监理工程师之水利工程目标控制复习试题带答案二A4排版

监理工程师之水利工程目标控制复习试题带答案二A4排版

单选题（共100题）1、在施工合同约定的期限内，（）向承包人发出开工通知。A.质量监督机构B.发包人C.监理机构D.水行政主管部门【答案】C2、工程施工过程中发生安全事故造成8人死亡，50人重伤，6000万元直接经济损失，该事故等级属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】C3、制定质量方针和质量目标，实现这些质量目标的过程的一系列工作是（）。A.质量控制B.质量管理C.质量计划D.质量保证【答案】B4、当设计无特殊要求时，河道疏浚施工按（）疏浚段划分为一个单元工程。A.20～50mB.50～100mC.200～500mD.300～600m【答案】C5、标准规定质量管理体系要求，用于组织的产品提供信任，用于审核和第三方认证的质量管理体系标准是（）。A.GB/T19000B.GB/T19001C.GB/T19004D.ISO19011【答案】B6、下列选项中，不属于MSProject主要功能的是（）。A.一致且高效地安排任务和资源B.使用外观和操作类似桌面程序的应用来管理项目C.跟踪收集与工作有关的所有信D.保障资源分配的合理化【答案】D7、水利工程施工中，后续单元工程凭（）方可开工。A.分部工程开工申请获批B.监理机构签发的上一单元施工质量合格证明C.上一单元工程自检合格证明D.质量监督部门签发的上一单元施工质量合格证明【答案】B8、水利工程进行项目划分时，每个单位工程中，分部工程的数量不少于（）个。A.3B.4C.5D.7【答案】C9、水利工程中进行日常考核和质量评定的基本单位是（）。A.单项工程B.单位工程C.单元（工序）工程D.分部工程【答案】C10、建设项目按费用设计的主要目的是要设计出既具有合格的性能，又经济、实用的系统。它强调的是（）应作为与性能、进度同样重要的设计参数。A.成本B.费用C.质量D.功能【答案】B11、网络计划工期优化的目的是为了缩短（）。A.要求工期B.合同工期C.计算工期D.计划工期【答案】C12、最常采用的反映数据变异程度的特征值是（）。A.极差B.样本中位数C.标准偏差D.总体算术平均数【答案】C13、经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由（）签认。A.监理单位技术负责人B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.总监理工程师代表【答案】B14、GB/T28000/OHSAS职业健康安全管理体系的基本思想是（）。A.实现体系改进自动化B.产生积极的推动作用C.实现体系持续改进D.促进良好发展【答案】C15、在施工单位“三检”制度不健全或质量不高的情况下，监理单位有权拒绝（），直到“三检”工作符合要求为止。A.检查B.签证C.验收和签证D.检查.验收和签证【答案】D16、根据合同条件的规定，工程设备运至现场后，（）应负责在现场工程设备的接收工作。A.发包人B.监理人C.承包人D.检测机构【答案】C17、对危险源的各种危险因素、发生事故的可能性及损失与伤害程度等进行调查、分析、论证等，以判断危险源风险等级的过程，是指的（）。A.危险源辨识B.危险源分析C.危险源风险评价D.危险源处理【答案】C18、按照计划的形成与完善过程，自上而下编制的进度计划是（）。A.详细进度计划B.滚动进度计划C.控制进度计划D.概念性进度计划【答案】D19、影响工期的重要因素的是（）。A.招标B.征地移民C.签约D.总造价【答案】B20、依据《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部30号令），下列对于法人验收叙述不正确的是（）。A.法人验收由项目法人主持B.法人验收不允许由项目法人委托监理人主持C.单项合同工程完工验收通过后，项目法人应当与施工单位办理工程的有关交接手续D.法人验收工作组由项目法人、设计、施工、监理等单位的代表组成；必要时可以邀请工程运行管理单位等参建单位以外的代表及专家参加【答案】B21、缺陷责任期最长不超过（）。A.6个月B.1年C.2年D.3年【答案】C22、由于管理不善、设备不良、工作场所不良或有关人员的过失引起的伤亡事故，是指的（）。A.非责任事故B.责任事故C.发包人责任事故D.承包人责任事故【答案】B23、建设工程施工索赔费用计算方法中，施工索赔中实际使用较多的方法是（）A.总费用法B.合同费用法C.实际费用法D.修正的总费用法【答案】D24、某水利工程包工包料合同金额为3000万元，暂列金额为500万，则预付款金额最低为（）万元。A.250B.750C.500D.1000【答案】A25、水利工程进度控制中混凝土浇筑进度计划应与混凝土的生产强度、运输和浇筑方案相适应，这说明了进度编制中（）特性A.建设工程应可分解且是有序的B.建设工程需要合理的资源配置和资源供应保障C.建设工程受现场环境因素和社会经济因素的制约D.建设工程需要进行全局性的总体控制【答案】B26、水轮发电机组，设备安装时应在基础混凝土强度达到设计值的（）%后进行。A.70B.75C.80D.85【答案】A27、勘察、设计招标质量控制，首先是评审（）。A.勘察、设计单位资格评审B.投标文件内容的完整性C.勘察、设计工作方案评审D.勘察、设计单位信用等级及不良记录【答案】B28、监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的（）天内作出变更指示。A.3B.7C.14D.21【答案】C29、水利工程施工中属于监理对承包人与发包人之间的进度协调的方法是（）。A.组织监理会议B.分析延误的原因和责任C.事前制订计划D.施工作业轻重缓急安排【答案】B30、控制施工进程的重要关键节点，在（）中应予明确。A.监理合同B.施工进度设计文件C.施工初步设计文件D.监理大纲【答案】B31、某建筑单位新建项目，从银行贷款200万元，贷款期限为6年，6年后一次性还本付息，A.243.33B.248.00C.252.50D.253.06【答案】D32、关于质量管理、质量控制、质量保证与其他术语（主要有质量方针、质量管理体系）之间的关系，说法错误的是（）。A.实施质量管理依靠质量管理体系B.质量管理包括质量方针的制定与实施，是个小的概念C.质量控制和质量保证的某些活动是相互联系的D.质量保证是质量管理体系的一部分【答案】B33、属于发包人在施工阶段质量控制的是（）。A.选择最佳建设方案B.选择好勘察设计单位C.择优选择服务质量好的监理单位D.选择好设计单位【答案】C34、价值工程研究的成本是指（）。A.生产成本B.使用成本C.工厂成本D.寿命周期成本【答案】D35、下列（）是对项目质量起决定性作用，是项目成败关键。A.可行性研究报告B.项目建议书C.初步设计D.根据可行性研究报告做出的决策【答案】D36、工程施工过程中发生安全事故造成8人死亡，50人重伤，6000万元直接经济损失，该事故等级属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】C37、单代号网络计划，非终点节点的工作的总时差等于（）。A.本工作与紧前工作时间间隔加该紧前工作的总时差之和的最大值B.本工作与紧后工作时间间隔加该紧后工作的总时差之和的最大值C.本工作与紧前工作时间间隔加该紧前工作的总时差之和的最小值D.本工作与紧后工作时间间隔加该紧后工作的总时差之和的最小值【答案】D38、工程的（）表现为工程产品适应外界环境变化的能力。A.性能B.可靠性C.经济型D.适应性【答案】D39、某投资方案建设期为2年，建设期内每年年初投资400万元，运营期每年年未净收益为150万元，运营期为18年，则该投资方案的静态投资回收期为（）。A.7.33年B.6.33年C.5.33年D.4.33年【答案】A40、随着全球性贸易的发展，按照ISO9000标准的要求建立质量管理体系，积极开展（）已成为世界性的大趋势。A.质量管理B.参与方质量认证C.合同管理D.第三方质量认证【答案】D41、某建设项目，建设期为3年，向银行贷款2000万元，第一年贷款400万元，第二年贷款1000万元，第三年贷款600万元，年利率为10%，则建设期的贷款利息为（）万元。A.293.2B.340C.393.2D.442【答案】A42、下列关于竣工验收说法正确的是（）。A.财务决算审计通过15日方可进行竣工验收B.竣工验收包括竣工技术鉴定和竣工验收C.大中型水利工程在竣工技术预验收前进行技术鉴定D.竣工财务决算由审计部门负责审计【答案】A43、根据《水利工程质量监督规定》（水建［1997］339号），水利工程建设项目质量监督方式以（）为主。A.跟踪B.巡视C.抽查D.旁站【答案】C44、计划评审技术中工作的持续时间可以利用三点估算法进行，下列不属于三点估算法估计完成时间的是（）。A.客观估计时间B.最可能估计时间C.乐观估计时间D.悲观估计时间【答案】A45、对单位工程安全性、使用功能或效益起决定性的作用的分部工程称为（）。A.主要分部工程B.主体分部工程C.重要分部工程D.主控分部工程【答案】A46、施工中应将骨料粒径分成下列几种级配，其中三级配不包括粒径为（）的骨料。A.5～20mmB.20～40mmC.40～80mmD.80～150mm【答案】D47、单位工程验收成果性文件时单位工程验收鉴定书，自验收鉴定书通过之日（）工作日内，由项目法人发送有关单位并报法人验收监督管理机关备案。A.10B.20C.30D.50【答案】C48、下列水利工程中，不属于河道工程的是（）。A.灌溉工程B.堤防工程C.河湖整治工程D.水电站【答案】D49、测定港区路基下沉值可以采用（）进行检验。A.系统随机抽样B.两级随机抽样C.分层随机抽样D.完全随机抽样【答案】A50、下列选项中，应由水利部主持竣工验收的水利工程的是（）A.国家重点水利工程建设项目B.流域管理机构负责初步设计审批的中央项目C.国家确定的流域重大骨干工程建设项目D.地方负责初步设计审批的项目【答案】C51、以下不属于设计技术交底会议应着重解决的是（）。A.发包人在施工过程中应注意的问题B.主管部门对本工程的要求C.分析地形的影响D.设计单位对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明【答案】A52、以下不属于勘察、设计单位质量责任的是（）。A.从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程B.注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责C.设计单位应根据业主有关要求在阶段验收、单位工程验收和竣工验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评价D.设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案【答案】C53、当工程网络计划的计算工期超过要求工期时，可采用的工期优化的方法是（）A.缩短关键工作的总时差B.减少相邻工作之间的时距C.缩短关键工作的持续时间D.减少相邻工作之间的时间间隔【答案】C54、根据《水利工程施工监理规范》（SL288-2014），关于监理机构在缺陷责任期阶段的工作的说法，错误的是（）A.协助发包人验收尾工项目，并按合同约定办理付款签证B.组织安排全部施工人员和设施撤离C.监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复D.审核承包人提交的缺陷责任终止申请【答案】B55、要求参与项目实施与管理人员树立质量第一，用户第一的观点的保证体系为（）。A.思想保证子体系B.组织保证子体系C.辅助工作过程保证子体系D.使用过程保证子体系【答案】A56、用于水利工程建设所花费的工程宣传费应计入（）。A.建设及安装工程费B.独立费用C.预备费D.设备费【答案】B57、项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动称为（）。A.巡视B.旁站C.见证D.检验【答案】B58、当采用计数抽样检验中的一次抽样检验方案实际抽检时，合格判定数为c，检验出的不合格品数为d，当（）时，判定为不合格批，拒绝该检验批。A.d＜CB.d>C.d=CD.d≥C【答案】B59、关于内部收益率的说法，正确的是（）。A.内部收益率大于基准收益率时，技术方案在经济上可以接受B.内部收益率是一个事先确定的基准折现率C.内部收益率受项目外部参数的影响较大D.独立方案用内部收益率评价与净现值评价，结论通常不一样【答案】A60、以下不属于事后质量控制内容的是（）。A.审核工程资料，组织或参加各阶段验收B.审核监理单位提供的质量检验报告及有关技术性文件C.整理有关工程项目质量的技术文件，并编目、建档D.评价工程项目质量状况及水平【答案】B61、关于措施项目费调整下列说法正确的是（）。A.工程变更引起的项目措施变化，承包人不可以提出B.安全文明施工费可以浮动C.措施项目费单价项目按分部分项工程费调整方法调整D.按总价计算的措施项目费按实际发生的调整，但应考虑承包人报价浮动率【答案】C62、反映一个国家的综合实力，是企业和产业核心竞争力的体现，也是国家文明程度体现的是（）。A.安全B.进度C.质量D.投资【答案】C63、工程建设不同阶段对工程项目质量起着不同的影响。工程（）阶段是影响工程项目质量的决定性环节。A.勘察B.设计C.施工D.竣工验收【答案】B64、考虑资金时间价值，两笔资金不可能等值的情形是（）。A.金额相等，发生在不同时点B.金额相等，发生在相同时点C.金额不等，发生在不同时点D.金额不等，但分别发生在期初和期末【答案】A65、全面质量管理的基本方法为四个阶段八个步骤，简称（）循环。A.P8B.TQC.WDCAD.PDCA【答案】D66、作业分类码相关描述正确的是（）。A.只能是某一EPS节点B.可以是特定项目的数据C.只能是全局的数据D.只能是某个项目的数据【答案】B67、袋装水泥的出厂日期不应超过（）个月。A.3B.4C.5D.6【答案】A68、金属结构设备的埋件安装完后，经检查合格，应在（）天内浇筑二期混凝土。A.3B.4C.5D.6【答案】C69、投资实际值与计划值比较所得到的差额叫作（）。A.绝对偏差B.相对偏差C.局部偏差D.累计偏差【答案】A70、未经（）签字，发包人不拨付工程款，不进行竣工验收。A.建设单位B.质量监督机构C.监理工程师D.总监理工程师【答案】D71、关于净年值指标的说法，正确的是（）。A.该指标全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况B.该指标需要考虑计算期时间长短的差别及影响C.该指标反映了项目投资中单位投资的使用效率D.该指标直接说明了在项目运营期各年的经营成果【答案】A72、监理机构的检查和验收，（）承包人按合同约定应负的责任。A.不免除B.可免除C.可判定D.不可判定【答案】A73、《工程建设标准强制性条文》基本涵盖了工程建设的各个领域，共包括（）个部分。A.12B.15C.20D.22【答案】B74、重要隐蔽单元和关键部位的单元工程质量经承包人自评后，监理机构应当（），然后按规定组成联合小组，共同检查核定工程质量等级。A.进行抽检B.组织验收C.进行全部检查D.核查承包人施工记录【答案】A75、某土方工程的估算工程量为1400m3，单价为18元/m3，合同约定，当实际工程量超过估算工程量的10%时，超过部分单价调整为17元/m3。当实际工程量为1700m3时，结算的工程款应为（）万元。A.2.890B.3.044C.3.030D.3.060【答案】B76、关于标底与最高投标限价（招标控制价），下列说法中正确的是（）。A.招标必须设有标底，可以设有最高投标限价B.标底和招标控制价在开标前保密，在开标时宣布C.招标控制价对招投标双方都具有一定的约束力D.标底可以作为废标的唯一直接依据【答案】C77、某分部工程计划工程量5000m，计划成本380元/m；实际完成工程量4500m，实际成本400元/m。分部工程的施工投资偏差为（）元。A.－90000B.－100000C.－190000D.－200000【答案】A78、（）应组织设计和施工单位进行设计交底。A.项目法人B.承包人C.分包人D.质量监督机构【答案】A79、分类分项工程量清单中，计量单位以t为单位的，（）。A.应取整数B.应保留小数点后一位数字，第二位数字四舍五入C.应保留小数点后两位数字，第三位数字四舍五入D.应保留小数点后三位数字，第四位数字四舍五入【答案】C80、造成25人死亡，经济损失在5000万元以上1亿元以下的事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】B81、在疏浚期间，如疏浚河段存在发包人尚未拆除的老桥，则开挖施工应限制在该桥上、下游各()m范围外，对正在施工的新桥，其疏浚活动应远离新桥施工围堰的20m外进行，直至发包人完成该桥的拆除或新建后，承包人方可进行该桥遗留河段的疏浚。A.15B.20C.25D.10【答案】C82、（）建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一的监督管理。A.国务院B.省级C.市级D.县级【答案】A83、监理机构按照监理合同约定和监理工作需要，在施工现场对工程重要部位和关键工序的施工作业实施连续性的全过程监督、检查和记录，是指的（）。A.旁站B.巡视C.平行检验D.见证取样【答案】A84、由于承包人的原因造成工程拖期时，在超出计划工期的拖期时段内的监理人服务费用，由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.承包人和发包人共同【答案】A85、平行检测中混凝土试样应不少于承包人检测数量的（）%A.1B.3C.5D.7【答案】B86、竣工验收主持单位应该在（）中明确。A.开工审批文件B.可行性研究批准文件C.开工报告文件D.初步设计批准文件【答案】D87、下列抽样方法中不属于按照制定原理划分的是（）。A.标准型B.挑选型C.调整型D.序贯抽样【答案】D88、关于工程项目中出现检验不合格项目时的处理办法，正确的是（）A.中间产品一次抽样检验不合格时，则判定该产品不合格，不得使用B.单元工程质量不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位进行检验C.工程完工后质量抽检不合格时，应组织专家论证会议对工程的使用性能进行评议D.混凝土试件抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位对相应工程部位进行检验【答案】D89、GB/T28000/OHSAS职业健康安全管理体系的基本思想是（）。A.实现体系改进自动化B.产生积极的推动作用C.实现体系持续改进D.促进良好发展【答案】C90、未经（）签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，承包人不得进行下一道工序的施工。A.业主B.监理工程师C.项目经理D.质量负责人【答案】B91、下列关于现场签证的说法中，错误的是（）。A.应采用书面形式B.如果现场没有相应的计日工单价，应当在现场签证报告中列明完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机具台班的数量及其单价C.承包人按照现场签证内容计算价款后，便可作为增加的合同价格，与进度款同期支付D.现场如果已有相应的计日工单价，现场签证报告中仅列明完成签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机具台班的数量【答案】C92、下列选项中，用来描述数据变异程度的特征值是（）A.极差B.方差C.均值D.离散系数【答案】C93、承包人不得将其承接的水利建设项目的（）进行转包。A.临时工程B.永久工程C.主体工程D.附属工程【答案】C94、以下不属于工程施工投标文件中技术标投标文件内容的是（）。A.联合体协议书B.施工组织设计C.已标价工程量清单D.资格审查资料【答案】C95、水利竣工验收时，监理单位以（）身份在竣工验收鉴定书上签字。A.验收单位B.被验收单位C.监督单位D.委派单位【答案】B96、根据《水利工程建设项目验收管理规定》，不能按期进行竣工验收的，经竣工验收主持单位同意，可以适当延长期限，但最长不得超过（）个月。A.2B.3C.5D.6【答案】D97、在施工质量管理中，()起决定性的作用。A.环境的因素B.方法的因素C.材料的因素D.人的因素【答案】D98、投资估算编制过程中，一般采用概算定额，同时还需考虑投资估算工作深度和精度，相应乘以扩大系数。其中，石方工程的扩大系数为（）。A.3％B.5％C.10％D.12％【答案】C99、以下关于单元工程质量评定标准的说法，错误的是（）。A.单元工程质量等级标准是进行工程质量等级评定的基本尺度B.当达不到合格标准时，全部返工重做的，可重新评定质量等级C.当达不到合格标准时，经加固补强并经设计和监理单位鉴定能达到设计要求，其质量评为合格D.单元工程质量分为合格、一般和优良三个等级【答案】D100、保证大坝具有足够的抗地震能力、防火等级为工程产品的（）性质。A.时间性B.可靠性C.经济性D.安全性【答案】D多选题（共40题）1、内地法院受理的一涉港民事案件需要向在内地没有住所的香港当事人送达文书,依相关规定，下列哪一选项是正确的？（）A.当该香港人赴深圳出差时，法院应通过髙院向该人送达B.2009年最髙人民法院《关于涉港澳民商事案件司法文书送达问题若干规定》颁布后，最髙人民法院《关于内地与香港特别行政区法院相互委托送达民商事司法文书的安排》被废除C.受送达人在香港下落不明的，可以采取公告送达,三个月没有音信的视为不能以此种方式送达D.采用公告送达和其他多种方式送达的，应当根据最先实现送达的方式确定送达日期【答案】D2、提出按照罗马法《学说汇纂》阐发的民法“五编制”体例编纂民法典的学派不是、（)A.日耳曼法学派B.罗马法学派C.萨维尼法学派D.潘德克顿法学派【答案】ABC3、工程经济评价应遵循的原则包括（）。A.效益与费用计算口径对应一致的原则B.动态分析与静态分析相结合，以静态分析为主的原则C.动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的原则D.定量分析与定性分析相结合，以定性分析为主E.定量分析与定性分析相结合，以定量分析为主【答案】AC4、投资局部偏差的含义包括（）。A.单项工程的投资偏差B.单位工程的投资偏差C.分部分项工程的投资偏差D.每个控制周期所发生的投资偏差E.建设项目的投资偏差【答案】ABCD5、某项目，建设期为2年，现金来源部分为银行贷款，贷款年利率为4%，按年计息且建设期不支付利息，第一年贷款额1500万元，第二年贷款额1000万元，假设贷款在每年的年中支付，建设期贷款利息的计算，正确的有（）。A.第一年的利息为30万元B.第二年的利息为60万元C.第二年的利息为81.2万元D.第二年的利息为82.4万元E.两年的总利息为112.4万元【答案】AC6、一中国公司与一法国公司在中国香港订立了来料加工合同，有关原材料来自于美国，由中国公司加工。合同没有约定应当适用的法律，依2007年最髙人民法院《关于审理涉外民事或商事合同纠纷案件法律适用若干问题的规定》，中国法院在处理涉及该案的纠纷时,一般情况下,采用“特征履行”的方法确定的最密切联系的法律应当是下列哪项？（）A.适用中国公司住所地法B.适用法国公司注册地法C.适用中国香港法，因为香港是合同的订立地D.适用美国法律，因为原材料来自于美国【答案】A7、下列哪些选项为法律的时间效力的体现？（）A.我国《刑法》第452条规定、“本法自1997年10月1日起施行”B.我国《民法通则》第135条规定、“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年，法律另有规定的除外”C.我国《著作权法》第59条第1款规定、“本法规定的著作权人和出版者、表演者、录音录像制作者、广播电台、电视台的权利，在本法施行之日尚未超过本法规定的保护期的，依照本法予以保护”D.我国《刑法》第H条规定、“中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的,适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任,但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法”【答案】ACD8、通常在施工索赔中，以下（）是不允许索赔的费用。A.人工费、材料费、机械使用费B.承包商对索赔事项未采取减轻措施，而扩大的损失费用C.索赔款在索赔处理期间的利息D.保函手续费E.承包方进行索赔工作的准备费用【答案】BC9、工程经济评价应遵循的原则包括（）。A.效益与费用计算口径对应一致的原则B.动态分析与静态分析相结合，以静态分析为主的原则C.动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的原则D.定量分析与定性分析相结合，以定性分析为主E.定量分析与定性分析相结合，以定量分析为主【答案】AC10、发包人进度计划编制注意事项中，（）里程碑节点确定时，应考虑分标方案。A.施工准备B.主体工程施工C.建设工期D.基础工程施工E.结构工程施工【答案】AB11、下列关于建设项目投资控制的说法错误的有（）。A.控制项目投资的关键就在于施工B.投资、工期与质量是项目依存和影响的C.建设项目投资控制考虑的项目整个寿命周期的费用D.建设项目投资控制工作的目标是建设项目整个寿命周期投资总额最小E.工程造价的降低不能以导致营运费用的大量增加为前提【答案】AD12、工作可压缩的时间，可受到（）约束限制。A.工作本身的最快历时的限制B.非关键时差的限制C.平行关键路线的结束限制D.紧缩的关键路线的结束限制E.关键时差的限制【答案】ABCD13、MSProject主要功能包括（）。A.管理人员不能对项目的最终控制权保持，但能与资源和其他项目干系人交流B.跟踪收集项目的工期.成本和资源需求C.以标准.美观的格式形象具体地呈现项目计划D.使用外观和操作类似桌面程序的应用来管理项目E.与其他MicrosoftOffice系统应用程序交换项目信息【答案】ABC14、关于竣工验收的规定，说法错误的有（）。A.竣工验收应当在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后3年内进行B.不能按期进行竣工验收的，经竣工验收主持单位同意，可以适当延长期限，但最长不得超过3个月C.竣工财务决算应当由竣工验收主持单位组织审查和审计D.竣工财务决算审计通过15日后，方可进行竣工验收E.竣工验收主持单位应当自收到竣工验收申请之日起20个工作日内决定是否同意进行竣工验收【答案】AB15、质量检验分为（）。A.全数检验B.抽样检验C.免检D.顺序抽样E.分层抽样【答案】ABC16、关于WBS的说法，错误的有（）。A.每向下分解一层，代表对项目工作更详细的定义B.管理层级别越高，分解应越细C.下一层次是对上一层次百分之百的分解D.项目的分解应考虑组织管理的需要E.由下层向上层用多位码编排，要求每项工作只有唯一的编码【答案】B17、质量控制点是指为保证工程质量而重点控制的（）。A.分包B.关键部位C.同步记录D.重点控制对象E.薄弱环节【答案】BD18、现代科学技术对法律的影响是广泛而深远的，科学技术的发展不仅让人们的日常生活日新月异，大大提高了人们的生活水平，同时科学技术的发展还给人们的社会生活带来了非常深刻的变化，科学技术的发展对法律制度产生了重大影响，这种影响表现在下列哪一或哪些方面？（）A.法律技术的发展扩展了法律调整的领域。在科学技术的研究发明和推广应用的实践活动中出现的大量新的社佘关系需要法律规范的调整B.科学技术影响法律的内容，成为法律规定的重要依据C.科学技术的发展引起了一些传统法律观念和原则的变化。在立法中，一些专业性、技术性比较强的立法要求立法者具备一定的专门性的科学文化知识，国家立法机关的一般人员同样难以胜任，因而需要将这类立法工作委托给专门的机关或人员，这导致“委任立法”范围的不断扩大D-科学技术的发展完善了法律调整机制，为立法和执法提供新的技术和手段，对法律的制定和实施的法律调整机制发生重大影响【答案】ABC19、ISO9000系列标准中，其核心组成部分包括（）。A.ISO9000B.ISO9001C.ISO9003D.ISO9004E.ISO9011【答案】ABD20、以下属于施工单位主要负责人应履行的安全管理职责的有（）。A.保证安全生产费用的足额投入和有效使用B.组织安全教育和培训C.协助项目负责人开展安全教育培训、考核D.及时、如实报告生产安全事故，组织生产安全事故现场保护与抢救工作E.负责安全生产日常检查，建立安全生产管理台账【答案】ABD21、下列分析指标属于偿债能力分析指标的有（）。A.偿债备付率B.总投资收益率C.投资回收期D.利息备付率E.净年值【答案】AD22、下列说法正确的有哪些？（）A.张某参加区人民代表大会代表选举的行为属于守法行为B.李某阅报时针对某影星的行为认为其将被判5年有期徒刑，这体现了法律的评价作用C.人民检察院根据群众检举对王局长的受贿行为进行侦查的行为属于国家法律监督D.方律师在为一件产品致人伤害案代理时指出，1年前该法院在审理一起类似案件时没有判予精神损害赔偿,所以本案也不应该给予精神损害赔偿。方律师的这一思维方式属于演绎推理【答案】ABC23、施工阶段监理单位进行质量控制的依据主要包括（）等。A.工程合同文件B.设计文件C.设备供应单位提供的设备安装说明书D.工程材料试验的技术标准E.有关质量方面的法律、法规【答案】ABC24、根据质量事故的情况，事故的技术处理方案包括（）。A.修补处理B.返工处理C.不作处理D.限制使用E.加固处理【答案】ABC25、工程项目建设由于涉及面广，是一个极其复杂的综合过程，主要表现在以下哪些个方面？（）A.项目难易程度不一B.形成过程的复杂性C.影响因素多D.波动性大E.质量隐蔽性【答案】BCD26、国家主席除代表国家进行国事活动，接受外国使节外，行使其他职权必须根据下列哪一或哪些？（）A.国务院的决定B.全国人大的决定C.中共中央的决定D.全国人大常委会的决定【答案】BD27、工作历时估估算方法中，在缺少经验数据时，综合调整系数可参考取值正确的是（）。A.当t≤7天时，K=1.25～1.4B.当t≤7天时，K=1～1.4C.当t＞7天时，K=1～1.25D.当t＞7天时，K=1～1.4E.当t＞7天时，K=1.25～1.4【答案】AC28、按工程质量检验工作深度分，可将质量检验分为（）。A.全数检验B.半数检验C.抽样检验D.免检E.比例检验【答案】ACD29、世界贸易组织的《服务贸易总协定》没有对服务贸易下定义，而是规定了服务贸易的几种方式,下列哪些属于《服务贸易总协定》规定的服务贸易方式？（）A.从一国境内直接向其他国境内提供服务B.从一国境内向其他国的服务消费者提供服务C.外国实