监理工程师之交通工程目标控制能力测试试题分享附答案

监理工程师之交通工程目标控制能力测试试题分享附答案

单选题（共100题）1、双车道施工便道的宽度宜不小于（）m，单车道施工便道的宽度宜不小于（）m，并宜设置错车道。A.6.5；6.5B.4.5；4.5C.6.5；4.5D.4.5；6.5【答案】C2、下列价值工程对象选择方法中,以功能重要程度作为选择标准的是（）A.因素分析法B.强制确定法C.重点选择法D.百分比分析法【答案】B3、安全防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良等，均属于事故发生原因中的（）。A.人的不安全行为B.物的不安全状态C.管理缺陷D.领导失误【答案】B4、以下属于粗集料主要检测项目的是（）。A.细度模数B.堆积密度C.机制砂的石粉含量D.压碎值指标【答案】D5、下列不属于土的试验项目的是（）。A.天然含水率试验B.液塑限试验C.击实试验D.抗压强度试验【答案】D6、在我国安全生产的方针中，（）是手段和基本途径。A.“安全生产”B.“安全第一”C.“预防为主”D.“综合治理”【答案】C7、招标控制价应在招标文件中注明（）。A.可以上调或下浮B.不应上调或下浮C.可上调，不可下浮D.不可上调，可下浮【答案】B8、商品房现售应符合的条件包括（）。A.现售商品房的房地产开发企业应当具有企业法人营业执照和房地产开发企业资质证书B.取得土地使用权证书或者使用土地的批准文件C.持有建设工程规划许可证和施工许可证D.拆迁安置已经落实E.物业管理方案尚未落实【答案】A9、关于监督施工单位按已批准的施工方案组织中的专项安全施工方案实施的说法，错误的是（）。A.危险性较大的分部分项工程必须按照批准的专项安全施工方案进行施工B.在施工过程中需要对专项安全施工方案进行修改的，必须报原批准部门同意C.建设单位项目负责人应对危险性较大的分部分项工程专项施工方案的实施进行重点监督检查D.在施工过程中需要对专项安全施工方案进行修改的，不得擅自修改【答案】C10、用“4M1E”法进行工作质量管理的时候，E指的是（）。A.人B.材料C.设备D.环境【答案】D11、下列关于模板、支架拆除的说法中，正确的是（）。A.先拆非承重模板、后拆承重模板B.自下而上、分层分段C.简支梁、连续梁应从支座向跨中方向依次循环卸落D.承重模板应纵向同时、横向对称均衡卸落【答案】A12、送风式的进风口宜在洞口（）以外。送排风并用式通风的进风口与出风口应错开（）左右。A.20m，20mB.30m，20mC.20m，30mD.30m，30m【答案】B13、隧道对向开挖的两工作面相距达到（）倍隧道跨度时，两端施工应加强联系、统一指挥，两工作面不得同时起爆。A.2B.3C.4D.5【答案】C14、粉煤灰路堤应进行包边防护，包边土应与粉煤灰同步施工，宽度宜不小于（）。A.1mB.2mC.3mD.4m【答案】B15、某工程出现安全事故，造成3人死亡，50人重伤，该事故等级为（）。A.特大安全事故B.重大安全事故C.较大安全事故D.一般安全事故【答案】B16、根据现行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46），对于施工现场临时用电设备数量在（）以上,或用电设备容量在（）及以上的，应监督施工单位编制临时用电专项安全方案。A.5台，50kWB.3台，30kWC.5台，30kWD.3台，100kW【答案】A17、监理单位应落实培训主体责任，按规定严格实行（）的培训考核制度。A.提升质量、保障安全B.以人为本、精益求精C.上岗必考、合格方用D.精益求精、全心投入【答案】C18、桥梁拓宽桥面铺装时，对既有桥梁原铺装层的结合面应进行处理，凿除原结构表面的浮浆，使集料外露，形成（）自然凹凸粗糙面或采用机械刻槽形成糙面。A.2－3mmB.3－4mmC.4－6mmD.5－7mm【答案】C19、下列关于利润的计算公式中，正确的是（）。A.利润＝（直接费＋企业管理费）×7.42%B.利润＝（直接费＋措施费＋企业管理费）×7.42%C.利润＝（定额直接费＋企业管理费）×7.42%D.利润＝（定额直接费＋措施费＋企业管理费）×7.42%【答案】D20、胀缝传力杆应在一端设置镀锌钢管帽或塑料套筒，套帽厚度不应小于2.0mm，并应密封不透水，套帽长度宜为（），套帽内活动空隙的长度宜为（）。A.50mm，30mmB.50mm，50mmC.100mm，50mmD.100mm，30mm【答案】D21、滑模摊铺施工的水泥混凝土面层宜采用（）。A.引气剂B.高效减水剂C.阻锈剂D.引气高效减水剂【答案】D22、监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的（）天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。A.7B.14C.21D.28【答案】B23、砌筑用砂浆，一组砂浆试样的强度为该组试样（）试件（）抗压极限强度的平均值。A.2个，14dB.3个，14dC.2个，28dD.3个，28d【答案】D24、（）在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位【答案】B25、防水层铺设施工，防水板铺挂时应适当松弛，松弛系数可以是（）。A.1.0B.1.1C.1.5D.1.7【答案】B26、某双代号网络计划中，工作A的最早开始时间和最迟开始时间分别为第10天和第13天，其持续时间为7d；工作A有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第19天、第22天和第26天，则工作A的自由时差为（）d。A.2B.3C.5D.7【答案】A27、某工程组织流水施工，有三个工序，垫层，基层和面层，分5段施工，流水节拍分别为5天、8天和6天，则该工程的总工期应为（）天。A.50B.51C.52D.53【答案】B28、喷射混凝土施工应采用（）。A.干喷工艺B.潮喷工艺C.湿喷工艺D.混合喷工艺【答案】C29、拌和场和预制场地向周围环境排放噪声昼间不超过（）dB。A.70B.60C.55D.50【答案】A30、生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员（）管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。A.统一B.分工管理C.互带D.分别【答案】A31、关于抛石挤淤的说法不正确的是（）。A.应采用不易风化的片石、块石，石料直径宜不小于300mmB.横坡缓于1：10时，应沿路线中线向前呈等腰三角形抛填，渐次向两侧对称抛填至全宽，将淤泥挤向两侧C.当横坡陡于1：10时，应自低侧向高侧渐次抛填，并在低侧边部多抛投形成不小于2m宽的平台D.当抛石高出水面后，应采用重型机具碾压密实【答案】C32、砂石场、轧石场距离学校、医院、疗养院、城乡居民区和有特殊要求的地区不宜小于（）m，同时避免对环境敏感点的粉尘和噪声影响。A.100B.200C.300D.400【答案】C33、下列关于监理人员在费用监理中的期限描述正确的是（）。A.工程计量权、付款审批权和付款签证权B.工程变更的单价商议权C.在质量控制中的监督权D.工程结算的支付权【答案】A34、后张法张拉时，结构或构件混凝土的强度、弹性模量（或龄期）应符合设计规定；设计未规定时，混凝土的强度应不低于设计强度等级值的（），弹性模量应不低于混凝土28d弹性模量（）。A.75%，75%B.75%，80%C.80%，75%D.80%，80%【答案】D35、当隧道洞口位于山坡不稳定、地形条件较差处，且隧道顶两侧土体严重不一致时，即为（）现象，如果处治不当，可能会出现隧道开裂，严重时发生坍塌事故。A.应力集中B.受力不均C.剪切D.偏压【答案】D36、梁式桥拓宽改建拼接施工前，（）应督促和审查施工单位做好准备工作。A.建设单位B.监理工程师C.施工单位项目经理D.施工单位技术负责人【答案】B37、锁脚锚杆安装施工说法不正确的是（）。A.应在钢架安装就位后立即施作锁脚锚杆B.安装位置应在钢架连接钢板位置以上100～300mmC.采用型钢钢架时设于钢架两侧；采用格栅钢架时设在钢架主筋之间D.上部台阶锁脚锚杆砂浆的强度达到设计强度的60%时，方可开挖下一台阶【答案】D38、隧道贯通长度为7000m时，测量等级为（）。A.二等B.三等C.四等D.一级【答案】A39、危险性较大分部分项工程开工前，专项方案编制人员会同（），向参加施工的全体管理人员、作业人员交底。A.总监理工程师B.施工单位项目负责人C.监理工程师D.施工员【答案】D40、下列不属于钢桥常见的质量问题和病害的是（）。A.高强度钢的焊接裂纹B.拉管与套管和梁体之间出现超出范围的夹角C.钢梁涂漆流坠、漆膜剥离不符合要求D.钢桥构件的腐蚀和锈蚀【答案】B41、产品设计过程中的评审、验证和确认，生产过程中的过程检验和试验，过程质量审核，为实施SPC和质量改进而进行的过程因素、过程输出抽样测量等活动属于（）。A.过程策划（P）B.过程实施（D）C.过程监测（C）D.过程改进（A）【答案】C42、利润指施工企业完成所承包的工程获得的盈利，按定额直接费及措施费、企业管理费之和的（）计算。A.3.42%B.5.42%C.7.42%D.9.42%【答案】C43、在水泥混凝土路面施工中，横向施工缝只应在摊铺作业中断时间超过（）时才设置。A.30minB.45minC.1hD.1.5h【答案】A44、施工单位应当自施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施验收合格之日起（）日内，向交通运输主管部门备案或者在其他有关部门登记。A.15B.25C.20D.30【答案】D45、下列不属于特种作业人员的是（）。A.建筑电工B.建筑架子工C.建筑起重机械司机D.抹灰工【答案】D46、以下关于投资项目资本金的说法，描述错误的是（）A.由投资者认缴的出资额B.项目法人承担该部分资金的利息和债务C.投资者按其出资比例依法享有所有者权益D.不得以任何方式抽回【答案】B47、下列关于预应力张拉描述错误的是（）。A.张拉千斤顶的额定张拉力宜为所需张拉力的1.5倍，且不得小于1.2倍B.与千斤顶配套使用的压力表应选用防振型产品，其最大读书应为张拉力的1.5～2.0倍，标定精度应不低于1.0级C.张拉次数超过200次，应重新进行标定D.预应力筋张拉控制应力的精度为±1.5%【答案】C48、季节性冻土地区路基施工时，下列（）可以在冰冻期施工。A.高速公路的土质路堤B.二级公路的土质路堤C.半填半挖地段D.填挖交界处【答案】B49、砌筑用砂浆，一组砂浆试样的强度为该组试样（）试件（）抗压极限强度的平均值。A.2个，14dB.3个，14dC.2个，28dD.3个，28d【答案】D50、止水带的搭接长度一般不小于（），焊接的缝宽一般不小于（）。A.100mm、50mmB.100mm、30mmC.80mm、50mmD.80mm、30mm【答案】A51、监理工程师应对施工单位管理人员和作业人员安全教育培训制度落实情况进行审查，专职安全生产管理人员每年应接受安全技术专业培训的时间不得少于（）学时。A.8B.20C.30D.40【答案】D52、石油沥青的牌号以（）值表示。A.延度B.软化点C.针入度D.黏滞度【答案】C53、某简支空心板梁桥桥面高21.75m，板厚60cm，桥面铺装厚12cm，设计洪水位标高16.5m，施工水位标高12.25m，低水位标高7.8m，则该桥梁高度为（）m。A.5.25B.9.5C.13.23D.13.95【答案】D54、下列不属于公路水运建设工程安全监理工作的依据的是（）。A.消防法律法规B.委托监理合同C.工程设计文件D.施工日志【答案】D55、现行《公路路基施工技术规范》（JTG/T3610）规定盐渍土路堤填料不得夹有草根、盐块及其他杂物，有机质含量宜不大于（）。A.0.5%B.1%C.2%D.3%【答案】B56、要求施工单位进行项目分解，编制符合进度目标要求的进度计划，并将工作任务落实到施工班组，督促施工单位做好施工机械、人员、资金和材料的组织调度工作。属于（）。A.组织措施B.技术措施C.合同措施D.经济措施【答案】A57、软土地区路堤施工期间，坡脚水平位移速率24h应不大于（）mm。A.3B.5C.8D.10【答案】B58、某工程组织非节奏流水施工，三个施工过程在4个施工段上的流水节拍分别为5、8、4、4d和7、2、5、3d，以及6、5、6、8d，则该工程的流水施工工期是（）d。A.36B.38C.40D.42【答案】C59、某工作持续时间2天，有两项紧前工作和三项紧后工作，紧前工作的最早开始时间分别是第3天、第6天（计算坐标系），对应的持续时间分别是5天，1天；紧后工作的最早开始时间分别是第15天、第17天、第19天，对应的总时差分别是3天、2天、0天。该工作的总时差是（）天。A.8B.9C.10D.13【答案】A60、（），安全监理人员应审查施工单位报送的分包单位安全生产许可证、三类人员的安全资格证书及特殊工种作业人员上岗资格证书。A.分包工程开工前B.总体工程开工前C.分部工程开工前D.分项工程开工前【答案】A61、以下关于挖方路基施工的说法中，错误的是（）。A.土方开挖应自上而下逐级进行，严禁掏底开挖B.拟用作路基填料的土方，应分类开挖、分类使用C.石方开挖靠近边坡部位的硬质岩应采用硐室爆破D.石方开挖应逐级开挖，逐级按设计要求进行防护【答案】C62、安全生产条件是公路水运工程项目开工应当具备法律法规和技术标准规定、满足合同约定的基础条件，不得有不符合项。其中安全生产条件由（）组成。A.2B.3C.4D.1【答案】A63、（）作为开展监理工作的总目标，或称综合目标、终极目标、提升性目标。A.建设平安百年品质工程B.建设高品质工程C.建设智能化工程D.建设信息化工程【答案】A64、公路工程投标工作程序，其中复核工程数量的，下一步工作是（）。A.编制总体施工组织设计文件B.现场考察、调查地材等价格C.投标价的计算、汇总D.研究招标文件【答案】A65、某桥梁在施工过程中，发生一起质量事故，该质量事故造成直接经济损失6500万元，则该工程属于（）A.特别重大质量事故B.重大质量事故C.较大质量事故D.一般质量事故【答案】B66、工程项目的（）是最重要且最需要项目管理者注意的特性。A.一次性B.目标性C.制约性D.时限性【答案】B67、施工单位应当自施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施验收合格之日起（）日内，向交通运输主管部门备案或者在其他有关部门登记。A.10B.15C.20D.30【答案】D68、施工噪声应当符合国家规定的施工场界排放标准，昼间为（），夜间为（）。A.80dB（A），55dB（A）B.70dB（A），60dB（A）C.75dB（A），55dB（A）D.60dB（A），50dB（A）【答案】C69、费用支付项目按合同执行情况是否正常、顺利划分为（）。A.常规支付、违约支付B.常规支付、合同解除支付C.常规支付、违约支付、合同终止、合同解除支付D.前期支付、中期支付、交工验收后的支付、竣工验收后的支付以及缺陷责任期结束后的最终结清支付【答案】C70、某沥青路面出现龟裂，主要裂缝块度0.15m，平均裂缝宽度4mm，该龟裂属于（）。A.轻度B.中度C.重度D.极重度【答案】B71、树立百年工程理念，以提升工程耐久性为目标，有针对性地研究工程建设发展理论和技术方法，指导建设实践，及时总结提炼成功经验，推动形成可复制可推广具有实践性的技术创新成果，井大力推动成果转化。指的是平安百年品质工程的基本原则中的（）。A.成本效益平衡B.理论实践结合C.对标对表国际D.立足成果落地【答案】B72、坡脚或坡顶边缘高程与路肩边缘高程之差称为（）。A.路基高度B.边坡高度C.路堑高度D.路堤高度【答案】B73、重大事故隐患应当在确定后（）内向直接监管的交通运输主管部门报备，其中涉及民爆物品、危险化学品及特种设备等重大事故隐患的，还应向相应的主管部门报备。A.5个工作日B.3个工作日C.10个工作日D.15个工作日【答案】A74、全面辨识应每年不少于（），专项辨识应在生产经营环节或其要素发生重大变化或管理部门有特殊要求时及时开展。安全生产风险辨识后形成风险清单。A.4次B.3次C.1次D.2次【答案】C75、施工单位应进行路基填筑试验路段的施工的路基不包括（）。A.二级公路填石路堤B.三级公路填土路堤C.特殊路基D.四级公路土石路堤【答案】B76、节点时间参数是以节点为对象计算的。节点是工序的连接点，表示其前面工作的结束和后面工作的开始，所以节点时间参数是工作持续时间的开始或结束时刻的瞬间。下列选项为节点时间参数的是（）。A.节点的最早必须实现时间B.节点的最迟实现时间C.节点的最早可能实现时间D.节点的最早实现时间【答案】C77、下列选项中，水深（）为水中钻孔灌注桩。A.小于2mB.小于等于2mC.大于2mD.大于等于2m【答案】C78、在现场钉桩后（）天内，承包人应将设计和进场复测的土方横断面因连同土方的面积与体积计算表一并提交监理人批准。A.30B.42C.56D.60【答案】C79、在环形开挖留核心土法施工工序中，仰拱开挖的前一道工序是（）。A.两侧开挖B.两侧初期支护C.下部核心土开挖D.仰拱初期支护【答案】C80、施工过程的基本内容主要是（）。A.劳动过程B.自然过程C.服务过程D.工作过程【答案】A81、某工程合同价为2000万元，需配备的应急救援人员的数量是（）。A.10B.14C.15D.12【答案】C82、填土路基施工时，每填筑高（）宜检测路线中线和宽度；填石路堤施工时，每填高（）宜检测路基中线和宽度。A.2m；2mB.3m；3mC.2m；3mD.3m；2m【答案】C83、将边坡高度大于（）m的填方路基称为高路堤。A.10B.15C.20D.25【答案】C84、根据《关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》规定，公路项目固定资产投资的最低资本金比例为（）。A.30%B.25%C.20%D.40%【答案】C85、下列关于安全生产双重预防机制说法错误的是（）。A.是构筑防范生产安全事故的两道防火墙B.第一道是管风险C.第二道是控风险D.安全风险分级管控和隐患排查治理共同构建起预防事故发生的双重机制【答案】C86、关于路面基层（底基层）试验路段的说法，不正确的是（）。A.基层和底基层正式施工前，均应铺筑试验段B.试验段应设置在生产路段上，长度宜为200－300mC.试验段开工前，提交完整的目标配合比报告和生产配合比报告D.对非整体性材料结构层，试验段铺筑完成后应及时进行承载板试验，按车道每100m一点【答案】D87、路基挖至路床顶面以上（）时，完成临时排水沟后应停止开挖，待冬期过后再进行施工。A.0.5mB.0.8mC.1mD.1.2m【答案】C88、根据规定，符合转让探矿权应当具备的条件包括（）。A.自颁发勘查许可证之日起满2年B.在勘查作业区内发现可供进一步勘查或者开采的矿产资源C.完成规定的最低勘查投入D.探矿权属有争议E.尚未缴纳探矿权使用费.探矿权价款【答案】A89、开挖掌子面距离高风险断层（）之前，应开始实施超前地质钻探。A.50mB.100mC.150mD.200m【答案】B90、粉煤灰可用于（）。A.各级公路路堤填筑B.高速公路下路床C.一级公路下路床D.二级公路的上路床【答案】A91、若甲路段沥青混凝土面层的摩擦系数算术平均值为55.2（摆值），标准偏差为4.13（摆值）；乙路段的摩擦系数算术平均值为60.8（摆值），标准偏差为4.27（摆值）。则这两个路段面层抗滑稳定性比较结果，正确的是（）。A.甲路段面层抗滑稳定性比乙路段好B.甲路段面层抗滑稳定性比乙路段差C.甲路段面层抗滑稳定性与乙路段相同D.无法比较这两路段面层抗滑稳定性的优劣【答案】B92、在复合式衬砌结构中，通常称为初期支护的是（）。A.锚杆支护B.模筑混凝土衬砌C.喷锚衬砌D.喷射混凝土支护【答案】C93、国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制（）。A.标底B.招标控制价C.最低投标限价D.企业定额【答案】B94、同日施工的两工作段的衔接处理应符合下列规定：前一段拌和整型后，留（）不碾压。后一段施工时在前一段的未压部分再加部分水泥重新拌和，并与后一段一起碾压。A.3～5mB.5～8mC.9～10mD.10～12m【答案】B95、关于施工安全风险评估报告中隐患排查治理，对于重大事故隐患，施工单位应当在确定后（）个工作日内向直接监管的交通运输主管部门报备，其中涉及民爆用品、危险化学品及特种设备等重大事故隐患的，还应向相应的主管部门报备。A.1B.2C.3D.5【答案】D96、关于钻孔灌注桩施工中护筒的作用说法，错误的是（）。A.护筒宜采用钢板B.护筒中心与桩中心的平面位置偏差应不大于50mmC.护筒在竖直方向的倾斜度应不大于1.5%D.护筒顶宜高于地面0.3m或水面1.0～2.0m，同时应高于桩顶设计高程1m【答案】C97、对多个施工段、多道工序，如果（），就可以在不增加资源的情况下，达到缩短工期的目的。A.合理分配施工资源B.找到一个最佳的施工顺序C.提高工程所需材料的质量D.全部由一家单位进行施工【答案】B98、土石路堤施工时，外观质量标准要求（）不松动。A.大粒径填石B.中粒径填石C.细粒径填石D.粗粒径填石【答案】A99、根据有关规定，施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部、分项工程编制专项施工方案，并附具（），经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。A.安全调度方案B.安全实施方案C.安全措施D.安全验算结果【答案】D100、新建公路路基的干湿类型可用（）来判别。A.分界相对含水率B.分界稠度C.路基临界高度D.分界湿度【答案】C多选题（共40题）1、下列属于基本施工方式的是（）。A.平行流水作业法B.平行顺序作业法C.流水作业法D.平行作业法E.依次作业法【答案】CD2、针对隧道洞口坍塌，可以采取的预防措施有（）。A.隧道开挖进洞前应尽早完成洞口排水系统B.隧道边墙基础应坐在稳固的岩层上C.隧道拱圈应采用钢筋混凝土结构D.清除洞口上方可能滑塌的表土、树木及危石E.开挖的土石方不得弃在危害边仰坡稳定的地点【答案】AD3、混凝土承台、墩台施工质量要求中，下列关于片石混凝土的说法正确的有（）。A.仅适用于较大体积的基础、墩台身等圬工受压结构B.片石应分布均匀，净距应不小于300mmC.设计未规定时，小桥涵的墩台、基础应不低于MU30D.当气温低于0℃时，不得埋放片石E.混凝土应采取分层浇筑的方式【答案】ACD4、下列属于土的试验项目的是（）。A.天然含水率试验B.液塑限试验C.击实试验D.抗压强度试验E.相对密度试验【答案】ABC5、监理工程师在审查和批准工程延期时应遵循（）。A.只有非承包人自身原因引起的工程延期才可以受理B.工程延期是否会推迟工程项目总工期，若只是局部工程受到影响，承包人应考虑可否采取其他措施予以弥补，而不应考虑推迟工程项目的总工期C.所延期的工程项目是否在工程施工进度计划的关键线路上，若是非关键线路上的关键工序，监理工程师亦不应考虑延长总工期D.恶劣气候条件造成工程延期，监理工程师审批时应考虑整个分项工期内良好气候予以的补偿E.在非承包人原因造成的工期延期发生后7天内，承包人应向监理工程师提出延期意向要求【答案】ABCD6、台阶法可分为（）。A.二台阶法B.三台阶法C.四台阶法D.二台阶预留核心土法E.三台阶预留核心土法【答案】AB7、环境保护监理一般分为（）。A.环境达标监理B.排放达标监理C.减排监理D.节能监理E.环保工程监理【答案】A8、对质量缺陷的处理需要坚持的原则包括（）。A.监理工程师具有质量否决权B.施工时间紧迫，虽然前道工序有缺陷，但是可以直接进行下一道工序C.施工单位必须执行监理工程师对质量缺陷的处理意见D.施工单位对质量缺陷的处理完成后必须接受监理工程师的检查、验收E.质量缺陷处理须事先进行调查，分清责任，以明确处理费用的归属【答案】ACD9、关于人工挖孔桩施工要求的说法，正确的有（）。A.孔口处护筒应与地面齐平B.挖孔桩施工应按桩号顺序依次开挖C.施工前应制定安全专项施工方案D.井孔内电缆应为防水绝缘电缆，照明电压不应大于220VE.挖孔作业时，应经常检查孔内情况【答案】C10、根据锚固形式分类，隧道锚杆类型有（）。A.全长黏结型B.中空注浆型C.端头锚固型D.摩擦型E.预应力型【答案】ACD11、流水施工中，在划分施工段时，应考虑的内容包括（）。A.施工段的分界同施工对象的结构界限（温度缝、沉降缝和单元尺寸等）取得一致B.各施工段上所消耗的劳动量大致相等C.每段要有足够的工作面，使工人操作方便，既有利于提高工效，又能保证施工安全D.划分段数的多少，应考虑机械使用效能、工人的劳动组合、材料供应情况、施工规模大小等因素E.充分考虑环境保护的问题【答案】ABCD12、在关键线路中选择被压缩的各项工作必须满足的要求是（）。A.被压缩的工作是关键线路上的工作B.被压缩的工作成本较高C.被压缩工作资源供给条件较差D.被压缩工作的持续时间不短于最短工期，工期可进行压缩E.被压缩工作的费用斜率是关键线路上可压缩工作中最小的工作【答案】AD13、下列属于工程项目特点的是（）。A.一次性B.目标性C.制约性D.时限性E.确定性【答案】ABCD14、用来表示统计数据分布及其某些特性的特征量分为两类，一类表示数据的集中位置，例如（）。A.算术平均值B.中位数C.极差D.标准离差E.变异系数【答案】AB15、依据公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录，沉箱预制滑模施工工艺同时具备（）时可以使用。A.正规或固定的沉箱预制场B.专业施工班组C.单个沉箱重量不超过300吨D.施工单位具有三个项目以上施工经验E.施工单位具有三个项目以上管理经验【答案】ABD16、下列有关支付令说法正确的有哪些？A.向债务人本人送达支付令，债务人拒绝接收的，人民法院可以留置送达B.债务人在法定期间提出书面异议的，人民法院无须审查异议是否有理由，应当直接裁定终结督促程序C.债务人对债务本身没有异议，但是提出缺乏清偿能力的，不影响支付令的效力D.债务人在收到支付令后，不在法定期间提出书面异议，而向其他人民法院起诉的，不影响支付令的效力【答案】ACD17、设计概算的作用主要有以下几点，说法正确的是（）A.设计概算是确定建设项目投资的依据B.设计概算是编制建设项目计划的依据C.设计概算是实行建设项目包干的依据D.设计概算不是签订建设项目总包合同的依据E.设计概算是考核设计经济合理性和建设成本的依据【答案】ABC18、下列属于合同支付项目内容的有（）。A.工程变更费用B.价格调整费用C.逾期交工违约金D.质量保证金的扣留与退回E.暂列金额、暂估价【答案】ABCD19、对于路面基层混合料配合比设计，以下说法正确的有（）。A.采用重型击实试验确定各种混合料的最佳含水率和最佳干密度B.至少做五个不同水泥或石灰剂量混合料的击实试验C.其他剂量混合料的最佳含水率和最大干密度用内插法确定D.按工地预定达到的压实度，分别计算不同结合料剂量时试件应有的干密度E.按最佳含水率和计算得到的干密度制备试件，进行强度试验【答案】CD20、关于滑模摊铺水泥混凝土面层前，架设基准线的说法，正确的有（）。A.高速公路、一级公路时，应采用单向坡双线基准线B.横向连接摊铺时，连接一侧可依托已铺成的路面，另一侧设置单线基准线C.基准线桩纵向间距直线段不宜大于25mD.基层顶面到夹线臂的高度宜为450-750mmE.单根基准线的最大长度不宜大于450m【答案】ABD21、按密实类型分，沥青混合料可分为（）。A.密级配沥青混凝土混合料B.开级配沥青混合料C.半开级配沥青混合料D.间断级配沥青混合料E.悬浮密实结构混合料【答案】ABCD22、下列有关摊铺机施工在实验路段的说法正确的是（）。A.在水泥混凝土路面摊铺开工之前，承包人应在严密的组织下，按照批准的施工方案，在监理工程师选定的现场上，铺筑面积不小于400m2的试验路段，承包人应提供并使用要在正常生产工作中采用的全部设备B.在水泥混凝土路面摊铺开工之前，承包人应在严密的组织下，按照批准的施工方案，在监理工程师选定的现场上，铺筑面积不小于450m的试验路段，承包人应提供并使用要在正常生产工作中采用的全部设备C.铺筑试验路段的目的是证明在正常生产的情况下，工程质量能达到要求D.承包人应根据试验路段结果提出对机械设备或操作进行合理的改进E.竣工的试验路段如经监理工程师认可验收，可作为竣工项目支付；如不予验收，则应由承包人把所有不合格的路段清除出去，重做试验，费用由承包人承担【答案】ACD23、出现下列哪种情况需要求施工单位重新修订施工进度计划（）。A.工程初期曲线是凹形B.工程初期曲线不是凹形C.施工稳定期间曲线完全不是直线D.工程后期曲线呈凸形E.工程后期曲线不呈凸形【答案】BC24、关于监理工程师在审查承包人的工程进度计划时应注意工期和时间安排的合理性，说法正确的有（）。A.发包人提交的工程总进度计划的总工期必须符合工程项目的合同工期B.与材料和设备的进场计划相协调，尽可能使施工对资源的要求趋于均衡C.对动员、清场、假日及天气影响的时间，应有充分的考虑并留有余地D.易受冰凉、低温、炎热、雨季等气候影响的工程应安排在适宜的时间，并应采取有效的预防和保护措施E.计划总工期应大于合同工期【答案】BCD25、在开工预付款支付、扣回月报表中，监理审核的重点包括（）。A.开工预付款的预付额度B.开始扣回的时间C.分期扣回的金额D.每月扣回的比例E.累计扣回的金额【答案】AB26、下列属于安全生产考核事故类指标的有（）。A.事故起数B.重伤人数C.培训教育覆盖率D.重大事故隐患整改率E.设备事故率【答案】AB27、施工方案的技术经济指标体系中，工程工期包括（）。A.施工机械化程度B.安全生产C.工期D.施工均衡性E.竣工率【答案】CD28、下列支付项目，属于清单支付项目的是（）。A.暂列金额B.质量保证金C.计日工D.暂估价E.工程变更费用【答案】ACD29、项目建设涉及的环保工程，主要包括（）。A.声屏障B.护坡