监理工程师之水利工程目标控制通关试题库(附答案)

监理工程师之水利工程目标控制通关试题库(附答案)

单选题（共100题）1、能客观地反映承包人的费用损失，为取得经济补偿提供可靠的依据，被国际工程界广泛采用的索赔及算法是（）。A.总费用法B.修正总费用法C.实际费用法D.修正实际费用法【答案】C2、对已经停工的工程，必须有（）签署复工通知方能复工。A.发包人代表B.施工单位代表C.总监理工程师D.质检站代表【答案】C3、采用文件凭据法进行调价时，一般在招标文件中都限定调价的范围，下列项目可以调价的是（）。A.医疗费B.杂项开支C.零配件费D.地方附加税【答案】D4、以下关于水利工程质量监督机构的设置，错误的是（）。A.水利部设置全国水利工程质量监督总站B.各自治区、直辖市水利（水电）厅（局）及新疆生产建设兵团水利局设置水利工程质量监督中心站C.各乡镇水利（水电）局设置水利工程质量监督站D.水利部水利水电规划设计总院设置水利工程设计质量监督分站【答案】C5、分段、分片碾压，相邻作业面的搭接碾压宽度，垂直填筑面轴线方向不应小于（）m。A.0.5B.1C.1.5D.2【答案】C6、重要隐蔽单元和关键部位的单元工程质量经承包人自评后，监理机构应当（），然后按规定组成联合小组，共同检查核定工程质量等级。A.进行抽检B.组织验收C.进行全部检查D.核查承包人施工记录【答案】A7、投资按其形成资产的性质可分为固定资产投资和流动资产投资，下列各项中说法错误的是()。A.固定资产投资是指用于购置和建造固定资产的投资B.流动资产投资是在投产前预先垫付、在投产后生产经营过程中周转使用的资金C.实施固定资产投资的同时必须具备与其相配套的流动资金D.生产力水平和管理水平越高，流动资金投资占全部投资的比率越大【答案】D8、工程量清单中列明的所有需要填报的单价和合价，（）均应填报。A.投标人B.招标人C.设计人D.上级主管部门【答案】A9、安全网必须随着建筑物升高而升高，安全网距离工作面的最大高度不超过（）m。A.1.2B.2.0C.2.5D.3.0【答案】D10、GB/T28000/OHSAS职业健康安全管理体系的基本思想是（）。A.实现体系改进自动化B.产生积极的推动作用C.实现体系持续改进D.促进良好发展【答案】C11、某常规投资方案，当基准收益率为14％时，净现值为200万元；当基准收益率为15％时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）A.＜12％B.12％～13％C.13％～15％D.>15％【答案】C12、关于自由时差和总时差，下列说法错误的是（）。A.自由时差为零，总时差必定为零B.总时差为零，自由时差必定为零C.在不影响总工期的前提下，工作的机动时间为总时差D.在不影响紧后工作最早开始时间的前提下，工作的机动时间为自由时差【答案】A13、推行全面质量管理的思想基础是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】A14、在危险源评价的方法中，预先危险性分析法适用于（）。A.决策期评价B.预评价C.施工期评价D.各阶段评价【答案】B15、勘察、设计招标质量控制，首先是评审（）。A.勘察、设计单位资格评审B.投标文件内容的完整性C.勘察、设计工作方案评审D.勘察、设计单位信用等级及不良记录【答案】B16、下列关于材料预算价格的说法中，错误的是（）。A.材料预算价格是指材料从供应地运到工地分仓库（或堆放场地）的出库价格B.材料预算价格一般包括材料原价.运杂费.运输保险费3项C.从工地的材料总库运到分仓库所发生的场内运杂费应计入材料预算价格D.从工地分仓库到各施工点的运杂费在材料预算价格中不予计算【答案】B17、关于工程项目中出现检验不合格项目时的处理办法，正确的是（）A.中间产品一次抽样检验不合格时，则判定该产品不合格，不得使用B.单元工程质量不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位进行检验C.工程完工后质量抽检不合格时，应组织专家论证会议对工程的使用性能进行评议D.混凝土试件抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位对相应工程部位进行检验【答案】D18、防护工程宜按施工段长（）m划分为一个单元工程。A.20～30B.30～50C.60～80D.100～200【答案】C19、单位工程施工质量判定为合格的标准之一是工程外观质量得分率达到（）%以上。A.60B.70C.80D.90【答案】B20、根据《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)，监理机构开展平行检测时，土方试样不应少于承包人检测数量的（）A.3%B.5%C.7%D.10%【答案】B21、根据《水利工程施工监理规范》（SL288-2014），关于监理机构在缺陷责任期阶段的工作的说法，错误的是（）A.协助发包人验收尾工项目，并按合同约定办理付款签证B.组织安排全部施工人员和设施撤离C.监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复D.审核承包人提交的缺陷责任终止申请【答案】B22、水利工程施工中，后续单元工程凭（）方可开工。A.分部工程开工申请获批B.监理机构签发的上一单元施工质量合格证明C.上一单元工程自检合格证明D.质量监督部门签发的上一单元施工质量合格证明【答案】B23、工程进度延误后，进度计划调整的原则不包括（）。A.从工程建设全局出发，对后续工程的施工影响小B.首先保证关键工作的按期完成C.使费用增加较少D.以竣工日期推迟最短为原则【答案】D24、抽样检验方案中，p1的选取应与p0拉开一定的距离，一般情况下，p1/p0取值为（）。A.3~10B.4~8C.3~8D.4~10【答案】D25、资源优化主要有（）问题。A.资源有限—工期最优的优化B.工期固定--资源均衡的优化C.最小优化D.费用优化【答案】B26、关于混凝土抗压强度的离差系数计算Cv=Sn/Rn中，正确的是（）。A.Cv代表混凝土强度的标准差B.Rn代表混凝土抗压强度的离差系数C.Sn代表统计周期内n组试件强度的平均值D.n代表样本容量【答案】D27、某项目的固定投资为25000万元，流动资金为5000万元，项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均净利润为3000万元，运营阶段的年平均净利润为4500万元。则其项目资本金净利润率（ROE）为（）。A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】D28、水工隧洞混凝士衬砌段的灌浆，应按先回填灌浆后固结灌浆的顺序进行，回填灌浆应在衬砌混凝土达到（）设计强度后进行，固结灌浆宜在该部位的回填灌浆结束7d后进行。A.50%B.70%C.75%D.100%【答案】B29、某常规投资方案，当基准收益率为14％时，净现值为200万元；当基准收益率为15％时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）A.＜12％B.12％～13％C.13％～15％D.>15％【答案】C30、在工程网络计划中，H工作的最早开始时间为第15天，其持续时间为4天，该工作有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第20天.第22天，第24天，则H工作的自由时差为（）天。A.1B.2C.3D.4【答案】A31、项目法人应在（）60个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。A.可行性研究报告批准后B.开工报告批准后C.初步设备批准后D.开工之日【答案】D32、下列材料检查方法中属于无损检验方法的是（）。A.材料质量保证资料B.材料化学成分试验C.材料的表面探伤试验D.材料外观检查【答案】C33、某质量事故发生后，造成较大经济损失，经过处理后不影响正常使用但对寿命有一定影响的事故属于（）。A.一般质量事故B.较大质量事故C.重大质量事故D.特大质量事故【答案】B34、监理机构在对承包人的施工组织设计和技术措施进行仔细审查后提出意见和建议，并用（）答复承包人是否批准施工组织设计和技术措施。A.口头形式B.口头或者书面形式C.书面形式D.口头之后，追加书面形式【答案】C35、关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（）。A.关键工作只能出现在关键线路上B.总时差最小的工作为关键工作C.关键工作是自由时差最小的工作D.两端为关键节点的工作为关键工作【答案】B36、定义项目日期中，必须完成（）。A.在用关键路线算法进行进度计算时，影响采用自由浮时参数确定的关键路线B.只在无任何作业项时，才能够显示C.系统给出，不能手动定义D.在用关键路线算法进行进度计算时，影响后推法计算最晚时间【答案】D37、水利工程项目后评价机构在项目后评价过程中，若发现项目存在重大问题，应及时向（）报告。A.当地政府B.水利部C.住建部D.社会和资源保障部【答案】B38、发生（发现）较大、重大和特大质量事故时，事故单位要在（）h内向有关单位写出书面报告。A.24B.48C.72D.12【答案】B39、下列属于BIM在施工进度管理中的优点的是（）。A.直观高效地表达多维空间数据B.支持施工主体实现“先建后试”C.工程施工进度跟踪十分困难D.在处理施工进度偏差时缺乏整体性【答案】A40、发包人因工期要求紧迫，在没有完成设计的情况下必须发包的工程适宜采用的合同形式是（）。A.纯单价合同B.估算工程量单价合同C.单价与总价包干混合式合同D.成本加酬金合同【答案】D41、建设征地移民补偿概算中，属于农村移民安置补偿费的是()。A.居民点新址征地及基础设施建设B.机关事业单位迁建补偿C.基础设施和生产设施补偿D.建（构）筑物清理【答案】A42、未经（）签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，承包人不得进行下一道工序的施工。A.业主B.监理工程师C.项目经理D.质量负责人【答案】B43、基准收益率是财务评价的一个重要参数，是投资资金应当获得的（）标准的收益水平。A.最低B.最高C.平均D.普通【答案】A44、不属于巡视检查要点的是（）。A.检查原材料B.检查施工人员C.检查专业工程D.检查外来出入人员【答案】D45、监理人应当在收到索赔通知书后（）天内，将索赔处理结果答复给承包人。A.14B.28C.42D.7【答案】C46、下列关于项目经济效益和费用的识别说法错误的是（）。A.遵循有无対比的原则B.正确识别和调整转移支付，统一对待C.正确识别正面和负面外部效果D.合理确定效益和费用的空间范围和时间跨度【答案】B47、工程产品在使用和维修过程中的安全程度，是指的工程产品的（）。A.时间性B.可靠性C.经济性D.安全性【答案】D48、全面质量管理是指一个组织以质量为中心，以（）为基础，目的在于通过用户满意和本组织所有成员及社会受益而达到长期成功的管理途径。A.共同设计B.全员参与C.共同决策D.全员投资【答案】B49、下列选项中不属于“戴明环”阶段之一的是（）。A.计划阶段B.实施阶段C.检查阶段D.评价阶段【答案】D50、质量缺陷备案表由（）组织填写。A.监理单位B.施工单位C.竣工验收单位D.项目法人【答案】A51、监理人在发出开工通知前应获得（）同意。A.承包人B.监督部门C.发包人D.设计人【答案】C52、某项目有A、B、C三个方案，寿命周期均相同，投资额A＞B＞C，方案A对于方案B的差额内部收益率为8%，方案B对于方案C的差额内部收益率为11%，基准收益率为10%，则最优方案为（）。A.方案AB.方案BC.方案CD.不能确定【答案】B53、质量检验要有适宜的检验条件，其中属于监理单位保证检验质量的技术条件的是（）。A.作业面B.保证安全的手段C.试验室D.防震措施【答案】D54、下列各项中，属于环境保护工程独立费用的是（）。A.固体废物处置B.环境保护设备C.环境监理费D.环境监测仪器设备【答案】C55、工程产品在规定的使用条件下，能正常发挥规定功能的工作总时间，是指工程产品的（）。A.时间性B.适应性C.可信性D.经济性【答案】A56、（）的质量控制不但是施工监理重要的核心内容，也是工程项目质量控制的重点。A.施工阶段B.设计阶段C.可行性研究阶段D.竣工验收阶段【答案】A57、下列工作内容不属于安全生产事故隐患排查治理的是（）。A.建立健全排查治理制度B.落实主体责任C.事故隐患排查D.上报事故报告【答案】D58、某水闸工程底板的设计厚度为1.5米，施工单位实际施工的厚度为1.6米，在工程款的计量、支付时，多做部分的工程量应（）。A.不予计量B.予以计量C.计量一半D.由业主与施工单位协商处理【答案】A59、单位工程质量等级由（）核定。A.施工承包人B.监理人C.质量监督机构D.项目法人【答案】C60、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），承包人采用新技术、新工艺时，应由发包人组织（）及有关专家对现场工艺试验成果进行评审认定。A.监理单位B.设计单位C.质量监督部门D.施工单位【答案】B61、对单位工程安全性、使用功能或效益起决定性的作用的分部工程称为（）。A.主要分部工程B.主体分部工程C.重要分部工程D.主控分部工程【答案】A62、不同深度的进度计划组成的计划系统不包括（）。A.建设工程总施工进度计划B.建设工程子系统施工进度计划C.子系统的单项工程施工进度计划D.单位工程施工总进度计划【答案】D63、根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，当发生小于一般质量事故的情况时称为（）。A.质量问题B.质量缺陷C.质量瑕疵D.质量缺失【答案】B64、粒径大于40mm的粗骨料的净自由落差不宜大于（）m。A.1B.2C.3D.5【答案】C65、建设工程施工索赔费用计算方法中，施工索赔中实际使用较多的方法是（）A.总费用法B.合同费用法C.实际费用法D.修正的总费用法【答案】D66、关于质量管理、质量控制、质量保证与其他术语（主要有质量方针、质量管理体系）之间的关系，说法错误的是（）。A.实施质量管理依靠质量管理体系B.质量管理包括质量方针的制定与实施，是个小的概念C.质量控制和质量保证的某些活动是相互联系的D.质量保证是质量管理体系的一部分【答案】B67、下列选项不属于项目法人在进度控制中的职责与权力的是（）。A.确定建设工期目标B.分解确定进度里程碑目标C.按照资金使用计划编制并落实建设资金筹措计划D.签发开工通知【答案】D68、以下不属于引发质量事故直接原因的是（）。A.施工管理混乱B.人的行为不规范C.材料的不符合规定状态D.机械的不符合规定状态【答案】A69、监理机构的检查和验收，（）承包人按合同约定应负的责任。A.不免除B.可免除C.可判定D.不可判定【答案】A70、在水土保持生态建设工程造价构成中，工程措施通常下设共（）级项目。A.一B.二C.三D.四【答案】C71、整个项目建设过程中最初阶段的工作是（）。A.可行性研究B.项目建议书C.初步设计文件D.委托项目监理【答案】B72、竣工财务决算的时间段是（）的全部时间。A.从筹建到运行交付使用B.从施工到竣工验收C.从筹建到竣工验收D.从设计到竣工验收【答案】C73、（）指具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程【答案】A74、关于敏感度系数SAF的说法，正确的是（）。A.SAF越大，表示评价指标A对于不确定因素F越敏感B.SAF＞0表示评价指标A与不确定因素F同方向变化C.SAF表示不确定因素F的变化额与评价指标A的变化额之间的比例D.SAF可以直接显示不确定因素F变化后评价指标A的值【答案】B75、水利工程在发包人提供的材料和工程设备时，发包人应在材料和工程设备到货（）d前通知承包人。A.3B.7C.14D.21【答案】B76、在国际建设工程项目中，暂列金额是（）的备用金。A.咨询方B.施工方C.业主方D.供货方【答案】C77、合同工程具备验收条件时，施工单位应向项目法人提出验收申请报告，项目法人应在收到验收申请报告之日起（）个工作日内决定是否同意进行验收。A.14B.15C.20D.21【答案】C78、监理机构对所监理的工程项目进行的定期或不定期的监督与检查，是指的（）。A.旁站B.见证取样C.平行检验D.巡视【答案】D79、发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（）年。A.1B.2C.3D.4【答案】B80、依据《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部30号令），下列对于政府验收叙述不正确的是（）。A.阶段验收、竣工验收由竣工验收主持单位主持B.阶段验收、竣工验收由法人验收主持单位主持C.工程竣工验收前，应进行环境保护专项验收D.竣工验收应当在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后1年内进行【答案】B81、由规费和企业管理费组成的工程总费用是()。A.直接费B.间接费C.措施费D.费用成本【答案】B82、最常采用的反映数据变异程度的特征值是（）。A.极差B.样本中位数C.标准偏差D.总体算术平均数【答案】C83、采用（）时，工程量是按统一的标准计算出来的，承包人只要经过复核并填上适当的单价就可以了，承担风险较小；发包人也只要审核单价是否合理即可。采用这种合同形式对双方都方便，目前在国际上采用较多。A.固定工程量总价合同B.估算工程量单价合同C.纯单价合同D.成本加酬金合同【答案】B84、国民经济评价中项目使用投入物所产生并在项目范围内计算的经济费用是（）。A.转移支付B.直接费用C.经济效益D.间接费用【答案】B85、混凝土工程中，发包人需要支付的是（）。A.混凝土预制构件模板所需费用B.施工架立筋、搭接、套筒连接、加工及安装过程中操作损耗等所需费用C.不可预见地质原因超挖引起的超填工程量所发生的费用D.混凝土温度控制措施费【答案】C86、随着全球性贸易的发展，按照ISO9000标准的要求建立质量管理体系，积极开展（）已成为世界性的大趋势。A.质量管理B.参与方质量认证C.合同管理D.第三方质量认证【答案】D87、建设监理三大控制目标是（）。A.范围、费用、进度B.质量、进度、投资C.安全、进度、质量D.范围、投资、质量【答案】B88、当对总体实行随机抽样有困难时，如连续作业时取样、产品为连续体时取样，适用（）。A.系统随机抽样B.单纯随机抽样C.两级随机抽样D.分层随机抽样【答案】A89、填筑材料开挖时宜采用（）方法，以获得满足设计级配要求的坝料，并做到“计划开挖、分类堆存”。A.特殊爆破B.普通爆破C.控制爆破D.一般爆破【答案】C90、对于混凝土的蜂窝、麻面多发质量事故属于质量事故的何种性质（）。A.复杂性B.严重性C.多发性D.可变性【答案】C91、缺陷责任期满后（）个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量缺陷责任终止证书，并退还剩余的质量保证金。A.10B.20C.30D.60【答案】C92、（）在对承包人的施工组织设计和技术措施进行仔细审查后提出意见和建议。A.建设单位B.审查机构C.监理机构D.造价咨询机构【答案】C93、下列选项中，用来描述数据变异程度的特征值是（）A.极差B.方差C.均值D.离散系数【答案】C94、采用计日工计价的任何一项变更工作，应从（）中支付。A.进度款B.预付款C.暂列金额D.保证金【答案】C95、混凝土骨料应按监理人批准的料源进行生产，对含有（）的骨料必须进行专门的试验论证，并经监理人批准后，方可使用。A.活性成分B.细砂C.粒径过大D.粒径过小【答案】A96、保证大坝具有足够的抗地震能力、防火等级为工程产品的（）性质。A.时间性B.可靠性C.经济性D.安全性【答案】D97、监理机构应在施工合同约定的期限内，经发包人同意后向承包人发出开工通知，开工通知中应载明（）。A.合同开工日期B.合同完工日期C.竣工结算日期D.进度款结算日期【答案】A98、根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》，对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料，应实行见证取样，见证取样资料由（）制备。A.设计单位B.总监理工程师C.施工单位D.专业监理工程师【答案】C99、整个项目建设过程中最初阶段的工作是（）。A.可行性研究B.项目建议书C.初步设计文件D.委托项目监理【答案】B100、费用比选法用于（）的多个互斥方案间的比较。A.寿命期相同、收益相同B.寿命期相同、收益不同C.寿命期不同、收益相同D.寿命期不同、收益不同【答案】A多选题（共40题）1、下列分析指标属于偿债能力分析指标的有（）。A.偿债备付率B.总投资收益率C.投资回收期D.利息备付率E.净年值【答案】AD2、项目监理机构对进场工程原材料外观质量进行检查的主要内容有（）。A.外观尺寸B.规格C.品种D.产品标志E.工艺性能【答案】ABCD3、根据《水利水电标准招标文件》以下工程按照m计量的是（）。A.钻孔B.灌注桩C.振冲桩D.回填灌浆E.场地平整【答案】AC4、下列关于建设项目投资控制的说法错误的有（）。A.控制项目投资的关键就在于施工B.投资、工期与质量是项目依存和影响的C.建设项目投资控制考虑的项目整个寿命周期的费用D.建设项目投资控制工作的目标是建设项目整个寿命周期投资总额最小E.工程造价的降低不能以导致营运费用的大量增加为前提【答案】AD5、缩短关键路线的途径有（）。A.将关键工作进行分解，组织平行作业B.将关键工作进行分解，组织平行交叉作业C.将关键工作进行分解，组织串联作业D.压缩非关键工作的持续时间E.压缩关键工作的持续时间【答案】AB6、工程质量要求主要包括（）。A.工程合同B.现场签证C.设计文件D.技术标准规范的质量标准E.工程变更【答案】ACD7、工程建设质量保证体系由（）组成。A.思想保证体系B.组织保证体系C.工作保证体系D.质量检验E.责任制【答案】ABC8、国家设立中国民用航空局，作为交通运输部管理的国家局。关于中国民用航空局的说法哪项正确：A.它不行使行政管理职能B.它可以只设处级内设机构C.需要调整它的职能的，由交通运输部决定D.它增减原定编制的，由交通运输部审核方案，国务院决定【答案】B9、2011年10月，某医院的干部奢华病房被嚷光后，该医院被推上风口浪尖。然而，豪华病房实际在多地的公立医院早已存在。某专家直言，干部用比较低的费用，获得最好的医疗服务，这就是一种权力变现。下列对此事件的说法中正确的是哪些选项？()A.干部奢华病房侵占和挪用了公共资源，造成医疗资源的极大浪费；同时，助长了特权和腐败，有违社会公平正义，不利于和谐社会的构建B.医院建奢华病房，是顺应患者需要、市场需要、加快发展的市场决策，是符合社会主义市场经济发展理念的C.在我国医疗资源并不富有的情况下，一些公立医院无视百姓疾苦，只求利益和领导欢心设置豪华干部病房，或者违反相关规定超标、超规格开展特需服务，显然会加重看病难和看病贵。这些不公正的状况，显然违背了公共制度必须体现公平正义的基本伦理精神D.目前医疗改革仍没有完全触动公权力的利益，作为公共政策的医疗改革，必须打破附着在医改上的身份区分，公务员、领导干部的医疗待遇应该向所有百姓看齐，从而实现医卫资源的公平设置【答案】ACD10、按工程质量检验工作深度分，可将质量检验分为（）。A.全数检验B.半数检验C.抽样检验D.免检E.比例检验【答案】ACD11、堤防工程按（）划分分部工程。A.长度B.招标标段C.功能D.工程结构E.部位【答案】AC12、施工进度计划审查的主要内容包括（）。A.施工进度计划与合同工期和阶段性目标的响应性B.关键路线安排和施工进度计划实施过程的合理性C.施工进度计划的经济性D.施工进度计划的先进性E.材料、构配件、工程设备供应计划与施工进度计划的衔接关系【答案】AB13、赵某在火车站附近开车横冲直撞，导致多人受伤，后被警察制服，依法追究其刑事责任。在案件审理过程中，法院发现赵某符合强制医疗条件，下列说法正确的是：A.按照不告不理的原理，法院应当建议检察院向其补充强制医疗申请B.在决定强制医疗前，法院可以采取临时的保护性约束措施C.法院应当组成合议庭开庭审理，但被申请人、被告人的法定代理人请求不开庭审理，并经法院审查同意的除外D.如果是二审法院审理案件中发现赵某符合强制医疗条件的，则应当发回重审【答案】C14、根据《公证员执业管理办法》的规定，符合条件的人担任公证员要经过下列哪些程序？（）A.要由符合条件的本人提出申请,经需要选配公证员的公证机构推荐，由所在地司法行政机关出具审查意见，逐级报请省、自治区、直辖市司法行政机关审核B.省、自治区、直辖市司法行政机关应当自收到报审材料之日起20日内完成审核C.对符合规定条件和公证员配备方案的，作出同意申请人担任公证员的审核意见，填制公证员任职报审表,报请司法部任命D.对不符合规定条件或者公证员配备方案的，作出不同意申请人担任公证员的决定，并书面通知申请人和所在地司法行政机关【答案】ABCD15、安全控制措施的可靠性主要考虑（）。A.人员素质B.设计正确C.规定明确D.依据充分E.便于落实【答案】BCD16、可行性研究阶段编制投资估算与编制设计概算是相同的有（）等。A.组成内容B.项目划分C.费用构成D.编制方法E.计算标准【答案】ABC17、下列费用中，承包人可以通过索赔获得补偿的有（）A.异常恶劣气候导致的人员窝工费B.发包人责任导致工效降低所增加的人工费用C.不利物质条件而造成的降低的利润D.发包人责任导致的施工机械窝工费E.发包人责任引起工期延长的而增加的人工费【答案】BD18、清廷1908年8月27日公布的《钦定逐年筹备事宜清单》，确定“预备立宪”的期限为、（)A.10年B.9年C.7年D.8年【答案】B19、根据《水利建设项目后评价管理办法（试行）》（水规计（2010）51号），项目后评价中的过程评价包括（）等内容。A.社会影响评价B.环境影响评价C.财务评价D.运行管理评价E.建设实施评价【答案】D20、以下关于安全生产费用的使用，正确的有（）。A.施工单位应在开工前编制安全生产费用使用计划，经监理单位审核，报项目法人同意后执行B.施工单位提取的安全费用应专门核算，建立安全费用使用台账C.分包单位对安全生产费用的使用负总责D.施工单位应按照安全生产措施计划和安全生产费用使用E.施工单位应定期组织对本单位（包括分包单位）安全生产费用使用情况进行检查，并对存在的问题进行整改【答案】ABD21、根据《水利水电标准招标文件》以下工程按照m计量的是（）。A.钻孔B.灌注桩C.振冲桩D.回填灌浆E.场地平整【答案】AC22、承包人质量责任包括（）。A.应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程B.不得将其承接的水利建设项目的主体工程进行转包C.必须依据国家、水利行业有关工程建设法规、技术规程、技术标准的规定以及设计文件和施工合同的要求进行施工D.按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责E.应主持或与监理机构联合主持设计交底会议【答案】ABC23、《专利法》规定：管理专利工作的部门对有证据证明是假冒专利的产品，可以查封或者扣押。关于该查封、扣押，下列哪一说法是正确的：A.国务院《专利法实施细则》对该查封、扣押的期限，可以作特别规定B.被查封的产品可以由假冒专利嫌疑人自己保管，也可以由管理专利工作的部门自己或者委托他人保管C.管理专利工作的部门应当在实施该查封、扣押之日起三日内交付查封、扣押决定书D.因该查封、扣押发生的保管费用，由假冒专利嫌疑人承担【答案】A24、工程经济评价应遵循的原则包括（）。A.效益与费用计算口径对应一致的原则B.动态分析与静态分析相结合，以静态分析为主的原则C.动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的原则D.定量分析与定性分析相结合，以定性分析为主E.定量分析与定性分析相结合，以定量分析为主【答案】AC25、关于监理机构组织或参加工程验收的主要职责的说法，正确的有（）A.受发包人委托主持分部工程验收B.主持单位工程验收、水电站（泵站）中间机组启动验收C.参加阶段验收D.解答验收委员会提出的问题E.监督承包人按照分部工程验收鉴定书中提出的遗留问题处理意见完成处理工作【答案】ACD26、以下属于施工单位主要负责人应履行的安全管理职责的有（）。A.保证安全生产费用的足额投入和有效使用B.组织安全教育和培训C.协助项目负责人开展安全教育培训、考核D.及时、如实报告生产安全事故，组织生产安全事故现场保护与抢救工作E.负责安全生产日常检查，建立安全生产管理台账【答案】ABD27、依UCP600，如受益人按照信用证的要求完成对指定银行的交单义务,出现下列哪些情形时，开证行应予承付？（)A.信用证规定指定银行议付但其未议付B.信用证规定指定银行延期付款但其未承诺延期付款C.信用证规定指定银行承兑,指定行承兑但到期不付款D.信用证规定指定银行即期付款但其未付款【答案】ABCD28、施工过程中进行安全检查，其常用的方法有一般检查方法和安全检查表法。其中一般检查方法有（）。A.看B.嗅C.问D.切E.验【答案】ABC29、属于发包人质量责任的有（）。A.发包人应根据国家和水利部有关规