监理工程师之合同管理整理复习资料

监理工程师之合同管理整理复习资料

单选题（共100题）1、根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商合同约定履行义务的期限为()A.从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止B.从签订合同日起，至颁发履约证书日止C.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止D.从工程开工日起，至颁发履约证书日止【答案】D2、下列关于缺陷责任期的说法正确的是（）。A.缺陷责任期从投标函中写明的竣工日开始计算，最长不超过2年B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由缺陷原因责任方负责修复并承担修复费用C.缺陷工程或部位修复后再行试验和试运行的全部费用由缺陷原因责任方承担D.延长缺陷责任期时，修复检验合格日前已经过的时间有效，继续计算缺陷责任期【答案】C3、2014年2月18日，发包人与设计人签订合同价为100万元的工程设计合同，定金为合同价的20％。发包人于2014年2月25日支付20万元定金，设计人于2014年2月26日收到20万元定金。合同约定交付日期为2014年4月13日，设计人于2014年4月15日交付设计资料，则设计单位实际应该收取的设计费为（）A.100B.99.9C.99.8D.99.6【答案】A4、根据《担保法》，不能作为质押担保的是()。A.建设用地使用权B.股权C.注册商标专用权D.专利权【答案】A5、对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。A.为了避免供货与安装的工作范围和职责划分不清，应当采用设备和安装合并招标B.可以按照设备和安装工程所占的数量比例来确定具体招标类型C.应当由承包商负责采购招标D.供货方可以自己生产设备，也可以通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套【答案】D6、某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了10万元定金。此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元。对此违约事件，建设单位有权要求供货商支付()万元。A.10B.25C.20D.35【答案】D7、(2017年真题)根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是（）。A.办理出入施工现场的道路通行手续B.建立施工现场质量管理体系C.确定施工测量的基准点和基准线D.收集地下管线和地下设施相关资料【答案】B8、风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值（GMP）的说法，正确的是（）。(部分相关知识点新教材已删除)A.GMP为合同承包总价B.节约的GMP全部归CM承包商C.节约的GMP全部归业主D.工程实际总费用超过GMP的部分由CM承包商承担【答案】D9、项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成（）A.表见代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理【答案】D10、依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是()A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖【答案】B11、（2019年真题）下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是（）。A.协议书、投标保函、履约保函B.投标保函、履约保函、预付款保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单【答案】C12、建设工程材料采购招标项目评标委员会对投标报价所作价格调整不正确的是（）。A.投标书中提出的交货期晚于招标文件规定的交货时间，每超过基础时间一周，在投标价上增加招标文件中规定的投标价的某一百分比B.投标书中提出的交货期早于招标文件规定的交货时间，不给予评标优惠C.投标书中提出可以减少招标文件说明的预付款金额，由此给招标人带来的经济利益按预定的方法折算后，增加投标价D.投标材料性能高于标准的，不考虑降低评标价【答案】C13、根据担保的相关规定，甲是债权人，乙是债务人，丙为乙的债务提供保证，同时丁也用自己的房屋进行了抵押为乙作担保。合同就优先适用哪一种担保方式没有约定。则当乙无法履行债务时，应（）。A.由丙承担保证责任B.处分丁抵押的房产清偿债务C.由甲选择适用处分丁抵押的房产，或由丙承担保证责任D.哪一种担保方式先签订合同，则采用哪一种担保方式【答案】C14、下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是（）。A.协议书、投标保函、履约保函B.投标保函、履约保函、预付款保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单【答案】C15、依据《招标投标法》，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知，，文件中，可以()A.要求投标人必须组成联合体投标B.要求严格的专业资质等级C.要求必须使用某种品牌的建筑材料D.对本行业外的投标人提出特别要求【答案】B16、根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是（）。A.第三方保证B.动产质押C.既有建筑物抵押D.银行保函【答案】D17、材料采购招标中，投标报价与分项报价的合价不一致，应以（）为准。A.投标报价B.分项报价的合价C.评标委员会的意见D.应否决投标【答案】B18、技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案【答案】C19、下列关于设计施工总承包合同的说法，错误的是()。A.可以减少设计变更B.增加承包人的索赔C.合同责任单一，责任明确D.固定工期、固定费用【答案】B20、下列关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的是（）A.建设工程材料设备采购合同的买受人只能是发包人B.从事物资流转业务的供应商不能作为采购合同的出卖人C.建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段D.鼓励建设工程材料设备采购合同的出卖人提前交货【答案】C21、设计施工总承包合同订立时，承包人文件中最主要的是（），需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时问。A.承包人建议书B.设计文件C.价格清单D.投标函【答案】B22、下列关于投标前现场踏勘的说法中，错误的是（）。A.有利于投标人全面解招标项目情况B.有利于减少可能的争议C.主要踏勘项目经济、地理、地质、气候等客观条件和环境D.投标人可在方便时自行前往现场踏勘【答案】D23、卖方未能按时交付合同材料时，应向买方支付迟延交货违约金，关于该违约金的说法正确的是（）。A.迟延交付违约金以天为单位计算B.每天迟延交付违约金为合同价格的0.08%C.迟延交付违约金的最高限额为迟延交付材料金额的10%D.支付迟延交货违约金后，卖方可以不再交付合同材料【答案】A24、下列关于建设工程勘察合同价格与支付要求说法错误的是（）。A.勘察服务完成之前，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还B.发包人应在收到中期支付申请后的28天内将应付款支付给勘察人C.发包人不按期支付应付的，按通用合同条款的约定支付逾期付款违约金D.由于非勘察人原因解除合同时，定金不予退还【答案】C25、某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工。承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是()A.同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿B.同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求C.同意延期开工报告中的要求D.不同意延期开工报告的要求【答案】A26、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，且当事人对债权实现未做约定，则下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。A.应当先物保后人保B.应当先人保后物保C.可以任意选择物保或者人保优先受偿D.应当根据物保是否由债务人提供确定【答案】D27、根据九部委发布的《标准勘察合同》，项目负责人（）内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。A.24小时B.2天C.3天D.7天【答案】B28、（2020年真题）购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（）。A.FOB价B.CIF价C.EXW价D.FCA价【答案】B29、下列选项不属于建设工程合同当事人的是（）。A.建设单位B.工程总承包单位C.设计人D.项目监督管理部门【答案】D30、勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列工作中不属于发包人义务是()。A.发出开始勘察通知B.勘察现场设备机具的布置和架设C.支付合同价款D.提供勘察资料【答案】B31、下列合同法律关系中的法律事实属于行为的是()。A.建设工程合同当事人违约B.台风造成停工C.地下埋藏物造成合同索赔D.设备所在国罢工造成设备不能交付【答案】A32、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，价格调整公式中的定值权重为0.2时，可调因子的变值权重之和为（）。A.0.8B.1.0C.1.2D.1.8【答案】A33、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理【答案】C34、根据FIDIC《施工合同条件》，关于解决合同争议程序的说法，证确的是()A.双方协商→争端裁决委员会决定→仲裁B.工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定C.工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁D.双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定【答案】C35、根据《标准设计施工总承包招标文件》，组成合同的文件有：①发包人要求；②价格清单；③通用合同条款。仅就上述合同文件而言，正确的优先解释顺序是（）。A.①-②-③B.③-②-①C.③-①-②D.②-③-①【答案】C36、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效【答案】B37、在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时()A.中标人不承担合同责任B.招标人应退还其投标保证金C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额【答案】D38、关于设计施工阶段总承包合同的承包人提出合理化建议的表述中，不正确的是（）。A.履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书B.监理人自行决定是否采纳承包人的建议C.承包人的合理化建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示D.如果接受承包人提出的合理化建议，降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程的经济效益，发包人可依据专用条款中约定给予奖励【答案】B39、下列何种100mm厚的非承重隔墙可用于耐火极限3h的防火墙？()A.聚苯乙烯夹芯双面抹灰板(泰柏板)B.轻钢龙骨双面双层纸面石膏板C.加气混凝土砌块墙D.轻钢龙骨双面水泥硅酸钙板(埃特板)【答案】C40、监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（）。A.承包人承担工期和费用的损失B.延长合同工期，费用不予补偿C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【答案】A41、施工合同履行过程中，发现在有放射、毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施()A.需经工程师认可，费用由承包人承担B.需经工程师认可，费用由发包人承担C.不经工程师认可，费用由承包人承担D.不经工程师认可，费用由发包人承担【答案】B42、资格审查方法分为合格制和有限数量制两种，两者的区别主要体现在（）。A.审查程序B.审查因素C.合格者数量限制D.审查标准【答案】C43、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金在工程师颁发（）后分两次返还。A.工程履约证书和移交证书B.工程移交证书和接收证书C.缺陷责任期终止证书和工程接收证书D.工程接收证书和履约证书【答案】D44、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（）。A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失D.业主和保险公司协商分担损失【答案】C45、某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后于计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是()。A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算方法承担违约责任D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工【答案】C46、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。A.发包人严重拖欠工程进度款B.发包人拖延组织工程竣工验收C.发包人拒绝支付工程竣工结算款D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料【答案】C47、根据《民法典》担保物权分编和合同编，不属于保证合同包括的内容的是（）。A.被保证的主债权数额B.保证人履行债务的期限C.保证的方式D.保证担保的范围【答案】B48、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。A.容易获得最优设计方案B.发包人便于控制实施过程C.合同责任明确D.承包人承担的风险小【答案】C49、根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，在有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（）安排人员负责安全保卫工作。A.发包人B.勘察人C.监理人D.项目施工单位【答案】A50、某外墙装修做法为干挂石材，承包人为了节约工期，在外墙龙骨安装焊接完成后，直接安装了石材。监理员在巡检过程中发现后，要求承包人打开石材面层，检查龙骨的防腐防火处理，承包人拆除了五处石材，经检验，龙骨的防腐防火处理均合格。则因为拆除石材增加的费用应由()承担。A.建设单位B.承包人C.设计单位D.监理单位【答案】B51、同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款不符合清偿规定的是（）。A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿C.抵押权已登记的先于未登记的受偿D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿【答案】D52、监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。A.7B.14C.15D.28【答案】B53、(2016年真题)根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内，（）共同进行验收。A.会同监理人在交货地点B.会同发包人代表、监理人在交货地点C.会同监理人在施工现场D.会同发包人代表、监理人在施工现场【答案】A54、某工程招标工期20个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来10万元的收益。其中某一投标人的投标报价1000万元，工期18个月，如果只考虑工期因素，则采用最低评标价法评标时，其评标价为（）万元。A.1020B.980C.1000D.1010【答案】B55、设计施工总承包合同模式下，（）是对“发包人要求”的响应文件，作为合同文件的组成部分。A.投标函B.价格清单C.承包人建议书D.进度款支付分解表【答案】C56、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是（）。A.评标的工作量大B.选择中标人的范围广C.评标时间长D.招标费用高【答案】B57、根据《标准施工合同》，发包人提供的材料和工程设备由承包人会同监理人验收后，由承包人负责接收，由（）承担施工现场内的二次搬运费。A.发包人B.承包人C.监理人D.材料供应商【答案】B58、下列关于安全事故处理程序说法正确的是（）。A.施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知发包人B.监理人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失C.需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据D.监理人应及时向有关部门如实报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施【答案】C59、在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为()日。A.要约生效B.承诺生效C.附生效条件的合同条件具备D.附生效期限的合同期限届满【答案】B60、投标人递交的投标保证金形式不可以是()。A.银行出具的银行保函B.银行出具的保兑支票C.银行出具的银行汇票D.某房地产公司出具的担保书【答案】D61、关于具有建筑装饰专业甲级设计资质的单位可以承接的设计项目，说法不正确的是（）。A.也可以由具有建设工程设计综合资质的单位承接B.也可以由具有建筑行业甲级设计资质的单位承接C.也可以由具有建筑行业乙级设计资质的单位承接D.包括建筑装饰专业范围内甲级专项工程设计项目【答案】C62、某工程采用公开招标方式选定设计单位。2009年10月6日发包人下达中标通知书，2009年10月25日双方依法签订合同，2009年10月27日发包人支付了定金，2009年10月28日设计人收到定金。此设计合同中，设计期限起始时间应为()。A.2009年10月6日B.2009年10月25日C.2009年10月27日D.2009年10月28日【答案】D63、某建设项目进行材料采购招标，项目估算费用为5000万元，投标人须知前附表规定的投标保证金金额为160万元，某投标人只提交投标保证金140万元，该投标人的投标保证金数额应当为（）万元。A.160B.140C.100D.80【答案】D64、下列关于设计施工总承包合同的特点，说法不正确的是（）。A.设计方案不一定最优B.发包人对承包人的监督和检查力度减弱C.可以减少设计变更D.增加承包人的索赔【答案】D65、根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，关于定金的说法，正确的是()A.定金应以勘察费为基础计算B.定金应以工程投资额为基础计算C.定金的比例由当事人自由约定D.定金只能抵作勘察费【答案】A66、某工程项目施工过程中，因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度，对现场同时施工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。承包人按照工程师要求督促分包人修改进度计划，并提出了相应赶工措施。该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。在后续施工中.由于分包人赶工措施的缺陷，导致出现严重的质量事故、则该事件造成的损失应由()承担。A.发包人B.承包人C.分包人D.工程师与承包人共同【答案】C67、设备采购合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后，向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。A.5%B.10%C.25%D.30%【答案】B68、某施工合同约定承包工程应于9月20日竣工。8月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到9月30日。该进度计划得到工程师的确认，则（）。A.如果通过赶工在9月20日竣工，可获提前竣工奖励B.如果通过赶工在9月20日竣工，不能获提前竣工奖励C.如果在9月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任D.如果在9月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任【答案】B69、设计施工总承包合同模式下，承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，不包括（）。A.承包人的工程设计方案说明B.设备方案的说明C.设计模型D.对发包人要求中的错误的说明【答案】C70、关于使用标准合同示范文本的作用（九部委标准文本系列）说法错误的是（）。A.有助于提高交易效率，增加交易成本B.有利于当事人履行合同的规范和顺畅C.有利于对合同的审计和监督D.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷【答案】A71、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同标准文本》，承包商对此指示（）。A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿【答案】D72、下列事项中，属于发包人应承担的义务是（）。A.现场查勘B.搭建场地内临时设施C.提供施工现场的工程地质资料D.审核工程进度计划【答案】C73、为担保债务的履行，债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人有权在限度内就该担保财产优先受偿，这称之为（）。A.抵押B.最高额抵押C.质押D.最高额质押【答案】B74、在分期付款买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的()时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.1／2B.1／3C.1／4D.1／5【答案】D75、（2017年真题）根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（）天内提请发包人进行工程验收。A.7B.14C.21D.28【答案】D76、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是（）。A.事先征得监理人同意，并通知设计人B.事先征得监理人同意，并通知发包人C.事先征得设计人同意，并通知监理人D.事先征得发包人同意，并通知监理人【答案】D77、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()A.自行负责B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C.不予补偿，但应合理顺延合同工期D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延【答案】D78、（2019年真题）关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是（）。A.承包人应当是独立承包人B.承包人的分包工作需要征得发包人同意C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包D.承包人的合部承包工作内容均可分包【答案】B79、在建设工程施工招标中，关于标准施工招标文件的说法，正确的是（）。A.标准施工招标文件无法完整的约束招标投标主体行为B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为D.标准施工招标文件不具有强制性使用的效力【答案】C80、设计施工总承包合同的（），指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。A.合同协议书B.专用条款C.价格清单D.通用合同条款【答案】C81、根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为正确的是（）。A.发包人不可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工B.发包人无权扣留使用承包人在现场的材料.设备和临时设施C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人【答案】D82、根据九部委发布的《标准设计合同》，合同的履约担保为无条件担保，其内涵为（）。A.担保人无条件地提供担保B.履约保证金的数额不确定C.担保人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付D.设计人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付【答案】C83、根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D.进度款支付证书一经签发监理人无权修改【答案】C84、人体膳食调查报告的主体内容应包括（）。A.居民食物摄入状况B.居民能量和主要营养素摄入状况C.居民能量、蛋白质、脂肪的来源D.居民膳食结构状况与膳食指南的比较E.针对存在问题提出建议【答案】A85、承包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的时间称为（）。A.施工期B.合同工期C.缺陷责任期D.保修期【答案】A86、关于物价浮动的合同价格调整，下列说法不正确的是()。A.承包人应以基准日期前的市场价格编制工程报价B.简明施工合同的规定合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款C.工期12个月以上的施工合同，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险D.公式法调价适用于工程量清单中按单价支付部分和总价支付部分合同价格的调整【答案】D87、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的()。A.20B.10%C.5D.30%【答案】B88、3月5日，甲为借贷，将自有厂房和设备抵押给乙，签订抵押合同；3月20日，双方向有关部门办理抵押登记。则厂房和设备抵押权设立的时间分别为（）A.3月5日，3月20日B.3月20日，3月20日C.3月5日，3月5日D.3月20日，3月5日【答案】D89、根据《标准设计施工总承包招标文件》，工程总承包项目的项目经理（）。A.必须具备工程施工类注册执业资格B.必须具备工程设计类注册执业资格C.必须同时具备工程设计类和工程施工类注册执业资格D.具有工程设计类或工程施工类注册执业资格其中一个资质【答案】D90、某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人()A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延【答案】C91、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于()。A.合同价格内的暂列金额B.预留的部分工程预付款C.业主的履约保证金D.预留承包商的部分应得工程款【答案】D92、某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中，正确的是（）。A.按订购数量加多付数量计算货款B.按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款【答案】A93、根据IPD合同条件，若项目实际成本超出目标成本，根据合同约定，业主可选择不再偿付任何单位的（）。A.人员成本B.材料成本C.设备成本D.分包成本【答案】A94、如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由（）承担。A.承包人，承包人B.发包人，发包人C.承包人，发包人D.发包人，承包人【答案】D95、建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是()A.交付导致材料所有权发生转移B.交付完成，采购合同终止C.材料交付时间即合同生效时间D.交付后材料灭失的风险由供货人承担【答案】A96、对于可能发生的变更，下列关于监理人指示变更的说法正确的是（）。A.不需征求承包人意见B.承包人收到变更意向书后应当同意实施变更C.承包人同意实施变更的，监理人应当发出变更指示D.经发包人同意后发出变更指示【答案】D97、在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为8个，未超过规定数量，则（）。A.选其中前3名通过资格审查B.8家均通过资格审查C.需重新进行资格审查D.对8家重新进行打分排序【答案】B98、根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由()。A.行业协会指定B.仲裁委员会指定C.业主与承包商协商选定D.工程师和承包商协商选定【答案】C99、AIA系列合同中的核心文件是（）。A.A201《施工合同通用条件》B.《工程施工合同》C.《专业服务合同》D.《裁决人合同》【答案】A100、工程进度款支付的依据是()A.合同文件B.已完成合格工程量计量的数据C.竣工验收D.进度款支付证书【答案】B多选题（共40题）1、关于建设工程材料采购合同的说法，正确的有（）。A.以取得材料所有权为目的B.以取得材料使用权为目的C.是双务合同D.是实践性合同E.是无偿合同【答案】AC2、材料采购合同履行中，可用来验收现场交货质量的方法有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.查点衡量法B.物理试验法C.理论换算法D.化学分析法E.经验鉴别法【答案】BD3、勘察和设计招标项目在招标公告或投标邀请书中应列明的内容有（）。A.招标条件B.项目概况与招标范围C.投标人资格要求D.招标文件的获取E.分部分项工程综合单价【答案】ABCD4、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》承包商在开工后向业主提交的进度计划中所包括的内容有（）。A.保证进度计划如期实现承诺书B.工程各主要阶段的预期安排C.各项重要检验工作的顺序安排D.各项重要试验的时间安排E.计划采取的赶工方案及措施【答案】BCD5、（2013年真题）按照施工合同内不可抗力条款的规定，下列事件中属于不可抗力的有（）。A.龙卷风导致吊车倒塌B.地震导致主体建筑物的开裂C.承包人管理不善导致的仓库爆炸D.承包人拖欠雇员工资导致的动乱E.非发包人和承包人责任发生的火灾【答案】AB6、建筑工程一切险中，保险人承担保险责任的范围包括（）。A.火灾引起的电气装备的毁坏B.地震导致施工建筑物的毁坏C.台风摧毁施工现场内的临时工程D.水灾导致被保险人施工建筑物的毁坏E.气温变化造成精密仪表毁坏【答案】ABCD7、在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权()A.立即停止施工B.要求签订延期付款协议C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工D.追究违约责任E.立即解除合同【答案】BCD8、下列关于建设工程设计资质的说法中，错误的是()。A.建筑工程专业资质可以设丁级B.工程设计综合资质只设甲级C.根据工程性质和技术特点，个别行业、专业、专项资质可以设丁级D.工程设计行业资质设甲级、乙级、丙级、丁级E.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质【答案】CD9、当事人以（）进行抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立。A.推土机B.商务写字楼C.大学教学楼D.原材料E.正在建造的幼儿园【答案】AD10、材料采购招标中，材料评标总价包含（）。A.出厂价B.运输费C.缺漏项加价D.技术、商务偏差加价E.安装费【答案】ABCD11、下列关于质量保证金的说法不正确的是（）。A.质量保证金用以约束承包人在缺陷责任期内履行合同义务B.以承包人本期应获得的工程进度付款为基数，按约定的比例扣留本期质量保证金C.质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%D.质量保证金从第一次支付工程进度款时开始起扣，直至最后一次支付工程进度款为止E.在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书时一并向承包人返还质量保证金【答案】ABD12、下列文件中，属于施工合同组成部分的有()A.合同协议书B.中标意向书C.投标文件中的施工组织设计D.工程量清单。E.规范及有关技术文件【答案】AD13、工程师对分包合同的管理包括()A.检查确认分包工程质量B.对分包商索赔的批准C.对分包商发布变更指令D.对分包商资质进行审查E.计量、确认分包商完成的工程量【答案】AD14、（2019年真题）民法上“无权代理”主要包括（）的代理行为。A.没有代理权B.代理权授权范围不明C.超越代理权D.代理权终止以后E.授权代理时限不清【答案】ACD15、保险公司对“建筑工程一切险”开始承担保险责任的日期，应为（）。A.业主提供场地日B.承包商提交履约人保函日C.投保工程开工日D.承保项目所用材料卸至工地日E.投保工程投保日【答案】CD16、关于建设工程设备安装、调试、考核说法正确的是（）A.开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态B.买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，买方提供技术服务C.除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由卖方承担D.由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次E.如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核【答案】AD17、与标准施工招标文件相比较，投标人须知在设计方面提出了有关设计工作方面的要求有（）。A.设计要求的质量标准B.投标人资格要求C.招标人资格要求D.设计成果补偿E.施工质量要求【答案】ABD18、以下对索赔的表述中，错误的是（）A.索赔要求的提出不需经对方同意B.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告C.承包人必须执行监理人的索赔处理决定D.索赔依据应在合同中有明确根据E.工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准【答案】BCD19、采用FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，如果业主方希望替换任何已任命的业主代表，应在不少于14天前将替换人员的（）通知给承包商。A.姓名B.地址C.职责D.任命日期E.年龄【答案】ABCD20、工程材料采购合同履行过程中，对交付货物的质量检验方法包括()。A.样品对照法B.经验鉴别法C.物理试验法D.化学实验法E.查点法【答案】BCD21、如果中标人表示不能按招标文件要求提交履约担保的，则（）。A.视为放弃中标B.投标保证金不予退还C.给招标人造成的损失超过投标保证金数额的应给予赔偿D.为造成损失的，投标保证金应退还E.给招标人造成的损失超过投标保证金数额的由招标人承担【答案】ABC22、权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保，可以质押的权利包括（）A.抵押人合法所有的车辆B.汇票、支票、本票C.依法可以转让的股权D.债券、存款单、仓单、提单E.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权【答案】BCD23、勘察人应当针对不同的岩土地质，按照勘探取样规范规程中的相关规定，根据（）的不同，合理选用取样方法和取样工具进行取样，包括并不限于土样、水样、岩芯等。A.地层特征B.取样深度C.设备条件D.试验项目E.设计要求【答案】ABCD24、根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，设计人配合施工的义务有（）。A.向发包人和施工承包人进行设计交底B.解决施工中出现的设计问题C.参加重要隐蔽工程部位验收D.解决施工中人员分配问题E.参加竣工验收【答案】ABC25、招标公告或投标邀请书应当载明的内容有（）。A.招标人名称B.招标人地址C.招标项目的基本要求D.获取招标文件的办法E.投标人名称【答案】ABCD26、工程材料采购合同履行过程中，对交付货物的质量检验方法包括()。A.样品对照法B.经验鉴别法C.物理试验法D.化学实验法E.查点法【答案】BCD27、根据《标准施工合同》，履约担保的特点有（）。A.由发包方支付给承包方B.采用无条件担保方式C.能快速解决承包方严重违约对施工的影响D.能降低发包人合同风险E.有助于加强发包人的履约责任心【答案】BCD28、不可预见物质条件涉及的范围与标准施工合同相同，但通用条款中对风险责任承担的规定条款有（），双方应当明确本合同选用哪一条款的规定。A.风险由承包人承担B.风险由工程师承担C.风险由发包人承担D.风险由监理人承担E.风险由分包人承担【答案】AC29、根据《标准设计施工总承包招标文件》，在项目实施过程中可能需要分包人承担部分工作，一般需要承担工作的分包人有（）。A.设计分包人B.施工分包人C.供货分包人D.监理分包人E.咨询机构【答案】ABC30、勘察设计招标投标中，具体提供的资格