监理工程师之土木建筑目标控制真题练习试题打印带答案

监理工程师之土木建筑目标控制真题练习试题打印带答案

单选题（共100题）1、我国刑事审判模式沿着控辩式庭审方式改革取得了新的进展，并反映在刑事诉讼法的修订之中。下列哪一选项没有体现出改革的内涵要求和进展动态？A.完善了回避制度，辩护人有权申请回避及复议B.建立公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担的规则C.扩大简易程序的适用范围D.辩护人有权申请法庭通知有专门知识的人出庭就鉴定人作出的鉴定意见提出意见【答案】C2、抽样检验中，将不合格产品判为合格而误收时所发生的风险称为（）风险。A.供应方B.用户C.生产方D.系统【答案】B3、关于总承包服务费的支付，下列说法中正确的是（）。A.专业承包单位向建设单位支付B.分包单位向总承包单位支付C.专业承包单位向总承包单位支付D.建设单位向总承包单位支付【答案】D4、当实际进度偏差影响总工期时，通过改变某些工作的逻辑关系来调整进度计划的具体做法是（）。A.将顺序进行的工作改为搭接进行B.增加劳动量来缩短某些工作的持续时间C.提高某些工作的劳动效率D.增加施工机械来缩短某些工作的持续时间【答案】A5、下列建设工程可以不实行监理的是（）。A.国家重点建设工程B.小型公用事业工程C.成片开发建设的住宅小区工程D.利用国际组织贷款的工程【答案】B6、计划工期等于计算工期的双代号网络计划中，关于关键节点特点的说法正确的是（）。A.开始节点和完成节点均为关键节点的工作一定是关键工作B.以关键节点为完成节点的工作总时差和自由时差相等C.两个关键节点之间的多项工作总时差均相等D.两个关键节点之间的多项工作自由时差均相等【答案】B7、下列属于安全防护的监理现场控制内容的是（）。A.模板支撑体系的搭设应符合规范要求B.大模板作业防护应符合规范要求C.施工现场临时用电管理应符合相关要求D.移动式操作平台的设置应符合规范要求【答案】B8、下列造成质量波动的原因中，属于偶然原因的是()A.现场温湿度的微小变化B.机械设备过度磨损C.材料质量规格显著差异D.工人未遵守操作规程【答案】A9、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013，单位工程完工后，（）组织对工程质量进行竣工预验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人【答案】B10、下列可行性研究内容中，属于市场预测分析的是（）。A.主要投入物供应现状B.工艺技术和主要设备方案C.项目组织机构和人力资源配置D.项目资金来源及使用条件【答案】A11、下列不属于工程项目质量控制系统内容的是（）。A.组织机构B.工作制度C.监理程序D.质量标准【答案】D12、工程质量控制资料应齐全完整，当部分资料缺失时，应委托（）按有关标准进行相应的实体检测或抽样试验。A.施工单位试验室B.建设单位试验室C.监理单位试验室D.有资质的检测机构【答案】D13、工程施工前，检验批的划分方案应由（）审核。A.施工单位B.建设单位C.项目监理机构D.设计单位【答案】C14、用来比较实际进度与计划进度的香蕉曲线法中，组成香蕉曲线的两条线分别是按各项工作的（）安排绘制的。A.最早开始时间和最迟开始时间B.最迟开始时间和最迟完成时间C.最早开始时间和最早完成时间D.最早开始时间和最迟完成时间【答案】A15、（2020年真题）水泥安定性不合格会造成的质量缺陷是（）。A.混凝土蜂窝麻面B.混凝土不密实C.混凝土碱骨料反应D.混凝土爆裂【答案】D16、专业监理工程师对施工单位在工程款支付报审表中提交的工程量和支付金额进行复核，确定实际完成的工程量，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。A.进行工程计量和付款签证B.对完成工程量进行偏差分析C.审核竣工结算款D.处理施工单位提出的工程变更费用【答案】A17、建设单位从银行贷款1000万元。贷款期2年，年利率6%，每季度计息一次，则贷款的年实际利率为（）。A.6%B.6.12%C.6.14%D.12%【答案】C18、在做地基土承载力试验时试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的（）倍。A.3B.2C.4D.5【答案】A19、建设工程施工进度控制目标体系中，按施工阶段分解，划定()。A.各单位工程施工工期B.进度控制分界点C.各单位工程施工目标D.进度控制责任【答案】B20、下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（）。A.极差B.中位数C.算术平均数D.极值【答案】A21、在设计概算文件的编制形式中，二级概算编制的组成，不应包括（）。A.编制说明B.总概算表C.综合概算表D.单位工程概算表【答案】C22、对于可分期分批建设并投入使用的大型建设项目，确定施工进度分解目标、安排各项工程进度计划时应遵循的原则是（）。A.尽早提供可动用单元B.尽早安排主体工程C.尽量推迟附属配套工程D.尽量推迟规模较大的主体工程【答案】A23、（2021年真题）建设单位计划系统中，用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等的计划表是（）。A.施工总进度计划表B.投资计划年度平衡表C.工程项目进度平衡表D.工程建设总进度计划表【答案】C24、在进行质量缺陷成因分析中，首先要做的工作是（）。A.收集有关资料B.现场调查研究C.进行必要的计算D.分析、比较可能的因素【答案】B25、工程项目在竣工验收时无法进行工程内在质量的检验，这说明工程质量具有()特点。A.隐蔽性B.波动性C.影响多样性D.影响复杂性【答案】A26、根据计价规范规定，发包人应在收到承包人的现场签证报告后的（）内进行核实，给予确认或提出修改意见。A.24小时B.48小时C.7天D.14天【答案】B27、下列事件中，需要进行现场签证的是（）。A.合同范围以内零星工程的确认B.修改施工方案引起工程量增减的确认C.承包人原因导致设备窝工损失的确认D.合同范围以外新增工程的确认【答案】B28、工程监理单位ISO质量管理体系的文件不包括（）。A.程序文件B.管理制度C.质量手册D.作业文件【答案】B29、单代号搭接网络计划中，关键线路的特点是线路上的（）。A.关键工作总时差之和最大B.工作时距之和最小C.相邻工作无混合搭接关系D.相邻工作时间间隔为零【答案】D30、投资偏差分析中的拟完工程计划投资是指（）之积。A.拟完工程量和实际单价B.拟完工程量和计划单价C.已完工程量和实际单价D.已完工程量和计划单价【答案】B31、下列有关罪数的说法中，哪些选项是错误的?A.陈某为妻子购买人身意外伤害保险，由自己作为受益人。在保险合同有效期内，陈某雇人制造车祸撞死了妻子，以意外事故的假象骗取高额保险金。陈某构成故意杀人罪和保险诈骗罪，实行数罪并罚B.宋某在咖啡厅趁刘某去卫生间的机会，将其皮包拿走，里面有1000元现金和一张信用卡。由于卡背面写有密码，宋某即在附近的取款机取出5000元。宋某构成盗窃罪和信用卡诈骗罪实行数罪并罚C.王某驾驶摩托车抢夺妇女的提包，一次抢夺中，由于被害人李女士不放手，车速飞快，致使其栽倒造成身体多处严重擦伤和骨折，鉴定为重伤。则王某的行为构成抢夺罪和过失致人重伤罪的想象竞合犯，择一重罪定罪处罚D.蔡某从一家古玩店偷来一青花瓷瓶，请行家鉴定，结果发现是赝品，蔡某一怒之下将该瓶摔毁，则蔡某的行为属于最高人民法院《关于盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》规定的实施盗窃犯罪，造成公私财物损毁的，以盗窃罪从重处罚【答案】B32、（2022年真题）施工企业按照有关标准规定，对建筑及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用属于建筑安装工程费中的（）。A.材料费B.规费C.企业管理费D.仪器仪表使用费【答案】C33、初步施工总进度计划编制完成后，检查总工期是否符合要求，其调整的主要方法包括（）。A.改变各工程的施工顺序B.改变某些工程的起止时间C.调整辅助工程的工期D.改变主导工程的施工方案【答案】B34、下列属于内部审核主要目的的是（）。A.确定受审核方质量管理体系或其一部分与审核准则的符合程度B.为受审核方提供质量改进的机会C.选择合适的合作伙伴D.证实合作方持续满足规定的要求【答案】A35、以下关于BIM技术在设计阶段的应用说法错误的是()A.空间形式的思考是B.IM技术在概念设计中应用的体现B空间造型设计就是对建筑进行空间流线的概念化设计C.室内装饰的色彩选择不属于B.IM技术在概念设计中应用的体现D.空间形式及研究的初步阶段在概念设计中称其为区段划分，是设计概念运用中首要考虑的部分【答案】C36、某施工机械预算价格为30万元，残值率为2%，折旧年限为10年，年平均工作225个台班，采用平均折旧法计算，则该施工机械的台班折旧费为（）元。A.130.67B.133.33C.1306.67D.1333.33【答案】A37、（2018年真题）某公司申请银行贷款200万元，月利率1.5%，贷款期限为5个月，按复利计算，一次性还款，到期后应还款（）万元。A.215.46B.215.00C.203.02D.203.00【答案】A38、工程施工工期应自（）中载明的开工日期起计算。A.工程开工报审表B.施工组织设计报审表C.施工控制测量成果报验表D.工程开工令【答案】D39、下列关于勘察单位承揽工程的说法，错误的是（）。A.在其资质等级许可的范围内承揽工程B.禁止超越其资质等级许可的范围承揽工程C.禁止其他单位以本单位的名义承揽工程D.可以转包其承揽的工程【答案】D40、不符合玻璃幕墙安装规定的是：()A.玻璃幕墙的造型和立面分格应符合设计要求B.玻璃幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接C.所有幕墙玻璃不得进行边缘处理D.明框玻璃幕墙的玻璃与构件不得直接接触【答案】C41、与相关方的关系影响着组织的绩效，为达到持续的成功，组织应管理与其有关各相关方的关系。这体现了质量管理中的（）原则。A.以顾客为关注焦点B.关系管理C.领导作用D.全员参与【答案】B42、关于刑事诉讼中的延期审理和中止审理，下列哪一项说法是正确的？A.由于申请回避而不能进行审判的，法院裁定中止审理B.检察人员发现提起公诉的案件需要补充侦查的，法院裁定延期审理C.延期审理和中止审理，其时间都计入审理期限D.延期审理适用于法庭审理过程中，中止审理适用于法院受理案件后至做出判决前【答案】D43、1240厚承重墙体最上一皮砖的砌筑，应采用的砌筑方法为()。A.整砖顺砌B.整砖丁砌C.一顺一丁D.三顺一丁【答案】B44、工料测量师行在接受项目投资控制委托，特别是接受工期较长、难度较大的项目投资控制委托时，都要买（），以防估价失误时因对业主进行赔偿而破产。A.人身保险B.意外保险C.事故保险D.专业保险【答案】D45、下列活动中，属于监理工程师施工准备质量控制工作的是()A.施工生产要素配置质量审查B.施工作业技术交底C.材料价格变动预测D.工程变更可能性预测【答案】A46、在建设工程实施过程中，因为不合理的施工方案影响工程进度属于（）。A.业主因素B.施工技术因素C.组织管理因素D.社会环境因素【答案】B47、某公司对外投资200万元，期限2年，到期一次性收回本金和利息，年利率为6%，按复利每半年计息一次，则公司到期能收回的复本利和为（）万元。A.224.00B.224.36C.224.72D.225.10【答案】D48、监理工程师控制物资供应进度的工作内容包括（）。A.办理物资运输有关手续B.履行物资供应合同中的义务C.确定物资供应中标单位D.审查物资供应情况分析报告【答案】D49、甄某报案称赵某对其故意伤害（轻伤），手中已掌握部分线索指向赵某，向法院起诉。下列做法正确的是？A.甄某报案后，公安机关应当告知其向法院提起自诉B.甄某自诉到法院，法院应当受理C.如甄某证据不足、可由公安机关受理，法院应当将案件移送至公安机关D.本案属于告诉才处理的案件，公安机关不能主动追诉【答案】B50、在工程网络计划的实施过程中，需要确定某项工作的进度偏差对紧后工作最早开始时间的影响程度，应根据（）的差值进行确定。A.自由时差与进度偏差B.自由时差与总时差C.总时差与进度偏差D.时间间隔与进度偏差【答案】A51、当初步设计有详细设备清单时，计算比较具体，精确性较高的概算编制方法是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.类似工程预算法D.概算指标法【答案】A52、下列招标文件所列的工程量清单中，不可调整的闭口清单是（）。A.分部分项工程量清单B.能计量的措施项目清单C.不能计量的措施项目清单D.其他项目清单【答案】A53、（）收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.质量监督机构【答案】B54、下列关于中标人的投标报价和合同价关系的表述中，正确的是()A.合同价应低于中标人的投标报价B.中标人的投标报价扣除下浮比例后等于合同价C.中标人的投标报价是签订合同的价格依据D.合同价等于中标人的投标报价与标底价格的平均值【答案】C55、招标工程量清单作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由（）负责。A.招标人B.投标人C.招标代理机构D.招标监督机构【答案】A56、关于项目资本金管理的说法，正确的是（）。A.投资项目的资本金一次认缴一次到位B.投资项目资本金可以抽回C.凡资本金不落实的投资项目，一律不得开工建设D.主要使用商业银行贷款的投资项目，应将资本金存入国家开发银行指定的银行【答案】C57、工程网络计划的费用优化是指寻求（）的过程。A.工期固定条件下工程总成本最低B.资源有限条件下最低工程总成本C.工程总成本最低时的工期安排D.工程直接成本最低时的工期安排【答案】C58、某混凝土预制厂生产的预制构件中存在着蜂窝麻面、局部露筋、表面裂缝和强度不足等质量问题，为了提高产品的合格率，需进行质量分析。经分析计算，上述质量问题的累计频率分别为41.5%、73.5%、90.5%和100%，则该预制构件的主要问题是（）。A.强度不足B.表面裂缝C.强度不足和表露裂缝D.蜂窝麻面和局部露筋【答案】D59、某项目总投资4400万元，年平均息税前利润595.4万元，项目资本金1840万元，利息及所得税191.34万元，则该项目的总投资收益率为（）。A.9.18%B.13.53%C.21.96%D.32.55%【答案】B60、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中，需由施工单位组织起专家对专项施工方案进行论证、审查的是()。A.起重吊装工程B.脚手架工程C.高大模板工程D.拆除、爆破工程【答案】C61、下列不属于施工单位进度计划内容的是（）。A.施工准备工作计划B.施工总进度计划C.单位工程施工进度计划D.月度进度计划【答案】D62、在建设工程进度调整的系统过程中，当工作实际进度偏差影响到后续工作及总工期而需要采取措施调整进度计划时，首先需要进行的工作是（）。A.确定可调整进度的范围B.进行调整措施的技术经济分析C.进行调整方案的比选论证D.分析进度偏差产生的原因【答案】A63、某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程税前造价为8000万元，其中包含800万进项税额，当采用简易计税方法时，该住宅楼建筑安装工程造价内的增值税额为（）万元。A.800.00B.68.20C.216.00D.240.00【答案】D64、下列选项中，属于任务委托人所提出的指令性工期的是()。A.要求工期B.计划工期C.计算工期D.合同工期【答案】A65、（2022年真题）某具有常规现金流量的项目，折现率为9%时，项目财务净现值为120万元；折现率为11%A.IRR>10%，NPV＜0，项目不可行B.IRR>10%，NPV≥0，项目可行C.IRR＜10%，NPV＜0，项目不可行D.IRR＜10%，NPV≥0，项目可行【答案】C66、关于抹灰工程的底层的说法，错误的是（）。A.主要作用有初步找平及与基层的黏结B.砖墙面抹灰的底层宜采用水泥石灰混合砂浆C.混凝土面的底层宜采用水泥砂浆D.底层一般分数遍进行【答案】D67、FIDIC合同条件下，工程费用支付的必要条件之一是()A.工程施工已经全部完成B.承包商的工作使工程师满意C.工程进度符合工程师的要求D.变更项目已经工程师审核【答案】B68、工程勘察工作中，通过搜集、分析已有资料，进行现场踏勘的是（）。A.可行性研究勘察B.决策勘察C.初步勘察D.详细勘察【答案】A69、项目监理机构根据会议内容和协调结果编写监理例会会议纪要并由与会各方签字确认，会议纪要须经（）批准签发后分发给各单位。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员【答案】B70、ISO质量管理体系运行中，体系要素管理到位的关键支柱是（）。A.管理体系的适时管理B.管理体系的行为到位C.管理行为标准化和执行标准的水平D.管理体系的识别能力【答案】C71、根据《计价规范》规定，当分包人使用总包人的脚手架、水电接剥时，应当属于工程量清单编制中的（）。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.其他项目清单D.总承包服务费【答案】D72、（2021年真题）建设工程采用平行施工方式的特点是（）。A.充分利用工作面进行施工B.施工现场组织管理简单C.专业工作队能够连续施工D.有利于实现专业化施工【答案】A73、下列选项中，不属于市场采购设备原则的是（）。A.所采购设备质量可靠B.向有良好社会信誉、供货质量稳定的供货商采购C.尽可能地减少开支D.所采购设备和配件价格合理，技术先进交货及时【答案】C74、某银行给企业贷款100万元，年利率为4%，贷款年限3年，到期后企业一次性还本付息，利息按复利每半年计息一次，到期后企业应支付给银行的利息为()万元。A.12.000B.12.616C.24.000D.24.973【答案】B75、（2021年真题）下列流水施工参数中，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是（）。A.施工过程和流水强度B.流水强度和工作面C.流水段和施工过程D.工作面和流水段【答案】D76、（2019年真题）非节奏流水施工具有的特点是（）。A.各施工过程在各施工段的流水节拍相等B.相邻施工过程的流水步距相等C.专业工作队数等于施工过程数D.各专业工作队在施工段之间没有空闲时间【答案】C77、建设工程承包单位在（）时，应向建设单位出具工程质量保修书.A.施工完毕B.提交工程竣工验收报告C.竣工验收合格D.工程价款结算完毕【答案】B78、施工过程中见证取样的试验室应是（）。A.施工单位的试验室B.建设单位指定的试验室C.监理单位指定的试验室D.与承包单位没有行政隶属关系的第三方试验室【答案】D79、工程发生质量事故后，应由（）签发《工程暂停令》。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.施工单位项目经理D.设计负责人【答案】B80、施工过程中的分部工程验收时，对于地基基础、主体结构分部工程，应由()组织验收。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.建设单位项目负责人和总监理工程师共同D.建设单位项目负责人和质监站负责人共同【答案】B81、投标人在工程量清单报价投标中，风险费用应在下列哪项中考虑？()A.其他项目清单计价表B.分部分项工程量清单计价表C.零星工作费用表D.措施项目清单计价表【答案】B82、在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动称为（）。A.旁站B.巡视C.检查D.见证取样【答案】A83、（2021年真题）工程质量保证金是用以保证（）内施工单位对工程缺陷进行维修的资金。A.工程投入使用3年B.工程投入使用5年C.施工合同约定的缺陷责任期D.设计使用年限【答案】C84、某新建项目，建设期2年，计划银行贷款3000万元，第1年贷款1800万元，第2年贷款1200万元，年利率5%，则该项目估算的建设期利息为（）万元。A.90.00B.167.25C.240.00D.244.50【答案】B85、（2021年真题）建设工程发生质量事故后，有关单位应在（）小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.1B.2C.24D.48【答案】C86、对由热轧钢筋制成的成型钢筋，当有施工单位或监理单位的代表驻厂监督生产过程，并提供原材钢筋力学性能第三方检验报告时，可仅进行（）。A.拉力试验B.弯曲性能C.化学成分D.重量偏差检验【答案】D87、根据《施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），有关工程计量程序的下列情况正确的是（）。A.监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内，完成对承包人提交的工程量报告的审核B.发包人认为需要进行现场计量核实的，在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加C.监理人对工程量有异议的，必须要求承包人共同进行复核或抽检D.承包人认为发包人核实的计量结果有误时，应在收到计量结果通知后的7天内向发包人提出书面意见【答案】A88、当隐蔽工程列为施工质量见证点时，监理工程师应按规定到场监督检查。除见证施工过程外还需见证()A.施工环境状况B.施工作业条件C.劳动组织及工种配合状况D.隐蔽部位的覆盖过程【答案】D89、建立监理单位质量管理体系时，明确工程建设相关方要求属于（）方面的工作。A.确定质量方针、目标B.过程适用性评价C.确定体系覆盖范围D.组织结构调整方案【答案】C90、于某向县人事局申请公开自己养老保险缴纳情况，人事局予以公开，于某翻阅自己养老保险缴纳记录发现自己2015年与2016年并未中断缴纳保险，但记录上未记载，于某要求人事局予以更正，人事局拒绝更正，于某不服提起诉讼。下列哪一选项说法是错误的？A.于某向人事局申请公开时，应当出示有效身份证件或证明文件B.于某申请以书面形式公开，县人事局决定以口头方式公开C.于某应当提供其向人事局提出过更正申请事实根据D.法院经审理，认为尚需被告调查、裁量的，判决其在一定期限内重新答复【答案】B91、某项目，建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，建设期间国家新批准税种的税额45万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.7000B.7600C.7700D.7805【答案】B92、建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程竣工验收报告等文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，（）。A.15，重新备案B.30，重新备案C.15，重新组织竣工验收D.30，重新组织竣工验收【答案】C93、甲、乙在河边听到有人喊抓贼，看到窃贼丙从对岸涉水过河。甲拿起木棍打丙，丙害怕，就掏出偷来的3000元，表示如果不打就将偷来的钱给甲、乙二人。甲、乙拿走3000元，并强行对丙搜身，掏出500元，丙说这是自己的钱，但甲、乙不予理睬。下列哪一选项是正确的？A.甲、乙针对3500元成立抢劫罪B.甲、乙针对3000元成立盗窃罪，针对500元成立抢劫罪C.甲、乙针对3000元成立掩饰、隐瞒犯罪所得罪，针对500元成立抢劫罪D.甲、乙针对3000元不成立犯罪【答案】C94、在下列施工组织方式中，不能实现工作专业化施工的组织方式是（）。A.依次施工和平行施工B.平行施工和流水施工C.搭接施工和平行施工D.依次施工和流水施工【答案】A95、关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆B.焊接连接接头试件应从工程实体中截取C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到75%及以上【答案】B96、工程施工过程中发生质量事故造成8人死亡、50人重伤、6000万元直接经济损失，该事故等级属于()。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】C97、工程开工报审表及相关资料经总监理工程师签认并报送（）批准后，（）方可签发工程开工令。A.监理单位，总监理工程师B.建设单位，总监理工程师C.施工单位，专业监理工程师D.工程质量监督机构，专业监理工程师【答案】B98、通过实际进度与计划进度的比较，发现进度偏差时，为了采取有效措施调整进度计划，首先应()。A.确定后续工作和总工期的限制条件B.分析产生进度偏差的原因C.分析进度偏差对后续工作的影响D.分析进度偏差对总工期的影响【答案】B99、在单代号网络计划中，设H工作的紧后工作有I和J，总时差分别为3天和4天，工作H、I之间时间间隔为8天，工作H、J之间的时间间隔为6天，则工作H的总时差为（）天。A.5B.8C.10D.12【答案】C100、某土方工程，招标文件中估计工程量为1.5万m3，合同中约定土方工程单价为16元/m3；当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分单价调整为15元/m3。该工程实际完成土方工程量1.8万m3，则该土方工程实际结算工程款为（）万元。A.27.00B.28.50C.28.65D.28.80【答案】C多选题（共40题）1、（2018年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，当分部工程较大时，可按（）将分部工程划分为若干子分部工程。A.专业性质B.施工工艺C.施工程序D.材料种类E.施工特点【答案】CD2、项目监理机构在投资控制中的主要工作有（）。A.协助设计单位编制概算B.进行工程计量与工程款支付C.对已完工程量进行偏差分析D.审查竣工结算款E.审查费用索赔报审表【答案】BCD3、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列关于其他项目清单的说法正确的有（）。A.暂列金额是招标人暂定并包括在合同中的一笔款项B.暂估价包括材料暂估价、工程设备暂估价和专业工程暂估价C.计日工是为了解决现场发生的零星工作的计价而设立的D.对专业暂估价一般应是综合暂估价，应当包括规费、税金、管理费E.暂估价中的材料、工程设备暂估单价应根据工程造价信息或参照市场价格估算，列出明细表【答案】ABC4、（2017年真题）进口设备采用装运港船上交货时，买方的责任有（）。A.承担货物装船前的一切费用B.承担货物装船后的一切费用C.负责租船或订舱，支付费用D.负责办理保险及支付保险费E.提供出口国有关方面签发的证件【答案】BCD5、监理工程师审查总承包单位提交的《分包单位资质报审表》时，主要审查的内容应包括()。A.施工承包合同是否允许分包B.分包单位基本情况C.分包的范围和工程部位是否可进行分包D.分包协议草案E.分包单位完成分包工程任务的能力【答案】AC6、单位或子单位工程划分，施工前可由（）商议确定，并据此收集整理施工技术资料和进行验收。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位E.勘察单位【答案】ACD7、（2017年真题）下列质量数据波动原因中，属于系统性原因的有（）A.原材料质量规格有显著差异B.温度变化引起的允许偏差C.机械设备发生故障D.工人未遵守操作规程E.几何尺寸的微小变化【答案】ACD8、建筑安装工程费中的文明施工费包括（）。A.环境保护费B.冬雨期施工增加费C.临时设施费D.夜间施工增加费E.特殊地区施工增加费【答案】AC9、世界银行、国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本的规定中，其项目间接建设成本包括（）。A.项目管理费B.管理系统费用C.开工试车费D.业主的行政性费用E.电气安装费【答案】ACD10、根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列不属于保修范围的质量缺陷有（）。A.使用不当造成的质量缺陷B.保修不及时造成的质量缺陷C.施工原因造成的质量缺陷D.第三方造成的质量缺陷E.不可抗力造成的质量缺陷【答案】AD11、在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施包括（）。A.采用先进的施工方法以减少施工过程的数量B.增加工作面，组织更多的专业工作队C.改善劳动条件和外部配合条件D.增加劳动力和施工机械的数量E.改进施工工艺并实施强有力的调度【答案】BD12、项目监理机构施工阶段投资控制采取的措施中，属于组织措施的是（）。A.控制设计变更B.编制资金使用计划C.编制投资控制工作计划D.通过设计节约投资E.合理安排施工人员的任务分工【答案】C13、调整进度计划时，可以不改变工程项目中各项工作之间的逻辑关系，而通过采取（）措施来缩短某些工作的持续时间，使工程进度加快，以保证按计划工期完成该工程项目。A.增加资源投入B.将顺序作业改为搭接作业C.提高劳动效率D.将顺序作业改为平行作业E.分段组织流水作业【答案】AC14、2007年6月下旬，孙某携带美元l3000余元来到A市，在兑换美元过程中结识了马某。6月26日，孙某租了一间房屋并购买了保险柜等办公物品摆放在房间内，之后给房间安装了防盗门，同时将防盗门里面的开关焊死，将房间惟一的一扇窗户用砖头堵死。6月30日下午，孙某将马某带至其租用的房间内，声称该处是其办公地点，并与马某达成了兑换美元的口头协议。7月3日上午，孙某电话约请马某携款至其租用的房间兑换l万美元，之后又打开保险柜谎称自己尚有5万美元可供兑换，并询问马某是否愿意继续交易。马某同意后，二人商定当日下午再行交易。当日下午马某赶到该房间，将携带的人民币l7万元交给孙某清点。孙某把钱装入事先准备好的白色纸袋内后，佯装打开保险柜取美元，迅速跑出房门，并将防盗门锁上，之后逃离现场。则对孙某的行为认定，下列哪一选项是正确的?A.抢劫罪B.诈骗罪C.强迫交易罪D.抢夺罪【答案】A15、对危险性较大的分部分项工程资料，施工单位应纳入档案管理的有（）。A.专项施工方案审查文件B.专项施工方案及审核文件C.专项巡视检查资料D.监理实施细则E.工程技术交底记录【答案】B16、在建设工程设计准备阶段进度控制的任务包括（）。A.协助建设单位确定工期目标B.编制工程项目总进度计划C.编制设计阶段简单的工作计划D.施工现场条件调查和分析E.编制施工总进度计划【答案】ABD17、设备制造前的质量控制工作有（）。A.明确设备制造过程的要求及质量标准B.审查设备制造的工艺方案C.检验计划和检验要求的审查D.对生产人员上岗资格的检查E.不合格零件的处置【答案】ABCD18、根据《标准施工招标文件》，承包人可同时索赔增加的费用，延误的工期和相应利润情形有（）。A.发包人提供的工程设备不符合合同要求B.异常恶劣的气候条件C.监理人重新检查隐蔽工程后发现工程质量符合合同要求D.发包人原因造成工期延误E.施工过程中发现文物【答案】ACD19、（2017年真题）进口设备抵岸价的构成部分有（）。A.设备到岸价B.外贸手续费C.设备运杂费D.进口设备增值税E.进口设备检验鉴定费【答案】ABD20、对于律师或律师事务所的行政处罚，下列说法正确的是、()A.停止执业可以是律师或律师事务所所受的行政处罚B.设区的市级人民政府司法行政机关可以对律师或律师事务所吊销执业证书C.吊销执业证书仅适用律师D.虽然罚款不是对律师事务所行政处罚的独立种类，但是对律师事务所没收违法所得的同时可以并处罚款【答案】D21、地毯一般分为6个使用等级，其划分依据是（）。A.纤维品种B.绒头密度C.毯面结构D.耐磨性【答案】D22、根据《建设工程程量清单计价规范》，其他项目清单内容包括()A.规费B.暂列金额C.暂估价D.计日工E.总承包服务费【答案】BCD23、下列各项中，（）属于从确定型网络计划中派生出的网络计划。A.普通双代号网络计划B.单代号搭接网络计划C.单代号网络计划D.有时限的网络计划E.流水网络计划【答案】BD24、工程质量事故发生后，质量事故发生单位应迅速按（）向相应的主管部门上报。A.影响程度B.影响范围C.事故所在地D.类别E.等级【答案】D25、关于投资回收期的说法，正确的有()。A.静态投资回收期就是方案累计现值等于零时的时间(年份)B.静态投资回收期是在不考虑资金时间价值的条件下，以项目的净收益回收其全部投资所需要的时间C.静态投资回收期可以从项目投产年开始算起，但应予以注明D.静态投资回收期可以从项目建设年开始算起，但应予以注明E.动态投资回收期一般比静态投资回收期短【答案】BCD26、下列影响质量数据波动的因素中，属于系统性原因的有（）。A.工人未遵守操作规程B.噪声的微小变化C.机械设备过度磨损D.原材料质量规格的显著差异E.机械设备发生故障【答案】ACD27、多用于道路路面工程的改性沥青是（）。A.氯丁橡胶沥青B.丁基橡胶沥青C.聚乙烯树脂沥青D.再生橡胶沥青【答案】D28、建筑工程施工质量验收的要求包括（）。A.工程观感质量应由验收人员现场检查，并应共同确认B.参加工程施工质量验收的各方人员应具备相应的资格C.施工单位自行检查评定合格D.分项工程的质量中主控项目和一般项目验收合格E.对涉及结构安全、节能、环境保护等的重要分部工程应在验收前按规定进行见证检验【答案】ABC29、下列对工程进度造成影响的因素中，属于业主因素的有（）。A.不能及时向施工承包单位付款B.不明的水文气象条件C.施工安全措施不当D.不能及时提供施工场地条件E.临时停水、停电