监理工程师之交通工程目标控制题库综合模拟B卷附答案

监理工程师之交通工程目标控制题库综合模拟B卷附答案

单选题（共100题）1、面层水泥混凝土使用的天然砂的细度模数宜在（），面层水泥混凝土使用的机制砂的细度模数宜在（）。A.2.2-3.5，2.3-3.7B.2.2-3.4，2.5-3.1C.2.0-3.7，2.3-3.1D.2.0-3.8，2.6-3.1【答案】C2、强夯工程内容中不包括的是（）。A.场地清理B.排除地表水C.防止地表水下渗D.承载力检测【答案】D3、全面质量管理（TQM）基本原理就是强调在企业或组织最高管理者的质量方针指引下，实行（）的质量管理（即"三全"管理）。A.全方位、全过程和全天候B.全方位、全过程和全员参与C.全面、全过程和全天候D.全面、全过程和全员参与【答案】D4、将质量计量换算为体积计量的换算系数应由（）确定，并应在此种计量方法使用之前征得（）的同意。A.发包人，发包人B.监理人，承包人C.监理人，发包人D.发包人，承包人【答案】B5、关于填石路堤施工填料选择的说法不正确的是（）。A.硬质岩石、中硬岩石可用于路堤和路床填筑B.软质岩石可用于路堤填筑，不得用于路床填筑C.膨胀岩石、易溶性岩石和盐化岩石不得用于路基填筑D.路基的浸水部位，应采用稳定性好、易膨胀崩解的石料填筑【答案】D6、下列属于水泥混凝土路面常见的病害有（）。A.坑槽B.龟裂C.车辙D.唧泥【答案】D7、下列关于国家对矿产资源的规定的表述中，正确的有（）。A.鼓励集体矿山企业开采国家指定范围内的矿产资源B.探矿权人申请新立探矿权时，应提供相应的资金证明C.申请人不具备地质勘查资质的，应依法委托具有相应地质勘查资质的勘查单位编制勘查实施方案并开展地质勘查工作D.申请人的资金能力，不得低于申请项目勘查实施方案安排的总资金的1/2E.申请人的资金能力，以其企业的资产总额为依据【答案】A8、铺设电缆线应符合下列规定，描述错误的是（）A.施工现场开挖沟槽边缘与埋设电缆沟槽边缘的安全距离不得小于0.5mB.地下埋设电缆应设防护管C.架空铺设电缆应沿墙或电杆做绝缘固定D.通往水上的岸电应用绝缘物架设，电缆线不必留有余量，作业过程中不得挤压或拉拽电缆线【答案】D9、水泥混凝土面层，灌缝料的养护期应符合规定，在灌缝料固化期间应（）。A.保持交通B.封闭交通C.部分交通D.仅施工车辆通行【答案】B10、适用于深水桥梁基础的围堰是（）。A.土围堰B.土袋围堰C.钢板桩围堰D.钢套箱围堰【答案】D11、监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的（）天内进行复核。A.28B.7C.14D.21【答案】B12、某企业年初从金融机构借款3000万元，月利率1％，按季复利计息，年末一次性还本付息，则该企业年末需要向金融机构支付的利息为（）万元。A.360.00B.363.61C.376.53D.380.48【答案】C13、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016），竣工验收由（）组织。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.验收组【答案】A14、下列不属于公路工程竣工验收具备的条件有（）。A.通车试运营2年以上B.监理单位对工程质量评定合格C.各参建单位完成工作总结报告D.质量监督机构对工程质量检测鉴定合格，并形成工程质量鉴定报告【答案】B15、关于季节性冻土地区路基施工说法不正确的是（）。A.季节性冻土地区路基宜在非冰冻季节施工B.高速公路、一级公路的土质路堤以及半填半挖地段、填挖交界处，不得在冰冻期施工C.越冬路基压实度应满足设计及规范要求D.春融期路基宜在开春后施工【答案】D16、企业要定期进行质量管理体系审核与评审，下列说法错误的是（）。A.对体系要素进行审核、评价，确定其合规性B.对运行中出现的问题采取纠正措施，对体系的运行进行管理，保持体系的有效性C.评价质量管理体系对环境的适应性D.对体系结构中不适应的要素采取改进措施【答案】A17、同步碎石封层施工，上封层施工结束后即可通车，但在12～24h之内应设专人控制车辆匀速行驶，且车速不得超过（），严禁紧急制动。A.10km/hB.15km/hC.20km/hD.25km/h【答案】C18、真空预压施工的第一步是（）。A.抽真空系统施工B.排水系统施工C.密封系统施工D.抽气【答案】B19、止水带的搭接长度一般不小于（），焊接的缝宽一般不小于（）。A.100mm、50mmB.100mm、30mmC.80mm、50mmD.80mm、30mm【答案】A20、对因施工原因而产生的质量缺陷的修补和加固，应先由（）提出修补方案及方法，经监理工程师批准后方可进行。A.施工单位B.发包单位C.业主D.项目经理【答案】A21、软基处理方法中，强夯置换施工说法不正确的是（）。A.强夯置换材料应采用级配好的片石、碎石、矿渣等坚硬的粗颗粒材料B.粒径大于300mm的颗粒含量宜不大于总质量40%C.夯点可采用正方形或等边三角形布置，间距宜为5－7mD.在强夯能级不变的条件下，宜采用重锤、低落距【答案】B22、由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加或工期延误的，由（）承担赔偿责任。A.发包人B.监理人C.承包人D.发包人和承包人共同【答案】A23、下列选项不属于施工合同段总体预案内容的有（）。A.指导思想、实施原则和工作目标B.预案的启动、实施和演练C.实施预案的应急组织机构与职责D.与现场处置方案之间的联动方式【答案】D24、根据《标准施工招标文件》通用合同条款，发包人认为有必要时，由（）通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。A.技术负责人B.项目负责人C.监理工程师D.监理部门负责人【答案】C25、关于签认安全生产专项费用清单中，安全生产专项费用计量支付的工作职责，施工单位提交计量申请后（）天内完成审查、审批工作。A.3B.5C.7D.14【答案】C26、下列不属于公路水运建设工程安全监理工作的依据的是（）。A.消防法律法规B.委托监理合同C.工程设计文件D.施工日志【答案】D27、价值工程活动的核心是（）。A.功能分析B.成果分析C.价值评价D.方案创造【答案】A28、非施工单位责任等因素导致进度拖延，而施工单位放弃权利的，属于（）。A.工程延误B.工程延期C.放弃工期索赔D.放弃工期顺延【答案】A29、下列经济效果评价指标中，属于动态评价指标的是（）。A.投资收益率B.偿债备付率C.内部收益率D.借款偿还期【答案】C30、止水带的搭接长度一般不小于（），焊接的缝宽一般不小于（）。A.100mm，50mmB.100mm，70mmC.80mm，50mmD.80mm，70mm【答案】A31、下列四种时差中，对紧前紧后工作均有影响的是（）。A.总时差B.局部时差C.相关时差D.独立时差【答案】A32、下列选项中，水深（）为水中钻孔灌注桩。A.小于2mB.小于等于2mC.大于2mD.大于等于2m【答案】C33、用“4M1E”法进行工作质量管理的时候，E指的是（）。A.人B.材料C.设备D.环境【答案】D34、某公司计划在5年内每年年末投资300万元。年利率为6％，按复利计息，则第5年末可一次性回收的本利和为（）万元。A.1556.41B.1253.22C.1691.13D.1595.40【答案】C35、对于监理机构平安工地建设，（）应当建立平安工地建设、考核、奖惩等制度，在项目开工前组织安全生产调好审核，每半年对施工、监理合同段进行一次平安工地建设考核评价。开工前生产条件审核结果以及施工过程中的平安工地建设考核评价结果，应及时通过平安工地建设管理系统，向直接监管的交通运输主管部门报送。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.勘察单位【答案】A36、在评价工程建设对生态的影响时，（）是生态保护措施落实的关键。A.施工准备阶段B.施工期C.竣工验收与缺陷责任期D.运营阶段【答案】B37、若T表示质量标准要求的界限，B代表实际质量特性值分布范围，下列说明工序能力过大、不经济的情况是（）。A.B在T中间B.B过分小于TC.B与T相重合，实际分布太宽D.B过分偏离T的中心【答案】B38、关于先张和后张预应力梁施工的说法，错误的（）。A.两者使用的预制台座不同B.预应力张拉都需采用千斤顶C.两者放张顺序一致D.后张法预应力管道需压浆处理【答案】C39、上封层施工结束后即可通车，但在12~24h之内应设专人控制车辆匀速行驶，且车速不得超过（）km/h，严禁紧急制动。A.10B.15C.20D.25【答案】C40、对高速公路和一级公路，密级配沥青混合料的厚度不宜小于公称最大粒径的（）。A.1倍B.2倍C.3倍D.4倍【答案】C41、植物养护和管理包括从（）的养护和管理。A.绿化植物开始种植到竣工结束B.绿化植物开始种植到工程缺陷责任期结束C.绿化植物开始种植到保修期结束D.绿化植物进场到工程缺陷责任期结束【答案】B42、某工地平安工地建设考核评价结果为合格，按照百分制计算得分为（）及以上。A.60分B.70分C.75分D.80分【答案】B43、公路工程施工阶段监理时间范围是（）。A.监理合同签订之日至工程开工令确定的合同工程开工之日B.合同工程开工之日至工程交工验收申请受理之日C.合同工程开工之日至工程交工验收之日D.合同工程开工之日至工程竣工验收之日【答案】B44、下列有关投标限价的说法中，不正确的是（）。A.招标人可以自行决定是否设置最高投标限价B.招标人可以规定最低投标限价C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价D.接受委托编制最高投标限价的中介机构不得参加该项目的投标【答案】B45、承包人对总监授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监提出书面异议，总监应在（）小时内对该指示予以确认、更改或撤销。A.12B.24C.36D.48【答案】D46、对高速公路和一级公路，水泥稳定材料从装车到运输到现场，时间不宜超过1h，超过2h应（）。A.检测合格后使用B.根据经验判断后使用C.作为废料处理D.直接使用【答案】C47、评价围岩稳定程度最直接、最重要的指标是（）。A.岩石坚硬程度B.岩体完整程度C.地下水状态D.基本质量指标【答案】B48、环境工程监理的主要任务是对工程的（）进行施工监理，落实项目环境影响评价文件中的要求。A.环保配套设施B.安全卫生设施C.防火设施D.安全生产设施【答案】A49、沥青路面纵向裂缝换算为损坏面积时，应该用裂缝长度乘以（）A.0.1mB.0.2mC.0.5mD.1m【答案】B50、热拌沥青混合料面层施工时，碾压作业时混合料的温度，初压温度不应低于120℃。碾压终了的温度，对于钢轮压路机不得低于（）℃。A.55B.60C.65D.70【答案】B51、工厂制作焊缝长度为800mm时，每条焊缝应为（）处。A.0B.1C.2D.3【答案】B52、关于挖孔桩施工的说法，正确的是（）。A.孔口处应设置高出地面不小于300mm的护圈B.挖孔施工时，相邻两桩孔可同时开挖C.采用混凝土护壁支护的桩孔，全部挖完后再护壁D.桩孔直径应符合设计规定，孔壁支护可以占用桩径尺寸【答案】A53、施工中，明水应在距坑顶（）之外修排水沟。A.5mB.6mC.10mD.15m【答案】C54、填石路堤施工中，路床底面以下（）mm范围内，填料最大粒径不得大于（）mm，其中小于5mm的细料含量应不小于（）%。A.400；150；30B.400；100；40C.500；150；30D.400；100；40【答案】A55、关于钻孔底沉淀物厚度的说法不正确的是（）。A.对于摩擦桩，设计未规定时，对于直径≤1.5m的桩应不大于20mmB.对于直径大于1.5m，或桩长大于40m的桩或土质较差时，应不大于30mmC.对于支撑桩，不大于设计规定，没有规定时不大于5cmD.对于支撑桩，不大于设计规定，没有规定时不大于4cm【答案】D56、基本预备费以建筑安装工程费、主地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费之和为基数，项目建议书投资估算按（）计列。A.11%B.5%C.4%D.3%【答案】A57、路堑高边坡专项风险评估可分为施工前专项评估和施工过程专项评估。下列路堑高边坡施工过程中，不需要开展施工过程专项风险评估的是（）。A.经论证出现了新的重大风险源B.风险源（致险因子）发生了重大变化C.现场揭露地质条件与事前判别的地质条件相差较大D.施工工艺发生实质性改变【答案】D58、以下哪个桥梁不需要进行安全分风险评估的是（）。A.墩高110m的桥梁工程B.跨径150m的梁桥C.跨径990m的悬索桥D.钢管混凝土拱桥【答案】C59、某双代号网络计划中，工作A的最早开始时间和最迟开始时间分别为第10天和第13天，其持续时间为7d；工作A有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第19天、第22天和第26天，则工作A的自由时差为（）d。A.2B.3C.5D.7【答案】A60、承包人对总监授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监提出书面异议，总监应在（）小时内对该指示予以确认、更改或撤销。A.12B.24C.36D.48【答案】D61、工程计量程序中，监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的（）天内进行复核。A.28B.7C.14D.21【答案】B62、根据《公路路基施工技术规范》（JTG/T3610-2019），下列不属于施工单位应进行路基填筑试验路段施工的路基是（）。A.三级及三级以上公路路堤B.填石路堤、土石路堤C.特殊路基D.拟采用新技术、新工艺、新材料、新设备的路基【答案】A63、对于硬岩，周边炮孔痕迹保存率ε≥（）%。A.90B.80C.70D.60【答案】B64、某单位预计从现在起连续3年年末有4万元的专项支出，为此准备存入银行一笔专项基金，如果年利率为12%，复利半年计息一次，现在存入银行专项基金的最小额度是（）万元。A.9.548B.9.652C.10.692D.19.668【答案】A65、施工合同段的综合应急预案的编制人是（）。A.建设单位技术负责人B.施工单位项目技术负责人C.施工单位项目经理D.安全总监【答案】B66、某银行给企业贷款100万元，年利率为4%，贷款年限3年，到期后企业一次性还本付息，利息按复利每半年计息一次，到期后企业应支付给银行的利息为（）万元。A.12.000B.12.616C.24.000D.24.973【答案】B67、某工程组织非节奏流水施工，三个施工过程在4个施工段上的流水节拍分别为5、8、4、4d和7、2、5、3d，以及6、5、5、7d，则该工程的流水施工工期是（）d。A.35B.36C.37D.38【答案】D68、当混凝土发生离析、泌水严重时，需进行二次搅拌。关于“二次搅拌”的说法，正确的是（）。A.二次搅拌时不得加水B.可同时加水、相应的胶凝材料和外加剂并保持其原水胶比不变C.泌水较多时，添加减水剂搅拌D.二次搅拌时，添加水泥与缓凝剂搅拌【答案】B69、（）应落实事故隐患排查治理和防控责任制度，组织事故隐患排查治理工作。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】C70、钢筋接头的弯曲试验，对接头的每一验收批必须在工程结构中随机截取（）个接头试件做抗拉强度试验。A.2B.3C.4D.5【答案】B71、竣工决算报告应在竣工验收委员会审查同意后的（）报出。A.28天内B.两个月内C.三个月内D.五个月内【答案】C72、（）是一种旨在提高所研究对象价值的思想方法和管理技术。A.价值工程B.工程监理C.价值监理D.勘察工程【答案】A73、监理工程师在费用监理中的职责权限不包括（）。A.工程计量权B.付款审批权C.付款签证权D.合同价款的调整权【答案】D74、开挖至零填、路堑路床部分后，应及时进行路床施工；如不能及时进行，宜在设计路床顶高程以上预留至少（）厚的保护层。A.150mmB.200mmC.300mmD.500mm【答案】C75、（）是指各独立运行管理公路路段的收费管理机构，直接对公路路段所辖的各收费站进行调度、管理，并监督各收费站的业务。A.公路收费分中心B.公路收费中心C.公路收费站D.公路收费路口【答案】A76、如果小李期望今后5年内每年末从银行取出2万元，年利率为5%，以复利计息，则现在应存入（）万元。其中（P/A，5%，5）=4.3295，（P/F，5%，5）=0.7835。A.7.835B.8.659C.9.350D.10【答案】B77、底基层、基层的材料不包括（）。A.石灰稳定土B.水泥稳定土C.粉煤灰稳定土D.级配碎石【答案】C78、自高处向模板内倾卸混凝土时，应防止混凝土离析。直接倾卸时，其自由倾落高度不宜超过（）。A.2mB.5mC.7mD.10m【答案】A79、（）用相对波动的大小，反映样本数据的波动性。A.中位数B.极差C.标准偏差D.变异系数【答案】D80、在进行公路水运品质工程评价时，（）是以在建的二级及以上公路工程项目、水运工程项目为评价对象。A.二级以上公路项目品质工程评价B.示范创建项目品质工程评价C.交竣工品质工程示范项目评价D.农村公路品质工程示范项目评价【答案】B81、煤矸石路堤的填筑施工中，未经充分氧化与陈化的煤矸石用于路堤填筑时，每填筑2～3m应设置（）mm厚的细粒土隔离层，路堤顶面应进行封闭处理。A.100B.200C.300D.500【答案】C82、利用一种树形决策网络来描述与求解风险型决策问题的方法是（）。A.决策树法B.蒙特卡洛法C.盈亏平衡分析法D.敏感性分析法【答案】A83、以下不需要对张拉设备重新进行标定的是（）。A.使用时间5个月B.张拉次数400次C.使用过程中千斤顶或压力表出现异常情况D.千斤顶检修或更换配件后【答案】A84、合同文件的重要组成部分，是一份与技术规范相对应的文件，它是单价合同的产物，指的是（）。A.企业定额B.预算定额C.招标控制价D.工程量清单【答案】D85、安全系统工程是以（）为中心。A.预测和分析事故B.预测和预防事故C.识别和控制风险D.分析和评价风险【答案】B86、施工期的环境监测工作由建设单位委托（）开展。A.监理单位B.施工单位C.技术单位D.有资质的环境监测单位【答案】D87、安全带使用论述错误的是（）。A.安全带应高挂低用B.安全带使用前应检查C.安全带有效长度应大于2mD.安全带的各部件不得随意更换或拆除【答案】C88、在交通运输部办公厅关于开展“坚守公路水运工程质量安全红线”专项行动的通知中，属于重大安全质量隐患的是（）。A.桥梁悬浇挂篮结构不满足强度、刚度和稳定性要求B.未按规范、设计要求和专项施工方案开展地质灾害监测C.隐瞒不报、谎报或者迟报生产安全事故D.施工单位使用未经检验合格的特种设备【答案】A89、关于隧道洞内防排水，（）在注浆段的注浆孔全部注完后，要进行注浆效果检查和评定，不合格者应补钻孔注浆。A.监理工程师B.监理员C.技术员D.技术主管【答案】A90、某工程签约合同价为1500万元，合同规定开工预付款数额为签约合同价的10％，5月份完成200万元的工程内容，且到该月时，累计支付工程金额为600万元。则该月应扣回开工预付款的金额为（）万元。A.40B.30C.20D.10【答案】B91、以下不属于公路工程项目中清单支付项目有（）。A.单价子目的支付B.计日工C.暂列金额D.质量保证金【答案】D92、当安全生产条件符合率在60%以下，应（）。A.不扣分B.视情节扣除5～10分C.视情节扣除5～15分D.视情节扣除10～30分【答案】D93、基本预备费以建筑安装工程费、主地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费之和为基数，修正概算按（）计列。A.11%B.5%C.4%D.3%【答案】C94、在研究工程建设对生态环境造成的影响时，（）是生态保护措施落实的关键。A.设计阶段B.施工准备阶段C.施工期D.运营期【答案】C95、某桥梁灌注桩清孔后沉积层仍超过规定厚度，二次清孔后，孔深增加，浇筑后的实际桩长比设计桩长增加了1.5m。承包人要求对增加的混凝土量给予计量。监理工程师应（）。A.给予计量B.不予计量C.计量所增混凝土量的一半D.和承包人协商后予以计量【答案】B96、土石路堤指用石料含量占总质量（）的土石混合材料填筑的路堤。A.30%～40%B.30%～50%C.30%～60%D.30%～70%【答案】D97、常用的支座不包括（）。A.板式橡胶支座B.盆式支座C.球型支座D.固定支座【答案】D98、水泥粉煤灰碎石桩群桩施工，应合理设计打桩顺序、控制打桩速度，宜采用隔桩跳打的打桩顺序，相邻桩打桩间隔时间应不小于（）。A.3dB.4dC.5dD.7d【答案】D99、明洞衬砌有两种形式，即拱形明洞和（）。A.暗洞B.棚洞C.拱洞D.仰洞【答案】B100、除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量应按（）计量，总价子目的计量周期按规定的计量支付分解比例确定。A.天B.周C.月D.年【答案】C多选题（共40题）1、施工单位应进行路基填筑试验路段的包括（）。A.二级及二级以上公路的路堤B.填石路堤C.土石路堤D.土方路堤E.特殊填料路堤【答案】ABC2、高速公路防眩设施一般可以采用（）。A.防眩板B.防眩网C.绿植防眩D.波形梁护栏E.混凝土护栏【答案】ABC3、建设项目的环境影响报告书应当包括（）。A.建设项目概况B.建设项目周围环境现状C.建设项目对环境可能造成影响的分析、预测和评估D.对建设项目实施环境监测的建议E.建设项目对环境影响的经济效益分析【答案】ABCD4、对于软土地区路基施工，砂砾、碎石垫层施工宜采用（）。A.中砂B.粗砂C.砂砾D.碎石E.细砂【答案】ABCD5、关于监理工程师在审查承包人的工程进度计划时应注意工期和时间安排的合理性，说法正确的有（）。A.发包人提交的工程总进度计划的总工期必须符合工程项目的合同工期B.与材料和设备的进场计划相协调，尽可能使施工对资源的要求趋于均衡C.对动员、清场、假日及天气影响的时间，应有充分的考虑并留有余地D.易受冰凉、低温、炎热、雨季等气候影响的工程应安排在适宜的时间，并应采取有效的预防和保护措施E.计划总工期应大于合同工期【答案】BCD6、建设项目资本金可以用（）、资源开采权作价出资。A.货币出资B.实物C.工业产权D.土地产权E.专利技术【答案】ABC7、按照公路工程管理权限,各级交通运输主管部门应于年初制订年度竣工验收计划，并按计划组织竣工验收工作。列入竣工验收计划的项目，项目法人应提前完成竣工验收前的准备工作。以下属于公路工程竣工验收应具备的条件有（）。A.通车试运营3年以上B.交工验收提出的工程质量缺陷等遗留问题已全部处理完毕,并经项目法人验收合格C.竣工文件已按相关规定完成D.施工单位已按交通运输部规定的内容完成各自的工作报告E.工程决算已按交通运输部规定的办法编制完成，竣工决算已经审计【答案】BC8、网络计划技术在我国已广泛应用于国民经济各个领域的计划管理中，而应用最多的还是工程项目的施工组织与管理，并取得了巨大的经济效益。网络计划方法具有的特点包括（）。A.能够充分反映各项工作之间的相互制约、相互依赖的关系B.可以区分关键工作和非关键工作，并能找关键线路C.它是一个定义明确的数学模型，计算方便，且便于用计算机计算D.能够进行计划的优选比较，从而选择最佳方案E.计划简单，特别是大型且复杂的工程进度网络计划更是如此E选项，计划复杂，特别是大型且复杂的工程进度网络计划更是如此。【答案】ABCD9、公路上使用的通信管道材料包括（）。A.水泥管块B.PVC管C.聚氯乙烯和聚乙烯材料管道D.高密度聚乙烯HDPE硅芯管E.镀锌钢管【答案】ACD10、编制投标报价时，直接工程费计算方法包括（）。A.定额单价分析法B.实物量法C.工序单价分析法D.总价控制法E.单价控制法【答案】ACD11、监理人员在工程费用支付中责任重大，为了做好这一工作，监理人员必须遵循的基本原则有（）。A.必须以合同为依据B.必须遵循规定的程序C.必须以合同工程量进行计量D.必须以工程计量为基础E.必须准确、及时【答案】ABD12、对于隧道工程施工中通风、防尘及防有害气体，说法错误的有（）。A.隧道施工独头掘进长度超过150m时应采用机械通风B.隧道施工通风应纳入工序管理，由专人负责C.隧道施工通风应能提供洞内各项作业所需要的最小风量，风速不得大于5m/sD.全断面开挖时风速不得小于0.1m/s，导洞内风速不得小于0.25m/sE.通风机应装有保险装置，发生故障时应自动停机【答案】CD13、隧道超前地质预报方法包括（）。A.地质调查法B.物探法C.超前钻探法D.超前导洞法E.X射线法【答案】ABCD14、台座轴线应与桥梁轴线的延长线重合，台座的纵坡应与桥梁的纵坡一致，对于台座的施工允许偏差说法正确的有（）。A.中线偏差不大于6mmB.相邻两支承点上台座中滑移装置的纵向顶面高程差±2mmC.同一个支承点上滑移装置的横向顶面高程差±2mmD.台座（包括滑移装置）和梁段底模板顶面高程差±3mmE.台座（包括滑移装置）和梁段底模板顶面高程差±1mm【答案】B15、公路交通标线按照标线设置的方式划分为以下类型（）A.雨夜标线B.非雨夜标线C.纵向标线D.横向标线E.热熔型【答案】CD16、石方开挖施工的规定说法正确的有（）。A.应逐级开挖，逐级按设计要求进行防护B.施工过程中，每挖深3－5m应进行边坡边线和坡率的复测C.严禁采用硐室爆破D.边坡应逐级进行整修，同时清除危石及松动石块E.靠近边坡部位的硬质岩应采用深孔爆破【答案】ABCD17、根据路基的填筑高度、挖方深度划分，路基分为（）。A.陡坡路堤B.半填半挖路基C.高路堤D.深挖路堑E.填石路堤【答案】ACD18、以下各选项，其中说法不正确的是：A.冯某与李某签订了借款协议，并将协议书经公证处公证。公证书上写明：如果债务人不履行义务，届时可申请强制执行。合同签订后，冯某如实履行了合同义务。但是，到了还款期，李某却没有还款。那么冯某以李某未履行合同义务为由，可以向李某住所地人民法院申请执行该协议B.刘某诉张某一案经B市H区人民法院一审终结，判决张某赔偿刘某人民币3900元。张某不服判决，向B市中级人民法院提起上诉，二审人民法院经过审理，驳回了张某的上诉。经查，刘某居住在D市X区，张某在B市C区的银行有存款4000元。则本案的执行人民法院是B市中级人民法院C.甲市人民法院依法执行该市商标管理局作出的行政处罚决定，经查明，被执行人金胜公司的财产在乙市，则甲市人民法院应当请求乙市人民法院的上级人民法院指定其执行，而不能直接委托乙市人民法院执行D.甲乙两个公司因合同纠纷，到某仲裁委员会进行仲裁。裁决后，如果甲不履行仲裁裁决，那么乙可以向仲裁委员会所在地的人民法院申请执行【答案】BCD19、关于后张法孔道压浆的说法正确的有（）。A.应对压浆设备进行清洗，清洗后的设备内不应有残渣和积水B.压浆时，对曲线孔道和竖向孔道应从最低点的压浆孔压入C.同一管道的压浆应连续进行，一次完成D.浆液自拌制完成至压入孔道的延续时间不宜超过60minE.压浆时，每一工作班应制作留取不少于3组试样，标准养护28d【答案】ABC20、建筑安装工程费中的措施费包括（）。A.冬季施工增加费B.雨季施工增加费C.夜间施工增加费D.临时设施费E.特殊地区施工增加费【答案】ABC21、安全生产费用保障制度是指施工单位对安全生产费用必须用于（）。A.施工安全防护用具及设施的采购和更新B.安全施工措施的落实C.工伤保险费用D.安全生产条件的改善E.安全绩效的发放【答案】ABD22、为了在工期内完成整个工程，应根据实际经验，将各个项目所需时间在总工期内进行分配，作出符合实际情况的进度计划。通常使用（）来进行这样的安排。A.顺行法B.逆算法C.重点法D.单调法E.盖行法【答案】ABC23、北京A区某出版社出版了一本普法书。上海B区某文化公司见该书销路很好，遂在上海市C区非法复制了8000册。该公司将这批非法复制的书藏匿在上海市D区，后在E区销售时被版权局查封。出版社欲对上海该文化公司提起著作权侵权诉讼。请问：出版社可以选择向下列哪些法院起诉？()A.B区法院B.C区法院C.D区法院D.E区法院【答案】ABCD24、既有公路的干湿类型，可以根据路基的（）来划分。A.液限B.相对含水率C.塑限D.分界稠度E.天然含水率【答案】BD25、对于二级以下公路的级配碎石人工拌合的说法正确的有（）。A.用稳定材料拌和设备时，应拌和三遍以上B.用平地机拌和时，宜翻拌5～6遍，使石屑均匀分布于碎石料中C.平地机拌和的作业长度，每段宜为300～-500mD.用缺口圆盘把与多铧犁相配合拌和级配碎石时，多铧犁在前面翻拌，圆盘耙紧跟在后面拌和，共翻耙4～-6遍，应随时检查调整翻耙的深度E.用稳定材料拌和设备时，拌和深度应直到级配碎石层底【答案】BCD26、当计算工期超过计划工期时，可压缩关键工作的持续时间以满足要求。在确定缩短持续时间的关键工作时，宜选择（）。A.总时差较大的工作B.有多项紧前工作的工作C.有充足备用资源的工作D.缩短持续时间所增加的费用相对较少的工作E.单位时间消耗资源量大的工作【答案】CD27、根据网络计划优化条件和目标不同，通常有（）等几种。A.工期优化B.时间-费用优化C.资源优化D.时间优化E.费用优化【答案】ABC28、对于隧道衬砌喷射混凝土施工要点，下列说法正确的有（）。A.审批进场喷射混凝土的施工设备，可以使用干喷设备B.审批喷射混凝土配合比设计，承包人提出的配合比设计应使喷射混凝土具有必要的强度.耐久性.防水性.附着性以及良好的施工性C.每次喷射作业前或作业期间，检查水泥品种.强度等级.用量，检查砂石的含水率D.检查喷射机械配套情况和实际功效，进行必要的试喷E.检查喷射作业面是否存在欠挖.浮石，如有较大的浮石应清除【答案】BCD29、隧道发生冰冻的原因包括（）。A.寒