设备监理师之设备监理合同押题练习提分A卷含答案

设备监理师之设备监理合同押题练习提分A卷含答案

单选题（共100题）1、按照《安全生产法》规定：特别重大事故是指造成()的事故。A.30人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失B.20人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失C.30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失D.20人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失【答案】C2、按照FIDIC新黄皮书对工程接收程序的规定，工程竣工的日期应当是()。A.承包商完成全部工程的日期B.工程通过竣工试验的日期C.工程师签发接收证书的日期D.接收证书中注明的竣工的日期【答案】D3、具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的企业是()。A.个人独资企业B.合伙企业C.私营企业D.法人企业【答案】D4、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得()。A.低于当地同行业的标准B.高于当地同行业的标准C.低于本国同行业的标准D.高于本国同行业的标准【答案】A5、根据《产品质量法》对产品责任的诉讼时效的规定，我国的产品责任诉讼时效为()年。A.1B.2C.4D.10【答案】B6、依据有关劳动法律的规定，下列选项中，属于用人单位不得解除劳动合同的情形是()。A.劳动者严重违反用人单位规章制度的B.劳动者患职业病或者因工负伤并被确认丧失部分劳动能力的C.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件的D.劳动者营私舞弊对用人单位利益造成重大损失的【答案】B7、由于业主原因造成未经竣工试验而接收工程，应在缺陷通知期内进行竣工试验的，工程师应按提前()天通知承包商进行竣工试验的日期。A.7B.14C.21D.28【答案】B8、下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是()。A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议是具有强制执行的效力C.当事人可以通过调解程序解决合同争议D.对法院一审判决不服，可以向仲裁机构申请仲裁【答案】C9、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列情形中，可以作为招标人延缓或推迟开标理由的是()。A.评标委员会未组建B.发现有足以影响采购公正性的违法或不当行为C.拟主持招标的招标单位负责人因故不能主持D.投标人对开标时间有异议【答案】B10、合同履行是指合同当事人双方依据()的规定，实现各自享有的权利，并承担各自的义务。A.合同法B.合同条款C.招投标法D.政府采购法【答案】B11、在设备工程合同中，承包商拟雇佣的设计分包商应获得()的同意。A.业主B.项目经理C.工程师D.工程师代表【答案】C12、甲、乙两家企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为()。A.无效B.有效C.可变更D.效力待定【答案】A13、收到承包商的履约保函并签署合同协议书后，()应尽快将投标保函退还承包商和其他未中标的投标者。A.业主B.评标委员会C.监理工程师D.监理工程师代表【答案】A14、如果由于非承包商原因导致竣工后试验未能在缺陷通知期(或双方商定的其他期限)内完成，则()。A.承包商另行选择日期进行竣工后试验B.此设备工程或单位工程应被认为已通过了竣工后试验C.缺陷通知期后，工程师再安排竣工后试验D.双方商定其他期限，完成竣工后试验【答案】B15、买受人在合同内错填到货地点或接货人，导致出卖人送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果由()承担。A.出卖人B.承运人C.买受人D.出卖人与买受人【答案】C16、9月10日，甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同。合同约定，乙公司于9月20日到甲公司的库房提取所购全部货物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取该批货物，但9月25日甲公司的库房因洪水致使乙公司应提取的部分货物毁损。根据《合同法》的规定，乙公司承担该批货物毁损、灭失风险的起始时间是()。A.9月10日B.9月20日C.9月25日D.9月30日【答案】B17、建设工程施工总承包企业依法将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说法正确的是()。A.分包工程质量由分包企业负总责B.分包工程质量由分包企业单独承担责任C.总承包企业对分包工程质量承担连带责任D.分包企业接受总承包企业的质量管理可不承担责任【答案】C18、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，仲裁解决合同争议的，除非双方另有商定，否则，应当适用()的仲裁规则。A.国际商会B.中国商会C.中国国际经济贸易仲裁委员会D.FIDIC【答案】A19、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，工程师应在收到承包商要求索赔的最终详细报告后()内作出回应，表示批准或不批准并附具体意见。A.14天B.21天C.28天D.42天【答案】D20、FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何争端首先书面交由()解决。A.工程师B.争端评判委员会(DAB)C.仲裁机构D.人民法院【答案】B21、根据《建筑法》，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当依法向()申请领取施工许可证。A.建设单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门B.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门C.建设单位所在地省级以上人民政府建设行政主管部门D.工程所在地省级以上人民政府建设行政主管部门【答案】B22、根据《物权法》的规定，下列关于质权的说法，正确的是()。A.质物可以是正在建造的建筑物B.质权分为动产质权和不动产质权C.质权人对质物孳息享有收取权D.质权人有权使用质物【答案】C23、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥达不到国家规定的标准，该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供应合同。则该合同属于()签订的合同。A.采取欺诈手段B.采取胁迫手段C.因重大误解D.超越代理权限【答案】A24、设备工程合同谈判的议程，一般由()提出。A.工程师B.业主C.投标人D.中标人【答案】B25、设备工程合同履行过程中合同调整的技术措施是()。A.增加人员投入B.变更工程设计C.加大资金收入D.调整合同计划【答案】B26、只有当工程师向承包商签发了()，才能认为承包商的合同义务已经完成。A.接收证书B.履约证书C.最终付款证书D.结清证明【答案】B27、FIDIC“新黄皮书”规定，开工日期应在()的42天内。A.承包商提交履约担保后B.承包商收到中标函后C.工程师发出开工通知后D.双方签订合同后【答案】B28、单位工程的竣工试验，承包商由于业主应负责的原因遇到妨碍达14天以上，正确的处理方法是()。A.视为在竣工试验本应完成的日期业主已接收了该单位工程B.视为在竣工试验本应完成的日期承包商已完成了竣工试验C.工程师应另行通知承包商进行竣工试验的日期D.承包商可自行完成竣工试验【答案】A29、某厂开发出一种新型炉具，先后制造出10件样品，后有1件被盗。2011年，一居民家炉具因缺陷导致爆炸。经查，爆炸炉具是该厂丢失的炉具样品。居民向该厂提出索赔。该厂拒赔的下列事由中，能得到法院认可的是()。A.该炉具尚未投入流通B.该居民获得炉具的途径不清C.该居民应当向提供炉具的人索赔D.对该居民的损失，该厂主观上无过错【答案】A30、设备采购评标结束后，由评标委员会编写评标报告。评标报告的内容不应当包括()。A.争议的解决方式B.评标委员会的人员组成C.主要技术性能数据D.推荐的中标候选人【答案】A31、《合同法》赋予设备工程承包人的工程款享有法定优先权，下列“优先权”表述正确的是()。A.设备工程承包人工程款债权优先于其他民事主体的权利，但不优先于其他民事主体在设备工程上设定的抵押权B.具有法定优先权的设备工程价款包括承包人为设备工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的法定优先权不得对抗买受人D.承包人行使优先权的期限为12个月【答案】C32、代理是代理人在代理权限内，以()的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。A.代理人和被代理人B.被代理人C.第三人D.自己【答案】B33、FIDIC“新黄皮书”中，按合同规定的计量方法，实际支付给承包商的金额是()。A.进度款B.结算款C.合同价格D.保留金【答案】C34、下列()财产可以抵押。A.土地所有权B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C.以公开协商方式取得的土地承包经营权D.有争议的财产【答案】C35、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。A.追认权或者拒绝权B.催告权或者撤销权C.追认权或者撤销权D.同意权或者拒绝权【答案】A36、承包商应在设备工程或单位工程的()之前，按照业主要求完成所有的缺陷或损坏部分的修补。A.竣工时间B.缺陷通知期期满C.颁发接收证书D.保留金返还【答案】B37、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，()。A.视为数量和质量符合约定B.视为数量和质量不符合约定C.卖方可以行使催告权D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】A38、工程师将其权利委托给其助手时，授权委托书的生效时间是()。A.工程师向助手签发授权委托书时B.业主和承包商收到授权委托书副本时C.工程师向助手签发授权委托书后第14天D.业主和承包商收到授权委托书副本后第14天【答案】B39、下列关于承包人的工程价款优先权的说法，正确的是()。A.承包人行使优先权的期限为1年B.行使优先权的建筑工程价款包括承包人因发包人违约造成的损失C.承包人就商品房享有的工程价款优先权不得对抗交付该商品房全部价款的消费者D.抵押权人优先于承包人的工程价款受偿【答案】C40、甲、乙双方在合同中既约定违约金，又约定定金，乙违约时，()。A.违约金与定金可以同时并用B.甲方可以选择适用违约金或者定金C.乙方可以选择适用违约金或者定金D.双方应当协商适用违约金或定金【答案】B41、某必须招标的项目，招标文件规定采用评标价法评标，有甲、乙、丙、丁四家单位投标有效。四家单位的投标报价和评标得分为：甲单位投标报价1050万元，评标价1030万元；乙单位投标报价1000万元，评标价1000万元；丙单位投标报价980万元，评标价1050万元；丁单位投标报价950万元，评标价1020万元。据此，第一中标候选单位应是()。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】B42、设备工程合同生效后，设备工程合同的变更，()。A.不能出自于业主的要求B.不能出自于承包商的建议C.只能出自于监理工程师的建议D.既可以出自于业主的要求，也可以来自于承包商的建议【答案】D43、如果规定必须在工程接收之前完成对业主的人员进行工程操作和维修方面的培训，则完成培训是()的构成条件之一。A.进行工程竣工试验B.工程接收C.进行工程竣工后试验D.签发履约证书【答案】B44、恢复地表是承包商的合同义务之一，下列关于地表恢复的说法，正确的是()。A.接收证书的签发，证明承包商已经完成了对地表的恢复工作B.如果工程师对单位工程签发了接收证书，即可证明承包商的地表恢复达到合同要求C.承包商的地表恢复工作可以安排在缺陷通知期内完成D.只有完成地表恢复工作，业主方可接收工程【答案】C45、收到承包商的履约保函并签署合同协议书后，()应尽快将投标保函退还承包商和其他未中标的投标者。A.业主B.评标委员会C.监理工程师D.监理工程师代表【答案】A46、某工程因连日降雨基坑积水，总承包施工负责人指示土方分包人将积水处理后，再继续施工，分包人以下雨已经影响工期为由，一边抽水一边施工，随后发生基坑坍塌安全事故，则该事故的主要责任人是()。A.总承包单位B.总承包单位施工负责人C.分包人D.施工人员【答案】C47、劳动争议仲裁时效期间为()。A.60天B.6个月C.1年D.2年【答案】C48、下列关于联营体的说法，错误的是()。A.联营体的各成员在履行合同上对业主负有连带责任B.联营体的牵头方应由联营体各方认可C.如果承包商是依法组建的联营体，应向工程师通知谁是联营体的牵头方D.未经业主的同意，承包商不得改变其联营体的法律地位【答案】C49、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场的楼梯口、电梯井口，设置明显的()。A.安全设施B.安全警示标志C.安全疏散标志D.安全报警装置【答案】B50、根据我国《招标投标法》规定，开标由()主持，邀请所有投标人参加。A.招标地建设主管部门B.工程项目所在地建设主管部门C.招标人D.招标代理机构【答案】C51、生产者对其产品缺陷造成的人身伤害应当向受害人承担的法律责任是()。A.刑事责任B.瑕疵担保责任C.行政责任D.产品责任【答案】D52、甲公司授权其业务员张某采购2台设备，张某采购时认为价格便宜便购买了4台，并签订了合同。此合同的效力为()。A.有效B.可撤销C.效力待定D.无效【答案】C53、在下列各项中，符合代理特征的是()。A.代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为(滥用代理权)B.代理人以自己的名义实施代理行为C.代理人在授权范围内独立地表现自己的意思D.代理结果归属代理人【答案】C54、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的()天内，向业主发出期中付款证书。A.14B.28C.42D.56【答案】B55、设备工程合同谈判的议程，一般由()提出。A.工程师B.业主C.投标人D.中标人【答案】B56、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商按照合同提交索赔报告后的()天内，工程师应当作出处理决定。A.14B.28C.35D.42【答案】D57、FIDIC“新黄皮书”规定，承包商应提前()天，通知工程师可以开始竣工试验的日期。A.7B.14C.21D.28【答案】C58、下列关于设备工程设计合同委托人违约责任的叙述，错误的是()。A.委托人不履行合同，无权请求返还定金B.因委托人变更制造要求而造成设计修改，应依照设计人实际消耗的工作量增付费用C.委托人超过合同约定的日期付费时应向设计人偿付逾期违约金D.政府主管部门对设计文件不审批，委托人也应支付设计费【答案】D59、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过()。A.合同价格B.最终付款证书中确认的金额C.竣工结算总额D.中标合同金额【答案】D60、地处北京的甲公司就购买某一专用设备于2010年4月1日向地处广州的乙公司发出要求，要约书规定乙公司承诺的截止日期为4月30日，22日乙公司发出承诺书，通常可以于4月27日前到达甲公司，但4月23日京广线突遇洪水，承诺于5月5日到达，甲公司也未通知乙公司该承诺因迟到无效。乙公司于6月15日将该设备托运给甲公司，甲拒收，为此给乙造成损失，诉至法院，法院判决应由()承担该损失。A.乙公司B.甲公司C.邮电部门D.双方各一半【答案】B61、根据《物权法》的规定，下列关于建设用地使用权的说法，正确的是()。A.建设用地使用权是建设用地使用权人对土地享有占有、使用和收益的权利B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立C.设立建设用地使用权，应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出让D.建设用地使用权期间届满前，国家不得收回该土地【答案】B62、当工程师动用暂定金额指示承包商从指定渠道购买生产设备、材料或服务时，承包商应得到款项是()。A.承包商为此工作实际支付的成本B.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费C.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的利润D.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费和利润【答案】D63、下列属于民事法律关系客体中行为的是()。A.货币B.计算机软件C.勘察设计单位为委托人完成勘察设计任务D.专利权【答案】C64、如果出现缺陷的生产设备不能在现场修复，承包商可征得()同意，将有缺陷的生产设备移出现场修复。A.业主B.业主代表C.工程师代表D.工程师【答案】A65、下列所有权的取得方式中，属于原始取得的是()。A.受赠B.收益C.继承D.受让【答案】B66、发包方与承包方签订设备工程合同后，发包方与承包方形成的法律关系是()。A.物权关系B.雇佣关系C.债权关系D.产权关系【答案】C67、根据《招标投标法》，下列项目必须进行招标采购的是()。A.某新式武器的设计B.地震灾区道路抢修C.部分使用国有投资项目的施工D.全部国有投资的项目前期咨询【答案】C68、《担保法》规定，在留置权的实现过程中，债权人留置财产后，应当确定债务人履行债务的期限不少于()个月。A.1B.2C.3D.4【答案】B69、甲公司按合同向乙公司出售一台通用设备，但合同中未约定设备的质量标准，则甲公司应按照()履行交货义务。A.地方标准B.国家标准C.乙方要求D.甲方企业标准【答案】B70、对于业主按照合同规定免费提供的材料，承包商在接收时，应进行()，并将结果通知工程师。A.目视检查B.化学试验C.物理实验D.性能检查【答案】A71、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得()。A.低于当地同行业的标准B.高于当地同行业的标准C.低于本国同行业的标准D.高于本国同行业的标准【答案】A72、根据《担保法》的规定，有关抵押表述正确的是()。A.只能由债务人提供抵押物B.抵押人转移对抵押物的占有C.抵押权人有权依法以抵押物的变卖价款优先受偿D.债务人不履行债务时，抵押物归债权人所有【答案】C73、在买卖合同中，买受人的义务有()。A.对标的物提供质量保证B.受领标的物C.对标的物提供权利担保D.提供有关单证和资料【答案】B74、根据《民事诉讼法》，证据必须符合()要求。A.真实性、合法性、客观性B.合法性、客观性、公正性C.合法性、客观性、关联性D.真实性、关联性、公正性【答案】C75、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于()。A.可撤销合同B.附期限合同C.附条件合同D.无效合同【答案】C76、保险合同订立后，投保人向保险人支付一定保险费，在()遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金的责任。A.投保人B.受益人C.被保险人D.保险人【答案】C77、下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是()。A.如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工作B.暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权利用C.如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确定对承包商的补偿D.如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出工期延长及补偿费用和利润的要求【答案】A78、根据《安全生产法》，生产经营单位新建工程项目的安全设施必须与主体工程()。A.同时开工、同时竣工B.同时设计、同时开工、同时竣工C.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用D.同时设计、同时施工、同时验收【答案】C79、甲、乙双方在合同中既约定违约金，又约定定金，乙违约时，()。A.违约金与定金可以同时并用B.甲方可以选择适用违约金或者定金C.乙方可以选择适用违约金或者定金D.双方应当协商适用违约金或定金【答案】B80、执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按()执行A.原价格B.新价格C.原价和新价的平均价格D.当地市场价格【答案】B81、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在()内，及时提交索赔报告。A.已经察觉索赔事由后28天B.理应察觉索赔事由后28天C.取得现场资料后28天D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】D82、按照FIDIC新黄皮书的规定，如果在业主接收整个设备工程或单位工程后进行竣工后试验，确定可以开始试验日期的是()。A.工程师B.工程师代表C.承包商D.业主【答案】D83、合同当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，()。A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B.违约一方可以选择定金或违约金承担赔偿责任C.未违约一方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任【答案】A84、甲方向乙方购买10台设备，双方在买卖合同中没有约定履行顺序。乙向甲供应了5台设备，却要求甲支付全部货款。甲依法有权行使的权利是()。A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.合同撤销权【答案】A85、甲给乙发的要约中表明：“本要约9月10日前答复有效”，乙在9月5日以电报的方式作出承诺，但由于邮局的原因，直到9月13日甲才收到电报，甲立即给乙打电话称不接受该承诺。根据题义，下列表述正确的是()。A.承诺迟延但有效B.承诺迟延且无效C.承诺超期但有效D.承诺超期且无效【答案】B86、设备采购合同中，因出卖人原因导致不能全部或部分交货，应依照()的违约金数额支付违约金。A.法律规定B.合同约定C.买受人要求D.出卖人接受【答案】B87、代理是指代理人以被代理人的名义在代理的权限内向第三人作出的意思表示，所产生的权利和义务直接由被代理人享有和承担的()行为。A.法律B.代理C.行政D.执法【答案】A88、根据《安全生产法》的规定，施工人员在施工过程中的应当承担的法定义务是()。A.拒绝执行违章指挥B.拒绝冒险作业C.检举危害生命安全的行为D.严格遵守安全操作规程【答案】D89、如果承包商延误工程竣工试验且在收到工程师通知后21天内未进行竣工试验，业主人员自行进行了相应试验。下列对此试验的风险和费用承担的说法，正确的是()。A.工程合格，承包商承担风险，业主承担费用B.工程合格，业主承担风险和费用C.工程不合格，业主承担风险，承包商承担费用D.无论试验结果如何，均由承包商承担风险和费用均由承包商承担【答案】D90、我国《合同法》规定，当事人在合同中既约定违约金，又约定定金的，当违约发生时，()。A.违约方可以选择适用违约金或者定金B.守约方可以选择适用违约金或者定金C.双方可以协商选择适用违约金或者定金D.违约金和定金可以同时并用【答案】B91、根据《建设工程质量管理条例》，设备安装工程的最低保修期限为()。A.设计文件规定的合理使用年限B.双方约定的合理使用年限C.2年D.5年【答案】C92、根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》的规定，承包商应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险的有效期应从()。A.开工日期起到颁发工程接收证书止B.开工日期起到颁发最终付款证书止C.基准日期起到颁发工程接收证书止D.基准日期起到颁发最终付款证书止【答案】A93、设备采购合同对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的设备，应于()规定缺陷责任期或保修期。A.安装调试验收后B.安装调试验收前C.设备采购合同内D.设备交于采购方后【答案】C94、如果业主不合理地拖延竣工后试验，由此产生的损失，承包商有权索赔()。A.竣工时间及相关费用B.相关费用并加合理利润C.竣工时间、相关费用并加合理利润D.缺陷通知期及相关费用【答案】B95、如果工程师的指示导致承包商因提供合作发生了某些不可预见费用，则该项指示应构成()。A.合同文件B.索赔C.争议D.变更【答案】D96、工程师基于非承包商原因指示承包商暂停实施某一部分或全部设备工程后，负责对工程做好保护措施的是()。A.工程师B.业主C.承包商D.造成工程暂停的责任方【答案】C97、在我国，下列知识产权中，保护期限为20年的是()。A.发明专利权B.实用新型专利权C.职务作品著作权D.商标专用权【答案】A98、FIDIC“新黄皮书”规定，承包商应提前()天，通知工程师可以开始竣工试验的日期。A.7B.14C.21D.28【答案】C99、因业主提前占用部分工程导致承包商增加费用时，承包商根据索赔程序提出了要求，()应对补偿金额作出公正的决定。A.业主B.项目经理C.工程师D.工程师代表【答案】C100、保险作为风险转移的手段之一，其功能在于()。A.避免风险事件的发生B.避免风险事件对保险标的的损害C.发生风险事件后得到经济补偿D.发生风险事件后转移责任【答案】C多选题（共40题）1、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，就知识产权和工业产权而言，业主对承包商的侵权给予保障的方面，包括()。A.承包商的侵权是履行业主要求不可避免的B.承包商的工程设计、制造、施工或实施产生的侵权C.业主不按合同规定的目的使用工程而导致的侵权索赔D.如果合同中没有规定，或没有在基准日期前向承包商说明，而业主使用工程时，同时配套使用了非承包商的物品，从而导致的侵权索赔E.使用承包商设备造成的侵权【答案】ACD2、工程师可随时通知承包商，并要求其提交修改的进度计划的情形有()。A.发生洪水B.进度计划中不符合合同的内容C.实际进度慢于计划进度D.实际进度快于计划进度E.由于承包商提供的设计、材料、设备等存在缺陷造成工程暂停【答案】BCD3、下列有关承诺生效的表述，正确的有()。A.采用书面形式作出承诺的，承诺通知发出时生效B.采用电报形式作出承诺的，电报到达要约人时生效C.采用电子邮件形式作出承诺的，电子邮件进入要约人指定的邮箱时生效D.采用电子邮件作出承诺的，要约人了解内容时生效E.采用行为方式作出承诺的，承诺行为作出时生效【答案】BC4、合同分析的基本原则有()。A.合法性B.准确性和客观性C.整体性D.公平性E.可操作性【答案】BCD5、按照劳动保护的相关规定，用人单位应当对()定期进行健康检查。A.从事危险作业的劳动者B.女职工C.未成年工D.从事特种作业的劳动者E.从事有职业危害作业的劳动者【答案】C6、下列产品中存在《产品质量法》所称的“缺陷”的有()。A.致人中毒的假酒B.口感不佳的劣酒C.易醉人的高度酒D.突然爆炸炸坏家具的汽酒(爆炸原因为气压过高)E.增加肾脏负担的啤酒【答案】AD7、《安全生产法》中“三同时”制度是指()。A.同时安全培训B.同时资金投入C.同时设计D.同时施工E.同时投入生产和使用【答案】CD8、在设备运输合同中，属于承运人权利的有()。A.留置运输的货物B.货物的提存权C.接受托运人运送货物的要求D.处置无人认领的货物E.有权派人押运货物【答案】ABD9、设备采购合同中，出卖人交付的设备品种、型号、规格、质量不符合合同约定时，其后果为()。A.如果买受人同意利用，应当按质论价B.如果买受人同意利用，应当按合同约定支付价款C.买受人不同意利用时，出卖方负责包修或包换D.不能修理或调换的，买受方可以解除合同，并要求出卖人赔偿损失E.不能修理或调换的，买受方可以解除合同，但不得要求出卖人赔偿损失【答案】ACD10、在设备工程合同履行过程中，索赔的文件依据有()等。A.设备工程合同协议书B.设备工程合同条件C.批准的设备工程进度计划D.设备工程监理服务合同E.质量标准【答案】ABC11、按我国有关法律规定，质量监督部门在产品质量监督抽查中正确的做法有()。A.任意数量抽取样品B.向被检查人收取检验费用C.要求被检查者无偿提供样品D.按国务院规定列支检验费用E.不得向企业收取检验费用【答案】CD12、无权代理人实施“代理”行为后，第三人依法可以行使()。A.催告权B.拒绝权C.撤销权D.委托权E.追认权【答案】AC13、代理的特征有()。A.代理人在代理权限内独立地为意思表示B.任何行为均可代理C.代理是代理人代替被代理人为民事法律行为D.代理权是依据法律的直接规定而产生E.代理人应当在代理权范围内实施代理行为【答案】AC14、处理下列事项时，工程师不能将要求其作决定的权力委托给助手行使的有()。A.业主要求中出现错误B.业主向承包商提出索赔C.对单位工程进行竣工试验D.承包商暂停工作E.承包商无法按合同约定进入现场【答案】ABD15、根据《合同法》，下列合同中，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构撤销的合同有()。A.一方以胁迫手段订立的合同B.附生效条件的合同C.以合法形式掩盖非法目的的合同D.一方以欺诈手段订立的合同E.在订立合同时显失公平【答案】AD16、导致承包商无法在合同规定的竣工时间内完成整个设备工程或单位工程，承包商有权要求延长竣工时间的情形有()。A.雨雪天气不利于现场施工B.合同变更或某些工作量有大量变化C.流行病导致的无法预见的人员短缺D.当地政府原因导致的无法预见的物品短缺E.在现场的指定分包商造成的延误【答案】BCD17、下列专项施工方案中，施工单位应当组织专家进行论证、审查的有()。A.起重吊装工程B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.拆除、爆破工程E.脚手架工程【答案】BC18、可供承包商使用的业主设备，在业主要求中应详细说明()。A.设备型号B.设备状态C.目前施工能力D.存放地点E.使用的价格【答案】ACD19、如果工程师发出了暂停指示，承包商在遵守该指示或在复工时招致了费用损失和工期延误，承包商无权获得补偿的情形有()。A.由于承包商提供的设计存在缺陷造成的暂停B.由于承包商提供的材料存在缺陷造成的暂停C.由于承包商提供的设备存在缺陷造成的暂停D.承包商未能在工程暂停时，按合同规定提供相应的安全保护措施E.承包商已经遵守了地方政府部门制定的程序【答案】ABCD20、根据有关招标投标法规，下列关于投标人的说法，正确的是()。A.母公司与其子公司可以成为同一标段的不同投标人B.公司法人的分支机构可以作为投标人C.投标人应当具备承担招标项目的能力D.投标人应符合国家关于其资格条件规定E.投标人应符合招标文件关于其资格条件的规定【答案】CD21、根据《仲裁法》，仲裁协议的内容包括()。A.仲裁时限B.请求仲裁的意思表示C.仲裁事项D.法律依据E.选定的仲裁委员会【答案】BC22、如果业主没有按照合同约定的时间给予承包商进入和占用现场的权利，承包商索赔的内容可包括()。A.延长工期B.开工日期顺延C.费用D.合理利润E.延长缺陷通知期【答案】ACD23、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，就知识产权和工业产权而言，业主对承包商的侵权给予保障的方面，包括()。A.承包商的侵权是履行业主要求不可避免的B.承包商的工程设计、制造、施工或实施产生的侵权C.业主不按合同规定的目的使用工程而导致的侵权索赔D.如果合同中没有规定，或没有在基准日期前向承包商说明，而业主使用工程时，同时配套使用了非承包商的物品，从而导致的侵权索赔E.使用承包商设备造成的侵权【答案】ACD24、在我国，判断产品缺陷的标准有()。A.有无产品合格证明B.有无危及人身、财产安全的不合理的危险C.是否使用注册商标D.是否符合保障人体健康及人身、财产安全的国家标准、行业标准E.是否造成人身伤害【答案】BD25、下列()是行政复议的受案范围。A.工商局对设备制造企业的罚款B.土地局拒绝颁发土地使用权证C.质量监督局对在建项目的查封D.房屋买卖纠纷的行政调解E.规划局对“建设工程规划许可证”的申请不予答复【答案】ABC26、根据《仲裁法》，仲裁协议的内容包括()。A.仲裁时限B.请求仲裁的意思表示C.仲裁事项D.法律依据E.选定的仲裁委员会【答案】BC27、业主的设备工程合同总体策划的内容包括()。A.确定合同的谈判策略B.按合同类型选择合同范本C.确定每个合同的范围和采购方式D.编制设备工程合同管理计划E.明确重大合同问题的决策程序【答案】BCD28、按照《招标投标法实施条例》的规定，下列关于招标人采取两阶段招标的说法，正确的有()。A.只有大型项目方可分两阶段进行招标B.招标人应在精确拟定技术规格后实施招标C.第一阶段投标人只提交技术建议书D.要求提交投标保证金的投标人在第二阶段提交E.只有第一阶段技术商务报价通过评审的投标人方可参加第二阶段投标【答案】CD29、根据《产品质量法》，生产者对其产品缺陷造成的损害免予承担赔偿责任的，需要证明的情形有()。A.未将产品投入流通的B.产品投入流通时，引起损害的缺陷尚不存在的C.引起损害的缺陷是产品的外购零部件造成的D.将产品投入流通时的科学技术尚不能发现缺陷的存在的E.受害人未按照产品说明正确使用产品【答案】ABD30、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，下列关于付款及其程序的说法，正确的有()。A.预付款结算和竣工结算均为期中付款B