监理工程师之交通工程目标控制题库综合B卷提分附答案

监理工程师之交通工程目标控制题库综合B卷提分附答案

单选题（共100题）1、某公路工程项目，直接费为9500万元，定额直接费为8000万元，设备购置费为200万元，措施费为400万元，企业管理费为300万元，利润率按7.42%计取，则该项目的利润为（）万元。A.645.54B.660.38C.756.84D.771.68【答案】A2、进度控制的过程中，重点就是要掌握进度的实际值，定期与计划值进行比较找出偏差，并作出合理的进度计划调整。由于（）单位原因造成工程进度延误，且在监理机构签发监理指令后未有明显改进以及工程在合同工期内难以完成的，监理机构应及时向建设单位报告，并按合同约定处理。A.施工B.监理C.建设D.设计【答案】A3、下列费用中，属于人工费的是（）。A.劳动保险费B.劳动保护费C.职工教育经费D.流动工资津贴【答案】D4、工程项目管理目标是一个完整的目标体系并随着外部环境的不断变化或不可预见事件的发生而不断调整、优化和完善，使其适应不断变化的外部环境，更符合客观实际，体现了（）。A.多元性B.相关性C.均衡性D.动态性【答案】D5、运营费用中的养护管理费一般按公路等级，依据交通运输主管部门上年度每公里养护管理支出的平均值综合计算,大中修及技术改造一般按通车后每隔6~8年左右进行一次，每次大中修及技术改造的费用按工程建设投资额的（）左右计算。A.10%B.5%C.15%D.20%【答案】C6、根据《公路工程施工安全技术规范》的规定，不属于危险性较大的分部分项工程是（）。A.高度18m的土质边坡处理B.水深15m的围堰工程C.深度7m的挡墙基础D.高瓦斯隧道【答案】A7、基本预备费以建筑安装工程费、土地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费之和为基数，项目建议书投资估算按（）计列。A.11%B.9%C.5%D.4%【答案】A8、公路工程项目施工前，（）的职责之一就是申请领取施工许可证。A.设计单位B.建设单位C.施工单位D.监理单位【答案】B9、运营费用中的养护管理费一般按公路等级，依据交通运输主管部门上年度每公里养护管理支出的平均值综合计算，大中修及技术改造一般按通车后每隔6~8年进行一次，每次大中修及技术改造的费用按工程建设投资额的（）左右计算。A.10%B.5%C.15%D.20%【答案】C10、因非施工单位的责任和风险等因素造成、施工单位依据合同规则提出延期申请并经监理工程师审查和建设单位批准的工期延长，称为（）。A.工程延误B.工程延期C.工期索赔D.工期顺延【答案】B11、公路工程投标工作程序，其中复核工程数量的，下一步工作是（）。A.编制总体施工组织设计文件B.现场考察、调查地材等价格C.投标价的计算、汇总D.研究招标文件【答案】A12、某工程组织流水施工，有三个工序，路基，基层和面层，分5段施工，流水节拍分别为4天、7天和5天，则该工程的总工期应为（）天。A.50B.44C.60D.65【答案】B13、下列不属于施工组织设计的内容是（）。A.工程概况B.施工进度计划C.施工成本计划D.施工平面布置【答案】C14、以下关于桥梁基础混凝土承台施工质量要求，说法不正确的有（）。A.承台施工前应进行桩基等隐蔽工程的质量验收，桩基内的取芯孔和声测管预留孔应处理密实B.桩顶的混凝土面应按纵向施工缝的要求凿毛，桩头预留钢筋上的泥土及鳞锈等应清理干净C.承台基底为软弱土层时，应按设计要求采取措施，避免在浇筑承台混凝土过程中产生不均匀沉降D.承台的钢筋和混凝土应在无水条件下进行施工，施工时应根据地质、地下水位和基坑内的积水等情况采取防水或排水措施【答案】B15、（）是施工、监理合同段平安工地建设考核评价的主体，对项目平安工地建设负总责。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.交通运输主管部门【答案】A16、粉煤灰路堤应进行包边防护，包边土应与粉煤灰同步施工，宽度宜不小于（）。A.1mB.2mC.3mD.4m【答案】B17、在合同段缺陷责任期结束、收到施工单位向建设单位提交的（）后，监理机构应进行审查。对符合合同约定的，总监办应在规定期限内签署合同段缺陷责任终止证书，并向建设单位提交缺陷责任期监理工作总结。A.合同段竣工验收申请B.合同段交工结账单C.工程质量整改报告D.终止缺陷责任申请【答案】D18、费用支付项目按合同执行情况是否正常、顺利划分为（）。A.常规支付、违约支付B.常规支付、合同解除支付C.常规支付、违约支付、合同终止、合同解除支付D.前期支付、中期支付、交工验收后的支付、竣工验收后的支付以及缺陷责任期结束后的最终结清支付【答案】C19、钻孔灌注桩在灌注过程中，应保持孔内的水头高度；导管的埋置深度宜控制在（）。A.1~5mB.2~6mC.3~7mD.4~8m【答案】B20、焊工应经过考试，熟悉焊接工艺要求，取得资格证书后方可从事焊接工作。焊工停焊时间超过（）月，应重新考核。A.3个B.5个C.6个D.9个【答案】C21、在工程进度偏差处理中，第一步工作是（）。A.分析偏差对后续工作和总工期的影响B.分析产生进度偏差的原因C.确定影响后续工作和总工期的限制条件D.采取进度调整措施【答案】B22、公路工程施工阶段监理时间范围是（）。A.监理合同签订之日至工程开工令确定的合同工程开工之日B.合同工程开工之日至工程交工验收申请受理之日C.合同工程开工之日至工程交工验收之日D.合同工程开工之日至工程竣工验收之日【答案】B23、当隧道洞口位于山坡不稳定、地形条件较差处，且隧道顶两侧土体严重不一致时，即为（）现象，如果处治不当，可能会出现隧道开裂，严重时发生坍塌事故。A.应力集中B.受力不均C.剪切D.偏压【答案】D24、石油沥青的牌号以（）值表示。A.延度B.软化点C.针入度D.黏滞度【答案】C25、单车道施工便道宽度不宜小于（）m。A.6.5B.5.0C.4.5D.3.0【答案】C26、土石路堤是指用石料含量占总质量（）的土石混合材料填筑的路堤。A.20%~80%B.30%~70%C.40%~60%D.50%【答案】B27、关于渗沟施工的说法，错误的是（）。A.渗水材料应采用洁净的砂砾、粗砂等B.渗沟侧壁宜设封闭层C.渗沟的基底宜埋入不透水层以下至少500mmD.渗沟宜从下游向上游分段开挖【答案】B28、底基层、基层的材料不包括（）。A.石灰稳定土B.水泥稳定土C.粉煤灰稳定土D.级配碎石【答案】C29、除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量应按（）计量，总价子目的计量周期按规定的计量支付分解比例确定。A.天B.周C.月D.年【答案】C30、某公司计划在5年内每年年末投资300万元。年利率为6％，按复利计息，则第5年末可一次性回收的本利和为（）万元。A.1556.41B.1253.22C.1691.13D.1595.40【答案】C31、用扭矩法拧紧高强度螺栓连接时，初拧、复拧和终拧应在同一工作日内完成。初拧扭矩应由试验确定，一般为终拧扭矩的（）。A.20%B.30%C.50%D.60%【答案】C32、根据《安全生产法》，建筑施工企业关于安全生产管理机构设置和安全生产管理人员配备的说法，正确的是（）。A.应当设置安全生产管理机构或者配备兼职安全生产管理人员B.应当设置安全生产管理机构或配备注册安全工程师C.应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员D.不需设置安全生产管理机构，但应当配备兼职安全生产管理人员【答案】C33、工程参建单位应建立应急救援组织或者配备应急救援人员，某工程合同价8000万元，应急救援人员为（）。A.10B.15C.16D.20【答案】D34、目标控制活动和计划的实施都是由人来控制实现的，而合理、有效的组织机构是目标控制的有效保障，（）是最重要的因素。A.人的因素B.组织因素C.流程因素D.职责安排因素【答案】A35、施工单位在施工中使用施工起重机械和整体提升式脚手架特种设备前，应当组织有关单位进行验收。验收合格后（）日之内，应当向当地交通运输主管部门登记。A.40B.30C.20D.10【答案】B36、索赔报告中包括的财务方面的证据资料，除索赔人的论证外，最好附有注册会计师或审计部门的审计报告，以证明财务方面证据的（）。A.适用性B.可靠性C.安全性D.正确性【答案】D37、采用（）的计价模式的招标文件中，招标人可以不提供工程量清单，由投标人自行编制工程量清单并报价。A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.成本加罚金合同【答案】A38、软土地区路基真空预压、真空堆载联合预压施工，真空表测头应埋埋设于砂垫层中间，每块加固区应不少于（）个真空度测点。A.2B.3C.5D.6【答案】A39、对于沥青混合料配合比设计中沥青混合料组成及各参数，沥青混合料配合比设计方法按照马歇尔试验方法确定（）沥青用量后，依据规范或设计要求尚需进行水稳定性检验、高温稳定性检验、低温抗裂性能检验和钢渣活性检验。A.最佳B.最大C.最小D.中等【答案】A40、（）主要包括各种未经处理的粒料基层和各类沥青面层、碎（砾）石面层或块石面层组成的路面结构。A.柔性路面B.刚性路面C.半刚性路面D.半柔性路面【答案】A41、公路工程施工阶段监理时间范围是（）。A.监理合同签订之日至工程开工令确定的合同工程开工之日B.合同工程开工之日至工程交工验收申请受理之日C.合同工程开工之日至工程交工验收之日D.合同工程开工之日至工程竣工验收之日【答案】B42、根据质量数据的修约规则，5.665，保留两位小数为（）。A.5.65B.5.64C.5.66D.5.63【答案】C43、按照工程项目的性质、施工条件的不同和工期要求不同，确定工程项目的施工持续时间的方法不包括（）。A.根据施工单位现有的人工、船机数量以及流水段工作面的大小安排，计算施工过程的作业时间B.根据工期要求确定作业人数和船机台数C.由于采用新技术、新工艺而缺乏定额，或者由于影响施工的因素复杂使得工作时间为不确定时，通常采用三时估计法估计工程项目的持续时间D.根据社会平均生产水平预估工期【答案】D44、上路床厚度为0.3m，下路床厚度在轻、中及重交通公路为（）m，特重、极重交通公路为（）m。A.0.5，0.9B.0.3，0.5C.0.5，0.8D.0.2，0.7【答案】A45、因设计缺陷造成的质量问题，由（）提出处理方案。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.监理单位【答案】C46、施工组织设计在施工项目部编制完成后应由承包人技术部门审查盖章后提交给（）进行审核。A.设计单位B.监理单位C.行政主管部门D.施工单位【答案】B47、下列费用属于价差预备费的是（）。A.人工费因政策原因上涨费用B.设备规格型号改变增加的费用C.材料货源变更增加的费用D.运输距离改变增加的费用【答案】A48、在选择沥青面层材料时，（）适用于各级沥青面层的任何层次。A.密级配沥青混凝土混合料ACB.沥青玛蒂脂碎石混合料SMAC.沥青碎石混合料AMD.排水式沥青碎石混合料OGFC【答案】A49、监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的（）天内将索赔处理结果答复承包人。A.28B.35C.42D.60【答案】C50、下列关于预应力张拉描述错误的是（）。A.张拉千斤顶的额定张拉力宜为所需张拉力的1.5倍，且不得小于1.2倍B.与千斤顶配套使用的压力表应选用防振型产品，其最大读书应为张拉力的1.5～2.0倍，标定精度应不低于1.0级C.张拉次数超过200次，应重新进行标定D.预应力筋张拉控制应力的精度为±1.5%【答案】C51、以下不需要对张拉设备重新进行标定的是（）。A.使用时间5个月B.张拉次数400次C.使用过程中千斤顶或压力表出现异常情况D.千斤顶检修或更换配件后【答案】A52、在软土地区施工中，关于砂砾、碎石垫层施工说法正确的是（）。A.砂砾、碎石垫层宜采用级配好的中、粗砂B.砂砾、碎石最大粒径宜小于40mmC.垫层一次铺筑完成D.垫层宽度应与路基坡脚保持同宽【答案】A53、胀缝传力杆应在一端设置镀锌钢管帽或塑料套筒，套帽厚度不应小于2.0mm，并应密封不透水，套帽长度宜为（），套帽内活动空隙的长度宜为（）。A.100mm、30mmB.80mm、30mmC.100mm、50mmD.80mm、50mm【答案】A54、下列关于桥梁工程原材料质量要求和混凝土配合比设计的描述正确的是（）。A.同一生产厂、同一品种、同一强度等级及同一出厂日期的水泥进行强度、细度、安定性和凝结时间性能的检验，散装水泥应以每200t为一批B.预应力钢丝分批检验时每批质量应不大于100tC.大体积混凝土宜选用低水化热和凝结时间长的水泥品种D.高性能混凝土水泥宜选用等级不低于42.5的早强水泥【答案】C55、软土地区路基粒料桩施工碎石粧密实度抽查频率应为（）%，用重II型动力触探测试，贯入量为100mm时，击数应大于5次。A.2B.3C.5D.6【答案】A56、下列不属于地基检验内容的是（）。A.基底地质情况和承载力B.基底平面位置、尺寸大小C.基底高程D.隐蔽工程【答案】D57、对于重大事故隐患，施工单位应当在确定后（）个工作日内向直接监管的交通运输主管部门报备，其中涉及民爆用品、危险化学品及特种设备等重大事故隐患的，还应向相应的主管部门报备。A.3B.5C.10D.15【答案】B58、拌和场和预制场地向周围环境排放噪声昼间不超过（）dB。A.70B.60C.55D.50【答案】A59、（）可用于混凝土灌注桩的桩身完整性检测，判定桩身缺陷的位置、范围和程度。A.高应变法B.低应变法C.声波透射法D.取芯法【答案】C60、施工过程中，监理人员在巡视检查时发现某工程部位已出现了质量缺陷萌芽状态，监理工程师应（）。A.制止施工单位行为，指令施工单位立即修复处理B.指令施工单位立即停工C.指令施工单位立即停工处理，并报告建设单位D.指令施工单位立即查明缺陷产生的原因，根据原因酌情处理【答案】A61、低路堤应对地基表层土进行超挖、分层回填和压实，其处理深度应不小于（）。A.路床厚度B.路面厚度C.垫层厚度D.路基最小填土高度【答案】A62、拱上建筑混凝土应在封拱间隔槽混凝土强度达到设计等级的（）方可浇筑，浇筑应按施工设计程序进行，一般由拱脚至拱顶，对称、均衡地进行。A.100%B.50%C.85%D.78%【答案】C63、某工程出现安全生产事故，造成10人死亡，该事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.一般事故D.较大事故【答案】B64、工程项目的（）是用来指导工程全局的，是工程从开工一直到竣工位置，各个主要环节的总的进度安排。A.年度进度计划B.月度进度计划C.季度进度计划D.总体进度计划【答案】D65、产品设计过程中的评审、验证和确认，生产过程中的过程检验和试验，过程质量审核，为实施SPC和质量改进而进行的过程因素、过程输出抽样测量等活动属于（）。A.过程策划（P）B.过程实施（D）C.过程监测（C）D.过程改进（A）【答案】C66、变更工程单价确定的原则不包括哪些（）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价B.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理工程师按照规定程序商定或确定变更工作的单价C.已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则由监理工程师按照规定程序商定或确定变更工作的单价D.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由施工单位按照规定程序商定或确定变更工作的单价【答案】D67、施工进度计划反映了工程从（）开始，直到工程竣工为止的全部施工过程。A.施工准备工作B.购买招标文件C.正式施工D.人员设备进场【答案】A68、某公路山岭隧道穿越的岩层主要是极硬岩，岩体较完整，块状或厚层状结构，该围岩的初步分级应该是（）级。A.ⅡB.ⅢC.ⅣD.V【答案】A69、根据《标准施工招标文件》通用合同条款，发包人认为有必要时，由（）通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。A.技术负责人B.项目负责人C.监理工程师D.监理部门负责人【答案】C70、对于注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，以下不属于处罚措施的是（）。A.停止执业3个月以上1年以下B.情节严重的，吊销执业资格证书，3年内不予注册C.造成重大安全事故的，终身不予注册D.构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任【答案】B71、一组混凝土立方体抗压强度试件测量值分别为42.3MPa、47.6MPa、54.9MPa时，该组试件的试验结果是（）。A.47.6MPaB.48.3MPaC.51.3MPaD.无效【答案】A72、工厂制作焊缝长度为800mm时，每条焊缝应为（）处。A.0B.1C.2D.3【答案】B73、工程概算是初步设计文件的重要组成部分，应由项目（）负责编制。A.设计单位B.建设单位C.施工单位D.勘察单位【答案】A74、李某每年年末存入银行10000元，连续存入5年，到第5年末一次还本付息，如果存款年利率为8％，第五年末可得款为（）。A.58666元B.61000元C.56000元D.62000元【答案】A75、混凝土墩、台身高度超过10m时可分节段施工，上一节段施工时，已浇节段的混凝土强度应不低于（）MPa。A.1.5B.2.5C.5.0D.7.5【答案】B76、《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的专用合同条款规定，交工验收证书签发后（）内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用银行保函或现金、支票的形式缴纳。A.14天B.7天C.28天D.56天【答案】A77、季节性冻土地区路基施工时，下列（）可以在冰冻期施工。A.高速公路的土质路堤B.二级公路的土质路堤C.半填半挖地段D.填挖交界处【答案】B78、安全带使用论述错误的是（）。A.安全带应高挂低用B.安全带使用前应检查C.安全带有效长度应大于2mD.安全带的各部件不得随意更换或拆除【答案】C79、下列关于工程费用监理的工作方法说法正确的是（）。A.在实际工程费用超过合同价格之前，根据预测的信息，采取相应的预防措施予以调节，使工程费用不偏离或尽量少偏离合同价属于过程控制B.跟踪监理属于前馈控制C.跟踪监理是一种日常的监理D.主动控制指监理人员将监理信息输送出去后又把作用结果返送回来，并对信息的再输出发生影响.以起到监理的作用【答案】C80、特别重大安全事故调查批复时限最长为（）。A.15dB.30dC.45dD.60d【答案】D81、每批钢筋进厂检验的检验数量要求应符合的是（）。A.不得大于50tB.不得大于40tC.同一规格D.不得大于30t【答案】C82、拓宽路基应进行沉降观测，观测点应按设计要求设置。高路堤和陡坡路堤路段尚应进行（）。A.平面位移监测B.稳定性监测C.地面隆起监测D.土体深层水平位移【答案】B83、具有以下特点的公路项目的桥梁工程中，不需开展施工安全风险评估（）。A.多跨或跨径大于40m的石拱桥，跨径大于或等于150m的钢筋混凝土拱桥B.跨径大于或等于140m的梁式桥C.跨径大于500m的悬索桥D.特殊桥型或特殊结构桥梁的拆除或加固工程【答案】C84、关于抗滑支挡工程施工说法不正确的是（）。A.应在滑坡体处于相对稳定的状态下施工B.抗滑桩与挡土墙共同支挡时，应先施作挡土墙C.抗滑桩、锚索施工应从两端向滑坡主轴方向逐步推进D.各种支挡结构的基底应置于滑动面以下，并应嵌入稳定地层【答案】B85、控制是一个大系统，下列内容属于控制目标分系统的是（）。A.组织机构B.各类科学方法C.进度质量费用D.组织技术经济合同【答案】C86、施工合同段的综合应急预案的编制人是（）。A.建设单位技术负责人B.施工单位项目技术负责人C.施工单位项目经理D.安全总监【答案】B87、样本容量越大，可靠性（），检测成本（）。A.越好，愈高B.越好，愈低C.越差，愈高D.越差，愈低【答案】A88、关于支座安装的说法，不正确的是（）。A.支座安装前，应对支座垫石的混凝土强度、平面位置、顶面高程、预留地脚螺栓和预埋钢板等进行检查B.安装后填灌浆料的支座，其垫石的顶面应预留出足够的厚度C.支座安装时，应分别在垫石和支座上标出纵横向的中心十字线D.支座安装完成，其横桥向的中心线应与梁横桥向的中心线水平投影重合或相平行【答案】D89、对于隐蔽工程和有争议的工程计量，（）应组织相关单位代表到施工现场实地进行确认。A.监理工程师B.发包人C.承包人D.设计单位【答案】A90、根据《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）专用合同条款第10.1条规定:监理人应在（）内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。A.14天B.24天C.7天D.10天【答案】A91、全面质量管理（TQM）基本原理就是强调在企业或组织最高管理者的质量方针指引下，实行（）的质量管理（即"三全"管理）。A.全方位、全过程和全天候B.全方位、全过程和全员参与C.全面、全过程和全天候D.全面、全过程和全员参与【答案】D92、对路基的基本要求不包括（）。A.具有足够的整体稳定性B.具有足够的强度C.具有足够的平整性D.具有良好的水稳定性【答案】C93、竣工验收建设项目综合评分采取加权平均法计算，其中竣工验收工程质量得分权值为（），参建单位工作评价得分权值为0.3（项目法人占0.15，设计、施工、监理各占0.05）。A.0.3B.0.5C.0.7D.0.8【答案】C94、对预应力混凝土结构，在混凝土抗压强度达到（）的条件下，其侧模应在预应力钢束张拉前拆除。A.0.4～0.8MPaB.0.1MPaC.2.5MPaD.0.5MPa【答案】C95、新工人进场应进行公司级、项目部级、班组级三级安全教育公司级、项目部级不少于（）学时，班组级不少于（）学时。A.8、10B.10、15C.15、20D.20、30【答案】C96、建设单位应当建立平安工地建设、考核、奖惩等制度，在项目开工前组织安全生产调研审核，（）对施工、监理合同段进行（）平安工地建设考核评价。A.每一年，一次B.每一年，二次C.每半年，一次D.每半年，二次【答案】C97、监理人员实施的旁站属于（）。A.事前监理B.事中监理C.事后监理D.平行监理【答案】B98、施工噪声应当符合国家规定的施工场界排放标准，昼间为（），夜间为（）。A.80dB（A），55dB（A）B.70dB（A），60dB（A）C.75dB（A），55dB（A）D.60dB（A），50dB（A）【答案】C99、关于桥梁悬臂浇筑挂篮施工要求的说法，不正确的是（）。A.如梁体与桥墩非刚性连接，悬臂浇筑梁体混凝土时，应先将墩顶梁段与桥墩临时固结B.悬臂浇筑时桥墩两侧的浇筑进度应尽量做到对称、均衡C.挂篮前移及在其上浇筑混凝土时，抗倾覆稳定系数应不小于2D.浇筑梁段混凝土自前端开始向后浇筑，最后浇筑梁段根部与前一浇筑段的接合部【答案】C100、矿井工作面、巷道侧壁由于支护不当、压力过大造成的坍塌，称为（）A.片帮B.冒顶C.透水D.放炮【答案】A多选题（共40题）1、某市中级人民法院对某甲诉某乙返还其出租于乙的房屋一案作出二审判决，责令乙在判决生效之日起10日内向甲返还房屋，并承担该案的诉讼费。10日后，乙向人民法院缴纳了诉讼费，而未向甲返还房屋，甲向人民法院申请强制执行。下列说法正确的是：A.可由执行员强制某乙迁出房屋或退出土地B.某乙拒不到场的，不影响执行C.执行员将强制执行笔录口头宣读即可D.执行员可以拘留被执行人【答案】AB2、下列属于价值工程提高产品或作业价值的主要途径的是（）。A.功能大幅度提高，同时成本大幅度降低B.提高功能，同时保持成本不变C.在功能不变的情况下，降低成本D.成本略有增加，同时功能大幅度提高E.功能略有下降，同时成本大幅度降低【答案】BCD3、隧道洞门类型主要有（）。A.端墙式B.翼墙式C.环框式D.遮光式E.明洞式【答案】ABCD4、根据功能的不同特性，功能分类包括（）。A.功能整理与功能评价B.基本功能与辅助功能C.使用功能与美学功能D.必要功能和不必要功能E.过剩功能和不足功能【答案】BCD5、关于沥青混凝土路面施工时选用沥青的说法，正确的有（）。A.在夏季温度高且持续时间长的地区修建高速公路，宜采用稠度大、黏度大的沥青B.对日温差、年温差大的地区，宜选用针入度指数小的沥青C.对旅游公路应选用黏度较小的沥青等级。D.汽车荷载剪应力大的路面结构层，宜选用稠度大、黏度大的沥青E.服务区、停车场等行车速度慢的路段，宜采用黏度大的沥青【答案】ACD6、公路工程施工过程中的组织方法很多，其基本方法可归纳为（）。A.顺序作业法B.平行作业法C.流水作业法D.交互作业法E.时间作业法【答案】ABC7、危险、有害物质和能量失控主要体现在（）。A.人的不安全行为B.物的不安全状态C.思想上认识不足D.环境的恶劣E.管理缺陷【答案】AB8、下列关于材料、设备预付款的说法中，正确的是（）。A.在预计交工前6个月，将不再支付材料、设备预付款B.材料、设备预付款按项目专用合同条款所列主要材料、设备单据费用百分比支付C.支付材料、设备预付款不应被视为是对这些材料或设备的批准D.已经支付预付款的材料、设备的所有权应属于发包人E.当材料、设备已用于或安装在永久工程之中时,材料、设备预付款应从进度付款证书中扣回,扣回期不超过3个月【答案】BCD9、下列关于洞内平面控制测量规定的说法中，正确的有（）。A.洞内导线，应布置成多边形导线环，导线边长在曲线段不宜小于50mB.洞内导线，应布置成多边形导线环，导线边长在直线段不宜小于100mC.洞内平面控制测量宜采用导线测量D.洞内导线，应布置成多边形导线环，导线边长在直线段不宜小于200mE.掘进长度超过2倍导线边长时，应进行一次洞内导线延伸测量【答案】CD10、关于桩基础施工质量要求中声测管的说法正确的有（）。A.桩长超过40m桩基内宜布置声测管，一般布置4～5根B.声测管应顺直，弯曲度不大于5mm/mC.不允许有裂缝、结疤、折叠、分层、搭接焊缺陷存在D.声测管内应保证畅通无异物，管底端应封口处理E.声测管可直接固定在钢筋笼内侧上，固定方式可采用焊接或绑扎，固定点距离一般不超过2m【答案】BC11、桥梁基础工程施工中，浅基础一般可分为（）A.刚性扩大基础B.单独或联合基础C.条形基础D.片筏和箱形基础E.沉井基础【答案】ABCD12、价值工程工作步骤包括的阶段有（）。A.准备阶段B.分析阶段C.创新阶段D.实施与评价阶段E.资源共享阶段【答案】ABCD13、关于滑模摊铺水泥混凝土面层前，架设基准线的说法，正确的有（）。A.高速公路、一级公路时，应采用单向坡双线基准线B.横向连接摊铺时，连接一侧可依托已铺成的路面，另一侧设置单线基准线C.基准线桩纵向间距直线段不宜大于25mD.基层顶面到夹线臂的高度宜为450-750mmE.单根基准线的最大长度不宜大于450m【答案】ABD14、下列属于无机结合料稳定材料目标配合比设计阶段工作的是（）。A.选择级配范围;B.确定结合料类型及掺配比例;C.确定料仓供料比例;D.确定水泥稳定材料的容许延迟时间;E.确定施工中结合料的剂量【答案】AB15、墩台主要包括（）。A.桥墩墩身B.桥墩盖梁C.台帽D.耳背墙E.沉井基础【答案】ABCD16、关于热拌沥青混合料压实的说法正确的是（）。A.压实分初压、复压和终压B.初压应采用钢轮压路机或振动压路机（静压）C.复压应采用串联式双轮振动压路机或轮胎压路机D.终压应采用光面钢轮压路机或振动压路机E.碾压作业时混合料的温度，初压温度不应低于100℃【答案】ABC17、高速公路防眩设施一般可以采用（）。A.防眩板B.防眩网C.绿植防眩D.波形梁护栏E.混凝土护栏【答案】ABC18、下列属于临时工程的有（）。A.工作便道B.汽车便道C.电力支线D.汽车便桥E.电信线路【答案】BD19、与民事诉讼普通程序及简易程序相比，民事特别程序的特点是：()A.特别程序只适用于某些非民事权益争议案件，即只是确认某种法律事实B.适用特别程序的案件，没有原告和被告C.按照特别程序审理的案件，全部实行一审终审制D.全部不适用审判监督程序【答案】ABCD20、发行股票的优点包括（）。A.融资风险低B.股票无到息日C.手续简单，成本较低D.支出固定E.可降低公司负债比率【答案】AB21、钢桥构件出厂时，应提交的资料有（）。A.焊缝全部修补记录B.产品合格证C.钢材和其他材料质量证明书或试验报告D.产品试板的试验报告E.工厂试拼装记录【答案】BCD22、按照使用的材料不同划分，水泥混凝土路面可分为（）。A.普通水泥混凝土面层B.钢筋混凝土面层C.连续配筋混凝土面层D.钢纤维混凝土面层E.预制混凝土块的砌块型路面【答案】ABCD23、索赔成立的基本条件包括（）。A.有明确的合同依据（或法律依据）B.责任双方达成共识C.有具体的损害事实D.索赔期限符合合同约定E.索取的费用和（或）工期与损害事实相符【答案】ACD24、林武取得一张北京大同有限公司开出的可背书转让汇票，该票据承兑行是上海虹口区工商银行。林武到青岛出差时不慎将该汇票丢失，立即向法院申请公示催告。法院经审查后发出催告，公告期为70天。到第80天，仍无人申报权利，该法院于是判决除去原票据上的权利，终结公示催告程序。关于本案的叙述，正确的有：A.林武应当向上海虹口区人民法院申请公示催告B.本案公示催告的期间超过了民事诉讼法规定的60日，因此期间违法C.本案中林武应在催告期间届满后1个月内向上海虹口区人民法院申请除权判决D.本案中法院不待当事人申请，自行作出除权判决的做法是错误的【答案】ACD25、总体预案的主要内容包括有（）。A.项目总体预案B.专项预案C.施工合同段总体预案D.总体应急处理方案E.现场应急处理方案【答案】AC26、支护是指隧道开挖后，用于控制围岩变形、防止坍塌所及时施作的支护。其中，锚杆支护的锚杆的种类包括（）。A.低预应力锚杆B.非预应力锚杆C.预应力锚杆D.高预应力锚杆E.长锚杆【答案】ABC27、雨季施工增加费是为保证工程质量和安全生产（）所增加的有关费用。A.所需采取的防寒保温设施B.