监理工程师之水利工程目标控制过关题库打印版

监理工程师之水利工程目标控制过关题库打印版

单选题（共100题）1、下列方案经济评价指标中，属于动态评价指标的是（）A.资产负债率B.利息备付率C.内部收益率D.投资收益率【答案】C2、水利工程竣工验收应当在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后（）年内进行。A.1B.2C.3D.4【答案】A3、盈亏平衡点越低，说明项目（）。A.适应市场变化能力越大，抗风险能力越强B.适应市场变化能力越大，抗风险能力越弱C.适应市场变化能力越小，抗风险能力越强D.适应市场变化能力越小，抗风险能力越弱【答案】A4、当检验批、分项或分部的质量没达到要求时，可采用的方案是（）A.修补处理B.返工处理C.调整处理D.平行处理【答案】A5、质量的差、好或者是优秀是由（）的程度来反映的。A.产品内在品质满足要求B.产品外观包装满足要求C.产品固有特性满足要求D.产品销售价格满足要求【答案】C6、某企业借款2000万元，期限2年，年利率9％，按年复利计算，到期一次性还本付息，则第二年应计的利息为（）万元。A.80.0B.180.0C.196.2D.2376.2【答案】C7、根据统计表明，正常情况下，计量连续数据一般服从（）分布。A.二项B.正态C.超几何D.泊松【答案】B8、自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.7B.15C.28D.30【答案】D9、进入工地料库的袋装水泥取样检验时，每批应从不少于（）袋中抽取。A.5B.10C.20D.30【答案】C10、根据《水利工程质量监督规定》（水建［1997］339号），水利工程建设项目质量监督方式以（）为主。A.跟踪B.巡视C.抽查D.旁站【答案】C11、财务评价中对投入物和产出物采用以（）体系为基础的预测价格。A.不变价格B.市场价格C.可变价格D.影子价格【答案】B12、根据《水利工程施工监理规范》（SL288）下列情形中，监理机构可以签发暂停施工指示，并抄送发包人的是（）。A.工程继续施工将会对第三者或社会公共利益造成损害B.为了保证工程质量和安全的暂停施工C.承包人未经许可进行主体工程施工时，改正这一行为需要的局部停工D.承包人发生了合同约定的违约行为，且未按照监理机构指示纠正其行为【答案】C13、除险加固工程可以按（）划分分部工程。A.长度B.招标标段C.部位D.功能【答案】C14、参与工程项目建设的各方，为了保证建设工程质量所做的组织管理工作和生产全过程各项工作的水平和完善程度，是指的（）。A.工作进度B.工作安全C.工作造价D.工作质量【答案】D15、在危险源评价的方法中，安全检查表法适用于（）评价。A.决策期B.设计期C.施工期D.运营期【答案】C16、某施工企业拟从银行借款500万元，期限5年，年利率8％，按复利计息，则企业支付本利和最多的还款方式是（）A.每年年末偿还当期利息，第5年年末一次还清本金B.每年年末等额本金还款，另付当期利息C.每年年末等额本息还款D.第5年年末一次还本付息【答案】D17、某施工项目因台风导致工程重大损失，根据《水利水电工程标准文件》中合同条款规定，承包人可向发包人索赔（）。A.工期+利润B.费用C.工期+费用+利润D.工期【答案】D18、（）在主体工程开工前将项目划分表及说明书报告质量监督机构。A.项目法人B.监理机构C.施工单位D.上级主管部门【答案】A19、当采用单次抽样方案即（N,n,c）进行实际抽检时，若检验出的实际不合格品数为d，当（）时判定为合格批，接收该检验批。A.d＞cB.d＜cC.d≤cD.d≥c【答案】C20、按合同依据不同，施工索赔可分为（）。A.合同中明示的索赔和合同中默示的索赔B.合同内索赔和合同外索赔C.工程延期索赔和工程加速索赔D.工期索赔和费用索赔【答案】A21、关于混凝土抗压强度的离差系数计算Cv=Sn/Rn中，正确的是（）。A.Cv代表混凝土强度的标准差B.Rn代表混凝土抗压强度的离差系数C.Sn代表统计周期内n组试件强度的平均值D.n代表样本容量【答案】D22、单元（工序）工程质量在施工单位自评合格后，报（）复核。A.业主B.建设单位C.监理单位D.质量管理部门【答案】C23、若存款1000元，年利率为12%，按单利计息，则第2年年末的本利和为（）。A.1240元B.1254元C.1267元D.1305元【答案】A24、粒径大于40mm的粗骨料的净自由落差不宜大于（）m。A.1B.2C.3D.5【答案】C25、隐蔽工程施工过程质量控制中，当承包人未通知监理单位到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理单位有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，经验证质量合格，由此增加的费用和（或）工期延误由（）承担。A.勘察单位B.承包人C.发包人D.监理单位【答案】B26、重要隐蔽单元和关键部位的单元工程质量经承包人自评后，监理机构应当（），然后按规定组成联合小组，共同检查核定工程质量等级。A.进行抽检B.组织验收C.进行全部检查D.核查承包人施工记录【答案】A27、测定港区路基下沉值可以采用（）进行检验。A.系统随机抽样B.两级随机抽样C.分层随机抽样D.完全随机抽样【答案】A28、施工质量控制中旁站监理的主要内容一般不包括（）。A.混凝土坝坝体接缝灌浆工程的灌浆B.土石方填筑工程的土料压实C.地基处理工程的灌浆D.机电设备安装【答案】D29、以工序质量作为研究对象、定期随机抽样检验而获得的质量数据称（）。A.验收性数据B.实施性数据C.控制性数据D.检测性数据【答案】C30、PDCA循环包括的四个阶段是（）。A.策划、实施、检查、反馈B.计划、实施、检查、处理C.计划、实施、学习、改进D.方法、展开、整合、处理【答案】B31、当采用单次抽样方案即（N,n,c）进行实际抽检时，若检验出的实际不合格品数为d，当（）时判定为合格批，接收该检验批。A.d＞cB.d＜cC.d≤cD.d≥c【答案】C32、人们对建设项目质量重要性的高度概括，是指的（）。A.以人为核心B.百年大计，质量第一C.坚持预防为主D.科学、公平、守法【答案】B33、工程质量评定的顺序是（）。A.单元工程→分部工程→单位工程→工程项目B.分部工程→单元工程→单位工程→工程项目C.单位工程→单元工程→分部工程→工程项目D.工程项目→单位工程→分部工程→单元工程【答案】A34、质量控制的对象是（）。A.过程B.建筑主体C.材料构件D.节点【答案】A35、衡量资金时间价值的绝对尺度是（）。A.利息B.利润C.收益D.现值【答案】A36、发生突发性工程质量事故时，事故单位要在（）小时内电话向有关单位报告。A.1B.2C.4D.8【答案】C37、在进行设备安装时，如果安装大型及有振动力的设备，适合用（）A.素混凝土基础B.钢筋混凝土基础C.钢板基础D.复合基础【答案】B38、下列抽样方法中不属于按照制定原理划分的是（）。A.标准型B.挑选型C.调整型D.序贯抽样【答案】D39、基准收益率是财务评价的一个重要参数，是投资资金应当获得的（）标准的收益水平。A.最低B.最高C.平均D.普通【答案】A40、某投资方案建设期为2年，建设期内每年年初投资400万元，运营期每年年未净收益为150万元，运营期为18年，则该投资方案的静态投资回收期为（）。A.7.33年B.6.33年C.5.33年D.4.33年【答案】A41、合同项目开工条件的审查内容，包括（）两方面的准备工作。A.发包人和承包人B.承包人和分包人C.承包人和供货商D.承包人和设计单位【答案】A42、承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。A.3B.7C.10D.14【答案】D43、从价值工程的特点分析，价值工程的核心是（）。A.最低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能B.对产品进行功能分析C.提高产品的技术经济效益D.量化功能【答案】B44、监理人在发出开工通知前应获得（）同意。A.承包人B.监督部门C.发包人D.设计人【答案】C45、工程产品在规定的使用条件下，能正常发挥规定功能的工作总时间，是指工程产品的（）。A.时间性B.适应性C.可信性D.经济性【答案】A46、下列属于BIM在施工进度管理中的优点的是（）。A.直观高效地表达多维空间数据B.支持施工主体实现“先建后试”C.工程施工进度跟踪十分困难D.在处理施工进度偏差时缺乏整体性【答案】A47、（）主要为解决工程施工过程中的设计变更和为预防意外事故而采取的措施所增加的工程项目和费用，国家政策性调整所增加的投资等。A.临时工程B.独立费用C.基本预备费D.价差预备费【答案】C48、对于通过施工过程所完成的具有独立的功能和使用价值的最终产品及其有关方面的质量进行控制，是指的（）。A.事后控制B.事中控制C.事前控制D.全程控制【答案】A49、在落实全过程质量检测的基本要求时，检测方案由（）提出编写原则及要求。A.监理单位B.项目法人C.施工单位D.检测单位【答案】B50、缺陷责任期满（）个工作日内，发包人向承包人颁发工程质量缺陷责任终止证书。A.20B.30C.40D.50【答案】B51、由多个相互关联的不同深度的进度计划组成的计划系统，不包括（）。A.施工总进度计划B.建设工程总施工进度计划C.建设工程子系统施工进度计划D.子系统的单项工程施工进度计划【答案】A52、下列选项不属于工作历时估算方法的是（）。A.组织者预估B.参数估算C.类比估算D.三点估算【答案】A53、下列不属于工程质量检验活动内容的是（）。A.测试B.评价C.比较D.备案【答案】D54、投资实际值与计划值比较所得到的差额叫作（）。A.绝对偏差B.相对偏差C.局部偏差D.累计偏差【答案】A55、对承包人提供的材料和工程设备，承包人应按合同约定和监理单位指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，所需费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.供货人【答案】B56、平面闸门安装中，二期混凝土一次浇筑高度不宜超过（）m。A.1.5B.3C.4.5D.5【答案】D57、计量型抽样检验方案的设计时，根据上、下质量统计是否符合接收判定值，对于分立双侧规格限，同时计算上、下质量规格限。下列结论正确的是（）。A.QL≥kL且QU≥kU，则接收该批B.QL≥kL或QU≥kU，则接收该批C.QL＜kL且QU＜kU，则接收该批D.QL＜kL且QU＜kU，则拒收该批【答案】A58、某建设项目，第1～3年每年年末投入建设资金400万元，第4～8年每年年末获得利润700万元，则该项目的静态投资回收期为（）年。A.4B.4.71C.5D.5.71【答案】B59、工程施工阶段的质量控制，应择优选择能保证工程质量的（）A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.施工单位【答案】D60、水利工程项目后评价机构在项目后评价过程中，若发现项目存在重大问题，应及时向（）报告。A.当地政府B.水利部C.住建部D.社会和资源保障部【答案】B61、在分部工程质量评定中,其中优良等级的标准之一是该分部工程所含单元工程质量全部合格,且其中（）及其以上的单元工程为优良。A.50%B.70%C.80%D.90%【答案】B62、OraclePrimaveraP6软件能使用户轻松（）多个工程。A.控制和协调B.控制和管理C.管理和平衡D.协调和区分【答案】A63、项目法人应在（）60个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。A.可行性研究报告批准后B.开工报告批准后C.初步设备批准后D.开工之日【答案】D64、下列关于现场签证的说法中，错误的是（）。A.应采用书面形式B.如果现场没有相应的计日工单价，应当在现场签证报告中列明完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机具台班的数量及其单价C.承包人按照现场签证内容计算价款后，便可作为增加的合同价格，与进度款同期支付D.现场如果已有相应的计日工单价，现场签证报告中仅列明完成签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机具台班的数量【答案】C65、由于系列标准是在总结世界各国，特别是发达国家经验的基础上产生的，具有很强的（）。A.实践性和概括性B.实践性和指导性C.理论性和概括性D.理论性和指导性【答案】B66、工程建设不同阶段对工程项目质量起着不同的影响。工程（）阶段是影响工程项目质量的决定性环节。A.勘察B.设计C.施工D.竣工验收【答案】B67、项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动称为（）。A.巡视B.旁站C.见证D.检验【答案】B68、评价工序质量是否符合标准的尺度是（）。A.工序检验B.工序活动效果C.工序分析D.工序判断【答案】B69、由于管理不善、设备不良、工作场所不良或有关人员的过失引起的伤亡事故，是指的（）。A.非责任事故B.责任事故C.发包人责任事故D.承包人责任事故【答案】B70、关于工程签证争议的鉴定，下列做法错误的是（）。A.签证明确了人工材料、机具台班数量及价格的，按签证的数量和价格计算B.签证只有用工数量没有单价的，其人工单价比照鉴定项目人工单价下浮计算C.签证只有材料用量没有价格的，其材料价格按照鉴定项目相应材料价格计算D.签证只有总价款而无明细表述的，按总价款计算【答案】B71、钻孔达到设计深度，灌注混凝土之前，孔底沉渣厚度指标应符合下列规定()A.对端承型桩，不应大于50mmB.对摩擦型桩，不应大于110mmC.对抗拔、抗水平力桩，不应大于250mmD.对抗拔、抗水平力桩，不应大于300mm【答案】A72、袋装水泥的出厂日期不应超过（）个月。A.3B.4C.5D.6【答案】A73、下列水利工程中，不属于河道工程的是（）。A.灌溉工程B.堤防工程C.河湖整治工程D.水电站【答案】D74、水利工程设计概算编制的首要步骤是()。A.编制基础单价B.编制建筑、安装工程单价C.计算概算工程量D.编制各分部工程概算【答案】C75、工程施工过程中发生生产安全事故造成5人死亡、直接经济损失5000万元，该事故属于（）事故。A.一般B.较大C.重大D.特别重大【答案】C76、为考查摸索工艺方法、工艺参数的可行性或材料的可加工性等而进行的试验，指的是（）。A.分部试验B.分项试验C.工序试验D.工艺试验【答案】D77、围岩固结灌浆工程质量的检查，以测定（）为主。A.灌后岩体透水率B.灌后岩体完整性C.灌后岩体强度D.灌后岩体弹性波速【答案】D78、（）是日常考核工程质量的基本单位。A.单元工程B.单位工程C.单项工程D.分部工程【答案】A79、在单位工程外观质量评定中，参加评定的人员必须具有（B）。A.助理工程师以上技术职称B.中级以上技术职称C.高级以上技术职称D.监理人资格证【答案】B80、（）指具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程【答案】A81、做好项目经济评价其目的在于（）。A.确定项目立项的必要性B.确定项目立项的可行性C.推荐最佳投资方案D.最大限度地避免风险，提高投资效益【答案】D82、抽样检验方案中，p1的选取应与p0拉开一定的距离，一般情况下，p1/p0取值为（）。A.3~10B.4~8C.3~8D.4~10【答案】D83、固定卷扬式启闭机，当吊点在下限时，钢丝绳留在卷筒上的缠绕数应不小于（）圈。A.1B.2C.3D.4【答案】D84、某施工企业每年年末存入银行100万元，用于3年后的技术改造，已知银行存款年利率为5%，按年复利计息，则到第3年末可用于技术改造的资金总额为（）。A.331.01B.330.75C.315.25D.315.00【答案】C85、项目法人应在（）60个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。A.可行性研究报告批准后B.开工报告批准后C.初步设备批准后D.开工之日【答案】D86、对需进行地质编录的工程隐蔽部位，承包人应报请（）进行地质编录，并及时告知监理机构。A.设计单位B.勘察单位C.政府部门D.设代机构【答案】D87、下列索赔中，应由发包人承担的是（）。A.承包人违约造成工程暂停而产生的费用和工期延误B.不可抗力的自然因素导致的工程暂停施工而产生的费用C.承包人为合理施工和安全保障所必需的暂停时工而产生的工期延误D.承包人擅自暂停施工而产生的费用和工期延误【答案】B88、关于混凝土抗压强度的离差系数计算Cv=Sn/Rn中，正确的是（）。A.Cv代表混凝土强度的标准差B.Rn代表混凝土抗压强度的离差系数C.Sn代表统计周期内n组试件强度的平均值D.n代表样本容量【答案】D89、承包人不得将其承接的水利建设项目的（）进行转包。A.临时工程B.永久工程C.主体工程D.附属工程【答案】C90、监理机构可签发暂停施工指示，并抄送发包人的情形有（）。A.工程继续施工将会对第三者或社会公共利益造成损害B.为了保证工程质量、安全所必要C.监理机构认为发生了应暂停施工的紧急事件D.承包人未经许可即进行主体工程施工时，改正这一行为所需要的局部停工【答案】D91、基础面混凝土浇筑时，基岩面浇筑仓，在浇筑第一层混凝土前，必须先铺一层（）的水泥砂浆。A.1～4cmB.2～4cmC.1～3cmD.2～3cm【答案】D92、质量方针是由（）正式发布的组织的宗旨和方向A.总监理工程师B.监理工程师C.技术负责人D.最高管理者【答案】D93、工程项目划分表由（）组织编制并报质量监督机构确定。A.项目法人B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】A94、合同结算基本流程中，工程试运行合格后（）个月内，应进行财务决算。A.3~6B.1~3C.2~6D.4~6【答案】C95、使用调价公式法时，在计算调整差额时得不到现行价格指数的，根据《水利水电工程标准文件》通用合同条款规定（）。A.使用平均价格指数计算，并在以后的付款中不再进行调整B.参照类似工程价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整C.可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整D.使用上一次价格指数计算，并在以后的付款中不再进行调整【答案】C96、2019年某工程施工中发生生产安全事故造成3人死亡，45人重伤，6000万的直接经济损失，则该事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】B97、以下关于原材料及中间产品检测取样数量的说法，错误的是（）。A.水泥检测取样数量13kgB.细骨料检测取样数量20kgC.粗骨料检测取样数量60kgD.粉煤灰检测取样数量2kg【答案】D98、关于时标网络计划中的时间参数，下列选项中说法正确的是（）。A.每条箭线的箭尾节点中心所对应的时标值为该工作的最早完成时间B.工作箭线中存在波形线时，其箭头节点中心所对应的时标值为该工作的最早完成时间C.工作箭线中不存在波形线时，工作箭线实线部分右端点所对应的时标值为该工作的最早完成时间D.计算工期的判定，时标网络计划的计算工期，应为计算坐标体系中终点节点与起点节点所在位置的时标值之差【答案】D99、用于水利工程建设所花费的工程宣传费应计入（）。A.建设及安装工程费B.独立费用C.预备费D.设备费【答案】B100、推行全面质量管理的思想基础是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】A多选题（共40题）1、水利PPP项目实施程序主要包括（）等。A.项目论证B.项目储备C.社会资本方选择D.设备采购E.项目执行【答案】ABC2、以下工程应当编制专项施工方案的有（）。A.基坑支护与降水工程B.抹灰工程C.土方和石方开挖工程D.脚手架工程E.幕墙工程【答案】ACD3、《环境影响评价法》规定，接受委托为建设项目环境影响评价提供技术服务的机构，应当经国务院环境保护行政主管部门考核审查合格后，颁发资质证书，按照资质证书规定的等级和评价范围，从事环境影响评价服务，并对评价结论负责。为建设项目环境影响评价提供技术服务的机构的资质条件和管理办法，由国务院环境保护行政主管部门制定。下列哪个选项的说法错误：A.颁发建设项目环境影响评价资质的行为属于行政确认B.国家环境保护部制定的《建设项目环境影响评价资质管理办法》可以对实施建设项目环境影响评价资质的申请与审查作出具体规定C.建设项目环境影响评价资质证书可以在全国范围内使用D.未依法取得资质证书而从事环境影响评价服务的，应依法给予处罚【答案】A4、关于平面闸门安装的说法，正确的有（）。A.整体闸门在安装前，应对其各项尺寸进行复核B.节间如采用螺栓连接，则螺栓应均匀拧紧，节间橡皮的压缩量应符合设计要求C.止水橡皮的螺栓孔位置应与门叶和止水压板上的螺栓孔位置一致，孔径应比螺栓直径小1mmD.止水橡皮厚度极限偏差为±1mmE.止水橡皮安装后，两侧止水中心距离和顶止水中心至底止水底缘距离的极限偏差为±5mm【答案】ABCD5、在工程项整个建设周期内，属于施工方法质量控制内容的有（）。A.技术方案B.专家论证C.合同措施D.检测手段E.施工组织设计【答案】AD6、下列哪一位学者将法律分为四类、永恒法即上帝的法律，是最高的法律；自然法是沟通上帝和人的桥梁，其首要原则是“行善避恶”；神法是上帝通过《圣经》所赋予的法律,用以补充比较抽象的自然法；人定法,通常包括世俗统治者制定的法律？（）A.雅克?马里旦B.托马斯?阿奎那C.哈特D.亚里士多德【答案】B7、环境不利因素包括（）。A.人机（物）交互环境因素B.自然环境因素C.缺乏安全意识D.施工作业场地狭小E.交通道路不宽畅【答案】AB8、监理单位进行质量检验的主要任务包括（）。A.对工程质量进行检验，并记录检验数据B.参与工程中所使用的新材料、新结构、新设备和新技术的检验和技术审定C.对工程中所使用的重要材料进行检验和技术审定D.核实质量检测人员的资质E.参与质量事故的分析处理【答案】ABC9、根据《水利水电工程标准文件》，承包人提交的完工付款申请单应包括的内容有（）。A.完工结算合同总价B.发包人已支付承包人的工程价款C.应扣留的质量保证金D.应返还的履约保证金E.应支付的完工付款金额【答案】ABC10、赵某在火车站附近开车横冲直撞，导致多人受伤，后被警察制服，依法追究其刑事责任。在案件审理过程中，法院发现赵某符合强制医疗条件，下列说法正确的是：A.按照不告不理的原理，法院应当建议检察院向其补充强制医疗申请B.在决定强制医疗前，法院可以采取临时的保护性约束措施C.法院应当组成合议庭开庭审理，但被申请人、被告人的法定代理人请求不开庭审理，并经法院审查同意的除外D.如果是二审法院审理案件中发现赵某符合强制医疗条件的，则应当发回重审【答案】C11、下列关于工程监理单位相关的质量责任和义务的说法正确的是（）。A.工程监理单位经建设单位同意，可以将附属工程的监理业务转让B.工程监理单位如果与被监理工程的设备供应单位有利害关系，也需要回避C.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收D.监理单位依据建设工程承包合同可以监督施工单位是否全面履行合同约定的义务E.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用【答案】BD12、施工过程中进行安全检查，其常用的方法有一般检查方法和安全检查表法。其中一般检查方法有（）。A.看B.嗅C.问D.切E.验【答案】ABC13、清廷1908年8月27日公布的《钦定逐年筹备事宜清单》，确定“预备立宪”的期限为、（)A.10年B.9年C.7年D.8年【答案】B14、下列对清代死刑命案审理的程序表述正确的是、（)A.州县初审，只审査事实部分B.省按察司为第三审级，负责复审地方1、报的死刑案，如发现有疑漏可驳回重审C.总督（或巡抚）为第四审级，对死刑案须复审，并谘报刑部，上报中央D.府为第二审级，负责复审州县上报的案件，提出拟罪意见，上报省按察司【答案】BCD15、以下属于施工单位主要负责人应履行的安全管理职责的有（）。A.保证安全生产费用的足额投入和有效使用B.组织安全教育和培训C.协助项目负责人开展安全教育培训、考核D.及时、如实报告生产安全事故，组织生产安全事故现场保护与抢救工作E.负责安全生产日常检查，建立安全生产管理台账【答案】ABD16、下列关于妨害社会管理秩序罪的论述，说法正确的一项是：A.冒充国家机关工作人员诈骗他人财物数额较大的，也应以招摇撞骗罪论处B.大二生甲因担心考试挂科，于是在期末考试时让其学长乙替自己参加考试，甲乙成立代替考试罪C.网络服务提供者对该网站上的违法犯罪信息放任自流，致使大量违法犯罪信息传播，成立拒不履行信息网络安全管理义务罪D.乙对医生的工作不满，而将死者的遗体抬到医院，在医院设灵堂，严重扰乱医疗秩序的，以聚众扰乱社会秩序罪论处【答案】D17、某研究中心最近公布了关于医保改革的一系列数据，“以城镇职工基本医疗保险、城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗为支柱的基本医疗保障体系，在2009年历史性地覆盖了92.4%的城乡人口。到2010年年底，三大社会医疗保险的参保人数分别达到2.4亿、2亿和8.4亿，参保者总和占全国总人口94.7%。因此，总体来说,全民医保的目标已经实现，接下来的任务是医保覆盖面的巩固”。医保改革的以上材料体现了下列哪一项法律价值？（）A.安全B.效率C.自由D.平等【答案】D18、水利工程质量监督机构可分为（）几级。A.总站B.分站C.中心站D.省站E.站【答案】AC19、关于多边投资担保机构担保承保的风险，下列哪项是正确的？（）A.负责业务的政府机构长期拖延协助投资人兑换或汇出货币不属于担保机构承保的范围B.承保东道国为了管辖境内的经济活动而采取的普遍适用的措施C.战争和内乱险的发生以东道国是否为一方或是否发生在东道国领土内为前提D.政府违约险指东道国对投保人的违约【答案】D20、监理单位进行质量检验的主要任务包括（）。A.对工程质量进行检验，并记录检验数据B.参与工程中所使用的新材料、新结构、新设备和新技术的检验和技术审定C.对工程中所使用的重要材料进行检验和技术审定D.参与质量事故的分析处理E.通过检验督促施工单位提高质量【答案】ABCD21、关于民族自治地方的自治权，下列说法中错误的是哪些选项？（）A.根据宪法和法律的规定，自治区、自治州制定的自治条例和单行条例须报全国人大常委会批准后才能生效B.如果上级国家机关的决议、决定、命令和指示，有不适合民族自治地方实际情况的，自治机关可以自行变通执行或停止执行C.在执行国家税法时，对属于地方财政收入的某些需要从税收上加以照顾和鼓励的，可以决定实行减税或免税，但须报省或自治区人大常委会批准D.民族自治地方的自治机关依照国家军事制度和当地的实际需要，可自行组织维护社会治安的公安部队【答案】ABCD22、分权制衡原则是民主政治的重要内容，它源于古代西方政治思想，直至近代才作为重要的政治原则得以确立和完善。下列对分权制衡原则及其相关含义理解错误的是哪一项？（）A.英国思想家洛克是分权制衡理论的集大成者B.分权制衡原则强调将国家权力分为不同的类型，从而实现权力间的相互制约C.分权制衡原则的目的是防止国家权力的滥用D.分权制衡原则典型地体现在1787年美国宪法中【答案】A23、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223--2008），政府验收主要包括（）A.竣工验收B.单位工程验收C.专项验收D.阶段验收E.水电站中间机组启动验收【答案】ACD24、实施以顾客为关注焦点的原则，可开展的活动包括（）。A.全面了解顾客的需求和期望B.有计划地、系统地测量顾客满意程度C.在重点关注顾客的前提下，确保兼顾其他相关方的利益D.确定组织的质量方针，做好发展规划E.提倡公开和诚恳的交流和沟通【答案】ABC25、安全生产措施计划内容包括（）。A.配置必要的设施、装备和专业人员B.确定整个过程中应执行的安全规程C.夜间施工时安全技术措施D.确定危险部位和过程E.制定安全管理详细规划大纲【答案】ABCD26、施工阶段监理单位进行质量控制的依据主要包括（）等。A.工程合同文件B.设计文件C.设备供应单位提供的设备安装说明书D.工程材料试验的技术标准E.有关质量方面的法律、法规【答案】ABC27、人的不安全行为主要有（）。A.违反上岗身体条件规定B.不按规定使用安全防护品C.违章指挥D.作业场所的缺陷E.违章作业【答案】ABC28、监理单位进行质量检验的主要任务包括（）。A.对工程质量进行检验，并记录检验数据B.参与工程中所使用的新材料、新结构、新设备和新技术的检验和技术审定C.对工程中所使用的重要材料进行检验和技术审定D.核实质量检测人员的资质E.参与质量事故的分析处理【答案】ABC29、下列（）属于国民经济评价中的转移支付。A.国内贷款利息B.国家和地方政府的税收C.土地及自然资源费用D.国外贷款利息及本金E.政府补贴【答案】AB30、金属结构设备运抵工地后，参与开箱检查和验收的单位有（）。A.监理单位B.安装单位C.运输单位D.项目法人E.设备厂代表【答案】ABD31、成功的组织需持续关注改进，改进的途径可以有（）。A.阶段式改进B.转折式改进C.日常渐进D.突破性改进E.多渠道渐进【答案】CD32、下列关于地基及基础工程计量与支付的说法正确的是（）。A.承包人按合同要求完成振冲试验所需费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每米工程单价中，不另行支付B.承包人按合同要求完成振冲桩体密实度和承载力检验等工作所需的费用支付C.承包人按合同要