监理工程师之交通工程目标控制能力提升试题分享附答案

监理工程师之交通工程目标控制能力提升试题分享附答案

单选题（共100题）1、公路工程计量规则中第300章为（）。A.路基工程的计量B.路面工程的计量C.桥梁工程的计量D.隧道工程的计量【答案】B2、对于硬岩，周边炮孔痕迹保存率ε≥（）%。A.90B.80C.70D.60【答案】B3、按照年度施工产值配备专职安全生产管理人员，不足5000万元的至少配备1名；5000万元以上不足2亿元的按每5000万元不少于1名的比例配备;2亿元以上的不少于（），且按专业配备。A.3名B.2名C.4名D.5名【答案】D4、路基施工前，应对路基基底土进行相关试验，每公里至少取（）个点。A.2B.4C.6D.8【答案】A5、以下关于开工预付款的支付与扣回说法错误的是（）A.现阶段，工程预付款包括开工预付款和材料预付款、设备预付款B.开工预付款和材料预付款多用在公路水运工程特别是高速公路工程等重大工程的施工过程中C.设备预付款是指支付工程施工机械设备的预付款D.招标工程项目是否实行预付款制度，取决于合同工程的规模大小、合同工期的长短以及发包人在招标文件中的约定【答案】C6、关于施工安全风险评估报告中隐患排查治理，对于重大事故隐患，施工单位应当在确定后（）个工作日内向直接监管的交通运输主管部门报备，其中涉及民爆用品、危险化学品及特种设备等重大事故隐患的，还应向相应的主管部门报备。A.1B.2C.3D.5【答案】D7、井下工作水泵的排水能力不应小于（）倍的正常涌水量，井下备用水泵的排水能力不应小于工作水泵排水能力的70％。A.1.2B.1.5C.1.8D.2.0【答案】A8、对重大风险制定动态监测计划，定期更新监测数据，（）不少于1次，并单独建档。A.每周B.每旬C.每月D.每季度【答案】C9、设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据，公路工程计提标准为（）。A.1%B.1.5%C.2%D.3%【答案】B10、某公司计划在5年内每年年末投资300万元。年利率为6％，按复利计息，则第5年末可一次性回收的本利和为（）万元。A.1556.41B.1253.22C.1691.13D.1595.40【答案】C11、生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度等规定，或因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致安全生产事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷的是指（）。A.安全生产隐患B.安全生产缺陷C.安全生产不安全状态D.安全生产不安全行为【答案】A12、招标控制价应在招标文件中注明（）。A.可以上调或下浮B.不应上调或下浮C.可上调，不可下浮D.不可上调，可下浮【答案】B13、隧道贯通长度为7000m时，测量等级为（）。A.二等B.三等C.四等D.一级【答案】A14、施工现场生产区、生活区、办公区应分开设置，距离集中爆破区应不小于（）A.300mB.800mC.500mD.1000m【答案】C15、地质预报等级最强的是（）。A.A级B.B级C.C级D.D级【答案】A16、下列选项属于专项费用的是（）。A.行车干扰工程施工增加费B.施工场地建设费C.工地转移费D.职工探亲路费【答案】B17、一组混凝土立方体抗压强度试件测量值分别为42.3MPa、47.6MPa、54.9MPa时，该组试件的试验结果是（）。A.47.6MPaB.48.3MPaC.51.3MPaD.无效【答案】A18、监理人员在费用监理工作中的职责权限中，需要取得发包人的专门批准的是（）。A.工程计量权B.付款审批权C.工程变更的单价确认权D.工程扣款权【答案】C19、关于净现值的说法错误的是（）。A.对于单个的独立方案而言，当NPV≥0时，则认为方案是可取的B.对于多个方案，则不仅要求方案NPV≥0，且选择一个方案时，应选NPV值中最大的C.在费用（成本）相同时，可使用净现值进行比较D.折现率越大，其净现值越小【答案】C20、软土路基处理中，场地清理，钻机定位，钻进，上提喷浆、强制搅拌，复搅，提杆出孔，钻机移位。属于（）工程内容。A.粉喷桩B.浆喷桩C.CFG桩D.粒料桩【答案】B21、《公路水运工程安全生产监督管理办法》明确规定，施工现场应当按照每（）万元施工合同额配备一名的比例配备专职安全生产管理人员，不足的至少配备一名。A.5000B.6000C.10000D.15000【答案】A22、费用监理的方法不包括（）。A.反馈监理B.前馈监理C.过程监理D.跟踪监理【答案】D23、某工程签约合同价为1500万元，合同规定开工预付款数额为签约合同价的10％，5月份完成200万元的工程内容，且到该月时，累计支付工程金额为600万元。则该月应扣回开工预付款的金额为（）万元。A.40B.30C.20D.10【答案】B24、某企业于年初向银行借款1000万元，其年名义利率为12%，若按月复利计息，则该年第3季度末价款本利和与年有效利率分别为（）。A.1093.7和12.68%B.1093.7和12.55%C.1092.7和12.68%D.1092.7和12.55%【答案】A25、根据规定，应以招标方式出让探矿权、采矿权的情形的有（）。A.未达到国家规定的环境质量标准的地区B.共伴生组分多的矿产地C.综合开发利用技术水平要求高的矿产地D.国务院批淮的重点矿产资源开发项目E.已设采矿权需要整合或利用原有生产系统扩大勘查开采范围的毗邻区域【答案】A26、混凝土、钢筋混凝土拱在支架上浇筑说法不正确的是（）。A.跨度较小的拱圈或拱肋，应全宽度自两端拱脚向拱顶对称地连续浇筑B.分段的位置，应以拱架受力对称、均匀和变形小为原则，且宜设置在拱顶、1/4跨径、拱脚及拱架节点处C.各段的接缝面应与拱轴线垂直，各分段点应预留间隔槽，其宽度宜为0.5－1.0mD.拱上建筑混凝土应在封拱间隔槽混凝土强度达到设计要求或设计强度等级的80%方可浇筑【答案】D27、以下关于开工预付款的支付与扣回说法错误的是（）A.现阶段，工程预付款包括开工预付款和材料预付款、设备预付款B.开工预付款和材料预付款多用在公路水运工程特别是高速公路工程等重大工程的施工过程中C.设备预付款是指支付工程施工机械设备的预付款D.招标工程项目是否实行预付款制度，取决于合同工程的规模大小、合同工期的长短以及发包人在招标文件中的约定【答案】C28、现行价格指数是指各类付款证书相关周期最后一天的前（）天的各可调因子的价格指数。A.14B.28C.30D.42【答案】D29、以下关于质量体系审核与评审，说法错误的是（）A.开展质量体系审核和评审是保持质量体系持续有效运行的次要手段B.是对体系要素进行审核、评价，确定其有效性C.是对运行中出现的问题采取纠正措施，对体系的运行进行管理，保持体系的有效性D.评价质量体系对环境的适应性，对体系结构中不适应的要素采取改进措施【答案】A30、关于监督施工单位按已批准的施工方案组织中的专项安全施工方案实施的说法，错误的是（）。A.危险性较大的分部分项工程必须按照批准的专项安全施工方案进行施工B.在施工过程中需要对专项安全施工方案进行修改的，必须报原批准部门同意C.建设单位项目负责人应对危险性较大的分部分项工程专项施工方案的实施进行重点监督检查D.在施工过程中需要对专项安全施工方案进行修改的，不得擅自修改【答案】C31、关于钻孔底沉淀物厚度的说法不正确的是（）。A.对于摩擦桩，设计未规定时，对于直径≤1.5m的桩应不大于20mmB.对于直径大于1.5m，或桩长大于40m的桩或土质较差时，应不大于30mmC.对于支撑桩，不大于设计规定，没有规定时不大于5cmD.对于支撑桩，不大于设计规定，没有规定时不大于4cm【答案】D32、关于路堤填筑要求的说法，错误的是（）。A.每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于500mmB.填方作业分段施工时，接头部位如不能交替填筑，先填筑路段应按1：1～1：1.2的坡度分层预留台阶C.应水平分层、分段铺料、分段整平、分层压实D.碾压原则为：先压边缘后压中间，先慢后快，先振动后静压【答案】D33、路基施工前，应对路基基底土进行相关试验，每公里至少取（）个点。A.2B.4C.6D.8【答案】A34、公路工程施工过程中，监理工程师对施工现场废气、污水、噪音等污染物排放进行控制,这称之为（）。A.环境监测监理B.环保达标监理C.环境控制监理D.环保工程监理【答案】B35、对有抗震设防要求的结构，其钢筋的强度和最大力下总伸长率的实测值的规定，说法错误的是（）。A.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25B.钢筋的抗压强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25C.钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30D.钢筋的最大力下总伸长率不应小于9％【答案】B36、建设单位应当建立平安工地建设、考核、奖惩等制度，在项目开工前组织安全生产调研审核，（）对施工、监理合同段进行（）平安工地建设考核评价。A.每一年，一次B.每一年，二次C.每半年，一次D.每半年，二次【答案】C37、胀缝传力杆应在一端设置镀锌钢管帽或塑料套筒，套帽厚度不应小于2.0mm，并应密封不透水，套帽长度宜为（），套帽内活动空隙的长度宜为（）。A.100mm、30mmB.80mm、30mmC.100mm、50mmD.80mm、50mm【答案】A38、厚度小于（）的软土宜采用浅层置换。置换宜选用强度高的砂砾、碎石士等水稳性和透水性好的材料。施工时，应分层填筑、压实。A.1.00mB.2.00mC.3.00mD.4.00m【答案】C39、施工前监理工程师应审查施工单位申报的原材料、混合料试验资料，对主要原材料应独立取样进行（）。A.标准试验B.平行试验C.工艺试验D.验收试验【答案】B40、双车道施工便道的宽度宜不小于（）m，单车道施工便道的宽度宜不小于（）m，并宜设置错车道。A.6.5；6.5B.4.5；4.5C.6.5；4.5D.4.5；6.5【答案】C41、根据《关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》规定，公路项目固定资产投资的最低资本金比例为（）。A.30%B.25%C.20%D.40%【答案】C42、水泥混凝土路面混凝土拌合物水灰比及其稳定性，每（）m3抽检一次，有变化随时测。A.4000B.6000C.3000D.5000【答案】D43、对路基的基本要求不包括（）。A.具有足够的整体稳定性B.具有足够的强度C.具有足够的平整性D.具有良好的水稳定性【答案】C44、建设单位承担的责任是（）。A.首要责任B.主体责任C.监督责任D.行政责任【答案】A45、可在冬期进行路基施工的工程项目是（）。A.一级公路的土路基开挖B.挖掘填方地段的台阶C.岩石地段的路堑开挖D.高速公路的土路基开挖【答案】C46、结构外露表面的模板，其挠度不应超过跨径的1/400，结构隐蔽表面的模板，不应超过跨径的（）。A.1/150B.1/200C.1/250D.1/300【答案】C47、直接经济损失为7500万元的特大桥主体结构垮塌，属于（）质量事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】B48、隧道围岩为Ⅰ～Ⅲ级的双车道隧道，宜采用（）。A.全断面法B.短台阶法C.中隔壁法D.双侧壁导坑法【答案】A49、根据《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）第八章“工程量清单计量规则”第100章的规定，安全生产费按投标价的（）以总额为单位计量。A.1%B.1.5%C.2%D.2.5%【答案】B50、真空预压施工的第一步是（）。A.抽真空系统施工B.排水系统施工C.密封系统施工D.抽气【答案】B51、下列关于桥梁工程原材料质量要求和混凝土配合比设计的描述正确的是（）。A.同一生产厂、同一品种、同一强度等级及同一出厂日期的水泥进行强度、细度、安定性和凝结时间性能的检验，散装水泥应以每200t为一批B.预应力钢丝分批检验时每批质量应不大于100tC.大体积混凝土宜选用低水化热和凝结时间长的水泥品种D.高性能混凝土水泥宜选用等级不低于42.5的早强水泥【答案】C52、以下与桥梁布直和结构有关的主要尺寸和术语名称中描述错误的是（）A.低水位指在枯水季节的最低水位B.高水位指在洪峰季节河流中的最高水位C.设计洪水位指桥梁设计中按规定的设计洪水频率计算所得的低水位D.对于有支座的桥梁，计算跨径是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离A选项，低水位:枯水季节的最低水位。B选项，高水位:洪峰季节河流中的最高水位。C选项，设计洪水位:桥梁设计中按规定的设计洪水频率计算所得的高水位。D选项，计算跨径:对于有支座的桥梁,是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离;对于拱式桥，是两相邻拱脚截面形心点之间的水平距离。【答案】C53、在研究工程建设对生态环境造成的影响时，（）是生态保护措施落实的关键。A.设计阶段B.施工准备阶段C.施工期D.运营期【答案】C54、以下关于总价合同和单价合同的说法错误的是（）A.总价合同可以分为固定总价合同和可调总价合同两类B.采用总价合同的计价模式的招标文件中，招标人必须提供工程量清单C.单价合同的核心就是按照工程量清单计价模式进行招投标并签订施工承包合同D.单价合同可以分为固定单价合同和可调单价合同两类【答案】B55、某工程某月完成工作应支付1000万元工程款，此期间材料费上涨30%，材料费占比为20%，该月应支付工程款为（）万元。A.1000B.1100C.1060D.1300【答案】C56、（）应当对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的内容和结论负责，接受委托编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的技术单位对其编制的建设项目环境影响报告书、环境影响报告表承担相应责任。A.编制单位B.建设单位C.监理单位D.技术单位【答案】B57、隧道对向开挖的两工作面相距达到（）倍隧道跨度时，两端施工应加强联系、统一指挥，两工作面不得同时起爆。A.2B.3C.4D.5【答案】C58、钻孔灌注桩施工的主要工序正确的是（）。A.钻孔→埋设护筒→钻机就位→清孔→钢筋笼制作与吊装→灌注水下混凝土B.埋设护筒→钻机就位→钻孔→清孔→钢筋笼制作与吊装→灌注水下混凝土C.钻孔→灌注水下混凝土→埋设护筒→钻机就位→钻孔→清孔→钢筋笼制作与吊装D.钻机就位→埋设护筒→钻孔→钢筋笼制作与吊装→清孔→灌注水下混凝土【答案】B59、对于梁式桥标准跨径是指（）A.桥跨结构相邻两支座中心之间的距离B.相邻两个桥墩中心之间的距离C.相邻桥墩（台）间净距D.梁板的长度【答案】B60、上封层施工结束后即可通车，但在12~24h之内应设专人控制车辆匀速行驶，且车速不得超过（）km/h，严禁紧急制动。A.10B.15C.20D.25【答案】C61、下列关于监理人员在费用监理中的期限描述正确的是（）。A.工程计量权、付款审批权和付款签证权B.工程变更的单价商议权C.在质量控制中的监督权D.工程结算的支付权【答案】A62、下列关于公开招标的说法中，不正确的是（）。A.投标单位多，竞争激烈B.有利于降低工程造价，提高工程质量和缩短工期C.招标工作量大，成本大D.又名有限竞争性招标【答案】D63、公路工程各合同段验收合格后，项目法人应按交通运输部规定的要求及时完成项目交工验收报告，并向（）备案。A.建设主管部门B.公路管理机构C.造价管理机构D.交通运输主管部门【答案】D64、施工阶段围岩分级，采用围岩坚硬程度、围岩完整程度和地下水状态3项因素进行评定，细分为（）个子因素。A.10B.11C.12D.13【答案】D65、设计要求全焊透的一级焊缝，进行无损检测所需抽取的比例应不小于（）%。A.100B.50C.20D.0（不进行检测）【答案】A66、下列关于森林更新的原则和标准的表述中，不正确的有（）。A.人工促进天然更新，补植.补播后的成活率和保存率达到人工更新的标准B.人工更新的当年成活率应当不低于90%C.人工更新，3年后保存率应当不低于80%D.天然更新，每公顷皆伐迹地应当保留健壮目的树种幼树不少于6000株E.天然更新，每公顷皆伐迹地应当保留健壮目的幼苗不少于6000株，更新均匀度应当不低于60%【答案】B67、防水层铺设施工，防水板铺挂时应适当松弛，松弛系数可以是（）。A.1.0B.1.1C.1.5D.1.7【答案】B68、关于抗滑支挡工程施工说法不正确的是（）。A.应在滑坡体处于相对稳定的状态下施工B.抗滑桩与挡土墙共同支挡时，应先施作挡土墙C.抗滑桩、锚索施工应从两端向滑坡主轴方向逐步推进D.各种支挡结构的基底应置于滑动面以下，并应嵌入稳定地层【答案】B69、强夯施工结束（）后，应通过标准贯入、静力触探等原位测试，测量地基的夯后承载能力是否达到设计要求。A.15dB.20dC.25dD.30d【答案】D70、下列不属于公路工程水土流失的防治措施的是（）。A.工程与生物措施相结合，综合防治B.取土场部分进行防护处理C.弃土、石渣得到有效拦挡或利用D.最大限度控制泥沙不进入下游河道和海域【答案】B71、某施工按全等节拍流水组织施工，共分4道施工工序，3个施工段，估计工期为72天，则其流水节拍为（）天。A.6B.9C.12D.18【答案】C72、施工过程的基本内容主要是（）。A.劳动过程B.自然过程C.服务过程D.工作过程【答案】A73、根据《标准施工招标文件》通用合同条款，发包人认为有必要时，由（）通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。A.技术负责人B.项目负责人C.监理工程师D.监理部门负责人【答案】C74、某双代号网络计划中，工作A的最早开始时间和最迟开始时间分别为第10天和第13天，其持续时间为5d；工作A有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第19天、第22天和第26天，则工作A的自由时差为（）d。A.4B.7C.11D.15【答案】A75、以下属于地下排水设施的是（）。A.截水沟B.蒸发池C.渗井D.跌水【答案】C76、对于沥青混合料配合比设计中沥青混合料组成及各参数，对交通量大、轴载重的道路，在通常情况下，连续级配宜成为（）形的级配范围。A.XB.AC.SD.D【答案】C77、建设工程施工总承包单位依法将工程分包给其他单位的,（）。A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责B.分包工程的生产安全事故由分包单位承担责任C.分包单位不接受总承包商的安全生产管理的，应当承担全部责任D.总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担连带责任【答案】D78、某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍分别是8d、8d、12d，则该分部工程的流水施工工期是（）。A.34B.40C.44D.50【答案】B79、土石路堤是指用石料含量占总质量（）的土石混合材料填筑的路堤。A.20%~80%B.30%~70%C.40%~60%D.50%【答案】B80、土石路堤是指用石料含量占总质量（）的土石混合材料填筑的路堤。A.20%~80%B.30%~70%C.40%~60%D.50%【答案】B81、商品房现售应符合的条件包括（）。A.现售商品房的房地产开发企业应当具有企业法人营业执照和房地产开发企业资质证书B.取得土地使用权证书或者使用土地的批准文件C.持有建设工程规划许可证和施工许可证D.拆迁安置已经落实E.物业管理方案尚未落实【答案】A82、现行《公路路基施工技术规范》（JTG/T3610）规定盐渍土路堤填料不得夹有草根、盐块及其他杂物，有机质含量宜不大于（）。A.0.5%B.1%C.2%D.3%【答案】B83、同日施工的两工作段的衔接处理应符合下列规定：前一段拌和整型后，留（）不碾压。后一段施工时在前一段的未压部分再加部分水泥重新拌和，并与后一段一起碾压。A.3～5mB.5～8mC.9～10mD.10～12m【答案】B84、施工单位主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处（）的罚款。A.1万元以下B.1万元以上2万元以下C.1万元以上3万元以下D.5万元以下【答案】B85、某工程签约合同价为1500万元，合同规定开工预付款数额为签约合同价的10％，5月份完成200万元的工程内容，且到该月时，累计支付工程金额为600万元。则该月应扣回开工预付款的金额为（）万元。A.40B.30C.20D.10【答案】B86、粉煤灰可用于（）。A.各级公路路堤填筑B.高速公路下路床C.一级公路下路床D.二级公路的上路床【答案】A87、按照沥青路面气候分区的条件综合选择沥青的标号，对夏季温度高、高温时间长的地区，宜采用（）的沥青，也可提高一个高温气候分区选用沥青等级。A.黏度大B.黏度中等C.黏度小D.以上均可【答案】A88、在交通运输部办公厅关于开展“坚守公路水运工程质量安全红线”专项行动的通知中，属于重大安全质量隐患的是（）。A.桥梁悬浇挂篮结构不满足强度、刚度和稳定性要求B.未按规范、设计要求和专项施工方案开展地质灾害监测C.隐瞒不报、谎报或者迟报生产安全事故D.施工单位使用未经检验合格的特种设备【答案】A89、某企业年初借入流动资金1000万元，一年后付息100万元，该流动资金借款的年利率为（）。A.8%B.12%C.10%D.15%【答案】C90、监理工程师应对施工单位管理人员和作业人员安全教育培训制度落实情况进行审查，三类人员在证书有效期内至少参加一次由交通运输主管部门组织的、不少（）的安全生产继续教育。A.8学时B.15学时C.20学时D.30学时【答案】A91、软土地区路基真空预压、真空堆载联合预压施工，真空表测头应埋埋设于砂垫层中间，每块加固区应不少于（）个真空度测点。A.2B.3C.5D.6【答案】A92、有AB两个测量员，分别测量两段不同的公路。A测量员：测量10次，公路长平均值为1500m，标准差S为0.3m；B测量员：测量10次，公路长平均值为2800m，标准差S为0.3m，则（）。A.A测量员测量精度更高B.B测量员测量精度更高C.两名测量员测量精度相同D.无法比较这两名测量员的测量精度【答案】B93、级配碎石或砾石用作基层时，高速公路和一级公路公称最大粒径应不大于（）。A.26.5mmB.31.5mmC.37.5mmD.42.5mm【答案】A94、在特殊干旱地区的高速公路路床压实度标准最低可能为（）。A.96%B.95%C.94%D.93%【答案】D95、按混凝土路面接缝的用途可将其分为（）。A.纵缝、横缝、施工缝B.胀缝、横缝、缩缝C.胀缝、缩缝、施工缝D.纵缝、胀缝、施工缝【答案】C96、监理工程师应对施工单位管理人员和作业人员安全教育培训制度落实情况进行审查，新工人进场应进行公司级、项目部级、班组级三级安全教育，公司级、项目部级不少于（）,班组级不少于（）。A.15学时，20学时B.15学时，10学时C.20学时，10学时D.30学时，10学时【答案】A97、三违不包括（）。A.违章指挥B.违章操作C.违反施工方案D.违反劳动纪律【答案】C98、对重大风险制定动态监测计划，定期更新监测数据，（）不少于1次，并单独建档。A.每周B.每旬C.每月D.每季度【答案】C99、目标控制活动和计划的实施都是由人来控制实现的，而合理、有效的组织机构是目标控制的有效保障，（）是最重要的因素。A.人的因素B.组织因素C.流程因素D.职责安排因素【答案】A100、面层养护初期，人、畜、车辆不得通行，达到设计弯拉强度的（）%后可允许与工程施工有关的行人通行。A.20B.30C.40D.50【答案】C多选题（共40题）1、桥涵构造物的台背回填，实测项目包括（）。A.压实度B.反滤层厚度C.填土长度D.宽度E.弯沉【答案】AC2、在民事诉讼中，判决与裁定有哪些不同之处？()A.判决对人民法院、当事人均有约束力，而裁定仅对当事人有约束力B.判决必须采用书面形式，而裁定则既可以采用书面形式，也可以采用口头形式C.判决可以上诉，而裁定不能上诉D.判决是针对实体问题的，而裁定主要是针对程序问题【答案】BD3、《通用硅酸盐水泥》(GB175—2007)中规定，关于各龄期、各类型水泥强度说法正确的有（）。A.强度等级42.5型号3d抗压强度17MPaB.强度等级42.5R型号3d抗压强度17MPaC.强度等级52.5型号3d抗压强度23MPaD.强度等级52.5R型号3d抗压强度23MPaE.强度等级52.5型号28d抗压强度52.5MPa【答案】AC4、注浆孔的布置一般注意事项包括（）。A.布孔应先稀后密、先外后内B.裂隙越密小，孔数应减少C.岩层倾斜上方，钻孔可距隧道远些D.裂隙越密小，孔数应增加E.注浆泵压力低，孔数应适当增多【答案】ACD5、下列选项中，属于每日进度检查记录内容的是（）。A.监理人员对施工现场巡视检查的情况B.实际参加施工的人力、机械数量及生产效率C.施工停滞的人力、机械数量及其原因D.承包人的主要技术及管理人员到达现场的情况E.当日发生的影响工程进度的特殊事件及原因【答案】BCD6、关于膨胀土适用性的说法正确的有（）。A.高填方、陡坡路基不宜采用膨胀土填筑B.强膨胀土不得作为路基填料C.路基浸水部分不得用膨胀土填筑D.桥台背、挡土墙背、涵洞背等部位严禁采用膨胀土填筑E.一级公路的上路堤可以采用中、弱膨胀土【答案】ABCD7、从路面结构的力学特性和设计方法的相似性出发，将路面划分为（）。A.柔性路面B.刚性路面C.半刚性路面D.高强度路面E.低强度路面【答案】ABC8、平面控制测量采用的方法有（）。A.卫星定位测量B.导线测量C.三角测量D.三边测量方法E.三角高程测量【答案】ABCD9、下列属于土的试验项目的是（）。A.天然含水率试验B.液塑限试验C.击实试验D.抗压强度试验E.相对密度试验【答案】ABC10、桥梁的三大基本体系是（）。A.梁桥B.拱桥C.刚架桥D.悬索桥E.斜拉桥【答案】ABD11、下列情况中，当事人或案外人可以提出异议的有：A.对执行的管辖法院不服B.对法院执行行为不服C.对被执行的标的有实体主张D.对法院的参与分配方案不满【答案】ABCD12、施工进度计划的特点包括（）。A.进度计划的稳定性B.进度计划的被动性C.进度计划的多变性D.进度计划的不均衡性E.进度计划的高效性【答案】BCD13、根据受力要求，桥梁施工的拱架和支架应具有足够的（）。A.强度B.刚度C.稳定性D.厚度E.长度【答案】ABC14、索赔成立的基本条件包括（）。A.有明确的合同依据（或法律依据）B.责任双方达成共识C.有具体的损害事实D.索赔期限符合合同约定E.索取的费用和（或）工期与损害事实相符【答案】ACD15、关于路基冬期施工的说法，正确的有（）。A.半填半挖地段、挖填方交界处不得在冬期施工B.当填筑路堤，应按横截面全宽填平，每层松铺厚度应比正常施工增加20%～30%C.当填筑至路床底面时，碾压密实后应停止填筑，在顶面覆盖防冻保温层D.冬期过后必须对填方路堤进行补充压实E.河滩地段可利用冬期水位低，开挖基坑修建防护工程【答案】AD16、在公示催告的公告中，应当包括以下内容：()A.公示催告申请人的姓名或者名称B.票据的种类、票面金额、发票人、持票人、背书人C.申报权利的期间D.在公示催告期间转让票据权利、利害关系人不申报权利的法律后果【答案】ABCD17、关于钢直梯的相关规定，下列选项中正确的有（）。A.攀登高度不宜大于8mB.踏棍间距宜为0.5mC.高度大于2m应设护笼，护笼间距宜为0.5mD.高度大于8m应设梯间平台，并分段设梯E.梯宽宜为0.6～1.1m【答案】ACD18、属于人民检察机关抗诉的法定情形的有：A.对审理案件需要的主要证据，当事人因客观原因不能自行收集，书面申请人民法院调查收集，人民法院未调查收集的B.原判决、裁定认定事实的主要证据未经质证的C.发现调解书损害国家利益、社会公共利益的D.违反法律规定，剥夺当事人辩论权利的【答案】ABCD19、钢桥构件出厂时，应提交的资料有（）。A.焊缝全部修补记录B.产品合格证C.钢材和其他材料质量证明书或试验报告D.产品试板的试验报告E.工厂试拼装记录【答案】BCD20、关于桥面铺装，说法正确的有（）。A.预制板或现浇桥面板与桥面铺装混凝土的混凝土龄期相差应尽量缩短，以避免两者之间产生过大的收缩差B.当进行沥青混凝土铺装时，可不预留伸缩缝工作槽C.沥青混凝土桥面铺装时，铺装前应做黏层沥青D.防水层通过伸缩缝或沉降缝时，应符合设计要求E.泄水管下端应伸出结构物底面5－10cm【答案】ABCD21、按照公路工程管理权限,各级交通运输主管部门应于年初制订年度竣工验收计划，并按计划组织竣工验收工作。列入竣工验收计划的项目，项目法人应提前完成竣工验收前的准备工作。以下属于公路工程竣工验收应具备的条件有（）。A.通车试运营3年以上B.交工验收提出的工程质量缺陷等遗留问题已全部处理完毕,并经项目法人验收合格C.竣工文件已按相关规定完成D.各参建单位已按交通运输部规定的内容完成各自的工作报告E.工程决算已按交通运输部规定的办法编制完成，竣工决算已经审计，并经交通运输主管部门或其授权单位认定【答案】BCD22、建设项目静态分析与评价指标包括（）。A.投资收益率B.利息备付率C.借款偿还期D.净现值率E.资产负债率【答案】ABC23、施工辅助费包括（）。A.生产工具用具使用费B.检验试验费C.固定资产使用费D.工程排污费E.高填方和软基沉降监测等施工监控费【答案】AB24、施工总体部署主要包括（）。A.施工管理机构B.项目目标C.施工段及项目划分D.施工平面布置E.施工方法与施工机械【答案】ABC25、下列关于工程费用的工作原则，说法正确的有（）。A.费用监理是一项法律性、政策性、经济性和技术性很强的工作B.监理人员在进行工程费用监理时必须以实际情况为依据C.在工程施工及承包合同履行过程中，监理人员处于主导地位D.监理人员对工程费用的签认，直接涉及发包人和承包人的利益，要使工程费用既合理又准确，只有监理人员保持公正才有可能E.保持公正立场，是监理人员进行费用监理的基本原则和最低要求【答案】ACD26、混凝土、钢筋混凝土拱在支架上分段进行浇筑时，分段位置应该是（）。A.拱脚B.拱顶C.1/4跨径D.拱架节点E.受力反弯点【答案】ABCD27、参与分配过程中，对分配方案的异议，可能会导致诉讼程序