设备监理师之设备监理合同真题练习提升B卷附答案

设备监理师之设备监理合同真题练习提升B卷附答案

单选题（共100题）1、下列与不可抗力相关的叙述，错误的是()。A.不可抗力是指不能预见、不可避免并不能克服的客观情况B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除责任责任C.当事人迟延履行后发生不可抗力的，也可根据情况部分免除责任D.不可抗力包括合同中约定的不可抗力情形【答案】C2、“当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”该规定属于承担违约责任形式中的()。A.采取补救措施B.赔偿损失C.继续履行D.违约金规则【答案】C3、某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单位不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实清楚，适用法律错误，应作出的判决为()。A.驳回上诉，维持原判决B.撤销原判决，发回重审C.裁定一审人民法院再审D.依法改判【答案】A4、承包商应从现场撤走所有属于承包商的货物的时限是()。A.工程通过竣工试验后B.业主接收工程前C.承包商收到履约证书后D.缺陷通知期届满前【答案】C5、《担保法》规定，在留置权的实现过程中，债权人留置财产后，应当确定债务人履行债务的期限不少于()个月。A.1B.2C.3D.4【答案】B6、下列关于误期损害赔偿费的说法，错误的是()。A.如果承包商没有按合同约定的竣工时间完成工程，需向业主支付误期损害赔偿费B.误期损害赔偿费不超过投标函附录的最高限额C.支付误期损害赔偿费后，即可解除承包商合同下的其他义务D.误期损害赔偿费按日计算【答案】C7、如果业主拟对其资金安排作任何重要改变，业主应提前通知()。A.承包商B.项目经理C.工程师D.工程师代表【答案】A8、基于现场保安，负责阻止未经授权的人员进入现场的是()。A.工程师B.承包商C.业主D.保安公司【答案】B9、根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》的规定，承包商应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险的有效期应从()。A.开工日期起到颁发工程接收证书止B.开工日期起到颁发最终付款证书止C.基准日期起到颁发工程接收证书止D.基准日期起到颁发最终付款证书止【答案】A10、下列文件中，属于确认承包商的工作成果是否符合合同的重要依据的是()。A.设计文件B.业主要求C.承包商文件D.投标书【答案】B11、合同当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，()。A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B.违约一方可以选择定金或违约金承担赔偿责任C.未违约一方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任【答案】A12、在设备采购合同中，设备所有权自()时起转移。A.支付定金B.支付价款C.交付设备所有权凭证D.交付设备【答案】D13、设备工程项目合同体系分析的重点在于()。A.不同合同间的工作协调B.检核合同成立所必备的条款C.均衡双方当事人的权利和义务D.设计特殊事件的处理机制【答案】A14、下列文件如果出现矛盾，应当优先适用的是()。A.合同条件B.承包商建议书C.业主要求D.投标函【答案】D15、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，工程师应在收到承包商要求索赔的最终详细报告后()内作出回应，表示批准或不批准并附具体意见。A.14天B.21天C.28天D.42天【答案】D16、根据《民法通则》的规定，下列情形中，诉讼时效期间为4年的是()。A.张某因工伤要求损害赔偿B.某设备厂商因租用仓库而拒付租金C.甲厂购买的机床存在质量缺陷D.某项目部进口日本的数控设备与合同不符，提起仲裁【答案】D17、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。A.追认权或者拒绝权B.催告权或者撤销权C.追认权或者撤销权D.同意权或者拒绝权【答案】A18、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定，竣工验收合格后15日内甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工验收合格，3月3日乙向甲提交工程结算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲迟迟未能结算工程款，乙于6月10日向法院起诉，关于延期结算利息的计付日的确定，()是正确的。A.2012年3月3日B.2012年3月16日C.2012年3月20日D.2012年6月10日【答案】B19、甲公司授权其业务员张某采购2台设备，张某采购时认为价格便宜便购买了4台，并签订了合同。此合同的效力为()。A.有效B.可撤销C.效力待定D.无效【答案】C20、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》规定，竣工时间是指()中写明的，从开工日期算起至工程或者某分项工程根据合同规定的要求竣工的全部时间。A.投标书附录B.中标函C.合同协议书D.承包商建议书【答案】A21、下列()财产可以抵押。A.土地所有权B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C.以公开协商方式取得的土地承包经营权D.有争议的财产【答案】C22、下列关于民事诉讼的表述，正确的是()。A.原告是与诉讼案件有直接或间接利害关系的公民、法人或其他组织B.被告不提出答辩将败诉C.被告不到庭案件将无法审理D.人民法院在判决前可以进行调解【答案】D23、工程师将其权利委托给其助手时，授权委托书的生效时间是()。A.工程师向助手签发授权委托书时B.业主和承包商收到授权委托书副本时C.工程师向助手签发授权委托书后第14天D.业主和承包商收到授权委托书副本后第14天【答案】B24、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，()。A.视为数量和质量符合约定B.视为数量和质量不符合约定C.卖方可以行使催告权D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】A25、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定，竣工验收合格后15日内甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工验收合格，3月3日乙向甲提交工程结算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲迟迟未能结算工程款，乙于6月10日向法院起诉，关于延期结算利息的计付日的确定，()是正确的。A.2012年3月3日B.2012年3月16日C.2012年3月20日D.2012年6月10日【答案】B26、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同》的规定，在颁发工程接收证书前的任何时间，()可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式，提出变更。A.工程师B.工程师助手C.雇主D.雇主代表【答案】C27、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是()。A.中标合同金额的5%B.中标合同金额的10%C.合同价格的5%D.合同价格的10%【答案】A28、承包商编制的质量管理计划，在得到()的批准后，将此类文件提交给工程师参考。A.业主B.承包商项目经理C.承包商D.工程师代表【答案】B29、下列产品中需要依照《产品质量法》予以规范的是()。A.农产品质量B.建筑工程质量C.建筑材料质量D.军工产品质量【答案】C30、每个设备工程合同签订后，合同正本应由()保管。A.合同管理部门B.财务管理部门C.合同执行部门D.技术管理部门【答案】A31、承包商应从现场撤走所有属于承包商的货物的时限是()。A.工程通过竣工试验后B.业主接收工程前C.承包商收到履约证书后D.缺陷通知期届满前【答案】C32、根据《招标投标法》，下列项目必须进行招标采购的是()。A.某新式武器的设计B.地震灾区道路抢修C.部分使用国有投资项目的施工D.全部国有投资的项目前期咨询【答案】C33、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，工程师应将能够证明的承包商的索赔款额，()中，支付给承包商。A.签发临时付款证书B.列入当月付款证书C.列入竣工结算报表D.签发索赔付款证书【答案】B34、对于一个大型的设备工程，相关人员在合同文件编制完成后，需对此文件进行评估，并最终得到()的审查认可。A.业主B.承包商C.设备监理工程师D.总监理工程师【答案】A35、缺陷通知期的起始日期是()。A.工程通过竣工试验的日期B.工程师颁发接收证书的日期C.承包商竣工试验申请书中注册的竣工日期D.接收证书上标明的竣工日期【答案】D36、根据《担保法》，债权人和保证人对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人承担保证责任的方式是()。A.一般保证B.保证人要求的方式C.债权人要求的方式D.连带责任保证【答案】D37、按照《安全生产法》规定：特别重大事故是指造成()的事故。A.30人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失B.20人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失C.30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失D.20人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失【答案】C38、下列属于民事法律关系客体中行为的是()。A.货币B.计算机软件C.勘察设计单位为委托人完成勘察设计任务D.专利权【答案】C39、FIDIC“新黄皮书”规定，如果工程师指示的工程暂停时间已经超过合同规定的期限，在收到承包商申请复工的通知后，工程师在()天内没有给出许可，承包商即可采取相应的行动。A.14B.28C.56D.84【答案】B40、在买卖合同中，买受人的义务有()。A.对标的物提供质量保证B.受领标的物C.对标的物提供权利担保D.提供有关单证和资料【答案】B41、在设备采购合同中，设备所有权自()时起转移。A.支付定金B.支付价款C.交付设备所有权凭证D.交付设备【答案】D42、大中型工程从发出中标通知书后的()天内，双方应按照招投标文件订立书面合同。A.30B.28C.20D.15【答案】A43、为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理方式是()。A.有权代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理【答案】B44、投标人参加投标的，应当在()送达投标文件。A.投标有效期内B.评标开始之前C.开标时间之前D.中标通知书发出之前【答案】C45、根据《产品质量法》，下列产品中，属于该法所称“产品”的是()。A.锅炉辅机B.天然气C.军工产品D.铁矿石【答案】A46、甲与乙订立合同，合同约定：甲向乙购买600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供货500m3，另100m3由丙向甲供货。合同履行期限届满，乙如期供货履行，但丙没能如期供货。在此合同中应由()承担违约责任。A.丙向甲B.丙和乙共同向甲C.乙向甲D.丙和乙向甲连带【答案】C47、在()后，承包商应清除并运走所有承包商的设备、剩余材料以及残物、垃圾和临时工程，使现场和工程处于清洁、安全的状态。A.工程竣工B.业主接收工程C.签发工程接收证书D.签发履约证书【答案】C48、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，无论工程师采取何种方式提出变更，应在()之前。A.开工日期B.签发付款证书C.签发接收证书D.签发履约证书【答案】C49、在下列计价方式中，承包商几乎承担了设备工程项目的所有风险的是()。A.固定总价合同B.纯单价合同C.单价与包干混合式合同D.成本加固定费用【答案】A50、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列投标文件中，开标时应当作为废标处理的是()。A.逾期送达的投标文件B.没有送到指定地点的投标文件C.关键内容字迹模糊、无法辨认的投标文件D.未通过资格预审的申请人提交的投标文件【答案】C51、根据《民法通则》，下列责任形式中，属于民事责任形式的是()。A.赔礼道歉B.责令停业C.罚款D.具结悔过【答案】A52、合同履行中行使先履行抗辩权的方式是()。A.不履行合同B.终止履行合同C.中止履行合同D.要求对方履行合同【答案】C53、承包商按照合同要求编制的竣工文件，应保存在现场，并在()，提交工程师两套副本。A.移交工程时B.竣工试验开始前C.通过竣工试验后D.申请签发接收证书时【答案】B54、设备采购合同中，因出卖人原因导致不能全部或部分交货，应依照()的违约金数额支付违约金。A.法律规定B.合同约定C.买受人要求D.出卖人接受【答案】B55、FIDIC“新黄皮书”规定，开工日期应在()的42天内。A.承包商提交履约担保后B.承包商收到中标函后C.工程师发出开工通知后D.双方签订合同后【答案】B56、施工单位与建材公司订立一份钢材采购合同，履行期限内钢材市场价格发生波动，根据《合同法》的规定，下列关于该钢材采购合同计价的说法，正确的是()。A.双方按期履行合同的，按照交付时的市场价格计价B.双方按期履行合同的，按照合同约定的价格计价C.卖方逾期交付标的物的，遇价格下降时，按新的价格计价D.买方逾期付款的，遇价格下降时，按新的价格计价【答案】B57、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，工程的照管责任由承包商转移至业主的时间是()之日。A.进行工程竣工试验B.签发接收证书C.接收工程D.工程竣工【答案】B58、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商因不可抗力索赔工期的，应在不可抗力发生后的()天，向工程师发出通知。A.7B.14C.28D.42【答案】C59、设备工程合同履行过程中合同偏差分析的主要内容不包括()。A.合同偏差原因分析B.合同偏差责任分析C.合同偏差后果分析D.合同偏差处理结果分析【答案】D60、设备承揽合同中，承揽人可将部分工作交由第三人完成，下列有关“第三人完成的工作”的叙述，正确的是()。A.该部分工作如符合合同约定，由定作人向第三人支付报酬B.该部分工作如不符合合同约定，由第三人对定作人负责C.承揽人应就该部分工作对定作人负责D.该部分工作既可是辅助性工作，也可以是对工作成果质量起关键性的工作【答案】C61、下列关于保证的说法不正确的是()。A.学校不得为保证人B.保证法律关系包括保证人和被保证人两方当事人C.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证D.当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任【答案】B62、根据《安全生产法》，除从事矿山开采、建筑施工和危险品的生产、经营、储存活动的生产经营单位外，从业人员超过()人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。A.50B.100C.200D.300【答案】D63、9月10日，甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同。合同约定，乙公司于9月20日到甲公司的库房提取所购全部货物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取该批货物，但9月25日甲公司的库房因洪水致使乙公司应提取的部分货物毁损。根据《合同法》的规定，乙公司承担该批货物毁损、灭失风险的起始时间是()。A.9月10日B.9月20日C.9月25日D.9月30日【答案】B64、国内设备工程合同的生效时间是()。A.经公证B.经批准C.双方对合同条款取得一致意见D.双方签署【答案】D65、在买卖合同中，买受人的义务有()。A.对标的物提供质量保证B.受领标的物C.对标的物提供权利担保D.提供有关单证和资料【答案】B66、根据《侵权责任法》，生产者采取召回措施责任的起始时间为产品“投入流通后”，该时间从()时起算。A.产品离开生产者的成品仓库B.发现产品质量问题C.产品造成人身伤害D.受害人投诉【答案】A67、下列关于留置担保的说法中，正确的是()。A.定做人未向承揽人支付报酬，承揽人可以对工作成果实施留置B.可以留置的财产包括不动产C.定做人只是未向承揽人支付材料款，承揽人不可以对工作成果实施留置D.承揽合同、设备工程合同都属于法定可以采用留置担保形式的合同【答案】A68、根据《合同法》规定，按合同的约定，应当先履行义务的一方当事人有确切证据证明对方经营状况严重恶化时，可以()。A.行使同时履行抗辩权B.变更合同C.行使撤销权D.中止履行合同【答案】D69、某厂开发出一种新型炉具，先后制造出10件样品，后有1件被盗。2011年，一居民家炉具因缺陷导致爆炸。经查，爆炸炉具是该厂丢失的炉具样品。居民向该厂提出索赔。该厂拒赔的下列事由中，能得到法院认可的是()。A.该炉具尚未投入流通B.该居民获得炉具的途径不清C.该居民应当向提供炉具的人索赔D.对该居民的损失，该厂主观上无过错【答案】A70、FIDIC“新黄皮书”规定，确定竣工试验的具体日期并发出指示的是()。A.业主B.工程师C.工程师代表D.承包商【答案】B71、设备采购合同对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的设备，应于()规定缺陷责任期或保修期。A.安装调试验收后B.安装调试验收前C.设备采购合同内D.设备交于采购方后【答案】C72、业主可以使用某部分工程的条件是()。A.工程师为该部分工程签发了接收证书B.承包商完成了该部分工程的全部施工C.已经对该部分工程进行了竣工试验D.业主已对该部分工程支付了工程款【答案】A73、某建筑设计院超越资质等级承揽设计任务，且设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，建设行政主管部门查证后对其作出吊销资质证书的处罚，设计院欲对该处罚提起行政诉讼。对此，下列说法正确的是()。A.作出具体行政处罚的工作人员是本案的被告B.设计院应在知道处罚之日起2个月内提起诉讼C.人民法院可就此争议在判决前对原告和被告进行调解D.人民法院对该案件应当公开宣告判决【答案】D74、投标邀请书，是指招标人向()个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出的投标邀请通知。A.3B.5C.7D.9【答案】A75、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是()。A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解B.撤销施工单位资质证书的决定C.因工作人员违法颁发资质证书而给与的行政处分D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定【答案】B76、根据《物权法》，物权分为()。A.所有权、债权和用益物权B.动产物权、不动产物权和权利质权C.所有权、用益物权和担保物权D.抵押权、质权和留置权【答案】C77、产品质量责任虽然属于综合法律责任，但不包括()。A.民事责任B.行政责任C.经济责任D.刑事责任【答案】C78、检核表的核心思想是()。A.确定事件的逻辑关系B.持续改进C.分析事件的合理性D.完整描述事件的全过程【答案】B79、设备工程的竣工试验，通常包括启动前试验、启动试验和()。A.混凝土试块检验B.钢筋强度检验C.工程材料试验D.试运行【答案】D80、某建设项目在施工招标中，投标人按照招标文件的要求提交了投标保证金。招标人最迟在()日内，予以退还投标保证金。A.开标后30B.完成评标后15C.发出中标通知书30D.签订施工合同5【答案】D81、甲、乙两公司设备工程合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，街道开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以()。A.撤销案件B.中止审理C.终结审理D.缺席判决【答案】D82、下列()财产可以抵押。A.土地所有权B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C.以公开协商方式取得的土地承包经营权D.有争议的财产【答案】C83、根据《招标投标法》，评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以()。A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件B.降低评标标准，宣布综合得分最高者中标C.向招标人建议中标候选人，由招标人酌情决定D.否决所有投标【答案】D84、对基准点、基准线和基准标高等原始数据的错误，应由()承担责任。A.工程师B.业主C.承包商D.分包商【答案】B85、如果工程师的指示导致承包商因提供合作发生了某些不可预见费用，则该项指示应构成()。A.合同文件B.索赔C.争议D.变更【答案】D86、若由于业主原因使竣工试验无法按预定的时间和地点进行，则承包商有权索赔因此造成的()。A.缺陷通知期延长损失B.费用支出，且含合理利润C.直接损失D.费用支出，但不含合理利润【答案】B87、某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是()。A.建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任B.电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任C.分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任D.总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任【答案】D88、投标人在投标过程中出现()时，招标人可以没收投标保证金。A.投标文件的密封不符合招标文件的要求B.投标文件中附有招标人不能接受的条件C.购买招标文件后不递交投标文件D.中标人未能在规定期限内提交履约保证金【答案】D89、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，()。A.视为数量和质量符合约定B.视为数量和质量不符合约定C.卖方可以行使催告权D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】A90、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，实施工程的费用发生波动，根据合同的价格调整规定，对因市场价格变化不能完全得到补偿时，()。A.工程师应确定一个费用指数，重新价格调整的数额B.获得现行费用指数后，重新计算价格调整的数额C.应被认为在中标合同金额中已经包含了这一部分物价波动的风险费D.应被认为已经按照合同中规定的调价公式予以了调整【答案】C91、某文艺团体于1970年集体创作了一部作品，该作品于1971年5月4日首次公开发表。1982年对该作品进行了修改，于1984年3月8日再度公开发表。根据我国《著作权法》规定，该作品著作权的财产权保护期限至()。A.2021年5月4日B.2034年3月8日C.2021年12月31日D.2034年12月31日【答案】C92、FIDIC新黄皮书规定，工程师签发履约证书的期限是()的28天内。A.通过竣工试验后B.完成缺陷修补工作后C.缺陷通知期期满后D.承包商提交最终报表前【答案】C93、下列关于承包人的工程价款优先权的说法，正确的是()。A.承包人行使优先权的期限为1年B.行使优先权的建筑工程价款包括承包人因发包人违约造成的损失C.承包人就商品房享有的工程价款优先权不得对抗交付该商品房全部价款的消费者D.抵押权人优先于承包人的工程价款受偿【答案】C94、《产品质量法》规定产品质量责任包括()。A.企业赔偿责任、商家赔偿责任B.民事责任、行政责任、刑事责任C.一切责任D.产品责任、缺陷责任【答案】B95、根据我国《合同法》，合同解除的方式包括()。A.法定解除和约定解除B.违法解除和合法解除C.不安抗辩解除和同时履行抗辩解除D.行政解除和司法解除【答案】A96、设备工程安装合同中的性能验收()。A.由采购方负责，供货方参加B.由供货方负责，采购方参加C.由采购方会同监理人员一并参加D.由供货方会同监理人员一并参加【答案】A97、设备安装合同应约定具体的设备保证期限。保证期从()之日起开始计算。A.签发初步验收证书B.启动试车C.性能验收试验D.签发最终验收证书【答案】A98、承包商承担照管工程和货物的全部职责的起止期限是()。A.开工日期起，至竣工日期B.签发开工通知起，至竣工时间届满C.开工日期起，至签发工程接收证书D.签发开工通知起，至签发履约证书【答案】C99、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，“不可预见”被定义为“一个有经验的承包商在()前不能合理预见”。A.提交投标书日期B.基准日期C.实施工程D.进入现场【答案】A100、设备工程合同谈判的议程，一般由()提出。A.工程师B.业主C.投标人D.中标人【答案】B多选题（共40题）1、在设备工程合同中，特殊事件的处理机制主要有()。A.暂停施工的处理机制B.法律变动处理机制C.市场价格波动处理机制D.索赔和争端的解决机制E.不可抗力的处理机制【答案】D2、下列流程中，属于合同管理流程的有()。A.索赔流程B.变更流程C.设备启动流程D.争端解决流程E.中间验收流程【答案】ABD3、根据《产品质量法》，生产者对其产品缺陷造成的损害免予承担赔偿责任的，需要证明的情形有()。A.未将产品投入流通的B.产品投入流通时，引起损害的缺陷尚不存在的C.引起损害的缺陷是产品的外购零部件造成的D.将产品投入流通时的科学技术尚不能发现缺陷的存在的E.受害人未按照产品说明正确使用产品【答案】ABD4、对于设备工程的质量缺陷进行修复，工程师有权指示承包商完成的工作有()。A.从合同中删除有质量缺陷的工作B.换掉不符合合同的材料和生产设备并移出现场C.自费调查导致质量缺陷的原因D.对不符合合同要求的工作返工E.在发生紧急情况时，如事故、意外事件等，实施为保证工程安全迫切需要的工作【答案】BD5、设备工程合同中，对设备工程接收条件的约定通常有()。A.工程已按合同约定基本完成并通过了竣工试验B.工程已按合同约定全部完成并通过了竣工试验C.工程师已签发了工程接收证书D.承包商已经完成了全部扫尾工作E.业主组织了联合检查，并形成书面文件【答案】AC6、下列关于不安抗辩权的叙述，正确的有()。A.不安抗辨权是先履行义务一方当事人享有的权利B.不安抗辨权是后履行义务一方当事人享有的权利C.不安抗辨权的行使方式是中止履行合同义务D.不安抗辨权的行使方式是终止履行合同义务E.不安抗辨权的适用条件是对方当事人死亡或丧失行为能力【答案】AC7、保险合同中投保人的主要义务有()。A.交付保险费的义务B.如实告知义务C.降低保费的义务D.危险增加通知义务E.保险事故通知义务【答案】ABD8、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，竣工报表应列明的内容包括()。A.截止到工程接收证书注明的日期，按合同要求完成的所有工作的价值B.承包商认为应付的任何其他款项C.承包商认为根据合同规定将应支付给他的任何款项D.最终应支付的款项E.雇主应付给承包商的余额【答案】ABC9、建设工程承包单位在向建设单位出具的质量保修书中，应当明确建设工程的()等。A.保修范围B.保修总次数C.保修期限D.保修人员E.保修责任【答案】AC10、设备工程合同管理中进度管理的要点主要包括()。A.工程开工B.工程暂停C.竣工时间的延长D.赶工E.误期损害赔偿【答案】ABCD11、投标人提交的投标文件有下列情形的，招标人不得拒绝接收的有()。A.未经法定代表人签字B.未送达指定地点C.逾期送达D.未按照招标文件要求密封E.未按招标文件要求编制【答案】A12、设计人对所承担设计任务的设备工程，应依照合同规定配合安装调试或者进行安装前技术交底，解决装配中的有关()问题。A.装配人员的配备B.设计C.设计变更D.其他协助E.修改预算【答案】BC13、下列关于仲裁的说法，正确的有()。A.仲裁行为是国家行政行为B.仲裁机构对案件的管辖权来自于当事人的协议C.仲裁机构是司法机关D.刑事、行政案件不能作为仲裁的对象E.仲裁是民间性质的民事、经济纠纷化解方式【答案】BD14、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，承包商在收到履约证书后56天内，向工程师提交的最终报表草案，应详细列出()。A.根据合同完成的所有工作的价值B.承包商认为根据合同或其他规定应支付给他的任何其他款额C.最终应支付的款额D.雇主应付给承包商的余额E.承包商还应付给雇主的余额【答案】AB15、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，双方在履行合同过程中给对方造成的损失，应在责任限度内承担赔偿责任，但由于一方的()等不当行为造成的损失，应按照实际损失承担赔偿责任。A.过失违约B.故意违约C.欺骗D.胁迫E.轻率【答案】BC16、合同分析的基本原则有()。A.合法性B.准确性和客观性C.整体性D.公平性E.可操作性【答案】BCD17、承包商在将材料用于工程之前，应按合同约定将材料样品提交工程师。该材料样品上应标明()。A.材料原产地B.可替代材料C.材料承运人信息D.材料取样人信息E.工程中的具体用途【答案】A18、买卖合同属于()。A.双务合同B.不要式合同C.有偿合同D.实践合同E.诺成合同【答案】ABC19、承揽合同是承揽人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果，定做人给付报酬的合同，下列合同属于承揽合同的有()。A.加工合同B.定做合同C.修理合同D.测试合同E.互易合同【答案】ABCD20、属于设备工程合同变更的情况有()。A.业主的变更要求B.承包商提出的变更建议，并经业主批准C.业主提出的变更建议，并经承包商批准D.承包商管理制度调整E.政府领导的决定【答案】AB21、买卖合同属于()。A.双务合同B.不要式合同C.有偿合同D.实践合同E.诺成合同【答案】ABC22、在设备工程安装合同中，如果由采购人负责安装调试，供货人现场服务人员的职责有()。A.指导组建安装队伍B.指导安装调试C.处理设备质量问题D.参加试车E.参加验收【答案】BCD23、风险管理内容包括()。A.风险识别B.风险分析C.风险评价D.风险处置E.风险回避【答案】ABCD24、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，就知识产权和工业产权而言，业主对承包商的侵权给予保障的方面，包括()。A.承包商的侵权是履行业主要求不可避免的B.承包商的工程设计、制造、施工或实施产生的侵权C.业主不按合同规定的目的使用工程而导致的侵权索赔D.如果合同中没有规定，或没有在基准日期前向承包商说明，而业主使用工程时，同时配套使用了非承包商的物品，从而导致的侵权索赔E.使用承包商设备造成的侵权【答案】ACD25、按照我国《合同法》的规定，合同履行的原则有()。A.全面、适当履行原则B.协商履行原则C.等价有偿原则D.诚实信用履行原则E.提前履行原则【答案】AD26、某设备工程公开招标时，下列关于合格的投标人的描述，正确的有()。A.能够提供合理报价B.具有完善的质量保证体系C.具有独立订立合同的权利D.具有良好的银行资信和商誉E.提供了足够的担保【答案】BCD27、委托合同与委托代理合同的区别在于：委托事项可以是()行为。A.事件B.法律事实C.法律行为D.事实行为E.行政行为【答案】CD28、根据《民法通则》，下列