设备监理师之设备监理合同真题练习题目参考附答案

设备监理师之设备监理合同真题练习题目参考附答案

单选题（共100题）1、下列关于行政复议和行政诉讼的表述，正确的是()。A.当事人对行政诉讼的判决不服，可以申请行政复议B.当事人对行政复议的决定不服，可以提起行政诉讼C.行政复议决定书一经送达，即发生法律效力D.行政诉讼一审终结【答案】B2、根据《招标投标法》，评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以()。A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件B.降低评标标准，宣布综合得分最高者中标C.向招标人建议中标候选人，由招标人酌情决定D.否决所有投标【答案】D3、甲企业与乙企业相毗邻，双方约定，甲企业穿越乙企业的厂区运输材料，期限为10年，为此，甲企业每年支付给乙企业30万元。在该法律关系中，甲企业享有的权利是()。A.抵押权B.土地承包经营权C.地役权D.建设用地使用权【答案】C4、在()后，承包商应仔细检查业主要求和定位放线的基础资料，并将发现的任何问题通知工程师。A.收到开工通知B.收到中标通知C.进驻现场D.提供设计文件【答案】A5、下列文件均属于设备工程监理服务合同的组成部分，如果在运用时发生矛盾，应优先适用()。A.监理投标书B.中标通知书C.专用条件D.协议书及附件【答案】D6、合同履行是指合同当事人双方依据()的规定，实现各自享有的权利，并承担各自的义务。A.合同法B.合同条款C.招投标法D.政府采购法【答案】B7、根据《产品质量法》的规定，因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的请求权，在造成损害的缺陷产品交付最初消费者满()年丧失；但是，尚未超过明示的安全使用期的除外。A.lB.2C.4D.10【答案】D8、在设备工程合同履行中，属于业主索赔事由的是()。A.设备监理工程师要求增加工程量，致使业主受到损失B.设备监理工程师批示错误，致使业主受到损失C.因设备监理工程师原因造成工程未能进行中间验收，致使业主受到损失D.因分包商过错，致使业主受到损失【答案】D9、投标人在投标过程中出现()时，招标人可以没收投标保证金。A.投标文件的密封不符合招标文件的要求B.投标文件中附有招标人不能接受的条件C.购买招标文件后不递交投标文件D.中标人未能在规定期限内提交履约保证金【答案】D10、某一必须招标的施工项目，采用综合评估法评标。评标委员会经评审，推荐的3名中标候选人：甲报价1000万元，评标得分96；乙报价980万元，评标得分90，丙报价950万元，评标得分95。下列关于中标人的确定和合同金额的说法，正确的是()。A.中标人为甲，合同价为950万元B.中标人为甲，合同价为1000万元C.中标人为丙，合同价为950万元D.中标人为乙，合同价为980万元【答案】B11、下列关于设备工程设计合同中设计人的义务表述，错误的是()。A.依照合同规定的进度、质量要求提交设计成果B.对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充C.提供设计依据资料并对资料的正确性负责D.参加工程竣工验收【答案】C12、承包商向工程师提交承包商在履行合同过程中的各类人员的数量以及每类施工设备的数量的时间周期是()。A.1周B.2周C.1个月D.2个月【答案】C13、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于()。A.可撤销合同B.附期限合同C.附条件合同D.无效合同【答案】C14、《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的()单位，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。A.生产、运输、储存B.生产、使用、储存C.生产、运输、使用D.生产、经营、储存【答案】D15、设备工程合同谈判的议程，一般由()提出。A.工程师B.业主C.投标人D.中标人【答案】B16、与邀请招标相比，公开招标的特有程序是()。A.开标B.组织现场踏勘C.发出投标邀请书D.发布招标公告【答案】D17、承包商应从现场撤走所有属于承包商的货物的时限是()。A.工程通过竣工试验后B.业主接收工程前C.承包商收到履约证书后D.缺陷通知期届满前【答案】C18、资金安排证明的应当由()出具。A.工程师B.业主C.业主开户银行D.保险公司【答案】C19、只有当工程师向承包商签发了()，才能认为承包商的合同义务已经完成。A.接收证书B.履约证书C.最终付款证书D.结清证明【答案】B20、在()后，承包商应仔细检查业主要求和定位放线的基础资料，并将发现的任何问题通知工程师。A.收到开工通知B.收到中标通知C.进驻现场D.提供设计文件【答案】A21、给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金，接受定金的一方不履行约定债务的，应当()。A.返还定金B.抵作合同价款C.双倍返还定金D.继续履行合同【答案】C22、在买卖合同中，买受人的义务有()。A.对标的物提供质量保证B.受领标的物C.对标的物提供权利担保D.提供有关单证和资料【答案】B23、根据《招标投标法实施条例》，招标人可以采用邀请招标方式的情形是()。A.主要工艺、技术采用特定专有技术B.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大D.国有资金投资占控股或者主导地位【答案】C24、根据《安全生产法》，生产经营单位新建工程项目的安全设施必须与主体工程()。A.同时开工、同时竣工B.同时设计、同时开工、同时竣工C.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用D.同时设计、同时施工、同时验收【答案】C25、在因缺陷产品导致人身损害的产品责任法律关系中，权利主体是()。A.法人B.自然人C.销售者D.仓储者【答案】B26、某设备工程合同履行期间，业主基于自身利益的考虑而终止合同。业主3月1日发出的终止合同通知于次日到达承包商、业主于3月10日退还履约保证，则该合同终止生效的时间是()。A.3月2日B.3月10日C.3月30日D.4月7日【答案】D27、甲与乙订立合同，合同约定：甲向乙购买600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供货500m3，另100m3由丙向甲供货。合同履行期限届满，乙如期供货履行，但丙没能如期供货。在此合同中应由()承担违约责任。A.丙向甲B.丙和乙共同向甲C.乙向甲D.丙和乙向甲连带【答案】C28、每个设备工程合同签订后，合同正本应由()保管。A.合同管理部门B.财务管理部门C.合同执行部门D.技术管理部门【答案】A29、下列关于设备工程合同沟通相关内容的说法，正确的是()。A.为合同各方建立相关术语的统一解释有利于提高沟通效率B.书面沟通方式与口头沟通方式相比，约束力较差C.统一文件格式的规定不利于合同各方对信息的理解D.冲突会对履行合同产生破坏作用，工程师应依据经验确定冲突解决方式【答案】A30、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，()是工程师可以行使的权力之一。A.修改施工计划B.解除承包商根据合同应承担的责任C.在工程进行中向承包商发布信息和指示D.解除雇主根据合同应承担的责任【答案】C31、投标人参加投标的，应当在()送达投标文件。A.投标有效期内B.评标开始之前C.开标时间之前D.中标通知书发出之前【答案】C32、根据《招标投标法实施条例》，招标人具有编制招标文件和组织评标能力是指()。A.招标人是具备法人资格的经济实体B.招标人是具有相应资质的企业法人C.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员D.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的专家库【答案】C33、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是()。A.由出卖人负责B.由买受人承担C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担【答案】D34、业主有权延长缺陷通知期的最长期限不得超过()。A.6个月B.1年C.2年D.3年【答案】C35、保险合同订立后，投保人向保险人支付一定保险费，在()遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金的责任。A.投保人B.受益人C.被保险人D.保险人【答案】C36、某设备工程项目的投标人在现场踏勘后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以()。A.招标文件为准，开标时间后延B.招标文件为准，开标时间不变C.书面解答为准，开标时间后延D.书面解答为准，开标时间不变【答案】C37、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列情形中，可以作为招标人延缓或推迟开标理由的是()。A.评标委员会未组建B.发现有足以影响采购公正性的违法或不当行为C.拟主持招标的招标单位负责人因故不能主持D.投标人对开标时间有异议【答案】B38、根据《物权法》，物权分为()。A.所有权、债权和用益物权B.动产物权、不动产物权和权利质权C.所有权、用益物权和担保物权D.抵押权、质权和留置权【答案】C39、如果工程师的指示导致承包商因提供合作发生了某些不可预见费用，则该项指示应构成()。A.合同文件B.索赔C.争议D.变更【答案】D40、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于()。A.可撤销合同B.附期限合同C.附条件合同D.无效合同【答案】C41、甲定做单位在乙处定做设备，乙按期交货后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁，仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向()申请执行。A.仲裁委员会B.人民法院C.人民政府D.甲的上级主管部门【答案】B42、如果承包商延误工程竣工试验且在收到工程师通知后21天内未进行竣工试验，业主人员自行进行了相应试验。下列对此试验的风险和费用承担的说法，正确的是()。A.工程合格，承包商承担风险，业主承担费用B.工程合格，业主承担风险和费用C.工程不合格，业主承担风险，承包商承担费用D.无论试验结果如何，均由承包商承担风险和费用均由承包商承担【答案】D43、设备工程安装中，如果由采购方负责设备安装调试，则供货方的现场服务内容不应包括()。A.提供现场的地下管线资料B.派出必要的现场服务人员C.重要工序须经供货方现场技术人员签字确定D.整个安装调试过程应在供货方现场人员指导下进行【答案】A44、下列属于民事法律关系客体中行为的是()。A.货币B.计算机软件C.勘察设计单位为委托人完成勘察设计任务D.专利权【答案】C45、法律关系是一定的社会关系为法律规范调整时，在当事人之间形成的()关系。A.道德关系B.权利义务关系C.人际关系D.民事关系【答案】B46、与指定分包商签订分包合同的当事人是()。A.业主B.工程师C.工程师代表D.承包商【答案】D47、如果出现缺陷的生产设备不能在现场修复，承包商可征得()同意，将有缺陷的生产设备移出现场修复。A.业主B.业主代表C.工程师代表D.工程师【答案】A48、在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师处于()地位。A.原告B.第三人C.证人D.被告【答案】C49、工程师将其权利委托给其助手时，授权委托书的生效时间是()。A.工程师向助手签发授权委托书时B.业主和承包商收到授权委托书副本时C.工程师向助手签发授权委托书后第14天D.业主和承包商收到授权委托书副本后第14天【答案】B50、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，仲裁解决合同争议的，除非双方另有商定，否则，应当适用()的仲裁规则。A.国际商会B.中国商会C.中国国际经济贸易仲裁委员会D.FIDIC【答案】A51、FIDIC新黄皮书规定，工程师签发履约证书的期限是()的28天内。A.通过竣工试验后B.完成缺陷修补工作后C.缺陷通知期期满后D.承包商提交最终报表前【答案】C52、承包商未遵守对履约保证的相关要求而导致业主终止合同的，业主应提前()天通知承包商。A.10B.14C.20D.28【答案】B53、根据《民事诉讼法》，证据必须符合()要求。A.真实性、合法性、客观性B.合法性、客观性、公正性C.合法性、客观性、关联性D.真实性、关联性、公正性【答案】C54、行为人对行为内容有重大误解而实施的民事行为，违背了民事法律行为生效要件中的()，属于可变更或可撤销的民事行为。A.意思表示真实B.行为不得违反法律C.行为人具有相应的行为能力D.行为不得违反社会公共利益【答案】A55、如果承包商遇到了不可预见的物质条件，承包商有权索赔()。A.工期、费用和利润B.费用和利润C.工期和费用D.工期和利润【答案】C56、某一必须招标的施工项目，采用综合评估法评标。评标委员会经评审，推荐的3名中标候选人：甲报价1000万元，评标得分96；乙报价980万元，评标得分90，丙报价950万元，评标得分95。下列关于中标人的确定和合同金额的说法，正确的是()。A.中标人为甲，合同价为950万元B.中标人为甲，合同价为1000万元C.中标人为丙，合同价为950万元D.中标人为乙，合同价为980万元【答案】B57、依据《合同法》的规定，出现()订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。A.违反法律法规规定B.当事人恶意串通损害第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.对方当事人采用欺诈手段【答案】D58、单位工程的竣工试验，承包商由于业主应负责的原因遇到妨碍达14天以上，正确的处理方法是()。A.视为在竣工试验本应完成的日期业主已接收了该单位工程B.视为在竣工试验本应完成的日期承包商已完成了竣工试验C.工程师应另行通知承包商进行竣工试验的日期D.承包商可自行完成竣工试验【答案】A59、某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单位不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实清楚，适用法律错误，应作出的判决为()。A.驳回上诉，维持原判决B.撤销原判决，发回重审C.裁定一审人民法院再审D.依法改判【答案】A60、设备采购评标结束后，由评标委员会编写评标报告。评标报告的内容不应当包括()。A.争议的解决方式B.评标委员会的人员组成C.主要技术性能数据D.推荐的中标候选人【答案】A61、甲定做单位在乙处定做设备，乙按期交货后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁，仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向()申请执行。A.仲裁委员会B.人民法院C.人民政府D.甲的上级主管部门【答案】B62、设备设计合同生效后，设计人由于自身原因拒不履行合同，下列关于设计人应承担的责任形式陈述，正确的是()。A.返还委托人已支付的定金B.免收设计费C.双倍返还定金D.委托人继续履行合同【答案】C63、对于下列无效的施工合同，人民法院可以收缴当事人已经取得的非法所得的是()。A.承包人越级承揽工程B.承包人超越范围承揽工程C.承包人向评标委员行贿中标D.承包人将主体结构的施工进行分包【答案】D64、依据有关劳动法律的规定，下列选项中，属于用人单位不得解除劳动合同的情形是()。A.劳动者严重违反用人单位规章制度的B.劳动者患职业病或者因工负伤并被确认丧失部分劳动能力的C.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件的D.劳动者营私舞弊对用人单位利益造成重大损失的【答案】B65、《产品质量法》规定产品质量责任包括()。A.企业赔偿责任、商家赔偿责任B.民事责任、行政责任、刑事责任C.一切责任D.产品责任、缺陷责任【答案】B66、根据《安全生产法》，生产经营单位新建工程项目的安全设施必须与主体工程()。A.同时开工、同时竣工B.同时设计、同时开工、同时竣工C.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用D.同时设计、同时施工、同时验收【答案】C67、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于()。A.投标人相互串通投标B.投标人与招标人串通招标投标C.投标人以行贿手段谋取中标D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】D68、劳动争议仲裁时效期间为()。A.60天B.6个月C.1年D.2年【答案】C69、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。A.追认权或者拒绝权B.催告权或者撤销权C.追认权或者撤销权D.同意权或者拒绝权【答案】A70、基准点、基准线和基准标高等原始数据使用前，应当采取合理措施验证其准确性的责任方是()。A.工程师B.业主C.承包商D.分包商【答案】C71、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，给承包商在履约过程中可能造成的人员伤亡或物质财产损失办理责任险时，保险的有效期的终止日是()。A.工程竣工之日B.竣工时间届满之日C.签发接收证书日D.签发履约证书日【答案】D72、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，()。A.视为数量和质量符合约定B.视为数量和质量不符合约定C.卖方可以行使催告权D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】A73、合同当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，()。A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B.违约一方可以选择定金或违约金承担赔偿责任C.未违约一方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任【答案】A74、依法必须进行招标的项目，招标人公示中标候选人的公示期不得少于()日。A.lB.2C.3D.5【答案】C75、组建编制设备工程合同的团队时，团队人员的知识构成至少应包括()。A.设备工程技术知识、商务知识和法律知识B.设备工程技术知识、商务知识和管理知识C.商务知识、管理知识和法律知识D.管理知识、法律知识和设备工程技术知识【答案】A76、根据《合同法》的规定，下列关于代位权行使的表述，错误的是()。A.债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人的债权B.专属于债务人自身的债权，债权人不得行使代位权C.代位权的行使范围以债务人的债权为限D.债权人行使代位权的必要费用，由债务人承担【答案】C77、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在()内，及时提交索赔报告。A.已经察觉索赔事由后28天B.理应察觉索赔事由后28天C.取得现场资料后28天D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】D78、根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目，可以不进行招标采购的是()。A.全部使用国有资金投资的项目B.部分使用国有资金投资的项目C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目D.使用外国政府贷款的项目【答案】C79、承包商将运达现场的承包商的主要设备移出现场时，应经()同意。A.业主B.工程师C.工程师助理D.项目经理【答案】B80、在承包商负责照管期间，由于业主风险中所列的风险以外的原因，致使工程发生任何损失，由()承担修正该项损失的费用。A.业主B.承包商C.工程师D.保险公司【答案】B81、设备工程合同履行过程中合同偏差分析的主要内容不包括()。A.合同偏差原因分析B.合同偏差责任分析C.合同偏差后果分析D.合同偏差处理结果分析【答案】D82、甲给乙发的要约中表明：“本要约9月10日前答复有效”，乙在9月5日以电报的方式作出承诺，但由于邮局的原因，直到9月13日甲才收到电报，甲立即给乙打电话称不接受该承诺。根据题义，下列表述正确的是()。A.承诺迟延但有效B.承诺迟延且无效C.承诺超期但有效D.承诺超期且无效【答案】B83、根据我国《招标投标法》规定，开标由()主持，邀请所有投标人参加。A.招标地建设主管部门B.工程项目所在地建设主管部门C.招标人D.招标代理机构【答案】C84、施工单位与建材公司订立一份钢材采购合同，履行期限内钢材市场价格发生波动，根据《合同法》的规定，下列关于该钢材采购合同计价的说法，正确的是()。A.双方按期履行合同的，按照交付时的市场价格计价B.双方按期履行合同的，按照合同约定的价格计价C.卖方逾期交付标的物的，遇价格下降时，按新的价格计价D.买方逾期付款的，遇价格下降时，按新的价格计价【答案】B85、代理是代理人在代理权限内，以()的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。A.代理人和被代理人B.被代理人C.第三人D.自己【答案】B86、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人对开标有异议的，应当在()提出。A.开标前B.提交投标书时C.开标现场D.确定招标人前【答案】C87、对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，()。A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可C.不予淘汰，允许投标人重新报价D.初评阶段予以淘汰【答案】B88、在下列各项中，符合代理特征的是()。A.代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为(滥用代理权)B.代理人以自己的名义实施代理行为C.代理人在授权范围内独立地表现自己的意思D.代理结果归属代理人【答案】C89、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起()内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。A.15日B.2个月C.3个月D.6个月【答案】B90、一般情况下，设备工程在试运行期间生产的产品都属于()的财产。A.业主B.承包商C.工程师D.指定分包商【答案】A91、某设备工程合同履行期间，业主基于自身利益的考虑而终止合同。业主3月1日发出的终止合同通知于次日到达承包商、业主于3月10日退还履约保证，则该合同终止生效的时间是()。A.3月2日B.3月10日C.3月30日D.4月7日【答案】D92、根据《保险法》，对保险合同中()的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明。A.纠纷解决方式B.免除保险人责任C.保险费用收取D.免除投保人责任【答案】B93、在设备工程合同谈判中，将卖方对卖出后的货物提供售后质量保修服务的期限称为()。A.缺陷责任期B.质量保证期C.缺陷通知期D.设备维修期【答案】C94、工程师基于非承包商原因指示承包商暂停实施某一部分或全部设备工程后，负责对工程做好保护措施的是()。A.工程师B.业主C.承包商D.造成工程暂停的责任方【答案】C95、发包方在与承包方结算工程款时，发包方的财务人员误将核定的工程结算额190.5万元看成196.5万元，因此多付6万元。后来，在复核中发现该错误，发包方随后向承包方索要6万元。该债务关系属于()之债。A.合同B.侵权行为C.不当得利D.无因管理【答案】C96、下列关于分包商的说法，正确的是()。A.承包商选择的材料供应商应取得工程师的事先同意B.承包商拟分包工程，应提前28天通知工程师C.承包商应当对指定分包商的行为负责D.承包商可将整个工程分包给他人【答案】C97、某工程因连日降雨基坑积水，总承包施工负责人指示土方分包人将积水处理后，再继续施工，分包人以下雨已经影响工期为由，一边抽水一边施工，随后发生基坑坍塌安全事故，则该事故的主要责任人是()。A.总承包单位B.总承包单位施工负责人C.分包人D.施工人员【答案】C98、如果业主拟对其资金安排作任何重要改变，业主应提前通知()。A.承包商B.项目经理C.工程师D.工程师代表【答案】A99、无权代理属于()行为。A.无效B.可变更的C.可撤销的D.效力待定的【答案】D100、根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工人员对钢筋混凝土梁中用到的钢筋取样时，应当在()。A.建设单位的监督下取样，并送交监理人员检测B.监理人员的监督下取样，并送交建设单位检测C.设计单位的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测D.建设单位或者监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测【答案】D多选题（共40题）1、对于设备工程的质量缺陷进行修复，工程师有权指示承包商完成的工作有()。A.从合同中删除有质量缺陷的工作B.换掉不符合合同的材料和生产设备并移出现场C.自费调查导致质量缺陷的原因D.对不符合合同要求的工作返工E.在发生紧急情况时，如事故、意外事件等，实施为保证工程安全迫切需要的工作【答案】BD2、按照我国《民法通则》的规定，无权代理的表现形式有()。A.无代理权人以他人名义实施的代理行为B.代理人在代理权限内以被代理人的名义实施的代理行为C.代理人超越代理权限实施代理的行为D.代理人代理权终止后实施的代理行为E.代理人与第三人恶意串通的代理行为【答案】ACD3、对于使用国有资金投资的项目，评标委员会推荐多名中标候选人的，招标人确定中标人的原则有()。A.招标人应当确定报价最低的中标候选人为中标人B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同的，招标人应当确定排名第二的中标候选人为中标人C.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人可以确定排名第二的候选人为中标人D.排名第一的中标候选人在招标文件规定的期限内未能提交履约保证金的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人E.排名第二的中标候选人因故不能签订合同时，招标人应重新招标【答案】BCD4、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》规定，下列关于履约证书的叙述，正确的有()。A.履约证书是对全部或部分工程符合合同的竣工要求的确认B.履约证书确认了承包商根据合同已履行了其所有义务时工程的价值C.履约证书的签发，无须承包商提出申请D.履约证书可证实承包商的义务已经完成，但合同应被认为仍然有效E.履约证书可证实承包商的义务已经完成，合同终止【答案】CD5、选择谈判小组成员一般要考虑的方面有()。A.敏捷清晰的思维推理能力B.专业特长C.各专业知识有机整合D.谈判小组的人员数量E.表达与传递信息的能力【答案】BCD6、下列行政机关的行政行为中，相关当事人可以提起行政诉讼的情形有()。A.吊销施工企业的营业执照B.查封施工现场的施工起重机械C.对建筑安全监督管理机构的工作人员予以处分D.工程建设标准批准部门修改《工程建设标准强制性条文》E.建设行政主管部门对调解成功的建设合同争议，拟定调解协议【答案】AB7、业主人员包括()。A.工程师B.工程师助理C.工程师雇用的劳务人员D.指定分包商E.指定分包商的雇员【答案】ABC8、房地产开发企业以土地使用权出让方式取得的土地使用权，属于()。A.自物权B.用益物权C.担保物权D.动产物权E.不动产物权【答案】B9、设备采购合同主要条款包括()。A.结算方式及期限B.违约责任C.贷款、融资方式D.合同的供货范围E.担保措施【答案】ABD10、业主人员包括()。A.工程师B.工程师助理C.工程师雇用的劳务人员D.指定分包商E.指定分包商的雇员【答案】ABC11、根据《仲裁法》，仲裁协议的内容包括()。A.仲裁时限B.请求仲裁的意思表示C.仲裁事项D.法律依据E.选定的仲裁委员会【答案】BC12、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列选项中，属于工程监理单位安全责任的有()。A.应当依法取得安全生产许可证，并在许可的范围内承担工程监理业务B.不得与建设单位的有利害关系C.在实施监理前，就设计文件向施工单位作出说明和技术交底D.按照工程强制性标准实施监理E.施工单位对严重安全事故隐患拒不整改的，及时向有关主管部门报告【答案】D13、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，承包商编制的竣工报表，需要考虑的费用包括()。A.承包商根据合同所完成的全部工作价值的估计额B.承包商认为应支付给他的任何款项(包括索赔款)C.到工程竣工日期为止，根据合同所完成的全部工作的价值D.到工程移交日期为止，根据合同所完成的全部工作的价值E.承包商认为根据合同将应支付给他的任何其他款项的估计额【答案】BD14、根据世界银行贷款项目货物采购国际竞争性招标文件规定，货物采购招标文件包括()。A.投标邀请书B.招标资料表C.货物需求一览表D.中标通知书E.工程量清单【答案】ABC15、甲公司依法订立设备工程合同后，为满足合同需要，与乙公司订立了一份设备加工合同。乙公司向丙公司购买材料用于设备加工，并委托丁公司将加工出的设备，运输至工程现场附近的戊仓储公司保管。由此形成的各个合同中，如果当事人不履行合同义务时，相应的债权人可以行使留置权的合同有()。A.设备保管合同B.设备运输合同C.材料买卖合同D.设备加工合同E.设备工程合同【答案】ABD16、建设工程承包单位在向建设单位出具的质量保修书中，应当明确建设工程的()等。A.保修范围B.保修总次数C.保修期限D.保修人员E.保修责任【答案】AC17、设备工程合同中列明的业主风险发生后，承包商有权()。A.延长工期B.索赔费用C.索赔利润D.索赔合同价格E.延长缺陷通知期【答案】AB18、下列运达现场后的财产，其所有权归属业主的有()。A.生产设备B.临时工程C.材料D.承包商设备E.分包商设备【答案】AC19、在承揽合同中，承揽人的义务有()。A.按合同约定提供原材料并接受定作人对材料进行检验B.协助定作人办理付款担保手续C.对定作人提供的材料及时检验D.接受定作人监督检查E.发现定作人的技术要求不合理应及时通知定作人【答案】ACD20、基于现场保安，承包商可以允许进入现场的经授权的人员有()。A.承包商人员B.业主人员C.工程师通知承包商允许进入现场的其他承包商的人员D.业主通知承包商允许进入现场的其他承包商的人员E.政府主管部门的监督检查人员【答案】ABCD21、资格预审文件中，资格预审程序部分应包括的内容有()。A.申请人须知B.设备工程要求C.资格预审数据表D.资格标准和评审方法E.资格预审申请表【答案】ACD22、业主的设备工程合同总体策划的内容包括()。A.确定合同的谈判策略B.按合同类型选择合同范本C.确定每个合同的范围和采购方式D.编制设备工程合同管理计划E.明确重大合同问题的决策程序【答案】BCD23、项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括()。A.没有按照招标文件要求提供投标担保B.报价金额的大小写不一致C.总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致D.货物包装方式高于招标文件要求E.货物检验标准低于招标文件要求【答案】BCD24、默示义务索赔中，默示义务的内容包括()。A.合同相关的隐含规定B.惯例C.明示义务的“必要延伸”D.合同明确规定条款E.合同补遗的明确规定【答案】ABC25、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，工程师提出变更的方式有()。A.由业主向承包商提出建议书B.工程师请求承包商提交变更建议书C.工程师向承包商发出变更建议书D.工程师直接发出变更指示E.由业主直接发出变更指示【答案】BD26、业主要保证现场的()配合承包商工作。A.工程师B.工程师的助理C.工程师雇用的其他职员D.业主指定的分包商E.业主雇用的其他承包商【答案】ABC27、根据《合同法》，下列合同中，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构撤销的合同有()。A.一方以胁迫手段订立的合同B.附生效条件的合同C.以合法形式掩盖非法目的的合同D.一方以欺诈手段