监理工程师之水利工程目标控制能力检测B卷带答案

监理工程师之水利工程目标控制能力检测B卷带答案

单选题（共100题）1、工程质量评定的顺序是（）。A.单元工程→分部工程→单位工程→工程项目B.分部工程→单元工程→单位工程→工程项目C.单位工程→单元工程→分部工程→工程项目D.工程项目→单位工程→分部工程→单元工程【答案】A2、全面质量管理的基本核心是（）。A.使用价值工程技术B.提高人的素质C.用户至上D.明确领导责任【答案】B3、下列不属于枢纽工程类型的是（）。A.堤防B.水库C.拦河闸D.泵站【答案】A4、某施工企业从银行借款100万元，期限3年，年利率8%，按年计息并于每年末付息，则第3年末企业需偿还的本利和为（）万元。A.100B.108C.124D.126【答案】B5、水利工程碾压施工质量及压实度检验时，相邻作业面的搭接碾压宽度，平行填筑面轴线方向不应小于（）m，垂直填筑面轴线方向不应小于（）m。A.0.5，1.5B.1.0，2.0C.0.5，2.0D.1.0，1.5【答案】A6、关于混凝土抗压强度的离差系数计算Cv=Sn/Rn中，正确的是（）。A.Cv代表混凝土强度的标准差B.Rn代表混凝土抗压强度的离差系数C.Sn代表统计周期内n组试件强度的平均值D.n代表样本容量【答案】D7、关于编制招标控制价的说法，正确的是（）。A.综合单价应包括由招标人承担的费用及风险B.安全文明施工费按投标人的施工组织设计确定C.措施项目费应为包括规费、税金在内的全部费用D.暂估价中材料单价，应按招标工程量清单的单价计入综合单价【答案】D8、进入工地料库的袋装水泥取样检验时，每批应从不少于（）袋中抽取。A.5B.10C.20D.30【答案】C9、在施工合同约定的期限内，（）向承包人发出开工通知。A.质量监督机构B.发包人C.监理机构D.水行政主管部门【答案】C10、以下关于混凝土浇筑振捣的技术要求，说法错误的是（）。A.混凝土浇筑应以振捣代替平仓B.振捣完应慢慢拔出，振捣棒头应插入下层混凝土5～10cmC.严禁振捣器直接碰撞模板、钢筋及预埋件D.混凝土浇筑过程中，严禁在仓内加水【答案】A11、项目作出投资决策后，控制项目投资的关键就在于（）。A.设计B.监理C.施工D.运营【答案】A12、因承包人原因造成工程严重缺陷的，发包人有权要求延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（）年。A.1B.3C.5D.2【答案】D13、经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由（）签认。A.监理单位技术负责人B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.总监理工程师代表【答案】B14、下列关于监理工程质量责任说法正确的是（）。A.特殊情况下，监理单位可以转让工程监理业务B.未经总监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，承包人不得进行下一道工序的施工C.未经监理工程师签字，发包人不拨付工程款，不进行竣工验收D.监理工程师上岗必须持有水利部颁发的监理工程师资格证书，一般监理人员上岗要经过岗前培训【答案】D15、推行全面质量管理的思想基础是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】A16、费用比选法用于（）的多个互斥方案间的比较。A.寿命期相同、收益相同B.寿命期相同、收益不同C.寿命期不同、收益相同D.寿命期不同、收益不同【答案】A17、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008），水利工程竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后（）年内进行A.1B.2C.3D.5【答案】A18、在年利率8%的情况下，3年后的125.97元与现在的（）等值。A.90元B.95元C.100元D.105元【答案】C19、总承包单位对分包工程的质量承担（）。A.主体责任B.领导责任C.连带责任D.主要领导责任【答案】C20、项目监理机构进行旁站的关键部位和工序，通过（）具体明确。A.监理大纲B.监理实施细则C.监理规划D.监理方案【答案】B21、下列关于竣工验收说法正确的是（）。A.财务决算审计通过15日方可进行竣工验收B.竣工验收包括竣工技术鉴定和竣工验收C.大中型水利工程在竣工技术预验收前进行技术鉴定D.竣工财务决算由审计部门负责审计【答案】A22、大型水利工程应建立质量监督项目站，中、小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站（组），或进行（）。A.巡回监督B.抽查C.旁站D.平行检验【答案】A23、采用计日工计价的任何一项变更工作，应从（）中支付。A.进度款B.预付款C.暂列金额D.保证金【答案】C24、发包人的（）是发包人对项目的建设在时间上和空间上进行全局安排、统一协调的计划。A.工程测算B.总体控制性进度计划C.工程概算D.目标计划【答案】B25、产品为了达到质量要求所采取技术措施和管理措施的活动称为（）。A.质量管理B.质量方针C.质量控制D.质量体系【答案】C26、某工程发生生产安全事故，造成15人死亡，40人重伤，此次事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】B27、由于承包人的原因造成工程拖期时，在超出计划工期的拖期时段内的监理人服务费用，由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.承包人和发包人共同【答案】A28、工程工期延长应等于该工作作业时间的延长减去其（）。A.工作自由时差B.工作总时差C.工作原计划时长D.工作工期【答案】B29、在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（）天。A.3和0B.3和2C.5和0D.5和3【答案】D30、质量的差、好或者是优秀是由（）的程度来反映的。A.产品内在品质满足要求B.产品外观包装满足要求C.产品固有特性满足要求D.产品销售价格满足要求【答案】C31、工程开工前，发包人的准备工作中，监理机构应协助发包人做好施工现场的（）工作。A.“三通一平”B.“四通一平”C.“五通一平”D.“七通一平”【答案】B32、下列各项中，属于枢纽工程机电设备及安装工程的是（）。A.泵站设备及安装工程B.水闸设备及安装工程C.供变电设备及安装工程D.发电设备及安装工程【答案】D33、整个项目建设过程中最初阶段的工作是（）。A.可行性研究B.项目建议书C.初步设计文件D.委托项目监理【答案】B34、在施工质量管理中，（）是工程质量的基础。A.环境的因素B.方法的因素C.材料的因素D.人的因素【答案】C35、在施工进度计划实施前，应进行层层交底落实的单位是（）。A.监理人B.设计人C.发包人D.承包人【答案】D36、施工单位进行施工准备和指导现场施工的规划性．指导性的文件是（）。A.设计文件B.监理规划C.施工方案D.施工组织设计【答案】D37、某混凝土工程招标工程量为900m3，综合单价为350元/m3。在施工过程中由于设计变更导致实际完成工程量为1150m3。合同约定：当实际完成工程量增加超过15%时，超出部分的综合单价要调低，调价系数为0.9。该混凝土工程实际结算工程款为（）万元。A.36.2250B.39.3750C.39.8475D.40.2500【答案】C38、（）是在分部工程中由几个工序（或工种）施工完成的最小综合体，是日常考核工程质量的基本单位。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程【答案】D39、工程建设进入水库下闸蓄水时，应当组织进行（）A.专项验收B.阶段验收C.竣工验收D.分部工程验收【答案】B40、以下不属于工程施工投标文件中技术标投标文件内容的是（）。A.联合体协议书B.施工组织设计C.已标价工程量清单D.资格审查资料【答案】C41、监理机构应在施工合同约定的期限内，经发包人同意后向承包人发出开工通知，开工通知中应载明（）。A.合同开工日期B.合同完工日期C.竣工结算日期D.进度款结算日期【答案】A42、固定卷扬式启闭机，当吊点在下限时，钢丝绳留在卷筒上的缠绕数应不小于（）圈。A.1B.2C.3D.4【答案】D43、混凝土在现场应测定其坍落度，但对于当坍落度大于（）mm的混凝土，还应测量其坍落扩展度。A.100B.220C.250D.300【答案】B44、某水利工程包工包料合同金额为3000万元，暂列金额为500万，则预付款金额最低为（）万元。A.250B.750C.500D.1000【答案】A45、下列各项中，不属于施工场外供电工程的是（）。A.从现有电网向施工现场供电的高压输电线路B.高压电网到施工主变压器高压侧之间的高压输电线路C.由主变压器高压侧至现场各施工点最后一级降压变压器低压侧之间的配电线路和变配电设施D.从最后一级降压变压器低压侧至施工现场内各用电点的施工设备和低压配电线路【答案】D46、下列关于调查表法的描述中，错误的是（）。A.调査表法也叫调査分析表法或检査表法B.很少单独使用C.有固定的格式D.主要用于收集数据【答案】C47、监理人应当在收到索赔通知书后（）天内，将索赔处理结果答复给承包人。A.14B.28C.42D.7【答案】C48、当计划工期等于计算工期时，按最早时间绘制的双代号时标网络计划中的波形线是（）。A.自由时差B.时距C.总时差D.虚工作【答案】A49、关于敏感度系数SAF的说法，正确的是（）。A.SAF越大，表示评价指标A对于不确定因素F越敏感B.SAF＞0表示评价指标A与不确定因素F同方向变化C.SAF表示不确定因素F的变化额与评价指标A的变化额之间的比例D.SAF可以直接显示不确定因素F变化后评价指标A的值【答案】B50、当设计无特殊要求时，河道疏浚施工按（）疏浚段划分为一个单元工程。A.20～50mB.50～100mC.200～500mD.300～600m【答案】C51、某工程的工作内容和技术经济指标非常明确，工期为10个月，预计施工期间通货膨胀率低，则该工程较适合采用的合同计价方式是（）。A.固定总价合同B.可调总价合同C.固定单价合同D.可调单价合同【答案】A52、单价合同中，一般适用于工程性质比较清楚，但任务、范围及其要求标准不能完全确定的情况的合同形式是（）。A.单价成本合同B.单价总价混合合同C.纯单价合同D.估算工程量单价合同【答案】D53、某建设项目，第1～3年每年年末投入建设资金500万元，第4～8年每年年末获得利润800万元，则该项目的静态投资回收期为（）年。A.3.87B.4.88C.4.90D.4.96【答案】B54、表述质量管理体系并规定质量管理体系术语的质量管理体系标准是（）。A.GB/T19000B.GB/T19001C.GB/T19004D.ISO19011【答案】A55、地下洞室支护工程要求喷射混凝土抗压强度保证率应在（）A.75%B.80%C.85%D.100%【答案】C56、（）是设备安装质量检查验收的重点和难点。A.设备转动精度B.设备的质量保证性文件C.设备的外观检查D.设备的无损检查【答案】A57、为保护生产方利益，同时保护使用方利益，预先限制生产方风险a的大小而制定的抽样方案是（）。A.标准型抽样方案B.挑选型抽样方案C.调整型抽样方案D.比例型抽样方案【答案】A58、工程验收是评价工程质量是否满足要求的（）环节。A.基础B.关键C.重要D.评价【答案】C59、发包人的总体控制性进度计划主要包括工程项目建设总进度计划和（）。A.设计单位实施进度计划B.承包人实施进度计划C.设备采购单位实施进度计划D.工程项目年度进度计划【答案】D60、下列工作内容不属于安全生产事故隐患排查治理的是（）。A.建立健全排查治理制度B.落实主体责任C.事故隐患排查D.上报事故报告【答案】D61、按《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》规定，交付使用资产独立使用价值的确定依据不包括（）。A.具有较完整的使用功能B.符合设计要求C.能够独立地发挥作用D.相关费用已结清【答案】D62、在众多常用进度软件中能支持施工主体实现“先试后建”的软件是（）A.P6B.MicrosoftProjectC.BIMD.Word【答案】C63、计划评审技术中工作的持续时间可以利用三点估算法进行，下列不属于三点估算法估计完成时间的是（）。A.客观估计时间B.最可能估计时间C.乐观估计时间D.悲观估计时间【答案】A64、承包人按批准的技术方案组织施工，实施期间如需变更，则（）。A.重新报批B.内部审核C.专家论证D.平行检验【答案】A65、采用（）时，工程量是按统一的标准计算出来的，承包人只要经过复核并填上适当的单价就可以了，承担风险较小；发包人也只要审核单价是否合理即可。采用这种合同形式对双方都方便，目前在国际上采用较多。A.固定工程量总价合同B.估算工程量单价合同C.纯单价合同D.成本加酬金合同【答案】B66、河床部位开挖深度较大时，应采用（）。A.自上而下开挖B.分层开挖C.分梯段开挖D.分块开挖【答案】B67、双代号网络中属于虚工作特点的是（）。A.用波形线表示B.既不占用时间也不消耗资源C.占用时间但不消耗资源D.不占用时间但消耗资源【答案】B68、水利工程施工中由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，监理人应在接到书面请求后的（）小时内予以答复。A.8B.14C.24D.48【答案】C69、监理规划应在合同约定的期限内，并在承包人提交的施工组织设计批准后，由（）主持编制。A.监理员B.项目技术负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师【答案】C70、在混凝土大坝施工中，裂缝的出现常会重复发生，此现象属于工程质量事故特点的（）。A.复杂性B.可变性C.多发性D.严重性【答案】C71、在工程网络计划中，工作的最迟开始时间等于本工作的（）。A.最迟完成时间与其时间间隔之差B.最迟完成时间与其持续时间之差C.最早开始时间与其持续时间之和D.最早开始时间与其时间间隔之和【答案】B72、工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求（）。A.资源有限条件下的最短工期安排B.资源均衡使用条件下的最短工期安排C.资源使用最少条件下的合理工期安排D.工程总成本量最低条件下的资源均衡安排【答案】A73、施工质量控制应以控制（）为基本出发点。A.人的因素B.机械的因素C.材料的因素D.环境的因素【答案】A74、对于非经营性项目，财务评价主要分析项目的（）。A.盈利能力B.财务生存能力C.偿债能力D.融资能力【答案】B75、采用计日工计价的任何一项变更工作，应从（）中支付。A.进度款B.预付款C.暂列金额D.保证金【答案】C76、在影响建设工程进度的因素中，不属于经济方向的风险因素的是（）。A.延迟付款B.汇率浮动C.试验失败D.换汇控制【答案】C77、根据《水利工程设计概（估）算编制规定》，枢纽工程的人工预算单价标准设置（）个档次。A.二B.三C.四D.五【答案】C78、在进行工程外观质量评定时，检查．检测项目经工程外观质量评定组全面检查后抽检（），且各项不少于（）点。A.30%，5B.30%，10C.25%，5D.25%，10【答案】D79、以下关于承包人提供的材料和工程设备的质量控制的说法，错误的是（）。A.承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备承包人应对其采购的材料和工程设备负责B.承包人应按通用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理机构审批C.承包人应向监理机构提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准D.对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理机构进行检验和交货验收【答案】B80、影响工程质量的因素有五大方面，即“人、材料、机械、方法、环境”。（）有效控制这五方面因素的质量是确保工程施工阶段质量的关键。A.事后B.事中C.事前D.验收时【答案】C81、对工程造成一定经济损失，经处理后不影响使用寿命的水利工程质量事故是（）A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特大事故【答案】A82、下列因不可抗力导致的工程损失，应由承包人承担的是（）。A.不能按期竣工的违约金B.发包人的人员伤亡C.因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失D.承包人的停工损失【答案】D83、（）指具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程【答案】A84、关于竣工财务决算的条件的说法，错误的是（）。A.建设资金全部到位B.工程投资全部完成C.影响竣工财务决算编制的重大问题已解决D.涉及法律诉讼、工程质量、征地及移民安置的事项已处理完毕【答案】B85、全面质量管理的基本方法为四个阶段八个步骤，简称（）循环。A.P8B.TQC.WDCAD.PDCA【答案】D86、监理机构在对承包人的施工组织设计和技术措施进行仔细审查后提出意见和建议，并用（）答复承包人是否批准施工组织设计和技术措施。A.口头形式B.口头或者书面形式C.书面形式D.口头之后，追加书面形式【答案】C87、施工单位要进行下一道工序的施工，需要经（）签字。A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.监理工程师D.监理员【答案】C88、全面质量管理的思想基础为（）。A.用户至上B.质量第一C.质量是检验出来的D.一切用数据说话【答案】B89、下列选项不属于项目法人在进度控制中的职责与权力的是（）。A.确定建设工期目标B.分解确定进度里程碑目标C.按照资金使用计划编制并落实建设资金筹措计划D.签发开工通知【答案】D90、水工结构非预应力混凝土中，不得使用（）钢筋。A.冷拉B.受拉C.受压D.冷轧【答案】A91、某技术方案的财务净现值大于0，则其财务内部收益率（）基准收益率。A.等于B.小于C.大于D.不大于【答案】C92、当单元工程达不到合格标准时，应及时处理，下列关于处理后的质量等级确定说法，正确的是（）。A.全部返工重做的，可重新评定质量等级B.加固补强并经项目法人鉴定能达到设计要求，其质量评为合格C.处理后的工程部分质量指标仍达不到设计要求时，经设计复核，监理单位确认能满足安全和使用功能要求，可不再进行处理D.经加固补强后，改变了外形尺寸或造成工程永久性缺陷的，经项目法人.监理及设计单位确认能基本满足设计要求，其质量可定为合格，无需再备案【答案】A93、下列关于现场签证的说法中，错误的是（）。A.应采用书面形式B.如果现场没有相应的计日工单价，应当在现场签证报告中列明完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机具台班的数量及其单价C.承包人按照现场签证内容计算价款后，便可作为增加的合同价格，与进度款同期支付D.现场如果已有相应的计日工单价，现场签证报告中仅列明完成签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机具台班的数量【答案】C94、由不同因素的个体组成时，为了使所抽取的样本更具有代表性，使用的抽样方法是（）A.分层随机抽样B.简单随机抽样C.两级随机抽样D.系统随机抽样【答案】A95、根据《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501--2007），工程量清单的组成不包括（）A.分类分项工程量清单B.措施项目清单C.零星工作项目清单D.单位工程工程量清单【答案】D96、水利工程施工中不属于工期延误时间计算依据的是（）。A.双方来往函件B.合同进度计划C.监理大纲D.监理日志【答案】C97、施工单位对排查出的事故隐患，必须及时消除，对于重大事故隐患，其治理方案应由（）主要负责人组织制订。A.建设单位B.监理单位C.质量监督机构D.施工单位【答案】D98、单位工程验收成果性文件时单位工程验收鉴定书，自验收鉴定书通过之日（）工作日内，由项目法人发送有关单位并报法人验收监督管理机关备案。A.10B.20C.30D.50【答案】C99、水利工程项目划分中具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物一般称为（）。A.单项工程B.单位工程C.单元（工序）工程D.分部工程【答案】B100、监理人应在开工日期前（）天向承包人发出开工通知。A.7B.10C.15D.28【答案】A多选题（共40题）1、证实质量保证能力的方法主要有（）。A.内部质量保证B.供方合格证明C.提供其他用户的认定证据D.第三方审核E.认证机构的认证证据【答案】BCD2、缩短关键路线的途径有（）。A.将关键工作进行分解，组织平行作业B.将关键工作进行分解，组织平行交叉作业C.将关键工作进行分解，组织串联作业D.压缩非关键工作的持续时间E.压缩关键工作的持续时间【答案】AB3、水利工程质量监督机构可分为（）几级。A.总站B.分站C.中心站D.省站E.站【答案】AC4、水利工程按照工程的性质不同可分为（）。A.枢纽工程B.引水工程C.水电站工程D.河道工程E.堤防工程【答案】ABD5、下列关于自首、立功的说法，错误的一项是：A.单位集体决定或者单位负责人决定而自动投案，如实交代犯罪事实的，或者单位直接负责的主管人员自动投案，如实交代犯罪事实的，认定为单位犯罪的自首B.甲向国家工作人员李某行贿后，主动投案，向检察机关交代了自己的行贿事实与李某受贿的事实，甲的行为同时成立自首与立功，应认定其中最有利于甲的情节C.乙因受贿被羁押，羁押期间，主动交代因受贿而滥用职权的事实，对乙可以认定为自首D.丙是海关的缉毒警察，因受贿被羁押。羁押期间，丙将自己查办犯罪职务活动中掌握的他人犯罪线索予以检举揭发的，不认定为立功【答案】C6、工程项目建设由于涉及面广，是一个极其复杂的综合过程，主要表现在以下哪些个方面？（）A.项目难易程度不一B.形成过程的复杂性C.影响因素多D.波动性大E.质量隐蔽性【答案】BCD7、国家规定，在中华人民共和国境内从事（）等工程建设活动，必须执行工程建设强制性标准。A.新建B.拆迁C.加固D.扩建E.改建【答案】AD8、各参建单位应建立健全以主要负责人为核心的安全生产责任制，项目法人主要负责人应履行的安全管理职责有（）。A.组织季度安全考核评比奖惩B.组织健全项目安全生产责任制，并组织检查、落实C.主持召开安全生产领导小组会议，协调解决安全生产重大问题D.负责落实安全生产费用，监督施工单位按规定使用E.组织开展项目安全检查，及时消除事故隐患【答案】BCD9、质量的定义是：客体的—组固有特性满足要求的程度，其中“特性”来源有（）。A.固有的B.赋予的C.定量的D.定性的E.可变的【答案】ABCD10、当存在工程未完全完工但部分工程投产的情况时，应注意施工和运行部分工程的交叉问题，避免互相干扰，影响（）。A.工期B.工程施工C.费用控制D.管理难度E.运行安全【答案】AB11、下列关于律师的职业职责说法，不正确的是哪些选项？（）A.律师同时在一个律师事务所和一个其他法律服务机构执业的不视为在两个律师事务所执业B.律师在依据事实和法律对某一案件作出某种判断时，可以向委托人就案件的判决结果作出承诺C.合伙人律师可以私自接受委托承办法律事务D.在执业活动中不得从事，或者协助、诱使他人从事妨碍国家司法、行政机关依法行使权力的行为【答案】ABC12、下列关于变更项目结算的说法中，正确的是（）。A.过程中的临时单价可以作为结算单价的B.工程变更项目的结算与工程量清单项目的结算类似C.变更项目的单价必须经合同双方签字认可后才可以进入结算D.主要变更项目的结算必须附支持性材料E.对变更项目的结算文件可单独裝订成册【答案】BC13、在价值工程中，提高产品价值的途径有（）。A.成本不变，提高功能B.功能不变，降低成本C.降低成本，提高功能D.降低功能，提高成本E.功能小提高，成本大提高【答案】ABC14、水利工程设计质量监督分站受总站委托承担的主要任务包括（）。A.参加工程的阶段验收和竣工验收B.归口管理全国水利工程的设计质量监督工作C.负责设计全面质量管理工作D.掌握全国水利工程的设计质量动态E.组织交流全国水利工程质量监督工作经验【答案】BCD15、根据宪法和法律的有关规定，下列选项中表述错误的有哪些？（）A.山东省高级人民法院领导泰安屯中级人民法院的工作B.湖南省人大常委会领导湘潭市人大常委会的工作C.内蒙古自治区人民检察院领导赤峰市人民检察院的工作D.河南省人民政府领导洛阳市人民政府的工作【答案】AB16、监理单位在进行质量检验评价时，当遇到目前尚无确定、需要自动的技术标准时，下列说法正确的是（）。A.施工单位应向监理单位主动提出施工规范和检查验收标准作为实施标准B.当监理单位不熟悉相关技术标准的业务时，可委托有关单位进行审查C.当监理单位不熟悉相关技术标准的业务时，可向有关单位或部门咨询后再审查D.新型水轮发电机组安装工程质量检验常见于此情况E.施工单位应向质量监督管理部门提出施工规范和检查验收标准并经审查合格【答案】BCD17、在质量数据收集中，常见的抽样方法包括（）。A.简单的随机抽样B.分层随机取样C.两级随机取样D.系统随机取样E.重复取样【答案】ABCD18、根据宪法和法律，我国国家机关的个人负责制是指下列哪些？（）A.由首长个人决定问题并承担相应责任的领导体制B.民主集中制的一种运用方式C.由单位首长说了算的法律术语D.由单位第一把手对其员工行为承担一切责任的制度【答案】AB19、下列属于实际费用法特点的是（）。A.比总费用法复简单，宜实施B.反映实际情况，合理科学C.不能很好的划分双方责任D.应用面较窄E.在逻辑上容易接受【答案】B20、关于工程量计量的说法，错误的有（）A.监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的14天内进行复核B.发包人认为有必要时，可通知承包人、监理人共同进行联合测量、计量C.结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量D.承包人未按监理人要求参加复核的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量E.承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的28天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批【答案】AB21、以下关于缺陷责任期承包人质量责任的说法，正确的有（）。A.承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任B.发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止C.承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因D.经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用E.承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复【答案】ABD22、根据《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总〔2014〕429号文）有关规定，在水利工程中采购及保管费的计算基数为（）。A.材料原价B.运杂费C.采购费D.保管费E.损耗费【答案】AB23、在施工阶段，监理人进行质量控制的方法有（）。A.编制施工方案B.巡视检验、跟踪检测C.平行检测D.旁站监理E.发布文件【答案】BCD24、关于混凝土及砂浆材料单价，下列说法中正确的有（）。A.指拌制每m3混凝土、砂浆所需要的水泥、砂、石、水、掺和料及外加剂等各种材料的费用之和B.不包括至搅拌楼进料仓止的材料场内运输及操作损耗费C.不包括拌制、运输、浇筑等工序的人工、材料和机械费用D.不包含括搅拌损耗外的施工操作损耗及超填量E.商品混凝土的材料单价（不含增值税进项税额）按基价200元/m3计入工程单价参加取费【答案】ACD25、工程发生质量事故，承包人必须按照有关规定向（）报告，并保护好现场，接受工程质量事故调查，认真进行事故处理。A.设计单位B.监理单位C.勘察单位D.建设单位E.有关部门【答案】BD26、赵某在火车站附近开车横冲直撞，导致多人受伤，后被警察制服，依法追究其刑事责任。在案件审理过程中，法院发现赵某符合强制医疗条件，下列说法正确的是：A.按照不告不理的原理，法院应当建议检察院向其补充强制医疗申请B.在决定强制医疗前，法院可以采取临时的保护性约束措施C.法院应当组成合议庭开庭审理，但被申请人、被告人的法定代理人请求不开庭审理，并经法院审查同意的除外D.如果是二审法院审理案件中发现赵某符合强制医疗条件的，则应当发回重审【答案】C27、建筑材料或工程设备应当符合（）。A.材料出处明确B.有产品质量检验合格证明C.有中文标明的产品名称、生产厂名和厂址D.工程设备应有产品详细的使用说明书E.有中英文的详细产品功能说明书【答案】BCD28、引水（渠道）工程按（）划分单位工程。A.招标标段B.工程结构C.加固内容D.工程量E.长度【答案】AB29、ISO9000系列标准中，其核心组成部分包括（）。A.ISO9000B.ISO9001C.ISO9003D.ISO9004E.ISO9011【答案】ABD30、下列关于效益比选法的说法中，正确的有（）。A.净现值比较法用于寿命期不同的互斥方案的比选B.比较净现值时可以采用不同的折现率C.净年值比较法用于寿命期不同的互斥方案的比选D.差额投资财务内部收益率法用于寿命期相同的互斥方案的比选E.当差额投资财务内部收益率小于设定的基准收益率时，以投资大的方案为优【答案】CD31、姜某因大量販卖假冒知名品牌皮包被公安机关逮捕，其亲属立刻聘请该领域著名律师许某为其代