担连带责任【答案】D多选题（共40题）1、沥青混合料的马歇尔试验中，关于毛体积相对密度的测定方法中正确的是（）。A.通常采用表干法测定毛体积相对密度;B.对吸水率小于0.3%的试件，允许采用蜡封法测定的表观相对密度代替毛体积相对密度C.对吸水率大于2%的试件，宜采用水中重法测定的毛体积相对密度;D.对空隙率大于10%的试件，应采用体积法测定的毛体积相对密度;E.应取4个以上试件的平均值【答案】AD2、下列选项属于工程费用监理人员的素质要求的有（）。A.公路工程技术知识B.公路工程管理知识C.公路情况调研知识D.市场经济法律知识E.费用监理业务知识【答案】ABD3、事故报告内容包括（）。A.事故发生单位概况B.事故发生的时间、地点以及事故现场情况C.事故的简要经过D.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数E.事故的等级【答案】ABCD4、据《公路路基施工技术规范》（JTG/T3610-2019），水准点复测与加密的规定，说法正确的是（）。A.水准点精度应符合要求B.同一建设项目应采用同一高程系统，并应与相邻项目高程系统相接C.高速公路、一级公路宜加密，每200m一个水准点D.水准点不能进行加固和改移E.水准点应进行不定期检查和定期复测，复测周期应不超过6个月【答案】ABC5、下列选项属于工程费用监理人员的素质要求的有（）。A.公路工程技术知识B.公路工程管理知识C.公路情况调研知识D.市场经济法律知识E.费用监理业务知识【答案】ABD6、标准试验也是现场质量控制的重要手段。标准试验包括（）。A.标准击实试验B.集料的级配试验C.混合料的配合比试验D.结构的强度试验E.验证实验【答案】ABCD7、流水施工的特点体现在（）。A.避免了施工期间劳动力的过度集中B.由于实行工程队（组）生产专业化，为提高工人的技术水平和进行技术改造与革新创造了有利条件，促进劳动生产率和工程质量的不断提高C.增加了工期，但降低了工程间接费用D.保证了劳动力和资源消耗的均衡性，各种资源得到充分的利用E.能保证施工机械和劳动力得到合理和充分利用【答案】ABD8、安全生产管理的原则包括（）。A.以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位的原则B.安全生产动态管理的原则C.管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则D.安全一票否决原则E.安全工作的“三同时"原则【答案】ABCD9、构成路基的几何要素，主要包括（）。A.路基宽度B.路基高度C.路基长度D.路基深度E.路基边坡坡度【答案】AB10、下列属于土的试验项目的是（）。A.天然含水率试验B.液塑限试验C.击实试验D.抗压强度试验E.相对密度试验【答案】ABC11、路基是公路的重要组成部分，它主要承受（）。A.雪荷载B.风荷载C.上部建筑的重量D.车辆的动力荷载E.水流冲击荷载【答案】CD12、关于民事诉讼法规定的再审程序，下列说法正确的有：A.再审只能由原审当事人自己提出申请才可能进行B.当事人申请再审应该在原审裁判作出后2年以内提出C.当事人对已经发生法律效力的解除婚姻关系的判决，不得申请再审D.法院的再审是对事实和法律的全面审查【答案】CD13、下列属于安全生产考核事故类指标的有（）。A.事故起数B.重伤人数C.培训教育覆盖率D.重大事故隐患整改率E.设备事故率【答案】AB14、公路交通主要标志按其作用，可分为（）。A.警告标志B.禁令标志C.指示标志D.辅助标志E.指路标志【答案】ABC15、属于良好的填筑路基的填料是（）。A.巨粒土B.砂类土C.砾类土D.粉质土E.高液限黏性土【答案】ABC16、下列选项属于安全监理计划编制内容的有（）。A.工程概况B.安全监理人员安排及分工C.监理依据D.安全监理工作制度建设E.安全监理工作计划【答案】ACD17、关于填石路堤，以下说法哪些是正确的（）。A.软质岩石可用于路堤填筑，不得用于路床填筑B.路堤填料粒径应不大于500mm，并宜不超过层厚的2/3C.路基的土石D.岩性不一样的填料可以混填E.施工过程中，每填高3m宜检测路基中线和宽度【答案】AB18、下列有关施工机械使用费计算的表述中，正确的是（）。A.施工机械使用费=工（机械台班消耗量x机械台班单价）+工程仪器仪表使用费B.机械台班单价由不变费用、可变费用和机上人工费用组成C.工程仪器仪表使用费是指机电工程施工作业所发生的仪器仪表使用费D.可变费用中的台班人工费工日单价与生产工人人工费单价相同E.变费用包括折旧费、检修费、维护费、安拆辅助费等【答案】ACD19、以下关于考核评价结果说法错误的是（）A.平安工地建设考核评价按照百分制计算得分B.计算得分精确到小数点后2位C.考核评价结果分为合格、不合格两类D.考核评价分数60分及以上的为合格E.施工单位考核评价结果即为施工合同段考核评价结果,监理单位考核评价结果即为监理合同段考核评价结果【答案】BD20、对于路面基层混合料配合比设计，以下说法正确的有（）。A.采用重型击实试验确定各种混合料的最佳含水率和最佳干密度B.至少做五个不同水泥或石灰剂量混合料的击实试验C.其他剂量混合料的最佳含水率和最大干密度用内插法确定D.按工地预定达到的压实度，分别计算不同结合料剂量时试件应有的干密度E.按最佳含水率和计算得到的干密度制备试件，进行强度试验【答案】CD21、属于沥青混凝土路面常见病害的是（）。A.龟裂B.横向裂缝C.纵向裂缝D.车辙E.破碎板【答案】ABCD22、根据受力要求，桥梁施工的拱架和支架应具有足够的（）。A.强度B.刚度C.稳定性D.厚度E.长度【答案】ABC23、当计算工期超过计划工期时，可压缩关键工作的持续时间以满足要求。在确定缩短持续时间的关键工作时，宜选择（）。A.总时差较大的工作B.有多项紧前工作的工作C.有充足备用资源的工作D.缩短持续时间所增加的费用相对较少的工作E.单位时间消耗资源量大的工作【答案】CD24、产生路基沉陷的主要原因有（）。A.路基填料不当B.填筑方法不合理C.压实不足D.水流冲刷E.原地面比较软弱【答案】ABC25、梁板式桥的截面形式包括（）。A.板式B.板拱C.薄壳拱D.双曲拱E.桁架梁【答案】A26、现金流量的三个要素是（）。A.现金流量的大小B.方向C.现金流入D.作用点E.现金流出【答案】ABD27、下列属于总监理工程师工作职责说法正确的是（）。A.编制监理计划，经监理单位审核后报建设单位批准B.对技术复杂、专业性较强的分部分项工程，编制专项监理细则C.签署开工预付款支付证书，报建设单位审批D.签发开工令E.审查施工单位提交的施工测量放线数据和成果【答案】ACD28、有下列情形之一的，人民法院应当中止执行：()A.人民法院已受理以被执行人为债务人的破产申请的B.执行的标的物是其他法院或仲裁机构正在审理的案件争议标的物，需要等待该案件审理完毕确定权属的C.一方当事人申请执行仲裁裁决，另一方当事人申请撤销仲裁裁决的D.仲裁裁决的被申请执行人依法向人民法院提出不予执行请求，并提供适当担保的【答案】ABCD29、流水施工中，在划分施工段时，应考虑的内容包括（）。A.施工段的分界同施工对象的结构界限（温度缝、沉降缝和单元尺寸