设备监理师之设备监理合同参考题库汇编

设备监理师之设备监理合同参考题库汇编

单选题（共100题）1、FIDIC“新黄皮书”规定，业主与承包商签订合同协议书的时限是()天内。A.业主发出中标函的28B.承包商收到中标函的28C.承包商提交履约保证的14D.业主退还投标保证的14【答案】B2、与邀请招标相比，公开招标的特有程序是()。A.开标B.组织现场踏勘C.发出投标邀请书D.发布招标公告【答案】D3、在因缺陷产品导致人身损害的产品责任法律关系中，权利主体是()。A.法人B.自然人C.销售者D.仓储者【答案】B4、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于()。A.投标人相互串通投标B.投标人与招标人串通招标投标C.投标人以行贿手段谋取中标D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】D5、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是()。A.中标合同金额的5%B.中标合同金额的10%C.合同价格的5%D.合同价格的10%【答案】A6、根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目，可以不进行招标采购的是()。A.全部使用国有资金投资的项目B.部分使用国有资金投资的项目C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目D.使用外国政府贷款的项目【答案】C7、承包商出现的下列情况中，业主有权立即终止合同的是()。A.收到违约通知不改正B.企业破产C.放弃工程D.不按合同规定实施工程【答案】B8、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商按照合同提交索赔报告后的()天内，工程师应当作出处理决定。A.14B.28C.35D.42【答案】D9、根据《物权法》的规定，下列关于质权的说法，正确的是()。A.质物可以是正在建造的建筑物B.质权分为动产质权和不动产质权C.质权人对质物孳息享有收取权D.质权人有权使用质物【答案】C10、根据我国《招标投标法》规定，开标由()主持，邀请所有投标人参加。A.招标地建设主管部门B.工程项目所在地建设主管部门C.招标人D.招标代理机构【答案】C11、地处北京的甲公司就购买某一专用设备于2010年4月1日向地处广州的乙公司发出要求，要约书规定乙公司承诺的截止日期为4月30日，22日乙公司发出承诺书，通常可以于4月27日前到达甲公司，但4月23日京广线突遇洪水，承诺于5月5日到达，甲公司也未通知乙公司该承诺因迟到无效。乙公司于6月15日将该设备托运给甲公司，甲拒收，为此给乙造成损失，诉至法院，法院判决应由()承担该损失。A.乙公司B.甲公司C.邮电部门D.双方各一半【答案】B12、设备工程合同管理的根本任务是()。A.设备工程合同的签订、履行、保修B.设备工程合同约定的设计、制造、安装C.设备工程合同质量、进度、投资控制D.与业主签订委托监理合同【答案】C13、代理是指代理人以被代理人的名义在代理的权限内向第三人作出的意思表示，所产生的权利和义务直接由被代理人享有和承担的()行为。A.法律B.代理C.行政D.执法【答案】A14、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列投标文件中，开标时应当作为废标处理的是()。A.逾期送达的投标文件B.没有送到指定地点的投标文件C.关键内容字迹模糊、无法辨认的投标文件D.未通过资格预审的申请人提交的投标文件【答案】C15、下列关于委托合同的说法不正确的是()A.委托合同的订立以当事人双方相互信任为基础B.委托合同中，受托人可以以委托人的名义处理事务，也可以以自己的名义处理事务C.受托人在处理委托事务中的法律关系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托处理事务而已D.委托合同中委托人应当承担处理事务中所花费的费用，委托事务处理所得收益由委托人和受托人共同所有【答案】D16、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》的规定，承包商应在()仔细审查雇主要求。A.基准日期前B.基准日期后C.开工日期前D.开工日期后【答案】A17、业主有权延长缺陷通知期的最长期限不得超过()。A.6个月B.1年C.2年D.3年【答案】C18、买卖合同中标的物毁损、灭失的风险，不属于买受人承担的是()。A.因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的B.交由承运人运输的在途标的物C.因标的物质量不符合要求，买受人拒受或解除合同的D.出卖人完成了标的物交付，但未按约定交付有关单证资料的【答案】C19、建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，经延期，建筑工程施工许可证的有效期限最长可达到()。A.三个月B.六个月C.九个月D.一年【答案】C20、建设工程施工总承包企业依法将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说法正确的是()。A.分包工程质量由分包企业负总责B.分包工程质量由分包企业单独承担责任C.总承包企业对分包工程质量承担连带责任D.分包企业接受总承包企业的质量管理可不承担责任【答案】C21、承揽合同履行中，定作人未按约定支付报酬的，承揽人对完成的工作成果享有的权利是()。A.即时处分权B.使用权C.留置权D.收益权【答案】C22、由于设计人员错误造成设备质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应()。A.免收直接受损失部分的设计费，并支付赔偿金B.重新设计、并支付赔偿金C.赔偿委托人的实际损失D.支付违约金并赔偿损失【答案】A23、公民、法人或者其他组织对下列()事项不服的，可以依照《行政复议法》申请复议。A.行政立法行为B.国防、外交等国家行为C.对民事纠纷的仲裁、调解或处理D.行政机关就土地、矿产等资源的所有权或者使用权归属所做的行政裁决【答案】D24、承包商应将准备运往现场的任何生产设备和其他重要物品的名称、日期，至少提前()天，通知工程师。A.7B.14C.21D.28【答案】C25、国内设备工程合同的生效时间是()。A.经公证B.经批准C.双方对合同条款取得一致意见D.双方签署【答案】D26、甲、乙两公司设备工程合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，街道开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以()。A.撤销案件B.中止审理C.终结审理D.缺席判决【答案】D27、根据《招标投标法》，评标委员会如认为所有投标都不符合招标文件要求，正确做法是()。A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件B.降低条件，宣布综合得分最高者中标C.否决所有投标D.向招标人说明情况，由招标人酌情决定【答案】C28、某工程施工阶段，安装在电梯井口的护栏被撞落后长时间未予安装，施工人员发现后，应立即报告给的管理人员是()。A.班组长B.监理工程师C.本单位负责人D.总监理工程师【答案】C29、根据《合同法》规定，下列表述正确的是()。A.承揽合同、设备工程合同必须采用书面形式B.未经定做人同意，承揽人不得把任何工作交由第三人完成C.承揽合同生效后，对于当事人均有法律约束力，任何一方不得随时解除合同D.承揽合同中的定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当予以赔偿【答案】D30、某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是()。A.建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任B.电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任C.分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任D.总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任【答案】D31、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，承包商应提前21天发出其可进行每项竣工试验的日期通知。该通知应发给()。A.工程师B.监理公司C.业主D.安全生产主管部门【答案】A32、根据我国《合同法》的规定，合同当事人承担违约责任适用()责任原则。A.无过错B.过错C.推定过错D.混合【答案】A33、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，()。A.视为数量和质量符合约定B.视为数量和质量不符合约定C.卖方可以行使催告权D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】A34、如果业主不合理地拖延竣工后试验，由此产生的损失，承包商有权索赔()。A.竣工时间及相关费用B.相关费用并加合理利润C.竣工时间、相关费用并加合理利润D.缺陷通知期及相关费用【答案】B35、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，给承包商在履约过程中可能造成的人员伤亡或物质财产损失办理责任险时，保险的有效期的终止日是()。A.工程竣工之日B.竣工时间届满之日C.签发接收证书日D.签发履约证书日【答案】D36、业主谈判的目的不包括()。A.宣传自己的优势B.了解报价的构成C.讨论并共同确认某些局部变更D.将过去的双方业已达成的协议进一步确认和具体化【答案】A37、如果承包商需要另外临时征地作为附加工作区域，应当征得()同意。A.业主B.工程师C.工程师代表D.政府主管部门【答案】B38、甲、乙两家企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为()。A.无效B.有效C.可变更D.效力待定【答案】A39、执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按()执行A.原价格B.新价格C.原价和新价的平均价格D.当地市场价格【答案】B40、下列()财产可以抵押。A.土地所有权B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C.以公开协商方式取得的土地承包经营权D.有争议的财产【答案】C41、买受人在合同内错填到货地点或接货人，导致出卖人送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果由()承担。A.出卖人B.承运人C.买受人D.出卖人与买受人【答案】C42、FIDIC“新黄皮书”规定，承包商应提前()天，通知工程师可以开始竣工试验的日期。A.7B.14C.21D.28【答案】C43、FIDIC“新黄皮书”中，，业主和承包商在签订合同时，中标函和协议书中对实施、完成和修补设备工程所列明的金额是()。A.中标合同金额B.合同价格C.承包商的报价金额D.评标价格【答案】A44、对于一个大型的设备工程，相关人员在合同文件编制完成后，需对此文件进行评估，并最终得到()的审查认可。A.业主B.承包商C.设备监理工程师D.总监理工程师【答案】A45、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过()。A.合同价格B.最终付款证书中确认的金额C.竣工结算总额D.中标合同金额【答案】D46、FIDIC“新黄皮书”中，，业主和承包商在签订合同时，中标函和协议书中对实施、完成和修补设备工程所列明的金额是()。A.中标合同金额B.合同价格C.承包商的报价金额D.评标价格【答案】A47、在设备工程合同谈判中，将卖方对卖出后的货物提供售后质量保修服务的期限称为()。A.缺陷责任期B.质量保证期C.缺陷通知期D.设备维修期【答案】C48、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》规定，竣工时间是指()中写明的，从开工日期算起至工程或者某分项工程根据合同规定的要求竣工的全部时间。A.投标书附录B.中标函C.合同协议书D.承包商建议书【答案】A49、合同当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，()。A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B.违约一方可以选择定金或违约金承担赔偿责任C.未违约一方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任【答案】A50、下列关于民事诉讼的表述，正确的是()。A.原告是与诉讼案件有直接或间接利害关系的公民、法人或其他组织B.被告不提出答辩将败诉C.被告不到庭案件将无法审理D.人民法院在判决前可以进行调解【答案】D51、某厂开发出一种新型炉具，先后制造出10件样品，后有1件被盗。2011年，一居民家炉具因缺陷导致爆炸。经查，爆炸炉具是该厂丢失的炉具样品。居民向该厂提出索赔。该厂拒赔的下列事由中，能得到法院认可的是()。A.该炉具尚未投入流通B.该居民获得炉具的途径不清C.该居民应当向提供炉具的人索赔D.对该居民的损失，该厂主观上无过错【答案】A52、FIDIC“新黄皮书”中，按合同规定的计量方法，实际支付给承包商的金额是()。A.进度款B.结算款C.合同价格D.保留金【答案】C53、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是()。A.由出卖人负责B.由买受人承担C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担【答案】D54、《担保法》规定，在留置权的实现过程中，债权人留置财产后，应当确定债务人履行债务的期限不少于()个月。A.1B.2C.3D.4【答案】B55、2006年10月20日甲与某农村小学签订一份赠与合同，内容是将其父亲的一辆汽车赠予小学。12月4日甲的父亲死亡，无其他法定继承人。根据题义，下列表述正确的是()。A.赠与合同无效B.赠与合同可撤销C.赠与合同效力待定D.赠与合同有效【答案】D56、下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是()。A.如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工作B.暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权利用C.如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确定对承包商的补偿D.如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出工期延长及补偿费用和利润的要求【答案】A57、基准点、基准线和基准标高等原始数据使用前，应当采取合理措施验证其准确性的责任方是()。A.工程师B.业主C.承包商D.分包商【答案】C58、具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的企业是()。A.个人独资企业B.合伙企业C.私营企业D.法人企业【答案】D59、某施工企业依法获得的安全生产许可证有效期即将届满，该企业办理安全生产许可证延期手续的期限是()。A.期满前3个月内B.期满前6个月内C.期满后15日内D.期满后3个月内【答案】A60、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险有效期限是()。A.设备起运日起，至设备离开现场B.设备运抵现场起，至使用该设备的工程竣工C.开工之日起，至颁发接收证书D.开工之日起，至竣工时间届满【答案】A61、某建筑设计院超越资质等级承揽设计任务，且设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，建设行政主管部门查证后对其作出吊销资质证书的处罚，设计院欲对该处罚提起行政诉讼。对此，下列说法正确的是()。A.作出具体行政处罚的工作人员是本案的被告B.设计院应在知道处罚之日起2个月内提起诉讼C.人民法院可就此争议在判决前对原告和被告进行调解D.人民法院对该案件应当公开宣告判决【答案】D62、根据《建设工程质量管理条例》，设备安装工程的最低保修期限为()。A.设计文件规定的合理使用年限B.双方约定的合理使用年限C.2年D.5年【答案】C63、在()后，承包商应仔细检查业主要求和定位放线的基础资料，并将发现的任何问题通知工程师。A.收到开工通知B.收到中标通知C.进驻现场D.提供设计文件【答案】A64、下列属于民事法律关系客体中行为的是()。A.货币B.计算机软件C.勘察设计单位为委托人完成勘察设计任务D.专利权【答案】C65、按照FIDIC新黄皮书的规定，如果在业主接收整个设备工程或单位工程后进行竣工后试验，确定可以开始试验日期的是()。A.工程师B.工程师代表C.承包商D.业主【答案】D66、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥达不到国家规定的标准，该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供应合同。则该合同属于()签订的合同。A.采取欺诈手段B.采取胁迫手段C.因重大误解D.超越代理权限【答案】A67、如果承包商遇到了不可预见的物质条件，承包商有权索赔()。A.工期、费用和利润B.费用和利润C.工期和费用D.工期和利润【答案】C68、承包商按照工程师的指示更新了进度计划，并按照新的进度计划实施设备工程。承担由此带来的风险和费用的是()。A.工程师承担风险，承包商承担费用B.工程师承担风险，业主承担费用C.承包商承担风险和费用D.业主承担风险和费用【答案】C69、某建设项目施工招标时，三家投标人组成了联合体参加竞标，最终该联合体中标，应与招标人签订合同的是()。A.联合体B.联合体各方C.联合体中的牵头人D.联合体中的资质较高方【答案】B70、设备工程合同的计价方式不同，双方当事人的风险分担不同，承包商承担风险最多的合同计价方式是()。A.工程量清单合同B.固定总价合同C.成本加固定费用D.混合合同【答案】B71、在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对承揽物享有()。A.扣押权B.留置权C.处置权D.抵押权【答案】B72、《产品质量法》规定产品质量责任包括()。A.企业赔偿责任、商家赔偿责任B.民事责任、行政责任、刑事责任C.一切责任D.产品责任、缺陷责任【答案】B73、若由于业主原因使竣工试验无法按预定的时间和地点进行，则承包商有权索赔因此造成的()。A.缺陷通知期延长损失B.费用支出，且含合理利润C.直接损失D.费用支出，但不含合理利润【答案】B74、根据《专利法》，发明专利权的期限为()年。A.10B.15C.20D.50【答案】C75、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得()。A.低于当地同行业的标准B.高于当地同行业的标准C.低于本国同行业的标准D.高于本国同行业的标准【答案】A76、FIDIC合同条件规定，如果业主在()天内未支付进度款，则应对延迟付款金额支付融资成本。A.工程师收到承包商申请付款的月报表后28B.工程师开出付款证书后28C.工程师收到承包商申请付款的月报表后56D.工程师开出付款证书后56【答案】C77、在FIDIC合同条件关于解决争端的工作流程中，当事人将争端提交争端评判委员会后，争端评判委员会应在()天内作出决定。A.21B.28C.56D.84【答案】D78、根据《物权法》，物权分为()。A.所有权、债权和用益物权B.动产物权、不动产物权和权利质权C.所有权、用益物权和担保物权D.抵押权、质权和留置权【答案】C79、某工程因连日降雨基坑积水，总承包施工负责人指示土方分包人将积水处理后，再继续施工，分包人以下雨已经影响工期为由，一边抽水一边施工，随后发生基坑坍塌安全事故，则该事故的主要责任人是()。A.总承包单位B.总承包单位施工负责人C.分包人D.施工人员【答案】C80、某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应()。A.以自己的名义向人民法院主张该购房款B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款【答案】A81、9月10日，甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同。合同约定，乙公司于9月20日到甲公司的库房提取所购全部货物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取该批货物，但9月25日甲公司的库房因洪水致使乙公司应提取的部分货物毁损。根据《合同法》的规定，乙公司承担该批货物毁损、灭失风险的起始时间是()。A.9月10日B.9月20日C.9月25日D.9月30日【答案】B82、甲与乙订立合同，合同约定：甲向乙购买600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供货500m3，另100m3由丙向甲供货。合同履行期限届满，乙如期供货履行，但丙没能如期供货。在此合同中应由()承担违约责任。A.丙向甲B.丙和乙共同向甲C.乙向甲D.丙和乙向甲连带【答案】C83、保险合同订立后，投保人向保险人支付一定保险费，在()遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金的责任。A.投保人B.受益人C.被保险人D.保险人【答案】C84、FIDIC“新黄皮书”中，按合同规定的计量方法，实际支付给承包商的金额是()。A.进度款B.结算款C.合同价格D.保留金【答案】C85、下列文件中，属于工程师监督承包商实施过程和实施方法的重要依据的是()。A.设计文件B.业主要求C.承包商建议书D.中标通知书【答案】C86、在设备采购合同中，设备所有权自()时起转移。A.支付定金B.支付价款C.交付设备所有权凭证D.交付设备【答案】D87、下列关于权利与义务对等性的说法，正确的是()。A.合同当事人享有的权利与履行的义务应对等，并与合同的预期目的相匹配B.合同当事人相互享有同等的权利C.合同当事人相互承担同等的义务D.合同当事人一方享有的权利等同对方承担的义务【答案】A88、某厂开发一种新型节能炉具，先后制造出10件样品，后来样品有6件丢失。1996年某户居民的燃气罐发生爆炸，查明原因是使用了某厂丢失的6件样品炉具中的一件，而该炉具存在重大缺陷。该户居民要求某厂赔偿损失，某厂不同意赔偿，下列理由中哪一个最能支持某厂立场()。A.该炉具尚未投入流通B.该户居民如何得到炉具的事实不清C.该户居民偷盗样品，由此造成的损失应由其自负D.该户居民应向提供给其炉具的人索赔【答案】A89、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是()。A.中标合同金额的5%B.中标合同金额的10%C.合同价格的5%D.合同价格的10%【答案】A90、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于()。A.可撤销合同B.附期限合同C.附条件合同D.无效合同【答案】C91、甲超越代理权使用乙公司的合同专用章、营业执照副本等证明材料，在乙不知情的情况下，以乙的名义与丙订立合同。以上情况丙并不知情，则甲代理行为的效力为()。A.有效B.无效C.乙追认后有效D.乙拒绝后无效【答案】A92、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，仲裁解决合同争议的，除非双方另有商定，否则，应当适用()的仲裁规则。A.国际商会B.中国商会C.中国国际经济贸易仲裁委员会D.FIDIC【答案】A93、某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定()。A.尚无合同关系B.合同没有成立C.合同已经成立D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任【答案】C94、承包商未遵守对履约保证的相关要求而导致业主终止合同的，业主应提前()天通知承包商。A.10B.14C.20D.28【答案】B95、甲、乙订立合同后，甲以重大误解为由向人民法院提出撤销合同请求。人民法院依法撤销了该合同。该合同自()时起无效。A.合同订立B.甲提出撤销请求C.人民法院受理撤销请求D.人民法院判决撤销【答案】A96、承包商向工程师提交承包商在履行合同过程中的各类人员的数量以及每类施工设备的数量的时间周期是()。A.1周B.2周C.1个月D.2个月【答案】C97、FIDIC新黄皮书规定，业主应向承包商支付期中付款证书确认的款额，付款时间在()天内。A.工程师签发期中付款证书后的28B.工程师完成工程量计量后的56C.工程师收到报表和证明文件后的56D.工程师签发期中付款证书后的56【答案】C98、每个设备工程合同签订后，合同正本应由()保管。A.合同管理部门B.财务管理部门C.合同执行部门D.技术管理部门【答案】A99、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得()。A.低于当地同行业的标准B.高于当地同行业的标准C.低于本国同行业的标准D.高于本国同行业的标准【答案】A100、某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应()。A.以自己的名义向人民法院主张该购房款B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款【答案】A多选题（共40题）1、在设备工程合同履行过程中，索赔的文件依据有()等。A.设备工程合同协议书B.设备工程合同条件C.批准的设备工程进度计划D.设备工程监理服务合同E.质量标准【答案】ABC2、设备采购合同当中，买方因卖方未按合同履行义务而受到损失，欲提起诉讼，则必须满足的条件有()。A.有具体的诉讼请求B.有事实和理由C.有充分的证据D.没有超过诉讼时效期间E.属于受诉法院管辖【答案】AB3、设备工程合同有很强的不可预见性，导致合同价格变化的原因有()A.市场因素B.工程所在地法律、法规、条例、细则等发生变化C.工程变更D.误期损害赔偿费和提前竣工奖金E.不可抗力【答案】ABCD4、对于承包商未按照合同规定的期限撤走的剩余货物，下列说法正确的有()。A.业主取得剩余货物的所有权B.业主取得剩余货物的处置权C.变卖剩余货物的所得价款归业主D.承包商承担处置剩余货物的开支E.变卖剩余货物的收入不足弥补变卖开支的，差额部分由承包商承担【答案】BD5、对于设备工程的质量缺陷进行修复，工程师有权指示承包商完成的工作有()。A.从合同中删除有质量缺陷的工作B.换掉不符合合同的材料和生产设备并移出现场C.自费调查导致质量缺陷的原因D.对不符合合同要求的工作返工E.在发生紧急情况时，如事故、意外事件等，实施为保证工程安全迫切需要的工作【答案】BD6、设备工程合同中，确定承包商工作范围的文件有()。A.业主要求B.资料表C.投标书D.中标通知书E.承包商建议书【答案】AB7、根据《产品质量法》，生产者对其产品缺陷造成的损害免予承担赔偿责任的，需要证明的情形有()。A.未将产品投入流通的B.产品投入流通时，引起损害的缺陷尚不存在的C.引起损害的缺陷是产品的外购零部件造成的D.将产品投入流通时的科学技术尚不能发现缺陷的存在的E.受害人未按照产品说明正确使用产品【答案】ABD8、在买卖合同中，出卖人就交付标的物负有保证第三人不得向买受人主张任何权利的义务，该义务的内容有()。A.出卖人对该标的物拥有所有权或处分权B.该标的物未侵犯第三人的知识产权C.出卖人对该标的物拥有租赁权并告知买受人D.出卖人将该标的物抵押给银行并告知买受人E.出卖人将该标的物质押给银行未告知买受人【答案】ABD9、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，竣工报表应列明的内容包括()。A.截止到工程接收证书注明的日期，按合同要求完成的所有工作的价值B.承包商认为应付的任何其他款项C.承包商认为根据合同规定将应支付给他的任何款项D.最终应支付的款项E.雇主应付给承包商的余额【答案】ABC10、根据《劳动合同法》，下列情形中，劳动者可以立即解除劳动合同的有()。A.用人单位以暴力手段强迫劳动者劳动的B.用人单位未及时足额支付劳动报酬的C.用人单位违章指挥危及劳动者人身安全的D.用人单位扣押劳动者居民身份证的E.用人单位强令劳动者冒险作业危及其人身安全的【答案】AC11、根据《仲裁法》，仲裁协议的内容包括()。A.仲裁时限B.请求仲裁的意思表示C.仲裁事项D.法律依据E.选定的仲裁委员会【答案】BC12、根据《民法通则》，下列情形中，可以导致诉讼时效中断的有()。A.权利人向义务人的代理人主张权利B.权利人因病住院治疗C.义务人承诺履行义务D.权利人向人民法院起诉E.诉讼时效期间最后6个月内发生地震，导致义务人无法履行义务【答案】ACD13、依据《合同法》，法定解除合同的条件有()。A.合同履行过程中发生不可抗力B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行C.当事人一方迟延履行主要债务D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务【答案】BD14、构成表见代理，一般应具备的条件包括()。A.相对人主观上无过错B.行为人主观上有过错C.行为人的代理行为为无权代理D.表见代理的后果由“被代理人”承担E.在客观上有足以使相对人相信行为人有代理权的事实【答案】AC15、保留金的退还通常分两次，退还前一半保留金的条件是()。A.工程通过竣工验收B.已经签发工程接收证书C.业主已经接管工程D.承包商已完成缺陷修补工作E.已经签发履约证书【答案】AB16、设备工程委托招标代理的，招标代理人应当具备的条件有()。A.隶属于建设行政主管部门B.经工商登记取得企业法人营业执照C.有从事设备工程代理咨询服务业务的相应专业力量D.有一定数量取得招标职业资格的专业人员E.有从事设备工程招标的经验【答案】CD17、保留金的退还通常分两次，退还前一半保留金的条件是()。A.工程通过竣工验收B.已经签发工程接收证书C.业主已经接管工程D.承包商已完成缺陷修补工作E.已经签发履约证书【答案】AB18、下列()是行政复议的受案范围。A.工商局对设备制造企业的罚款B.土地局拒绝颁发土地使用权证C.质量监督局对在建项目的查封D.房屋买卖纠纷的行政调解E.规划局对“建设工程规划许可证”的申请不予答复【答案】ABC19、在设备工程设计合同中，未经设计人同意，委托人对设计人提交的设计资料及文件不得()。A.修改B.复制C.借阅D.向第三方转让E.用于本合同以外的项目【答案】ABD20、下列关于不安抗辩权的叙述，正确的有()。A.不安抗辨权是先履行义务一方当事人享有的权利B.不安抗辨权是后履行义务一方当事人享有的权利C.不安抗辨权的行使方式是中止履行合同义务D.不安抗辨权的行使方式是终止履行合同义务E.不安抗辨权的适用条件是对方当事人死亡或丧失行为能力【答案】AC21、行为人实施的行为不符合法律行为的有效条件而构成无效行为，则这种无效行为可以产生以下法律后果()。A.双方调解B.申请仲裁C.返还财产D.赔偿损失E.追缴财产【答案】CD22、理论上对产品缺陷进行分类时，产品缺陷包括()。A.设计缺陷B.制造缺陷C.包装缺陷D.指示缺陷E.使用缺陷【答案】ABD23、买卖合同属于()。A.双务合同B.不要式合同C.有偿合同D.实践合同E.诺成合同【答案】ABC24、买卖合同属于()。A.双务合同B.不要式合同C.有偿合同D.实践合同E.诺成合同【答案】ABC25、在因缺陷产品导致人身损害的产品责任法律关系中，内部责任主体有()。A.设计者B.生产者C.销售者D.运输者E.仓储者【答案】D26、按照我国《合同法》的规定，合同履行的原则有()。A.全面、适当履行原则B.协商履行原则C.等价有偿原则D.诚实信用履行原则E.提前履行原则【答案】AD27、根据《产品质量法》的规定，销售者售出的产品质量不符合合同要求并给购买产品的消费者造成损失的，销售者应当负责()。A.修理B.更换C.重作D