监理工程师之水利工程目标控制题型附答案（考点题）

监理工程师之水利工程目标控制题型附答案（考点题）

单选题（共100题）1、下列关于双代号时标网络计划一般规定说法错误的是（）。A.以水平时间坐标为尺度表示工作时间B.当工作有总时差时，用波形表示C.节点中心必须对准相应的时标位置D.宜按最早时间编制【答案】B2、某隧洞工程长3500m，在项目划分时，500m为一个分部工程。施工过程中，该隧洞工程实际为3575m，在质量评定时，最后还余有75m，应该（）。A.单独划成一个分部工程B.归到上一个分部工程C.归到下一个分部工程D.不再作划分【答案】B3、（）应在工程开工前到相应的水利工程质量监督机构办理监督手续，签订《水利工程质量监督书》。A.承包人B.发包人C.监理人D.分包人【答案】B4、进入工地料库的袋装水泥取样检验时，每批应从不少于（）袋中抽取。A.5B.10C.20D.30【答案】C5、合同项目开工条件的审查内容，包括（）两方面的准备工作。A.发包人和承包人B.承包人和分包人C.承包人和供货商D.承包人和设计单位【答案】A6、2019年某工程施工中发生生产安全事故造成3人死亡，45人重伤，6000万的直接经济损失，则该事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】B7、根据《水利工程建设标准强制性条文》，连续上升铺筑的碾压混凝土，层间允许间隔时间应控制在混凝土（）时间以内。A.初凝B.终凝C.养护D.拆模【答案】A8、平行检测中混凝土试样应不少于承包人检测数量的（）%A.1B.3C.5D.7【答案】B9、投资按其形成资产的性质可分为固定资产投资和流动资产投资，下列各项中说法错误的是()。A.固定资产投资是指用于购置和建造固定资产的投资B.流动资产投资是在投产前预先垫付、在投产后生产经营过程中周转使用的资金C.实施固定资产投资的同时必须具备与其相配套的流动资金D.生产力水平和管理水平越高，流动资金投资占全部投资的比率越大【答案】D10、以工程产品的最终质量为研究对象，分析．判断其质量是否达到技术标准或用户的要求，而采用随机抽样检验而获取的质量数据指的是（）。A.控制性数据B.验收性数据C.计量值数据D.计数值数据【答案】B11、监理规划应在合同约定的期限内，并在承包人提交的施工组织设计批准后，由（）主持编制。A.监理员B.项目技术负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师【答案】C12、依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SLl76—2007），工程中出现检验不合格的项目时，下列叙述错误的是（）。A.原材料、中间产品一次抽样检验不合格时，应及时对同一取样批次另取两倍数量进行检验，如仍不合格，则该批次原材料或中间产品应定为不合格，不得使用B.单元（工序）工程质量不合格时，应按合同要求进行处理或返工重作，并经重新检验且合格后方可进行后续工程施工C.混凝土（砂浆）试件抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测机构对相应工程部位进行检验。如仍不合格，由项目法人组织有关单位进行研究，并提出处理意见D.工程完工后的质量抽检不合格，或其他检验不合格的工程，必须进行返工【答案】D13、根据《水利建设工程施工分包管理规定》，在合同实施过程中，由于重大设计变更导致施工方案重大变化，致使承包人不具备相应的施工能力，项目法人的正确做法是（）。A.要求承包人继续施工B.转包相关工程C.向承包人指定分包人D.向承包人推荐分包人【答案】D14、在投资控制中，把投资的实际值与计划值的差值叫做（）。A.进度偏差B.局部偏差C.投资偏差D.绝对偏差【答案】C15、监理实施细则中的进度部分，由负责进度控制工作的监理工程师组织（）编制监理实施细则的进度部分。A.相关专业监理人员B.相关监理员C.总监理工程师D.相关施工单位人员【答案】A16、作为质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任，是指的（）。A.质量义务B.质量权利C.质量担保D.质量保证【答案】D17、单位工程施工质量判定为合格的标准之一是工程外观质量得分率达到（）%以上。A.60B.70C.80D.90【答案】B18、承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由（）承担由此增加的费用和（或）工期延误。A.承包人B.发包人C.监理人D.三方共同【答案】B19、下列不属于全面质量管理的特点的是（）。A.全面质量管理B.全过程质量管理C.全员质量管理D.全领域质量管理【答案】D20、水利工程竣工验收应分为（）和竣工验收两个阶段。A.竣工技术预验收B.单元工程验收C.法人验收D.阶段验收【答案】A21、产品为了达到质量要求所采取技术措施和管理措施的活动称为（）。A.质量管理B.质量方针C.质量控制D.质量体系【答案】C22、项目后评价的一般原则不包括（）。A.科学B.可靠C.独立D.公正【答案】B23、某常规投资方案，当基准收益率为14％时，净现值为200万元；当基准收益率为15％时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）A.＜12％B.12％～13％C.13％～15％D.>15％【答案】C24、运杂费指设备由厂家运至工地现场所发生的一切运杂费用，不包括（）。A.运输费B.运输保险费C.装卸费D.调车费及其他杂费【答案】B25、单位工程施工质量判定为合格的标准之一是工程外观质量得分率达到（）%以上。A.60B.70C.80D.90【答案】B26、监理机构收到承包人索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后（）天内将索赔处理结果答复承包人。A.14B.28C.30D.42【答案】D27、招标控制价编制中，不得作为竞争性费用的是（）。A.分部分项工程费B.安全文明施工费C.总承包服务费D.暂列金额【答案】B28、已知一批混凝土总体坍落度，标准偏差S=0.8cm，公差上限TU=10.20cm，公差下限TL=5.4cm。则工序能力指数为（）。A.1.0B.1.2C.0.615D.2【答案】A29、根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》，对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料，应实行见证取样，见证取样资料由（）制备。A.设计单位B.总监理工程师C.施工单位D.专业监理工程师【答案】C30、可行性研究投资估算与设计概算的主要不同在于（）。A.组成内容B.项目划分C.费用构成D.设计深度【答案】D31、工程产品在使用和维修过程中的安全程度，是指的工程产品的（）。A.时间性B.可靠性C.经济性D.安全性【答案】D32、开工准备时，监理机构的准备工作不包括（）。A.依据监理合同约定，进场后及时设立监理机构B.提请承包人提供工程设计及批复文件C.组织编制监理规划D.依据监理规划和工程进展，结合批准的施工措施计划，及时编制监理实施细则【答案】B33、特殊部位开挖保护层厚度不宜小于（）。A.1.5mB.2mC.2.5mD.3m【答案】B34、大型水利工程应建立质量监督项目站，中、小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站（组），或进行（）。A.巡回监督B.抽查C.旁站D.平行检验【答案】A35、某工程项目建设期为3年，建设期内每年初贷款500万元，年利率为10%，运营期前3年每年末等额偿还贷款本息，到第3年末全部还清，则每年末应偿还贷款本息（）万元。A.606.83B.665.50C.732.05D.955.60【答案】C36、依据《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部30号令），下列对于法人验收叙述不正确的是（）。A.法人验收由项目法人主持B.法人验收不允许由项目法人委托监理人主持C.单项合同工程完工验收通过后，项目法人应当与施工单位办理工程的有关交接手续D.法人验收工作组由项目法人、设计、施工、监理等单位的代表组成；必要时可以邀请工程运行管理单位等参建单位以外的代表及专家参加【答案】B37、在总价合同中，由于物价上涨而使工料成本增加，按合同规定可以对合同总价进行相应的调整的合同形式称为（）。A.固定总价合同B.可调值总价合同C.包干总价合同D.固定工程量总价合同【答案】B38、下列各项中，属于环境保护工程独立费用的是（）。A.固体废物处置B.环境保护设备C.环境监理费D.环境监测仪器设备【答案】C39、下列各项中，不属于施工场外供电工程的是（）。A.从现有电网向施工现场供电的高压输电线路B.高压电网到施工主变压器高压侧之间的高压输电线路C.由主变压器高压侧至现场各施工点最后一级降压变压器低压侧之间的配电线路和变配电设施D.从最后一级降压变压器低压侧至施工现场内各用电点的施工设备和低压配电线路【答案】D40、下列水利工程中，不属于河道工程的是（）。A.灌溉工程B.堤防工程C.河湖整治工程D.水电站【答案】D41、工程在规定的时间内和规定的条件下，完成规定功能的能力大小和程度是指（）。A.安全性B.性能C.可靠性D.时间性【答案】C42、单位工程验收成果性文件时单位工程验收鉴定书，自验收鉴定书通过之日（）工作日内，由项目法人发送有关单位并报法人验收监督管理机关备案。A.10B.20C.30D.50【答案】C43、以下不属于引发质量事故直接原因的是（）。A.施工管理混乱B.人的行为不规范C.材料的不符合规定状态D.机械的不符合规定状态【答案】A44、根据《水利工程施工监理规范》（SL288-2014），关于监理机构在缺陷责任期阶段的工作的说法，错误的是（）A.协助发包人验收尾工项目，并按合同约定办理付款签证B.组织安排全部施工人员和设施撤离C.监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复D.审核承包人提交的缺陷责任终止申请【答案】B45、根据《水利部关于废止和修改部分规章的决定》（水利部令第46号）项目法人应在（）60个工作日制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。A.可行性研究报告批准后B.开工报告批准后C.初步设备批准后D.工程开工之日【答案】D46、下列选项中暂停施工增加的费用和工期延误由承包人承担的是（）。A.承包人擅自暂停施工B.发包人违约引起的暂停施工C.不可抗力引起的暂停施工D.其他由发包人原因引起的暂停施工【答案】A47、标准规定质量管理体系要求，用于组织的产品提供信任，用于审核和第三方认证的质量管理体系标准是（）。A.GB/T19000B.GB/T19001C.GB/T19004D.ISO19011【答案】B48、混凝土工程中，发包人需要支付的是（）。A.混凝土预制构件模板所需费用B.施工架立筋、搭接、套筒连接、加工及安装过程中操作损耗等所需费用C.不可预见地质原因超挖引起的超填工程量所发生的费用D.混凝土温度控制措施费【答案】C49、工程质量评定的顺序是（）。A.单元工程→分部工程→单位工程→工程项目B.分部工程→单元工程→单位工程→工程项目C.单位工程→单元工程→分部工程→工程项目D.工程项目→单位工程→分部工程→单元工程【答案】A50、下列选项不属于项目法人在进度控制中的职责与权力的是（）。A.确定建设工期目标B.分解.确定进度里程碑目标C.按照资金使用计划编制并落实建设资金筹措计划D.签发开工通知【答案】D51、施工进度计划应满足合同工期和（）的要求。A.总体规划B.阶段性目标C.配套资源计划D.施工方案【答案】B52、水利工程发生质量事故后由项目法人提出处理方案的是（）。A.一般事故、较大事故和重大事故B.较大事故、重大事故和特大事故C.重大事故和特大事故D.一般事故、较大事故、重大事故和特大事故【答案】D53、为保护生产方利益，同时保护使用方利益，预先限制生产方风险a的大小而制定的抽样方案是（）。A.标准型抽样方案B.挑选型抽样方案C.调整型抽样方案D.比例型抽样方案【答案】A54、推行全面质量管理的思想基础是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.用数据说话【答案】A55、最常采用的反映数据变异程度的特征值是（）。A.极差B.样本中位数C.标准偏差D.总体算术平均数【答案】C56、缺陷责任期除施工合同另有约定外，一般从（）之日起至有关规定或施工合同约定的缺陷责任终止的时段。A.通过合同工程完工验收B.工程尾款全部结算完C.工程竣工决算完成D.工程交付【答案】A57、在工程总承包企业的选择时，企业投资项目的工程总承包宜采用（）。A.单价混合合同B.成本加酬金合同C.单价合同D.总价合同【答案】D58、合同项目开工申请表的填写单位是（）。A.监理单位B.施工单位C.检测单位D.项目法人【答案】B59、（）组织设计和施工单位进行设计交底。A.发包人B.设计单位C.监理单位D.质量监督机构【答案】A60、计量型抽样检验方案的设计时，根据上、下质量统计是否符合接收判定值，对于分立双侧规格限，同时计算上、下质量规格限。下列结论正确的是（）。A.QL≥kL且QU≥kU，则接收该批B.QL≥kL或QU≥kU，则接收该批C.QL＜kL且QU＜kU，则接收该批D.QL＜kL且QU＜kU，则拒收该批【答案】A61、在质量管理体系的审核与评审阶段，质量管理体系审核的重点，主要是验证和确认体系文件的（）。A.适用性和有效性B.适用性和标准性C.实践性和有效性D.实践性和标准性【答案】A62、质量事故发生（发现）后，（）首先向施工单位下达暂停施工指示。A.监理员B.项目技术负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师【答案】C63、全面质量管理的基本核心是（）。A.使用价值工程技术B.提高人的素质C.用户至上D.明确领导责任【答案】B64、关于工程项目中出现检验不合格项目时的处理办法，正确的是（）A.中间产品一次抽样检验不合格时，则判定该产品不合格，不得使用B.单元工程质量不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位进行检验C.工程完工后质量抽检不合格时，应组织专家论证会议对工程的使用性能进行评议D.混凝土试件抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位对相应工程部位进行检验【答案】D65、跟踪检测时，混凝土试样不应少于承包人检测数量的（）。A.3%B.5%C.7%D.10%【答案】C66、监理机构按照监理合同约定，在施工现场对工程项目的重要部位和关键工序的施工，实施连续性的全过程监督、检查和记录，是指的（）。A.旁站B.巡视C.平行检验D.见证取样【答案】A67、粒径大于40mm的粗骨料的净自由落差不宜大于（）m。A.1B.2C.3D.5【答案】C68、承包人收到开工通知后（）天内，向监理机构提交承包人在施工场地的管理机构和人员报告名单。A.14B.20C.28D.30【答案】C69、在全员积极参与原则中，整个组织内各级胜任、经授权并积极参与的人员，是提高组织创造能力和提供价值能力的（）。A.控制条件B.保证条件C.充分条件D.必要条件【答案】D70、建设项目按费用设计的主要目的是要设计出既具有合格的性能，又经济、实用的系统。它强调的是（）应作为与性能、进度同样重要的设计参数。A.成本B.费用C.质量D.功能【答案】B71、关于混凝土抗压强度的离差系数计算Cv=Sn/Rn中，正确的是（）。A.Cv代表混凝土强度的标准差B.Rn代表混凝土抗压强度的离差系数C.Sn代表统计周期内n组试件强度的平均值D.n代表样本容量【答案】D72、在水利水电工程施工过程中有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤亡、健康损害、财产损失、环境破坏，在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置，是指的（）。A.施工重大危险源B.施工重大控制点C.施工危险源D.施工控制点【答案】C73、承包人对质量控制点的控制措施设计完成后，经（）审核批准后方可实施。A.监理人B.发包人C.检测单位D.设计单位【答案】A74、产生投资偏差的原因中，属于施工原因的是（）。A.组织管理不当B.设计标淮变化C.赶进度D.法规变化【答案】C75、承包人应在发出索赔意向通知书后（）天内，向监理人正式递交索赔通知书。A.7B.14C.21D.28【答案】D76、从价值工程的特点分析，价值工程的核心是（）。A.最低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能B.对产品进行功能分析C.提高产品的技术经济效益D.量化功能【答案】B77、在工程网络计划中，某项工作的最早开始时间为第7天，工作的持续时间为10天，该项工作有三项紧后工作，其紧后工作的最早开始时间分别为第17天、第20天、第18天。则该工作的自由时差为（）天。A.10B.11C.0D.8【答案】C78、工程施工中发生生产安全事故造成10人死亡，该事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】B79、水利工程项目划分不包括（）。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程【答案】C80、工程项目划分应由（）组织进行。A.项目法人B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A81、全面考核该阶段工程是否符合批准的设计文件要求，以确定工程能否继续进入到下一阶段施工或投入运行指的是（）。A.工程评定B.工程验收C.工程竣工D.工程检验【答案】B82、整个项目建设过程中最初阶段的工作是（）。A.可行性研究B.项目建议书C.初步设计文件D.委托项目监理【答案】B83、工程项目设计阶段是根据已确定的质量目标和水平，通过工程设计使其（）。A.具体化B.抽象化C.可视化D.虚拟化【答案】A84、针对与价格昂贵，件数少的产品可以使用的是（）。A.一次抽样B.二次抽样C.多次抽样D.序贯抽样【答案】D85、某土方工程的估算工程量为1400m3，单价为18元/m3，合同约定，当实际工程量超过估算工程量的10%时，超过部分单价调整为17元/m3。当实际工程量为1700m3时，结算的工程款应为（）万元。A.2.890B.3.044C.3.030D.3.060【答案】B86、监理人应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。A.7B.14C.3D.21【答案】A87、融资前分析的基础数据不包括()。A.建设投资B.营业收入C.建设期利息D.经营成本【答案】C88、由于某原因规定了某项工作不得早于某时刻开始，这类网络计划属于（）。A.双代号网络计划B.双代号搭接网络计划C.有时限的网络计划D.单代号网络计划【答案】C89、跟踪检测时，混凝土试样不应少于承包人检测数量的（）。A.3%B.5%C.7%D.10%【答案】C90、防渗体及均质坝的横向接坡不应陡于（）其高差和与岸坡接合坡度均应符合设计要求。A.1:1.3B.1:1.5C.1:3D.1:5【答案】C91、下列关于质量保证金说法正确的是（）。A.承包没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的保证保证金，无需延长缺陷责任期B.工程缺陷属于发包人原因造成的，承包人承担查验和缺陷修复的费用C.缺陷责任期满14d，发包人将剩余的质量保证金返还承包人D.返还剩余的质量保证金不能免除承包人的质量保修义务【答案】D92、某施工企业从银行借款100万元，期限3年，年利率8%，按年计息并于每年末付息，则第3年末企业需偿还的本利和为（）万元。A.100B.108C.124D.126【答案】B93、下列各项不属于固定成本的是（）。A.工资及福利费B.计件工资C.修理费D.运营期利息【答案】B94、人们对建设项目质量重要性的高度概括，是指的（）。A.以人为核心B.百年大计，质量第一C.坚持预防为主D.科学、公平、守法【答案】B95、施工质量控制中旁站监理的主要内容一般不包括（）。A.混凝土坝坝体接缝灌浆工程的灌浆B.土石方填筑工程的土料压实C.地基处理工程的灌浆D.机电设备安装【答案】D96、下列关于材料预算价格的说法，错误的是（）。A.材料预算价格是指材料从供应地运到工地分仓库（或堆放场地）的出库价格B.采购及保管费按材料运到工地仓库的价格为计算基数，不包括运输保险费C.主要材料预算价格超过材料基价时，应按预算价计入工程单价参与取费D.从工地分仓库到各施工点的运杂费用已计入定额内，在材料预算价格中不予计算【答案】C97、下列各项中，属于枢纽工程机电设备及安装工程的是（）。A.泵站设备及安装工程B.水闸设备及安装工程C.供变电设备及安装工程D.发电设备及安装工程【答案】D98、某建设项目静态投资为6000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年完成投资20%，第二年60%，第三年20%。年均投资价格上涨率为6%，建设项目建设期间价差预备费为（）万元。A.752.72B.850.25C.746.18D.229.22【答案】C99、承包人收到开工通知后（）天内，向监理机构提交承包人在施工场地的管理机构和人员报告名单。A.14B.20C.28D.30【答案】C100、某技术方案的财务净现值大于0，则其财务内部收益率（）基准收益率。A.等于B.小于C.大于D.不大于【答案】C多选题（共40题）1、下列各项中，将资金用于（），属于间接投资。A.购买股票B.购买债券C.购买厂房D.购买期货E.购买设备【答案】ABD2、按控制主体的不同，属于建设工程质量控制的有（）。A.项目负责人的质量控制B.政府的工程质量控制C.发包人的质量控制D.监理单位的质量控制E.勘测设计单位的质量控制【答案】BCD3、工程验收的意义包括（）。A.检查已完工程在设计.施工.设备制造安装等方面的质量B.检查工程投资控制和资金落实情况C.检查工程是否具备运行或进行下一阶段建设的条件D.总結工程建设中的经验教训，并对工程做出评价E.及时移交工程，尽早发挥投资效益【答案】ACD4、下列关于法律与政策的区别和联系的说法，不正确的是哪一项？（）A.法律保证政策的实施，政策是法律所体现的一般原则、精神和内容，法律是执政党政策的定型化和条文化B.政策主要依靠宣传教育和纪律保证实施，而法律则是依靠国家强制力保证实施的C.法律具有较大的稳定性，它一旦制定出来就要相对稳定地存在一个时期，政策的内容则随时随地发生变化D.从调整范围上看，法律调整的范围要比政策所调整的范围广泛得多，政策应当适应社会情势不断发展变化的需要【答案】D5、质量的定义是：客体的—组固有特性满足要求的程度，其中“质量”包含（）。A.产品特点B.产品质量C.某项活动的质量D.某项过程的质量E.质量管理体系的质量【答案】BCD6、下列各项费用中，属于企业管理费的有（）。A.为职工缴纳的住房公积金B.职工离退休一次性路费C.女工哺乳期间的工资D.劳动保护费E.保险费【答案】BD7、建筑材料或工程设备应当符合（）。A.材料出处明确B.有产品质量检验合格证明C.有中文标明的产品名称、生产厂名和厂址D.工程设备应有产品详细的使用说明书E.有中英文的详细产品功能说明书【答案】BCD8、拌和用水所含物质不应影响混凝土和易性和混凝土强度的增长，以及引起钢筋和混凝土的腐蚀，其中需满足规定的项目有（）。A.水的pH值B.不溶物的含量C.可溶物的含量D.难溶物的含量E.硫化物的含量【答案】ABC9、赵某在火车站附近开车横冲直撞，导致多人受伤，后被警察制服，依法追究其刑事责任。在案件审理过程中，法院发现赵某符合强制医疗条件，下列说法正确的是：A.按照不告不理的原理，法院应当建议检察院向其补充强制医疗申请B.在决定强制医疗前，法院可以采取临时的保护性约束措施C.法院应当组成合议庭开庭审理，但被申请人、被告人的法定代理人请求不开庭审理，并经法院审查同意的除外D.如果是二审法院审理案件中发现赵某符合强制医疗条件的，则应当发回重审【答案】C10、—个合理的抽样方案，应该保证（）。A.所接收的产品100%是合格品B.对于不合格率达到规定标准的批以高概率接收C.对于合格率比规定标准差的批以高概率拒收D.对于不合格率达到规定标准的批以低概率接收E.对于合格率比规定标准差的批以低概率拒收【答案】BC11、质量是指“客体的一组固有特性满足要求的程度”，其中“要求”包括（）。A.明示的B.通常隐含的C.必须履行的D.一般E.特殊【答案】ABCD12、下列哪一个选项的表述不能成立？（）A.《立法法》第48条规定，提出法律案应当同时提出法律草案文本及其说明B.依照法律规定，全国人大代表30人以上或1个代表团可以提出法律议案C.法律草案要经过全国人大的全体代表或全国人大常委会全体组成人员的过半数通过D.《立法法》规定列人常务委员会会议议程的法律案，一般应当经两次常务委员会会议审议后再交付表决【答案】D13、下列关于自首、立功的说法，错误的一项是：A.单位集体决定或者单位负责人决定而自动投案，如实交代犯罪事实的，或者单位直接负责的主管人员自动投案，如实交代犯罪事实的，认定为单位犯罪的自首B.甲向国家工作人员李某行贿后，主动投案，向检察机关交代了自己的行贿事实与李某受贿的事实，甲的行为同时成立自首与立功，应认定其中最有利于甲的情节C.乙因受贿被羁押，羁押期间，主动交代因受贿而滥用职权的事实，对乙可以认定为自首D.丙是海关的缉毒警察，因受贿被羁押。羁押期间，丙将自己查办犯罪职务活动中掌握的他人犯罪线索予以检举揭发的，不认定为立功【答案】C14、中国甲公司向西班牙乙公司出售一批成套设备，该设备将安装在葡萄牙。合同约定有关的纠纷将由被告一方法院管辖但未约定合同的准据法。后双方因履约发生争议，乙公司在中国法院起诉甲公司。根据最高人民法院《关于审理涉外民事或商事合同纠纷案件法律适用若干问题的规定》，关于我国法院在该案中应推定适用的法律，下列哪一选项是正确的？（）A.应当适用中国法,因甲公司为设备供应方B.应当适用西班牙法，因乙公司为该批设备的买方C.应当适用葡萄牙法，因葡萄牙为该批设备的安装地D.应当适用《国际商事合同通则》，因该通则确定的规则具有更广泛的国际性【答案】C15、项目可行性研究主要对（）等多方面进行进一步的调查研究。A.技术B.经济C.社会D.征地E.环境【答案】ABC16、清廷1908年8月27日公布的《钦定逐年筹备事宜清单》，确定“预备立宪”的期限为、（)A.10年B.9年C.7年D.8年【答案】B17、钢结构制作时，有效重量不扣减（）的重量。A.螺栓B.切肢C.电焊条D.切边E.孔眼损失【答案】BD18、下列内容中，按重量计量的有（）。A.钢结构B.帷幕灌浆C.回填灌浆D.启闭机安装工程E.钢筋【答案】AB19、全面质量管理，是一种现代化的质量管理，它（）的质量管理。A.重视人的因素B.强调全员参加C.全过程控制D.重点管理E.全企业实施【答案】ABC20、水利工程质量监督的依据包括（）。A.质量保修书B.国家有关的法律、法规C.水利水电行业有关技术规程、规范，质量标准D.相关合同文件E.经批准的设计文件等【答案】BC21、下列破坏家庭秩序的犯罪中属于秦律规定的是、（)A.擅杀子B.子女控告父母C.子不孝D.卑幼殴尊长【答案】ABCD22、堤防工程按（）划分分部工程。A.长度B.招标标段C.功能D.工程结构E.部位【答案】AC23、为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的人员，其中包括（）。A.具有相应规模的农民工B.具有相应资格的专业技工和合格的普工C.具有相应施工经验的技术人员D.具有相应资质的检验检测人员E.具有相应岗位资格的各级管理人员【答案】BC24、根据《公证员执业管理办法》的规定，符合条件的人担任公证员要经过下列哪些程序？（）A.要由符合条件的本人提出申请,经需要选配公证员的公证机构推荐，由所在地司法行政机关出具审查意见，逐级报请省、自治区、直辖市司法行政机关审核B.省、自治区、直辖市司法行政机关应当自收到报审材料之日起20日内完成审核C.对符合规定条件和公证员配备方案的，作出同意申请人担任公证员的审核意见，填制公证员任职报审表,报请司法部任命D.对不符合规定条件或者公证员配备方案的，作出不同意申请人担任公证员的决定，并书面通知申请人和所在地司法行政机关【答案】ABCD25、可行性研究阶段编制投资估算与编制设计概算是相同的有（）等。A.组成内容B.项目划分C.费用构成D.编制方法E.计算标准【答案】ABC26、在侦查一起重大故意毁坏财物案件中，公安机关组织了辨认，下列哪一说法符合刑事诉讼法的规定：A.辨认人既可以是证人、被害人，也可以是犯罪嫌疑人B.对犯罪场所照片的辨认不得少于5张C.对辨认对象的辨认，应当录音录像，辨认人不愿公开进行的，应当为其保守秘密D.公安机关组织辨认要经公安机关负责人审查决定【答案】A27、根据最髙人民法院《关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定》,下列情形中，哪些应当认定存在信用证欺诈？（）A.信用证的受益人（卖方）并未实际发运货物，其向银行提交的提单、发票系伪造B.受益人(卖方）本应发运纯棉布料，但实际上，卖方发运的“货物”为毫无价值的碎布C.受益人和开证申请人之间不存在真实买卖交易关系D.受益人(卖方)交付给承运人符合合同要求的货物，但是运输途中船舶触礁沉没,货物全部灭失,受益人知道此情况,仍向银行提交单据要求付款【答案】ABC28、质量检验的必备条件包括（）。A.要具有一定的检验技术力量B.要建立一套严密的科学管理制度C.要有一定的资金流D.要引进一定的外部技术E.要求施工单位建立完善的质量检验制度和相应的机构【答案】AB29、按照《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》的规定，合同工期按照如下合同条款确定，下列表述正确的有（）。A.合同工期不包括按照合同约定给予的工期变更B.开工通知是指监理人通知承包人开工的函件C.监理人可以直接发出开工通知D.完工日期是合同工程完工日E.实际完工日期以合同工程完