监理工程师之交通工程目标控制试题及答案（得分题）

监理工程师之交通工程目标控制试题及答案（得分题）

单选题（共100题）1、下列情况下，需要监理工程师签发停工令的是（）。A.存在安全事故隐患的B.工程质量缺陷、质量不合格的工程C.工程违反有关环保法律法规、未按合同要求落实环保措施，情况严重的D.危险性较大工程未按专项施工方案实施【答案】C2、下列关于时间—费用优化的说法正确的是（）。A.缩短工期，会引起直接费用和间接费用的增加B.延长工期，会引起直接费用和间接费用的减少C.缩短工期，会引起直接费用的增加和间接费用的减少D.缩短工期，会引起直接费用的减少和间接费用的增加【答案】C3、落实安全生产方针政策、法律法规最有效的手段是（）。A.安全第一B.预防为主C.综合治理D.科学规划【答案】C4、隧道施工测量时，当洞内有瓦斯等易燃易爆气体时，应检测测站附近20m范围内的气体浓度，小于（）时方可进行测量作业。A.0.5%B.1%C.2%D.3%【答案】A5、以下关于桥梁基础混凝土承台施工质量要求，说法不正确的有（）。A.承台施工前应进行桩基等隐蔽工程的质量验收，桩基内的取芯孔和声测管预留孔应处理密实B.桩顶的混凝土面应按纵向施工缝的要求凿毛，桩头预留钢筋上的泥土及鳞锈等应清理干净C.承台基底为软弱土层时，应按设计要求采取措施，避免在浇筑承台混凝土过程中产生不均匀沉降D.承台的钢筋和混凝土应在无水条件下进行施工，施工时应根据地质、地下水位和基坑内的积水等情况采取防水或排水措施【答案】B6、（）是实现安全第一的根本途径。A.预防为主B.安全管理C.综合管理D.综合治理【答案】A7、关于水泥混凝土路面的水泥选用原则，正确的是（）。A.重交通荷载等级的公路面层应采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥B.高温期施工应采用早强型水泥C.低温期施工应采用普通型水泥D.采用滑模摊铺机铺筑时，应选用袋装水泥【答案】A8、（）作为开展监理工作的总目标，或称综合目标、终极目标、提升性目标。A.建设平安百年品质工程B.建设高品质工程C.建设智能化工程D.建设信息化工程【答案】A9、公路水运建设项目的特征不包括（）。A.技术要求低B.投资大C.建设周期长D.涉及面广【答案】A10、工人在作业中，由于触电发生了坠落事故，该事故属于（）。A.高处坠落B.触电C.物体打击D.机械伤害【答案】B11、在施工过程中，路面基层材料品质或规格发生变化、结合料品种发生变化时，应（）。A.按照原配合比设计B.根据经验进行调整C.重新进行材料组成设计D.仅对变化部分进行调整【答案】C12、对于注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，以下不属于处罚措施的是（）。A.停止执业3个月以上1年以下B.情节严重的，吊销执业资格证书，3年内不予注册C.造成重大安全事故的，终身不予注册D.构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任【答案】B13、根据《标准施工招标文件》通用合同条款，发包人认为有必要时，由（）通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。A.技术负责人B.项目负责人C.监理工程师D.监理部门负责人【答案】C14、因非施工单位的责任和风险等因素造成、施工单位依据合同规则提出延期申请并经监理工程师审查和建设单位批准的工期延长，称为（）。A.工程延误B.工程延期C.工期索赔D.工期顺延【答案】B15、施工单位向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限：签订合同协议书后（）天之内。A.14B.21C.28D.30【答案】C16、某企业年初从金融机构借款3000万元，月利率1％，按季复利计息，年末一次性还本付息，则该企业年末需要向金融机构支付的利息为（）万元。A.360.00B.363.61C.376.53D.380.48【答案】C17、现行价格指数是指各类付款证书相关周期最后一天的前（）天的各可调因子的价格指数。A.14B.28C.30D.42【答案】D18、商品房现售应符合的条件包括（）。A.现售商品房的房地产开发企业应当具有企业法人营业执照和房地产开发企业资质证书B.取得土地使用权证书或者使用土地的批准文件C.持有建设工程规划许可证和施工许可证D.拆迁安置已经落实E.物业管理方案尚未落实【答案】A19、有一条200米长沟槽，其土方为1760m3，按流水施工分为四段，每段人工挖土作业队合理组成为20人，为加快进度采用两班倒施工，已知劳动定额为0.5工日/m3，则挖土施工的流水节拍为（）天。A.22B.44C.5.5D.11【答案】C20、下列关于“三同时”的说法，不正确的是（）。A.同时设计B.同时投入使用C.同时施工D.同时检查【答案】D21、关于袋装砂井施工的说法不正确的是（）。A.宜采用中、粗砂B.套管起拔时应垂直起吊，防止带出或损坏砂袋C.发生砂袋带出或损坏时，应在原孔位边缘重打D.砂袋在孔口外的长度应不小于500mm，并顺直伸入砂砾垫层【答案】D22、对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更。属于工程费用监理的（）措施。A.组织B.经济C.技术D.合同【答案】C23、李某每年年末存入银行10000元，连续存入5年，到第5年末一次还本付息，如果存款年利率为8％，第五年末可得款为（）。A.58666元B.61000元C.56000元D.62000元【答案】A24、交通运输主管部门在15天内未对备案的项目交工验收报告提出异议，项目法人可开放交通进入试运营期。试运营期不得超过（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】C25、关于开工预付款的描述错误的是（）。A.开工预付款的预付比例在合同工程的专用条款数据表中约定，一般为5%～35%B.开工预付款的预付比例在合同工程的专用条款数据表中约定，通常约定为有效合同价的10%C.有的工程项目的招标文件或合同专用条件约定，开工预付款在施工准备阶段分两次支付D.承包人都应向监理机构提交开工预付款的支付申请，监理机构应在召开第一次工地会议之前编制完成支付证书报送发包人支付【答案】A26、费用支付项目按合同执行情况是否正常、顺利划分为（）。A.常规支付、违约支付B.常规支付、合同解除支付C.常规支付、违约支付、合同终止、合同解除支付D.前期支付、中期支付、交工验收后的支付、竣工验收后的支付以及缺陷责任期结束后的最终结清支付【答案】C27、关于急流槽施工的说法中，不正确的是（）。A.浆砌片石的砂浆应饱满，切缝应不大于40mm，槽底表面应粗糙B.急流槽应分节砌筑，分节长度宜为5－10m，接头处应采用防水材料填缝C.急流槽进水口的喇叭口应与排水设施衔接平顺D.混凝土预制块急流槽的分节长度宜为4－5m，接头应采用榫节【答案】D28、水准点复测与加密规定中，高速公路、一级公路宜加密，每（）m有一个水准点。A.300B.250C.150D.200【答案】D29、工程概算是初步设计文件的重要组成部分，应由项目（）负责编制。A.设计单位B.建设单位C.施工单位D.勘察单位【答案】A30、施工现场临时用电工程专用的低压电力系统，必须符合（）。A.二级配电一级保护B.一级配电一级保护C.三级配电二级保护D.三级配电三级保护【答案】C31、按照工程项目的性质、施工条件的不同和工期要求不同，确定工程项目的施工持续时间的方法不包括（）。A.根据施工单位现有的人工、船机数量以及流水段工作面的大小安排，计算施工过程的作业时间B.根据工期要求确定作业人数和船机台数C.由于采用新技术、新工艺而缺乏定额，或者由于影响施工的因素复杂使得工作时间为不确定时，通常采用三时估计法估计工程项目的持续时间D.根据社会平均生产水平预估工期【答案】D32、利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是（）。A.财务内部收益率大于等于行业基准收益率，方案可行B.静态投资回收期大于行业基准投资回收期，方案可行C.财务净现值大于0,方案可行D.总投资收益率大于等于行业基准投资收益率，方案可行【答案】B33、下列工作内容中，属于进度监测系统过程的是（）。A.分析产生进度偏差的原因B.定期召开现场会议C.采取进度调整措施D.分析偏差对后续工作和总工期的影响【答案】B34、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016），监理机构应审查施工单位提交的合同段开工申请，具备开工条件的，（）应签发开工令。A.建设单位B.总监理工程师C.专业监理工程师D.施工单位【答案】B35、我国安全生产工作的基本方针是（）。A.安全生产重于泰山B.安全第一，以人为本，综合治理C.安全第一，重在预防D.安全第一，预防为主，综合治理【答案】D36、桥梁顶推施工中，水平千斤顶的实际总顶推力，不应小于计算顶推力的（）。A.1倍B.1.5倍C.2倍D.3倍【答案】C37、私营主动融资模式的英文缩写是（）。A.BOTB.PFIC.PPPD.ABS【答案】B38、公路工程质量检验评定中分项工程，机电工程质量检验关键项目的合格率不低于（）。A.80%B.85%C.90%D.100%【答案】D39、成果性目标指被分解为项目具体的功能性要求，是（）。A.主导目标B.约束目标C.辅助目标D.关键目标【答案】A40、要保证公路施工处于较高的工作质量水平，必须从人、材料、机械设备、方法和环境这五大要素着手，简称（）法。A.4E1MB.4M1EC.2M3D.1P4C【答案】B41、隧道洞内为反坡排水，应当采用（）。A.抽水措施B.井点降水C.深井降水D.平坡排水【答案】A42、钢纤维抗拉强度等级不应低于（）级。A.400B.500C.600D.700【答案】C43、储油罐与在建工程的防火间距应不小于（）m，并应远离明火作业区、人员密集区、建（构）筑物集中区。A.15B.20C.25D.30【答案】A44、某工程组织非节奏流水施工，三个施工过程在4个施工段上的流水节拍分别为5、8、4、4d和7、2、5、3d，以及6、5、6、8d，则该工程的流水施工工期是（）d。A.36B.38C.40D.42【答案】C45、施工、监理合同段考核评价结果不合格的，该施工、监理合同段应当立即整改，整改完成后由（）组织复评。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.交通运输主管部门【答案】A46、隧道冻害的现象与危害不包括的是（）。A.衬砌冻胀开裂B.衬砌结构的失稳破坏C.降低衬砌结构的安全可靠性D.隧道的衬砌和设备会受到浸蚀【答案】D47、申报部级品质工程项目的，高速公路和大型水运工程评价指标分数不得低于（）分，其他工程评价指标分数不得低于（）分。A.700，600B.800，700C.800，800D.700，800【答案】B48、基本预备费以建筑安装工程费、主地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费之和为基数，项目建议书投资估算按（）计列。A.11%B.5%C.4%D.3%【答案】A49、在复合式衬砌结构中，通常称为初期支护的是（）。A.锚杆支护B.模筑混凝土衬砌C.喷锚衬砌D.喷射混凝土支护【答案】C50、当混凝土发生离析、泌水严重时，需进行二次搅拌。关于“二次搅拌”的说法，正确的是（）。A.二次搅拌时不得加水B.可同时加水、相应的胶凝材料和外加剂并保持其原水胶比不变C.泌水较多时，添加减水剂搅拌D.二次搅拌时，添加水泥与缓凝剂搅拌【答案】B51、施工合同段的综合应急预案的编制人是（）。A.建设单位技术负责人B.施工单位项目技术负责人C.施工单位项目经理D.安全总监【答案】B52、现金流量的三要素不包括的是（）A.现金数额B.现金流入或流出C.现金发生的时间点D.现金支付方式【答案】D53、上路床厚度为0.3m，下路床厚度在轻、中及重交通公路为（）m，特重、极重交通公路为（）m。A.0.5，0.9B.0.3，0.5C.0.5，0.8D.0.2，0.7【答案】A54、下列试验工作中不属于监理基本试验工作的是（）。A.验证试验B.工艺试验C.全面检验D.见证取样【答案】C55、级配碎石或砾石用作基层时，高速公路和一级公路公称最大粒径应不大于（）。A.26.5mmB.31.5mmC.37.5mmD.42.5mm【答案】A56、根据平安百年品质工程的建设推进要求，桥梁工程应研究中小桥梁承载能力和耐久性的（）。A.质量技术体系B.快速检测评定技术C.基础理论研究D.控制参数【答案】B57、《公路工程施工标准招标文件》（2018年版）通用合同条款规定，签发缺陷责任期终止证书后，（）应审核承包人提交的最终结清申请单。A.发包人B.监理人C.设计人D.勘察人【答案】B58、路堤填前压实质量控制标准：二级及二级以上公路，一般土质的压实度应不小于90%。三级、四级公路，压实度应不小于（）。A.70%B.75%C.80%D.85%【答案】D59、关于桥梁悬臂浇筑合龙的说法，不正确的是（）。A.连续梁各跨的合龙，一般自两边跨向中跨进B.在合龙段合龙时，合龙段的两端应予临时固定并施加必要的预应力C.合龙段合龙前应在合龙段两端的悬臂上加压，并于浇筑混凝土过程中逐步撤除，使悬臂挠度保持稳定D.合龙段的施工，在两端临时固定完成后应尽快在短时间内完成，混凝土浇筑应在一天中最高温度时进行【答案】D60、细粒土，颗粒的最大粒径小于10mm，且其中小于2mm的颗粒含量不少于（）。A.70%B.80%C.85%D.90%【答案】D61、某桥梁在施工过程中，发生一起质量事故，该质量事故造成直接经济损失6500万元，则该工程属于（）A.特别重大质量事故B.重大质量事故C.较大质量事故D.一般质量事故【答案】B62、监理工程师应要求对导线桩点进行不定期检查和定期复测，复测周期应不超过（）个月，并做好抽检工作。A.3B.6C.9D.12【答案】B63、下列属于工艺参数的有（）。A.施工过程B.施工段C.流水步距D.工作面【答案】A64、样本容量越大，可靠性（），检测成本（）。A.越好，愈高B.越好，愈低C.越差，愈高D.越差，愈低【答案】A65、（）是在预先分析各种风险因素及其导致目标偏离的可能性和强度的基础上，拟定并采取各种有针对性的预防措施进行控制，从而减少乃至避免目标偏离，保证计划目标得以实现的控制方式。A.直接控制B.间接控制C.主动控制D.被动控制【答案】C66、溶洞是（）现象的一种。A.岩堆B.滑坡C.岩溶D.岩爆【答案】C67、（）编制的竣工决算报告在审计部门提出审计意见后方可组织竣工验收。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.交通运输主管部门【答案】A68、梁式体系的承重结构是以梁的（）来承受荷载的。A.抗剪能力B.抗弯能力C.抗倾能力D.抗扭能力【答案】B69、桥梁中的桥墩和桥台底部的奠基部分称属于（）。A.下部结构B.支座C.上部结构D.附属设施【答案】A70、某工程项目，已知（F/A，i，n）=1.333，F=100万元，则A应为（）万元。A.100B.133.3C.75D.25【答案】C71、（）是指路基边坡土体或岩石，沿着一定的滑动面成整体状向下滑动，其规模与危害程度较碎落更为严重，有时滑动体可达数百立方米以上，造成严重的阻车。A.剥落B.碎落C.滑坍D.崩坍【答案】C72、以下关于路面修复作业描述错误的是（）A.在山体滑坡、塌方、泥石流等路段作业必须有专人观察险情B.当进行修复作业时,应逆着交通流方向设置安全设施C.在高速公路和一级公路上修复作业必须用车辆接送，不得在控制区外活动或堆放物体D.坑槽必须当天完成，若不能完成必须布置作业控制区【答案】B73、公路工程质量检验评定中分项工程，机电工程质量检验关键项目的合格率不低于（）。A.80%B.85%C.90%D.100%【答案】D74、下列分部分项工程不需要专家论证、审查的是（）。A.深度5m的基坑B.深度15m的人工挖孔桩C.水深10m的围堰工程D.中桥的拆除工程【答案】D75、（）是安全生产的核心、是改进安全状况的根本途径、基本方法和工作平台。A.安全生产责任制度B.安全生产技术交底制度C.安全事故报告制度D.双重预防机制建设制度【答案】A76、下列关于利润的计算公式中，正确的是（）。A.利润＝（直接费＋企业管理费）×7.42%B.利润＝（直接费＋措施费＋企业管理费）×7.42%C.利润＝（定额直接费＋企业管理费）×7.42%D.利润＝（定额直接费＋措施费＋企业管理费）×7.42%【答案】D77、《公路水运工程安全生产监督管理办法》明确规定，施工现场应当按照每（）万元施工合同额配备一名的比例配备专职安全生产管理人员，不足的至少配备一名。A.5000B.6000C.10000D.15000【答案】A78、企业其他职工每年接受安全培训的时间不得少于（）。A.20学时B.10学时C.40学时D.15学时【答案】D79、工程项目施工单位要成立安全生产领导小组，组长由（）担任，成员由各部门负责人以及分包单位负责人组成。A.项目经理B.安全总监C.副经理D.总工程师【答案】A80、竣工验收建设项目综合评分采取加权平均法计算，其中竣工验收工程质量得分权值为（），参建单位工作评价得分权值为0.3（项目法人占0.15，设计、施工、监理各占0.05）。A.0.3B.0.5C.0.7D.0.8【答案】C81、郑良县拟新建一造纸厂，因建成后的造纸厂将排出有机毒液，排放时可能会影响周围环境，造纸厂筹建人员中有人建议先征得县环保部门同意,有人则认为“此造纸厂的建设已征得项目主管部门同意，没有必要再通过环保部门认可”。据此，请回答下列题。A.不必征得县环保部门同意B.必须征得县环保部门同意C.可以征得县环保部门同意D.应该征得县环保部门同意【答案】B82、路堑施工时，其路基地面排水设施有边沟、截水沟、排水沟、急流槽、跌水等，一般应先施工的排水设施是（）。A.边沟B.截水沟C.排水沟D.跌水与急流槽【答案】B83、项目资本金可以用货币出资也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资，除国家对采用高新技术成果有特殊规定外，其比例不得超过项目资本金总额（）。A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】C84、下列关于费用控制的监理工作目标的说法中，错误的是（）。A.费用监理人员应做到工程量清单内的费用项目，按照清单规定及时支付B.目标控制是开展各项工作的核心C.工程量清单外的项目，支付不需经过监理机构或业主的书面批准D.“签约合同价”是指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额【答案】C85、（）是指路基边坡土体或岩石，沿着一定的滑动面成整体状向下滑动。A.滑塌开裂B.剥落C.碎落D.坍塌【答案】A86、当总体风险评估等级达到（）及以上时，将其中高风险的施工作业活动（或施工区段）作为评估对象。A.Ⅰ级B.Ⅱ级C.Ⅲ级D.Ⅳ级【答案】C87、在铺筑沥青路面试验路段之前（），施工单位应安装好与本项工程有关的全部试验仪器和设备，配备足够数量的熟练试验技术人员，并报请监理工程师审查批准。A.10dB.14dC.20dD.28d【答案】D88、未经（）签字，建设单位不得拨付工程款，不得进行竣工验收。A.监理工程师B.项目经理C.项目总工程师D.总监理工程师【答案】D89、填方路基中，路基填筑中利用土方的工程量计量规则是（）。A.计算压实体积，计量单位为m3B.计算压实面积，计量单位为m2C.计算天然体积，计量单位为m3D.满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量需要另行计量【答案】A90、下列不属于混凝土下部结构的是（）。A.桥台混凝土B.桥墩混凝土C.台帽混凝土D.基础混凝土【答案】D91、隐患分为重大隐患和（）两个等级。A.局部隐患B.一般隐患C.轻度隐患D.潜在隐患【答案】B92、（）是表示其物理力学性能及耐久性的一个综合指标，所以工程实际往往把它作为检测喷射混凝土质量的重要指标。A.抗压强度B.抗拉强度C.疲劳强度D.黏结强度【答案】A93、（）是指使用一组实践方法、技术和工具来策划、控制和改进过程的效果、效率和适应性，包括过程策划、过程实施、过程监测（检查）和过程改进（处置）四个部分。A.过程管理B.系统管理C.项目管理D.监督管理【答案】A94、下列不属于钢桥常见的质量问题和病害的是（）。A.高强度钢的焊接裂纹B.拉管与套管和梁体之间出现超出范围的夹角C.钢梁涂漆流坠、漆膜剥离不符合要求D.钢桥构件的腐蚀和锈蚀【答案】B95、项目监理机构应对（）分部分项工程必须在施工开始前编制专项安全监理实施细则。A.全部工程项目B.进度较快的C.危险性较大的D.质量要求高的【答案】C96、植物养护和管理包括从（）的养护和管理。A.绿化植物开始种植到竣工结束B.绿化植物开始种植到工程缺陷责任期结束C.绿化植物开始种植到保修期结束D.绿化植物进场到工程缺陷责任期结束【答案】B97、当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过（）个月（快硬硅酸盐水泥超过（）个月）时，应进行复验，并按复验结果使用。A.3，2B.3，1C.5，3D.5，2【答案】B98、公路水运建设项目的特征不包括（）。A.技术要求低B.投资大C.建设周期长D.涉及面广【答案】A99、合同解除后，因未及时退货造成的损失由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.责任人【答案】D100、在进行公路水运品质工程评价时，（）是以在建的二级及以上公路工程项目、水运工程项目为评价对象。A.二级以上公路项目品质工程评价B.示范创建项目品质工程评价C.交竣工品质工程示范项目评价D.农村公路品质工程示范项目评价【答案】B多选题（共40题）1、某企业向银行借款200万元，借款期6年，借款的年利率为8%，半年复利一次，第6年末一次归还额的计算公式为（）。A.200（F/P，8%，6）B.200（F/P，8%，12）C.200（F/P，4%，12）D.200（F/P，8.16%，5）E.200（A/P，4%，12）（F/A，4%，12）【答案】C2、水泥混凝土面层施工期间，需要停止施工的是（）。A.风力达到6级以及6级以上的强风天气B.现场气温高于40℃，或拌合物摊铺温度高于40℃C.现场连续5昼夜的平均气温低于5℃D.夜间最低气温低于-3℃E.现场降雨、雷阵雨、冰雹或降雪【答案】ACD3、桥梁荷载试验分为动载试验和静载试验，试验阶段分为（）。A.试验准备B.现场实施C.试验结果修正D.试验结果分析E.试验过程分析【答案】ABD4、关于热拌沥青混合料拌和的说法正确的有（）。A.粗、细集料应分类堆放和供料，取自不同料源的集料应分开堆放B.拌和应将集料包括矿粉充分地烘干C.过度加热的混合料应废弃D.沥青的加热温度、石料加热温度、混合料的出厂温度、运到施工现场的温度均应满足规范要求E.每个料源的材料应进行抽样试验，检验合格后方可使用【答案】ABCD5、路基施工准备阶段正确的是（）。A.对路基基底的原状土进行取样试验，每公里应至少取2个点B.同一建设项目相邻施工段水准导线不用闭合C.可能受施工影响的导线点，施工前应加固或改移D.公路沿线每500米宜有一个水准点E.对导线的复测周期应不超过3个月【答案】ACD6、以下各选项，其中说法不正确的是：A.冯某与李某签订了借款协议，并将协议书经公证处公证。公证书上写明：如果债务人不履行义务，届时可申请强制执行。合同签订后，冯某如实履行了合同义务。但是，到了还款期，李某却没有还款。那么冯某以李某未履行合同义务为由，可以向李某住所地人民法院申请执行该协议B.刘某诉张某一案经B市H区人民法院一审终结，判决张某赔偿刘某人民币3900元。张某不服判决，向B市中级人民法院提起上诉，二审人民法院经过审理，驳回了张某的上诉。经查，刘某居住在D市X区，张某在B市C区的银行有存款4000元。则本案的执行人民法院是B市中级人民法院C.甲市人民法院依法执行该市商标管理局作出的行政处罚决定，经查明，被执行人金胜公司的财产在乙市，则甲市人民法院应当请求乙市人民法院的上级人民法院指定其执行，而不能直接委托乙市人民法院执行D.甲乙两个公司因合同纠纷，到某仲裁委员会进行仲裁。裁决后，如果甲不履行仲裁裁决，那么乙可以向仲裁委员会所在地的人民法院申请执行【答案】BCD7、以下对于安全生产方针的解读，正确的是（）A.“安全第一”是安全生产方针的原则和目标B.“安全第一”指的是安全比质量重要C.“预防为主”指的是事先预防所有事故的发生D.“预防为主”指的是事先控制不可接受的危险，控制事故的发生频率和严重程度E.“综合治理”是落实安全第一、预防为主的手段和方法【答案】AD8、关于明洞回填的说法正确的是（）。A.回填料不得采用膨胀岩土B.顶面0.2m可以使用耕植土回填C.明洞土石回填应对称分层夯实，每层厚度不得大于0.5m，两侧回填高差不得大于0.7mD.回填至拱顶以上1.0m后，方可采用机械碾压E.回填时，不得采用倾填作业【答案】ABD9、价值工程对象选择的方法有（）。A.经验分析法B.ABC分析法C.强制评分法D.百分比分析法E.头脑风暴法【答案】ABCD10、以下各选项，其中说法不正确的是：A.冯某与李某签订了借款协议，并将协议书经公证处公证。公证书上写明：如果债务人不履行义务，届时可申请强制执行。合同签订后，冯某如实履行了合同义务。但是，到了还款期，李某却没有还款。那么冯某以李某未履行合同义务为由，可以向李某住所地人民法院申请执行该协议B.刘某诉张某一案经B市H区人民法院一审终结，判决张某赔偿刘某人民币3900元。张某不服判决，向B市中级人民法院提起上诉，二审人民法院经过审理，驳回了张某的上诉。经查，刘某居住在D市X区，张某在B市C区的银行有存款4000元。则本案的执行人民法院是B市中级人民法院C.甲市人民法院依法执行该市商标管理局作出的行政处罚决定，经查明，被执行人金胜公司的财产在乙市，则甲市人民法院应当请求乙市人民法院的上级人民法院指定其执行，而不能直接委托乙市人民法院执行D.甲乙两个公司因合同纠纷，到某仲裁委员会进行仲裁。裁决后，如果甲不履行仲裁裁决，那么乙可以向仲裁委员会所在地的人民法院申请执行【答案】BCD11、以下有关水泥混凝土路面质量问题说法，正确的有（）。A.坑洞应为板面出现直径大于30mm、深度大于20mm的坑槽，损坏应按坑洞或坑洞群的包络面积计算B.唧泥应为板块接缝处有基层泥浆涌出，损坏应按长度（m）进行计算C.露骨应为板块表面细集料散失，粗集料暴露或表层疏松剥落，损坏应按面积计算D.修补应为裂缝、板角断裂、边角剥落和坑洞等损坏的修复E.块状修补应按面积计算，裂缝类的条状修补应按长度（m）乘以0.1m影响宽度计算【答案】BCD12、以下关于路基的几何要素的说法中，正确的是（）。A.路基的几何要素主要指路基宽度、路基高度和路基边坡坡度等B.宽度指路基某一横断面上两路肩外缘之间的距离，一般为行车道与路肩宽度之和C.公路等级越高，路基宽度越小D.路基高度分为路基中心高度和边坡高度E.边坡坡度指的是边坡宽度与边坡高度之比【答案】ABD13、属于不良地质地段的有（）。A.滑坡B.崩塌C.岩溶D.软土地段E.膨胀地层【答案】ABCD14、下列属于隧道施工中钻爆法的是（）。A.盖挖法B.矿山法C.新奥法D.浅埋暗挖法E.盾构法【答案】BCD15、发行债券筹资的缺点包括（）。A.固定利息支出会使企业承受一定的风险B.可大大降低自有资金利润率C.筹资成本高，付息压力大D.债券合约的条款，常常对企业的经营管理有较多的限制E.会提高企业负债比率，增加企业风险，降低企业的财务信誉【答案】AD16、高速公路上的防眩设施主要有（）A.防眩板B.防眩网C.绿植防眩D.突起路标E.里程碑【答案】ABC17、水泥混凝土路面施工遇到下列（）的天气情况，必须停止施工。A.风力达到5级以上的强风天气B.现场连续3昼夜的平均气温低于5℃C.夜间最低气温低于-3℃D.现场气温高于40℃E.现场降雨、雷阵雨、冰雹或降雪【答案】CD18、依据公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录，下列情形中不得使用基桩人工挖孔工艺的有（）。A.地下水丰富B.孔内空气稀薄C.软弱土层D.机械成孔设备可以达到E.机械成孔设备不能达到【答案】ACD19、下列属于桥梁荷载试验中静载试验内容的是（）。A.冲击B.自振频率C.静挠度D.静应变E.脉动【答案】CD20、突起路标的施工质量监理要点包括（）。A.放样定位应准确B.突起路标反射体应背对行车方向安装C.施工前，路面应清洁、干燥D.路标和路面黏结后可用橡皮锤敲击突起路标上表面【答案】ACD21、水泥混凝土路面施工阶段质量控制中，模板安装的检查包括（）。A.钢模板的高度应与混凝土板厚度一致B.木模板应选用质地坚实、变形小、无腐朽、扭曲、裂纹的木料C.模板高度的允许误差为±2mmD.立模的平面位置与高程，应符合设计要求E.钢模板的高度应略高于混凝土板的厚度【答案】ABCD22、关于墩台身混凝土施工说法正确的有（）。A.墩台身高度超过10m时，可分节段施工B.上一节段施工时，已浇节段的混凝土强度应不低于2.5MPaC.各阶段浇筑混凝土施工的间歇时间宜控制在7d以内D.应采取措施缩短墩台身与承台之间浇筑混凝土的间隔时间，间歇期不宜大于10dE.混凝土浇筑完成后，应及时进行养护，养护时间不得少于14d【答案】ABCD23、下列情况中，需要进行试验路段施工的是（）。A.二级公路路堑B.填石路堤C.土石路堤D.特殊填料路堤E.高速公路路堤【答案】BCD24、对混凝土的配合比重新进行配合比设计的情况包括（）。A.对混凝土性能指标有特殊要求时B.观密度实测值与计算值之差的绝对值不超过计算值的2%时C.水泥、外加剂或矿物掺合料品种、质量有显著变化时D.该配合比的混凝土生产间断半年以上时E.该配合比的混凝土生产间断三个月以上时【答案】ACD25、后张法预应力混凝土的浇筑时，预应力结构混凝土的浇筑及养生应符合的要求有（）。A.浇筑混凝土时，应保持锚塞、锚圈和垫板位置的稳固B.在混凝土浇筑和预应力钢筋张拉前，锚具的所有支承表面（如垫板）应加以清洗C.拌和后超过35min的混凝土不得使用D.为避免孔道变形，不允许振捣器触及套管。E.混凝土立方体强度尚未达到18~20MPa时，不得拆除模板。【答案】ABD26、施工环境监理的工作范围应包括（）。A.工程施工区域B.工程附近流域C.工程附近山体D.工程附近居住区E.工程环境影响区域【答案】A27、沥青贯入式路面施工质量控制要点说法正确的是（）。A.下承层沥青贯入式路面施工前，基层必须清扫干净B.撒布集料后，严禁车辆通行C.主层集料撒布后，先用6-8t压路机以2km/h的初碾速度碾压3-4遍，使集料基本稳定D.主层集料碾压完毕后，应立即浇洒第一层沥青E.当使用乳化沥青时，嵌缝料的撒布必须在乳液破乳后完成【答案】ABCD28、桥梁桥头搭板施工质量要求（）。A.钢筋混凝土搭板及枕梁应采用预制B.钢筋混凝土搭板及枕梁应采用现浇C.搭板钢筋与其下的垫层间宜设置垫块并交错布置D.在上下层钢筋之间应设置支撑，保证位置准确E.浇筑搭板混凝土时应按搭板的坡度由高向低处进行【答案】BCD29、关于水泥混凝土路面钢筋的说法，正确的是（）。A.传力杆钢筋应使用I级钢筋B.传力杆钢筋应使用II级钢筋C.拉杆钢筋应使用I