监理工程师之交通工程目标控制提升训练提分A卷含答案

监理工程师之交通工程目标控制提升训练提分A卷含答案

单选题（共100题）1、某公司向银行借款，贷款年利率为6%。第一年初借款200万元，每年计息一次；第二年末又借款100万元，每半年计息一次，两笔借款均在第3年末还本付息，则本利和为（）万元。A.324.54B.331.10C.331.28D.344.29【答案】D2、一般而言工程项目的（）是最重要且最需要项目管理者注意的特性。A.目标性B.一次性C.制约性D.时限性【答案】A3、下列关于工程计量的内涵描述正确的是（）。A.已标价工程量清单中的单价子目工程量为结算工程量B.已标价工程量清单是承包人投标报价的依据C.已标价工程量清单可以作为承包人应予完成的工程实际和确切的结算工程量D.结算工程量的多少可以不通过计量确定【答案】B4、对于沥青混合料配合比设计中沥青混合料组成及各参数，沥青混合料配合比设计方法按照马歇尔试验方法确定（）沥青用量后，依据规范或设计要求尚需进行水稳定性检验、高温稳定性检验、低温抗裂性能检验和钢渣活性检验。A.最佳B.最大C.最小D.中等【答案】A5、面层水泥混凝土使用的天然砂的细度模数宜在（），面层水泥混凝土使用的机制砂的细度模数宜在（）。A.2.2-3.5，2.3-3.7B.2.2-3.4，2.5-3.1C.2.0-3.7，2.3-3.1D.2.0-3.8，2.6-3.1【答案】C6、下列有关路床填料的表述中，不正确的是（）。A.高速、一级公路路床宜采用砂砾、碎石等水稳性好的粗粒料B.高速、一级公路路床可采用级配好的碎石土，砾石土等C.当粗粒料缺乏时，可采用无机结合料改良细粒土作为高速、一级公路路床的填料D.砂性土、粉质土可用作高速和一级公路路床的填料【答案】D7、工程费用监理的措施中，经济措施和（）相结合是控制工程费用的有效手段。A.组织措施B.技术措施C.合同措施D.环保措施【答案】B8、下列公路工程质量事故中，属于较大质量事故的是（）。A.二级公路项目的中隧道结构坍塌事故B.二级公路项目的大桥主体结构垮塌事故C.高速公路项目的路基（行车道宽度）整体滑移事故D.直接经济损失5000万元以上1亿元以下的事故【答案】C9、施工阶段围岩分级，采用围岩坚硬程度、围岩完整程度和地下水状态3项因素进行评定，细分为（）个子因素。A.10B.11C.12D.13【答案】D10、根据公路照明设施设置区域不同公路照明设施可分为道路照明、管理业务及服务照明和（）等。A.室内照明B.景观照明C.装饰照明D.大面积照明【答案】B11、（）的专项施工方案，施工单位可以不组织专家进行论证、审查。A.深基坑B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.防腐工程【答案】D12、下列关于桥梁钢筋质量要求的说法中不正确的是（）。A.进场应具有出厂质量证明书和试验报告单B.进场时应检查其外观和标志C.进场时应按不同的钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批抽取试样进行力学性能检验D.钢筋在工地存放的时间不宜超过3个月【答案】D13、在索赔事件影响结束后的（）天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书。A.14B.25C.28D.30【答案】C14、成果性目标指被分解为项目具体的功能性要求，是（）。A.主导目标B.约束目标C.辅助目标D.关键目标【答案】A15、监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的（）天内将索赔处理结果答复承包人。A.28B.35C.42D.60【答案】C16、“对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更“属于费用监理措施中的（）。A.组织措施B.合同措施C.经济措施D.技术措施【答案】D17、土石路堤施工时，外观质量标准要求（）不松动。A.大粒径填石B.中粒径填石C.细粒径填石D.粗粒径填石【答案】A18、施工单位应当自施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施验收合格之日起（）日内，向交通运输主管部门备案或者在其他有关部门登记。A.15B.25C.20D.30【答案】D19、关于建设单位安全生产责任的说法，错误的是（）。A.应当向施工企业提供地下管线资料B.应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期C.应当进行安全施工技术交底D.应当对拆除工程进行备案【答案】C20、施工单位主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处（）的罚款。A.1万元以下B.1万元以上2万元以下C.1万元以上3万元以下D.5万元以下【答案】B21、现行《公路路基施工技术规范》（JTG/T3610）规定盐渍土路堤填料不得夹有草根、盐块及其他杂物，有机质含量宜不大于（）。A.0.5%B.1%C.2%D.3%【答案】B22、（）在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位【答案】B23、强夯工程内容中不包括的是（）。A.场地清理B.排除地表水C.防止地表水下渗D.承载力检测【答案】D24、支付月报表由（）的计量支付工程师根据已经确认的工程计量单、工程变更等内容编制。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.监理单位【答案】B25、混凝土墩、台身高度超过10m时可分节段施工，上一节段施工时，已浇节段的混凝土强度应不低于（）MPa。A.1.5B.2.5C.5.0D.7.5【答案】B26、隧道贯通长度为7000m时，测量等级为（）。A.二等B.三等C.四等D.一级【答案】A27、国务院有关部门、设区的市级以上地方人民政府及其有关部门，对其组织编制哪些规划应当进行环境评价，并编写有关环境影响的篇章或者说明的规划草案或者报告书，否则规划的审批机关不予审批？（）A.土地利用的有关规划B.区域、流域、海域的建设、开发利用规划C.工业、农业、畜牧业、林业的有关专项规划D.能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划【答案】A28、工程项目应成立由（）牵头，其他各参建单位项目负责人共同参与的项目安全生产领导小组（或项目安全生产委员会），负责规范、指导、协调工程参建单位的安全生产行为。。A.项目建设单位B.勘察设计单位C.监理单位D.施工单位【答案】A29、喷射混凝土施工应采用（）。A.干喷工艺B.潮喷工艺C.湿喷工艺D.混合喷工艺【答案】C30、关于虚工作的说法，正确的是（）。A.虚工作只在单代号网络计划中存在B.虚工作一般不消耗资源但占用时间C.虚工作可以正确表达工作间逻辑关系D.双代号时标网络计划中虚工作用波形表示【答案】C31、（）是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离。A.计算跨径B.净跨径C.标准跨径D.总跨径【答案】A32、设计要求全焊透的一级焊缝，进行无损检测所需抽取的比例应不小于（）%。A.100B.50C.20D.0（不进行检测）【答案】A33、调值公式计算时固定要素比重为0.4，人工费是可调因素的一半，人工费的比重为（）。A.0.5B.0.25C.0.2D.0.3【答案】D34、履约担保金额一般为10%签约合同价,履约担保的现金比例一般不超过签约合同价的（）A.5%B.3%C.2%D.1%【答案】A35、由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加或工期延误的，由（）承担赔偿责任。A.发包人B.监理人C.承包人D.发包人和承包人共同【答案】A36、监理机构编制的支付证书，未经（）签字建设单位不得向施工单位支付工程款。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.驻地监理工程师D.设计单位驻地代表【答案】B37、交通建设工程项目应急预案中的项目总体预案由（）根据项目特点，在对项目进行安全风险评估的基础上制订。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.监理单位【答案】B38、安全防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良等，均属于事故发生原因中的（）。A.人的不安全行为B.物的不安全状态C.管理缺陷D.领导失误【答案】B39、根据质量数据的修约规则，5.665，保留两位小数为（）。A.5.65B.5.64C.5.66D.5.63【答案】C40、关于暂列金额，下列说法中正确的是（）。A.用于必须要发生但暂时不能确定价格的项目B.用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额C.暂列金额不包括以计日工方式支付的金额D.暂列金额中的项目具体由谁承担，事先是可以确定的【答案】B41、关于桥梁悬臂浇筑挂篮施工要求的说法，不正确的是（）。A.如梁体与桥墩非刚性连接，悬臂浇筑梁体混凝土时，应先将墩顶梁段与桥墩临时固结B.悬臂浇筑时桥墩两侧的浇筑进度应尽量做到对称、均衡C.挂篮前移及在其上浇筑混凝土时，抗倾覆稳定系数应不小于2D.浇筑梁段混凝土自前端开始向后浇筑，最后浇筑梁段根部与前一浇筑段的接合部【答案】C42、施工过程的基本内容主要是（）。A.劳动过程B.自然过程C.服务过程D.工作过程【答案】A43、建设工程施工总承包单位依法将工程分包给其他单位的,（）。A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责B.分包工程的生产安全事故由分包单位承担责任C.分包单位不接受总承包商的安全生产管理的，应当承担全部责任D.总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担连带责任【答案】D44、用高压机械喷种，厚度不小于7cm，其中基层厚（）cm，表层（）cm。A.4，3B.5，2C.3，4D.2，5【答案】A45、以下安全责任中，不属于监理单位的安全生产责任的是（）。A.审查专项施工方案B.向施工单位提供场地及地下管线资料C.对建设工程安全生产承担监理责任D.应按照法律法规、规章和标准实施监理，并对工程项目安全生产承担监理责任【答案】B46、在推进交通强国建设过程中，交通运输工程专业的监理单位或监理工程师应把"建设（）工程"作为开展监理工作的总目标。A.精品工程B.平安工程C.平安百年品质工程D.品质工程【答案】C47、基本预备费以建筑安装工程费、主地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费之和为基数，修正概算按（）计列。A.11%B.5%C.4%D.3%【答案】C48、除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量应按（）计量，总价子目的计量周期按规定的计量支付分解比例确定。A.天B.周C.月D.年【答案】C49、某公路工程年度施工产值8000万元，应配置（）专职安全人员。A.1B.2C.3D.4【答案】B50、按照交通运输部标准文件规定，下列内容能计量的是（）。A.模板B.弃土场排水沟C.脚手架D.弃土压实【答案】B51、根据《公路路基施工技术规范》（JTG/T3610-2019），下列不属于施工单位应进行路基填筑试验路段施工的路基是（）。A.三级及三级以上公路路堤B.填石路堤、土石路堤C.特殊路基D.拟采用新技术、新工艺、新材料、新设备的路基【答案】A52、某工程有5个施工过程，划分为4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为3d，施工过程之间的组织间歇合计为6d。该工程的流水施工工期是（）d。A.18B.24C.30D.36【答案】C53、占产品总零件数10%～15%左右的A类零部件，其成本往往占产品总成本的（）。A.10%～15%B.10%～20%C.70%～80%D.60%～80%【答案】C54、按混凝土路面接缝的用途可将其分为（）。A.纵缝、横缝、施工缝B.胀缝、横缝、缩缝C.胀缝、缩缝、施工缝D.纵缝、胀缝、施工缝【答案】C55、某新建项目，建设期2年，第1年向银行借款2000万元，第2年向银行借款3000万元，年利率为6%，则该项目估算的建设期利息为（）元。A.213.6B.247.2C.273.6D.427.2【答案】D56、铁路、公路线分布广，隧道所接触的地质条件千差万别，其中有些地区富含腐蚀性介质。衬砌背后的腐蚀性环境水，容易沿衬砌的毛细孔、工作缝、变形缝及其他孔洞渗流到衬砌内侧，成为隧道渗漏水，衬砌混凝土和砌石、灰缝产生物理性或化学性的侵蚀作用，造成衬砌（）。A.坍塌B.失稳C.腐蚀D.融害【答案】C57、公路工程质量评定等级分为合格与不合格，应按（）逐级评定。A.分部分项单位工程合同段和建设项目B.建设项目合同段单位工程分部分项C.分项分部单位工程合同段和建设项目D.单位工程分部分项合同段和建设项目【答案】C58、路基挖至路床顶面以上（）时，完成临时排水沟后应停止开挖，待冬期过后再进行施工。A.0.5mB.0.8mC.1mD.1.2m【答案】C59、开挖掌子面距离高风险断层（）之前，应开始实施超前地质钻探。A.50mB.100mC.150mD.200m【答案】B60、某工业项目年设计能力为生产某种产品32万件，单位产品售价55元，单位产品可变成本为35元（含税），年固定成本400万元，则以产量、生产能力利用率、单位产品价格表示的盈亏平衡点分别是（）。A.230000件，62.5％，50.5元B.230000件，70％，47.5元C.200000件，62.5％，47.5元D.200000件，65％，50.5元【答案】C61、招标控制价的作用描述错误的是（）A.招标人有效控制项目投资，防止恶性投标带来的投资风险B.招标控制价反映的是社会最高水平C.可为工程变更新增项目确定单价提供计算依据D.使投标人不必花费人力、财力去套取招标人的标底【答案】B62、关于挖孔桩施工的说法，正确的是（）。A.孔口处应设置高出地面不小于300mm的护圈B.挖孔施工时，相邻两桩孔可同时开挖C.采用混凝土护壁支护的桩孔，全部挖完后再护壁D.桩孔直径应符合设计规定，孔壁支护可以占用桩径尺寸【答案】A63、在无机结合料稳定基层（底基层）中，级配碎石或砾石用作基层时，二级及二级以下公路公称最大粒径应不大于（）mm。A.19B.26.5C.31.5D.37.5【答案】C64、后张法张拉时，结构或构件混凝土的强度、弹性模量（或龄期）应符合设计规定；设计未规定时，混凝土的强度应不低于设计强度等级值的（），弹性模量应不低于混凝土28d弹性模量（）。A.75%，75%B.75%，80%C.80%，75%D.80%，80%【答案】D65、下列关于净现值的评价准则描述正确的是（）。A.当方案的NPV≥0时，表示项目实施后的经济效益，不仅达到了基准收益率的要求，而且还有富余B.当方案的NPV＜0时，表示项目实施后的经济效益，不仅达到了基准收益率的要求，而且还有富余C.当方案的NPV＜1时，表示项目实施后的经济效益达不到基准收益率的要求D.当方案的NPV=0时，表示项目实施后的投资收益率正好达到基准收益率【答案】D66、下列关于净现值的说法中，正确的是（）。A.当方案的NPV=0时，表示项目实施后的投资收益率正好达到基准收益率B.多个方案进行经济评价时，不仅要求方案NPV≥0，且选择一个方案时，应选NPV值中最小的。C.折现率越大，净现值越大。D.净现值法可适用于分析期长短不等的方案【答案】A67、发包人应在监理人收到进度付款申请单后的（）天内，将进度应付款支付给承包人A.14B.25C.28D.42【答案】C68、项目资本金可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资，除国家对采用高新技术成果有特殊规定外,其比例不得超过项目资本金总额的（）。A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】B69、监理合同签订之日至工程开工令确定的合同工程开工之日为（）的监理工作。A.施工准备阶段B.施工阶段C.交工验收与缺陷责任期D.竣工验收阶段【答案】A70、（）建造悬臂与连续体系梁桥时，不需要在河道（海水）中搭设支架，而直接从已建墩台顶部逐段向跨径方向延伸施工，每延伸一段就施加预应力，使其与成桥部分联结成整体。A.平衡悬臂施工法B.有支架施工法C.逐跨顶推施工法D.活动支架法【答案】A71、以下属于不得转让采矿权的情形的是()A.全部转让采矿权的B.被纳入矿产资源开发整合方案的采矿权向非整合主体转让的意的C.按国家产业政策属于关闭矿山的D.按国家有关规定属于禁止开采区域的E.采矿权抵押备案期内未经抵押权人同【答案】B72、设计要求全焊透的一级焊缝，进行无损检测所需抽取的比例应不小于（）%。A.100B.50C.20D.0（不进行检测）【答案】A73、关于煤矸石路堤的填筑施工说法不正确的是（）。A.来源不同的煤矸石填料，性能相差大时，应分段填筑B.未经充分氧化与陈化的煤矸石，用于路堤填筑时应采取封闭措施C.每填筑2－3m应设置300mm厚的细粒土隔离层，路堤顶面应进行封闭处理D.当煤矸石填料粒径大时，施工控制及压实质量标准可参照土石路堤【答案】D74、（）是指导施工最详细最直接的进度计划文件。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.分部分项工程作业进度计划D.关键项目施工进度计划【答案】C75、下列关于林权流转的表述中，正确的有（）。A.林权流转合同，可以书面，可以口头B.通过家庭承包取得的林权采取转让方式流转的，应当经发包方同意C.村集体经济组织可以不对受让方的资信情况和经营能力进行审查，直接签订合同D.采取转包.出租.互换或者其他方式流转的，应当报发包方备案E.林权可以依法采取转包方式流转，但不得改变林地用途和防护林.特种用途林的性质【答案】B76、储油罐与在建工程的防火间距应不小于（）m，并应远离明火作业区、人员密集区、建（构）筑物集中区。A.15B.20C.25D.30【答案】A77、立方体抗压强度试件的标准尺寸立方体的边长为（）。A.50B.100C.150D.200【答案】C78、施工方案需要专家论证、审查时，专家组论证、审查的内容不包括（）。A.专项施工方案内容是否完整B.安全施工的基本条件是否满足现场实际情况C.专项施工方案编审程序是否符合要求D.专项施工方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范【答案】C79、施工单位应当自施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施验收合格之日起（）内，向有关部门登记。A.20日B.25日C.30日D.35日【答案】C80、在浇筑混凝土前，应沿施工缝位置铺设背贴式止水带，止水带中线应与施工缝重合，止水带两边应与防水板焊接密实位置偏差应不大于（）。A.5mmB.10mmC.15mmD.20mm【答案】B81、在施工过程中，路面基层材料品质或规格发生变化、结合料品种发生变化时，应（）。A.按照原配合比设计B.根据经验进行调整C.重新进行材料组成设计D.仅对变化部分进行调整【答案】C82、招标控制价的审核工作由编制人负责，如果建设单位需要监理工程师事先参与，（）应协助建设单位进行审核。A.设计单位B.监理工程师C.建设主管部门D.政府监督机构【答案】B83、按功能的重要程度划分,产品的功能一般可划分为（）。A.使用功能和美学功能B.使用功能和美学功能C.基本功能和辅助功能D.过剩功能和不足功能【答案】C84、关于钻孔底沉淀物厚度的说法不正确的是（）。A.对于摩擦桩，设计未规定时，对于直径≤1.5m的桩应不大于20mmB.对于直径大于1.5m，或桩长大于40m的桩或土质较差时，应不大于30mmC.对于支撑桩，不大于设计规定，没有规定时不大于5cmD.对于支撑桩，不大于设计规定，没有规定时不大于4cm【答案】D85、利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是（）。A.财务内部收益率大于等于行业基准收益率，方案可行B.静态投资回收期大于行业基准投资回收期，方案可行C.净现值大于0，方案可行D.净年值大于0，方案可行【答案】B86、（）应落实事故隐患排查治理和防控责任制度，组织事故隐患排查治理工作。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】C87、支架及拱架的构造中托架宜设置成（），与预埋件的连接固定方式应可靠。A.L形B.三角形C.T形D.U形【答案】B88、对于重大事故隐患，施工单位应当在确定后（）个工作日内向直接监管的交通运输主管部门报备，其中涉及民爆用品、危险化学品及特种设备等重大事故隐患的，还应向相应的主管部门报备。A.3B.5C.10D.15【答案】B89、某企业从设备租赁公司租借一台价格为100万元的设备，总租期和寿命期均为36个月，每月初支付租金，年名义利率为12％，则月租金为（）万元。A.3.10B.3.29C.3.32D.3.47【答案】B90、关于净现值的说法错误的是（）。A.对于单个的独立方案而言，当NPV≥0时，则认为方案是可取的B.对于多个方案，则不仅要求方案NPV≥0，且选择一个方案时，应选NPV值中最大的C.在费用（成本）相同时，可使用净现值进行比较D.折现率越大，其净现值越小【答案】C91、以下关于总价合同和单价合同的说法错误的是（）A.总价合同可以分为固定总价合同和可调总价合同两类B.采用总价合同的计价模式的招标文件中，招标人必须提供工程量清单C.单价合同的核心就是按照工程量清单计价模式进行招投标并签订施工承包合同D.单价合同可以分为固定单价合同和可调单价合同两类【答案】B92、围岩的工程性质中，对围岩稳定性影响最大的是（）。A.物理性质B.水理性质C.力学性质D.化学性质【答案】C93、采空区路基施工期间及完工后，处理区段宜进行水平位移和沉降监测，一般情况下，采空区处理期间及路基正常施工期间，（）内每周监测一次。A.一个月B.三个月C.半年D.一年【答案】C94、喷射混凝土施工应采用（）工艺。A.湿喷B.干喷C.半湿喷D.潮喷【答案】A95、矿井工作面、巷道侧壁由于支护不当、压力过大造成的坍塌，称为（）A.片帮B.冒顶C.透水D.放炮【答案】A96、根据过程监测所得到的信息对过程进行控制，例如应用SPC（统计过程控制）控制过程输出（即产品）的关键特性，使过程稳定受控活动属于（）。A.过程策划（P）B.过程实施（D）C.过程监测（C）D.过程改进（A）【答案】B97、滑模摊铺机在路面基层上行走时，基层侧边缘到滑模摊铺面层边缘的宽度不宜小于（）。A.500mmB.650mmC.700mmD.1000mm【答案】B98、总体、年度安全生产费用使用计划收悉后（）天内批复。A.1B.3C.5D.7【答案】D99、水下混凝土应采用导管法灌注。单元槽段长度小于（）时，可采用1根导管灌注。A.3mB.4mC.5mD.6m【答案】B100、企业其他职工每年接受安全培训的时间不得少于（）。A.20学时B.10学时C.40学时D.15学时【答案】D多选题（共40题）1、下列属于合同支付项目内容的有（）。A.工程变更费用B.价格调整费用C.逾期交工违约金D.质量保证金的扣留与退回E.暂列金额、暂估价【答案】ABCD2、关于桥梁预制装配式施工说法正确的有（）。A.腹板底部为扩大断面的T形梁或I形梁。应先浇筑其扩大部分并振实，再浇筑其上部腹板B.U形梁式拱肋，宜一次浇筑完成。首先浇筑底板至底板承托的顶面，待上述混凝土沉实后，再浇筑腹板C.连续箱梁梁段的浇筑，应先浇底板，振捣密实后，再行浇筑腹板D.装卸、运输及储存预制构件时，其位置应正立，顶面朝上E.预制构件的起吊、运输装卸和安装过程中的内部应力应保证始终大于设计应力【答案】ABCD3、按引发的原因不同，工程变更的情况一般可归纳为（）。A.因设计不合理而引起的工程变更B.为满足地方政府的要求而不得不进行的工程变更C.为优化设计方案而出现的工程变更D.因承包人风险原因而引起的工程变更E.因承包人的施工质量事故而引起的工程变更【答案】ABC4、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，可以邀请招标的有（）。A.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择B.需要采用不可替代的专利或者专有技术C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供【答案】AD5、悬索桥施工质量要求中对预应力锚固体系的施工除应符合预应力施工有关规定外还应按下列规定进行，正确的是（）A.锚头要安装防护套,并注入保护性油脂B.预应力张拉与压浆工艺必须经监理工程师审查C.预应力锚固系统施工精度应符合要求D.加工件的检查必须进行超声波，但可以不进行磁粉探伤E.加工件的检查必须进行磁粉探伤，但可以不进行超声波a.预应力张拉与压浆工艺必须经监理工程师审查，除需严格按照设计与预应力混凝土结构的要求进行外,锚头要安装防护套,并注入保护性油脂。b.加工件必须进行超声波和磁粉探伤检查。c.预应力锚固系统施工精度应符合要求。【答案】ABC6、《建设工程安全生产管理条例》规定施工单位应当具备安全生产条件。同时，《安全生产许可证条例》进一步明确规定，国家对（）实行安全生产许可制度。上述企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。A.矿山企业B.建筑施工企业C.危险化学品企业D.烟花爆竹生产企业E.医疗器械【答案】ABCD7、下面说法中，不正确的是（）。A.正式工程应与批准的试验路段统同一标准B.铺设试验路段一段长约50-100mC.为了方便沥青运输车清理，车槽表面可撒有机物D.过度加热的混合料可适当冷却后使用E.为消除纵向接缝，应采用全路摊铺【答案】BCD8、童童系一9岁儿童，玩耍中将同学小明的左眼捅瞎，其父林某代其进行诉讼，被法院判决赔偿对方医药费等30万元。执行开始后，林某拒不履行，并欲带童童出国定居。此种情况下：A.法院可以依职权采取限制出境措施B.对方可书面申请法院采取限制出境措施C.童童提供充分、有效的担保或者小明父亲同意的，可以解除限制出境措施D.法院可以限制林某高消费，包括购买生活用车辆【答案】ABCD9、以下各选项，其中说法不正确的是：A.冯某与李某签订了借款协议，并将协议书经公证处公证。公证书上写明：如果债务人不履行义务，届时可申请强制执行。合同签订后，冯某如实履行了合同义务。但是，到了还款期，李某却没有还款。那么冯某以李某未履行合同义务为由，可以向李某住所地人民法院申请执行该协议B.刘某诉张某一案经B市H区人民法院一审终结，判决张某赔偿刘某人民币3900元。张某不服判决，向B市中级人民法院提起上诉，二审人民法院经过审理，驳回了张某的上诉。经查，刘某居住在D市X区，张某在B市C区的银行有存款4000元。则本案的执行人民法院是B市中级人民法院C.甲市人民法院依法执行该市商标管理局作出的行政处罚决定，经查明，被执行人金胜公司的财产在乙市，则甲市人民法院应当请求乙市人民法院的上级人民法院指定其执行，而不能直接委托乙市人民法院执行D.甲乙两个公司因合同纠纷，到某仲裁委员会进行仲裁。裁决后，如果甲不履行仲裁裁决，那么乙可以向仲裁委员会所在地的人民法院申请执行【答案】BCD10、网络计划技术在我国已广泛应用于国民经济各个领域的计划管理中，而应用最多的还是工程项目的施工组织与管理，并取得了巨大的经济效益。网络计划方法具有的特点包括（）。A.能够充分反映各项工作之间的相互制约、相互依赖的关系B.可以区分关键工作和非关键工作，并能找关键线路C.它是一个定义明确的数学模型，计算方便，且便于用计算机计算D.能够进行计划的优选比较，从而选择最佳方案E.计划简单，特别是大型且复杂的工程进度网络计划更是如此E选项，计划复杂，特别是大型且复杂的工程进度网络计划更是如此。【答案】ABCD11、以下关于仰拱的说法，正确的是（）。A.应控制仰拱到掌子面的距离B.初期支护喷射混凝土不得与仰拱混凝土衬砌一次浇筑C.超前距离不宜大于拱墙衬砌浇筑循环长度的2倍D.应一次整幅浇筑成形，也可左右半幅分次浇筑E.仰拱填充、垫层混凝土的强度达到设计强度的100％后，方可允许运渣车辆通行【答案】ABC12、监理工程师在审查和批准工程延期时应遵循的原则包括（）。A.只有承包人自身原因引起的工程延期才可以受理B.工程延期是否会推迟工程项目总工期C.所延期的工程项目是否在工程施工进度计划的关键线路上D.恶劣气候条件造成工程延期E.在非承包人原因造成的工期延期发生后28天内，承包人应向监理工程师提出延期意向要求，否则监理工程师无须考虑给予承包人延期【答案】BCD13、模板、支架和拱架的设计应考虑的荷载有（）。A.振捣混凝土产生的荷载B.混凝土入模时产生的水平冲击荷载C.新浇筑混凝土、钢筋混凝土或其他圬工结构物的重力D.车辆荷载E.雪荷载、冬季保温设施荷载【答案】ABC14、下列关于路面基层施工交通管制说法正确的有（）。A.正式施工前宜建好施工便道B.对高速公路和一级公路，无施工便道时不应施工C.无机结合料稳定材料养护期间，小型车辆和洒水车的行驶速度应小于30km/hD.级配碎石、级配砾石基层未做透层沥青或铺设封层前，可开放部分交通E.无法安排施工便道而需要车辆通行时，应合理安排施工工序，保障7～15d的养护期【答案】AB15、索赔成立的基本条件包括（）。A.有明确的合同依据（或法律依据）B.责任双方达成共识C.有具体的损害事实D.索赔期限符合合同约定E.索取的费用和（或）工期与损害事实相符【答案】ACD16、施工组织设计的内容包括（）。A.编制依据B.施工总体部署C.施工进度计划D.施工平面布置E.资金计划【答案】ABCD17、宽阔水域和海上桥涵工程的卫星定位测量平面控制网宜分为4个等级，（）宜由勘察设计单位布设。A.首级网B.首级加密网C.一级加密网D.二级加密网E.三级加密网【答案】AB18、关于施工单位不得租用的施工机械的说法不正确的有（）。A.属国家明令淘汰或者禁止使用的B.超过安全技术标准或者制造厂家规定使用年限的C.经检验达不到安全技术标准规定的D.存在完整安全技术档案的E.存在齐全有效安全保护装置的【答案】D19、施工环境保护监理的依据（）。A.国家、行业和地方相关的环境保护法律法规B.工程环境影响评价报告和批复C.国家、行业和地方的相关技术标准D.经批准的工程设计文件和工程设计变更文件E.勘察设计合同与施工合同【答案】ABCD20、旧路加宽路段应同步进行拼宽路基和老路基的沉降观测，观测点宜布置在同一断面上。观测点设置宜为（）。A.老路路中B.老路路肩C.拼宽部分中部D.拼宽部分外侧E.拼宽部分路肩【答案】ABCD21、可用于各等级公路水泥混凝土路面的填缝材料有（）。A.硅酮类常温施工式填缝料B.橡胶沥青类填缝料C.聚氨酯类常温施工式填缝料D.改性沥青类填缝料E.道路石油沥青类填缝料【答案】AC22、审查安全生产专项费用计量支付：主要审核（）。A.安全生产费用计提B.安全生产费用凭证C.现场核查使用情况D.安全生产专项费用计量与支付E.安全生产费用投入计划【答案】ABCD23、下列关于石灰稳定材料路拌法施工的说法正确的是（）。A.生石灰块应在使用前7～10d充分消解，消解后的石灰应保持一定的湿度B.消石灰宜过10mm筛，并尽快使用C.被稳定材料宜先摊平并用两轮压路机碾压1～2遍，再人工摊铺石灰D.用刮板将石灰均匀摊开，表面应没有空白位置E.细粒材料应经一夜闷料【答案】ACD24、桥梁基础工程施工中，浅基础一般可分为（）A.刚性扩大基础B.单独或联合基础C.条形基础D.片筏和箱形基础E.沉井基础【答案】ABCD25、下列属于明挖基础地基检验的检验内容的有（）。A.基底平面位置、尺寸大小、基底高程B.基底地质情况和承载力是否与设计资料相符C.回填材料的分层厚度D.施工记录及有关试验资料E.施工过程使用的机械是否适合【答案】ABD26、水泥混凝土路面施工遇到下列（）的天气情况，必须停止施工。A.风力达到5级以上的强风天气B.现场连续3昼夜的平均气温低于5℃C.夜间最低气温低于-3℃D.现场气温高于40℃E.现场降雨、雷阵雨、冰雹或降雪【答案】CD27