监理工程师之交通工程目标控制复习与答案可打印

监理工程师之交通工程目标控制复习与答案可打印

单选题（共100题）1、路面应具有下述一系列性能：（）指路面整体结构能够抵抗各种外力综合作用，而不发生破坏和过大变形的性能。A.稳定性B.耐久性C.表面性能D.强度和刚度【答案】D2、以下安全责任中，不属于监理单位的安全生产责任的是（）。A.审查专项施工方案B.向施工单位提供场地及地下管线资料C.对建设工程安全生产承担监理责任D.应按照法律法规、规章和标准实施监理，并对工程项目安全生产承担监理责任【答案】B3、具有以下特点的公路项目的桥梁工程中，不需开展施工安全风险评估（）。A.多跨或跨径大于40m的石拱桥，跨径大于或等于150m的钢筋混凝土拱桥B.跨径大于或等于140m的梁式桥C.跨径大于500m的悬索桥D.特殊桥型或特殊结构桥梁的拆除或加固工程【答案】C4、在复合式衬砌结构中，通常称为初期支护的是（）。A.锚杆支护B.模筑混凝土衬砌C.喷锚衬砌D.喷射混凝土支护【答案】C5、隐患分为重大隐患和（）两个等级。A.局部隐患B.一般隐患C.轻度隐患D.潜在隐患【答案】B6、下列属于施工服务过程的是（）。A.燃料运输B.生产电力C.机械维修D.材料加工【答案】A7、采用光面爆破法施工隧道时，其分区起爆顺序为（）。A.辅助眼→周边眼→掏槽眼B.辅助眼→掏槽眼→周边眼C.掏槽眼→辅助眼→周边眼D.掏槽眼→辅助眼→底板眼【答案】C8、某建设项目验收质量评分为75分，则该建设项目评定等级为（）。A.优良B.极差C.合格D.不合格【答案】C9、某工程有5个施工过程，划分为6个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为5d，施工过程之间的组织间歇合计为7d。该工程的流水施工工期是（）d。A.50B.55C.57D.60【答案】C10、交通工程项目建设程序，说法正确的是（）。A.政府投资交通建设项目和企业投资交通建设项目实行审批制B.政府投资交通建设项目和企业投资交通建设项目实行核准制C.政府投资交通建设项目实行审批制，企业投资交通建设项目实行核准制D.政府投资交通建设项目实行核准制，企业投资交通建设项目实行备案制【答案】C11、开工预付款应在进度付款证书的累计金额达到签约合同价（）之后，开始按工程进度以固定比例分期从各月的进度付款证书中扣回。A.10％B.20％C.30％D.40％【答案】C12、明洞施工方法中，（）适用于浅埋地段，或地质条件较好、开挖后边坡能够稳定的地段。A.拱墙整体灌注法B.先墙后拱法C.先拱后墙法D.墙拱交替法【答案】A13、要保证公路施工处于较高的工作质量水平，必须从人、材料、机械设备、方法和环境这五大要素着手，简称（）法。A.4E1MB.4M1EC.2M3D.1P4C【答案】B14、以下关于开工预付款的支付与扣回说法错误的是（）A.现阶段，工程预付款包括开工预付款和材料预付款、设备预付款B.开工预付款和材料预付款多用在公路水运工程特别是高速公路工程等重大工程的施工过程中C.设备预付款是指支付工程施工机械设备的预付款D.招标工程项目是否实行预付款制度，取决于合同工程的规模大小、合同工期的长短以及发包人在招标文件中的约定【答案】C15、环境影响报告书应当由（）编制。A.建设单位B.环境影响评价机构C.环境保护行政主管部门D.具有相应资质的环境影响评价机构【答案】D16、对于钢桥施工质量要求，焊接完毕后，必须进行检查验收，外观检查合格后，零、部（杆）件的焊缝应在24h后进行（）检验。A.气密性B.无损C.压强D.水流【答案】B17、土作为路基建筑材料，（）最优。A.粉质土B.黏质土C.砂类土D.蒙脱土【答案】C18、某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元；当贷款利率为14%时，净现值为－100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）。A.＜12％B.12%～13%C.13％～14%D.＞14％【答案】C19、下列有关投标限价的说法中，不正确的是（）。A.招标人可以自行决定是否设置最高投标限价B.招标人可以规定最低投标限价C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价D.接受委托编制最高投标限价的中介机构不得参加该项目的投标【答案】B20、作业面与水平安全网之间的高差不得超过（）。A.1.0mB.2.0mC.3.0mD.4.0m【答案】C21、水泥混凝土面层养护初期，人、畜、车辆不得通行，达到设计弯拉强度的（）后可允许与工程施工有关的行人通行。A.40％B.50％C.75％D.100％【答案】A22、关于周边炮孔痕迹保存率不正确的是（）。A.对于硬岩，周边炮孔痕迹保存率ξ≥80%B.对于硬岩，周边炮孔痕迹保存率ξ≥75%C.对于中硬岩，周边炮孔痕迹保存率ξ≥70%D.对于软岩，周边炮孔痕迹保存率ξ≥50%【答案】B23、某一级公路，面层为沥青混凝土ＡC-16，基层为二灰碎石土，在面层与基层间应设（）。A.粘层B.透层C.反滤层D.垫层【答案】B24、关于水泥混凝土路面的水泥选用原则，正确的是（）。A.重交通荷载等级的公路面层应采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥B.高温期施工应采用早强型水泥C.低温期施工应采用普通型水泥D.采用滑模摊铺机铺筑时，应选用袋装水泥【答案】A25、由于工程遇到战争、瘟疫、骚乱等合同约定的特殊风险，导致合同无法继续履行而出现的支付结果为（）。A.常规支付B.违约支付C.合同解除支付D.合同终止【答案】C26、上路床厚度为0.3m，下路床厚度在轻、中及重交通公路为（）m，特重、极重交通公路为（）m。A.0.5，0.9B.0.3，0.5C.0.5，0.8D.0.2，0.7【答案】A27、对于沥青混合料配合比设计中沥青混合料组成及各参数，沥青混合料配合比设计方法按照马歇尔试验方法确定（）沥青用量后，依据规范或设计要求尚需进行水稳定性检验、高温稳定性检验、低温抗裂性能检验和钢渣活性检验。A.最佳B.最大C.最小D.中等【答案】A28、高程控制测量应采用（）测量。A.三边测量B.水准测量C.经纬测量D.卫星定位测量【答案】B29、路基填方材料最小强度控制指标是（）。A.回弹模量B.压实度C.CBR值D.塑性指数【答案】C30、填土路基施工时，每填筑高（）宜检测路线中线和宽度；填石路堤施工时，每填高（）宜检测路基中线和宽度。A.2m；2mB.3m；3mC.2m；3mD.3m；2m【答案】C31、某施工按全等节拍流水组织施工，共分4道施工工序，3个施工段，估计工期为72天，则其流水节拍为（）天。A.6B.9C.12D.18【答案】C32、关于路堤填筑要求的说法，错误的是（）。A.每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于500mmB.填方作业分段施工时，接头部位如不能交替填筑，先填筑路段应按1：1～1：1.2的坡度分层预留台阶C.应水平分层、分段铺料、分段整平、分层压实D.碾压原则为：先压边缘后压中间，先慢后快，先振动后静压【答案】D33、某高速公路项目中发生了大桥主体结构坍塌，该事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】C34、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不得大于30mA，额定漏电动作时间（）。A.不应大于0.1sB.大于0.1sC.小于0.1sD.不应小于0.1s【答案】A35、根据《必须招标的工程项目规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有（）。A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币220万B.材料采购的单项合同估算值为人民币180万C.施工单项合同估算价为人民币360万Ｄ.监理服务采购的单项合同估算价为人民币80万【答案】A36、填方分几个作业段施工时，接头部位如能交替填筑，应分层相互交替搭接，搭接长度应不小于（）。A.1mB.2mC.3mD.4m【答案】B37、特殊工种在通过专业技术培训并取得岗位操作证后，每年仍须接受有针对性的安全培训，时间不得少于（）A.20学时B.10学时C.40学时D.15学时【答案】A38、关于路堤填前压实质量控制标准，说法正确的是（）。A.一级公路一般土质应不小于95%B.二级公路一般土质应不小于90%C.三级公路应不小于80%D.四级公路应不小于75%【答案】B39、交通建设工程项目应急预案中的项目总体预案由（）根据项目特点，在对项目进行安全风险评估的基础上制订。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.监理单位【答案】B40、强夯的计量单位的是（）。A.平方米B.立方米C.延米D.次数【答案】A41、施工单位应当自施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施验收合格之日起（）日内，向交通运输主管部门备案或者在其他有关部门登记。A.15B.25C.20D.30【答案】D42、关于煤矸石路堤的填筑施工说法不正确的是（）。A.来源不同的煤矸石填料，性能相差大时，应分段填筑B.未经充分氧化与陈化的煤矸石，用于路堤填筑时应采取封闭措施C.每填筑2－3m应设置300mm厚的细粒土隔离层，路堤顶面应进行封闭处理D.当煤矸石填料粒径大时，施工控制及压实质量标准可参照土石路堤【答案】D43、若T表示质量标准要求的界限，B代表实际质量特性值分布范围，下列说明工序能力过大、不经济的情况是（）。A.B在T中间B.B过分小于TC.B与T相重合，实际分布太宽D.B过分偏离T的中心【答案】B44、路面基层施工时，石灰稳定材料或石灰粉煤灰稳定材料层宜在当天碾压完成，最长不应超过（）d。A.3B.4C.5D.6【答案】B45、钢筋混凝土桥、预应力混凝土桥、木桥是按（）来划分的。A.主要承重结构所用的材料B.使用性质C.承重构件受力体系D.跨越障碍的性质【答案】A46、路床填筑的每层最大压实厚度宜不大于（）mm，路床顶面最后一层压实后的厚度应不小于100mm。A.150B.200C.250D.300【答案】D47、钻孔灌注桩在灌注过程中，应保持孔内的水头高度；导管的埋置深度宜控制在（）。A.1~5mB.2~6mC.3~7mD.4~8m【答案】B48、关于抛石挤淤施工的说法不正确的是（）。A.应采用不易风化的片石、块石，石料直径宜不小于300mmB.当软土地层平坦，横坡缓于1：10时，应沿路线中线向前呈等腰三角形抛填，渐次向两侧对称抛填至全宽，将淤泥挤向两侧C.当横坡陡于1：10时，应自低侧向高侧渐次抛填，并在低侧边部多抛投形成不小于2m宽的平台。D.当抛石高出水面后，应采用重型机具碾压密实【答案】C49、下列关于路基填料施工质量的要求中，错误的是（）。A.宜选用级配好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料B.含草皮、生活垃圾、树根、腐殖质的土严禁作为填料C.泥炭土、淤泥、冻土、强膨胀土、有机质土及易溶盐超过允许含量的土等，可以直接用于填筑路基D.粉质土不宜直接用于填筑二级及二级以上公路的路床，不得直接用于填筑冰冻地区的路床及浸水部分的路堤【答案】C50、以下不需要对张拉设备重新进行标定的是（）。A.使用时间5个月B.张拉次数400次C.使用过程中千斤顶或压力表出现异常情况D.千斤顶检修或更换配件后【答案】A51、沥青路面常见质量问题中，按损坏程度判断纵向裂缝时，轻度应为主要裂缝宽度小于或等于（）。A.2mmB.3mmC.5mmD.10mm【答案】B52、质量管理体系审核由（）对体系各项活动进行客观评价，这些人员应独立于被审核的部门和活动范围。A.企业内胜任的管理人员B.行业认可的审核人员C.企业领导D.外审专家【答案】A53、关于隧道洞内防排水，（）在注浆段的注浆孔全部注完后，要进行注浆效果检查和评定，不合格者应补钻孔注浆。A.监理工程师B.监理员C.技术员D.技术主管【答案】A54、根据有关规定，施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部、分项工程编制专项施工方案，并附具（），经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。A.安全调度方案B.安全实施方案C.安全措施D.安全验算结果【答案】D55、见证取样是对项目现场工地试验室不能试验检测的工程材料，在（）人员的见证下，由（）现场试验人员进行取样送样至有检测资质的单位进行检测的监督行为。A.施工，施工单位B.监理，监理单位C.施工，监理单位D.监理，施工单位【答案】D56、路面应具有下述一系列性能：（）指路面整体结构能够抵抗各种外力综合作用，而不发生破坏和过大变形的性能。A.稳定性B.耐久性C.表面性能D.强度和刚度【答案】D57、城市轨道交通工程中，项目资本金占项目总投资的最低比例为（）。A.20%B.25%C.30%D.35%【答案】A58、纠偏和预防改进属于（）。A.计划P（Plan）B.实施D（Do）C.检查C（Check）D.处理A（Action）【答案】D59、水运工程中土石方工程的工程量计算规范，土方开挖各类槽、坑的计算长度应根据自然地面起伏状况划分成若干段，每段长度一般不宜大于（）。A.10mB.15mC.20mD.25m【答案】A60、下列属于工艺参数的有（）。A.施工过程B.施工段C.流水步距D.工作面【答案】A61、土作为路基建筑材料，（）最优。A.粉质土B.黏质土C.砂类土D.蒙脱土【答案】C62、低温期施工宜采用（）。A.普通型水泥B.早强型水泥C.矿渣硅酸盐水泥D.粉煤灰硅酸盐水泥【答案】B63、公路工程项目监理均应设总监办，（）km以上的高速公路、一级公路工程可设驻地办。A.50B.100C.150D.200【答案】B64、关于挖孔桩施工的说法，正确的是（）。A.孔口处应设置高出地面不小于300mm的护圈B.挖孔施工时，相邻两桩孔可同时开挖C.采用混凝土护壁支护的桩孔，全部挖完后再护壁D.桩孔直径应符合设计规定，孔壁支护可以占用桩径尺寸【答案】A65、下列不属于公路工程水土流失的防治措施的是（）。A.工程与生物措施相结合，综合防治B.取土场部分进行防护处理C.弃土、石渣得到有效拦挡或利用D.最大限度控制泥沙不进入下游河道和海域【答案】B66、指一定条件下易导致重大安全生产事故的风险的是（）。A.重大风险B.较大风险C.一般风险D.较小风险【答案】B67、隐患分为重大隐患和（）两个等级。A.局部隐患B.一般隐患C.轻度隐患D.潜在隐患【答案】B68、安全事故隐患按其可能的后果,可分为（）。A.一般事故隐患、较大事故隐患B.一般事故隐患、重大事故隐患C.一般事故隐患、较大事故隐患、重大事故隐患D.一般事故隐患、较大事故隐患、重大事故隐患和特别重大事故隐患【答案】B69、公路工程投标工作程序，其中复核工程数量的，下一步工作是（）。A.编制总体施工组织设计文件B.现场考察、调查地材等价格C.投标价的计算、汇总D.研究招标文件【答案】A70、墩台基础中，当河床不稳定，基础埋置较浅，冲刷范围较大时，可采用平面防护加固，下列不属于加固方法的是（）。A.打梅花桩B.用铁丝笼柔性结构防护C.用水泥混凝土板、水泥混凝土预制块防护D.加大截面尺寸【答案】D71、《中华人民共和国安全生产法》相关条款规定，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款。发生一般事故的，处三十万元以上（）万元以下的罚款。A.三十B.四十C.五十D.一百【答案】D72、粉煤灰路堤应进行包边防护，包边土应与粉煤灰同步施工，宽度宜不小于（）。A.1mB.2mC.3mD.4m【答案】B73、隧道施工测量时，当洞内有瓦斯等易燃易爆气体时，应检测测站附近20m范围内的气体浓度，小于（）时方可进行测量作业。A.0.5%B.1%C.2%D.3%【答案】A74、关于模板、支架拆除说法错误的是（）。A.先拆非承重模板、后拆承重模板B.简支梁结构模板宜从支座向跨中方向依次循环卸落C.悬臂梁结构模板宜从悬臂端开始顺序卸落D.承重模板应横向同时、纵向对称均衡卸落【答案】B75、喷射混凝土质量问题，预防措施不符合规定的是（）。A.喷射混凝土，宜采用普通硅酸盐早强水泥且等级不低于32.5级B.混凝土终凝4h后应喷水养护，经常保持其表面湿润，养护不得少于10dC.为减少回弹量，喷射混凝土应均匀、分层进行施工D.对于受喷面高低起伏过大的，应事先对低洼处用喷射混凝土作找平处理，个别突出的地方应予凿除【答案】B76、调值公式计算时固定要素比重为0.4，人工费是可调因素的一半，人工费的比重为（）。A.0.5B.0.25C.0.2D.0.3【答案】D77、施工安全风险评估中，评估工作负责人应当具有（）年以上的工程管理经验。A.2B.3C.4D.5【答案】D78、总监理工程师对外向（）负责，代表监理单位或者和监理单位一起协调建设单位、施工单位、设计单位、质量安全监督机构等单位或机构的工作关系。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A79、在推进交通强国建设过程中，交通运输工程专业的监理单位或监理工程师应把"建设（）工程"作为开展监理工作的总目标。A.精品工程B.平安工程C.平安百年品质工程D.品质工程【答案】C80、以下关于挖方路基施工的说法中，错误的是（）。A.土方开挖应自上而下逐级进行，严禁掏底开挖B.拟用作路基填料的土方，应分类开挖、分类使用C.石方开挖靠近边坡部位的硬质岩应采用硐室爆破D.石方开挖应逐级开挖，逐级按设计要求进行防护【答案】C81、下列费用属于价差预备费的是（）。A.人工费因政策原因上涨费用B.设备规格型号改变增加的费用C.材料货源变更增加的费用D.运输距离改变增加的费用【答案】A82、三违不包括（）。A.违章指挥B.违章操作C.违反施工方案D.违反劳动纪律【答案】C83、用“4M1E”法进行工作质量管理的时候，E指的是（）。A.人B.材料C.设备D.环境【答案】D84、梁式桥中两相邻桥墩中线之间的距离，或墩中线至桥台背前缘之间的距离称为（）。A.标准跨径B.净跨径C.总跨径D.计算跨径【答案】A85、利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是（）。A.财务内部收益率大于等于行业基准收益率，方案可行B.静态投资回收期大于行业基准投资回收期，方案可行C.财务净现值大于0,方案可行D.总投资收益率大于等于行业基准投资收益率，方案可行【答案】B86、按照工程项目的性质、施工条件的不同和工期要求不同，确定工程项目的施工持续时间的方法不包括（）。A.根据施工单位现有的人工、船机数量以及流水段工作面的大小安排，计算施工过程的作业时间B.根据工期要求确定作业人数和船机台数C.由于采用新技术、新工艺而缺乏定额，或者由于影响施工的因素复杂使得工作时间为不确定时，通常采用三时估计法估计工程项目的持续时间D.根据社会平均生产水平预估工期【答案】D87、在隧道施工过程中，出现大量超挖，增大出渣量和填塞量，此时产生的质量问题是（）。A.洞口坍塌B.塌方及冒顶事故C.洞口段洞顶出现偏压D.拱顶下沉【答案】B88、某工程有6个施工过程，划分为4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为4d，施工过程之间的组织间歇合计为7d。该工程的流水施工工期是（）d。A.40B.43C.45D.48【答案】B89、双车道施工便道的宽度宜不小于（）m，单车道施工便道的宽度宜不小于（）m，并宜设置错车道。A.6.5；6.5B.4.5；4.5C.6.5；4.5D.4.5；6.5【答案】C90、以下不属于公路工程项目中清单支付项目有（）。A.单价子目的支付B.计日工C.暂列金额D.质量保证金【答案】D91、凡在坠落高度基准面（）以上时，有可能坠落的高处进行的作业属于高处作业。A.1mB.2mC.3mD.4m【答案】B92、对于路基地下排水工程，排水垫层的厚度宜不小子300mm，垫层材料应采用天然砂砾或中粗砂，含泥量应不大于（）%。A.2B.3C.5D.6【答案】C93、某工程组织流水施工，有4个工序，分5段施工，流水节拍分别为3d、5d、7d和4d，则该工程的总工期应为（）天。A.45B.46C.47D.48【答案】C94、试验路段铺筑后、正式施工前，（）应共同检查、验收路面的基层、封层或夹层或滑动层、应力吸收层的质量。A.施工单位和建设单位B.建设单位和监理机构C.施工单位和监理机构D.施工单位、建设单位和监理机构【答案】C95、路堤填方试验路段应在路基主线上选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段进行试验，试验路段的长度宜不小于（）。A.100mB.120mC.150mD.200m【答案】D96、未经（）签字，建设单位不得拨付工程款，不得进行竣工验收。A.监理工程师B.项目经理C.项目总工程师D.总监理工程师【答案】D97、以下与桥梁布直和结构有关的主要尺寸和术语名称中描述错误的是（）A.低水位指在枯水季节的最低水位B.高水位指在洪峰季节河流中的最高水位C.设计洪水位指桥梁设计中按规定的设计洪水频率计算所得的低水位D.对于有支座的桥梁，计算跨径是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离A选项，低水位:枯水季节的最低水位。B选项，高水位:洪峰季节河流中的最高水位。C选项，设计洪水位:桥梁设计中按规定的设计洪水频率计算所得的高水位。D选项，计算跨径:对于有支座的桥梁,是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离;对于拱式桥，是两相邻拱脚截面形心点之间的水平距离。【答案】C98、施工噪声应当符合国家规定的施工场界排放标准，昼间为（），夜间为（）。A.80dB（A），55dB（A）B.70dB（A），60dB（A）C.75dB（A），55dB（A）D.60dB（A），50dB（A）【答案】C99、热拌沥青混合料面层施工时，碾压作业时混合料的温度，初压温度不应低于120℃。碾压终了的温度，对于钢轮压路机不得低于（）℃。A.55B.60C.65D.70【答案】B100、下列关于模板、支架和拱架的卸落的说法错误的是（）。A.非承重侧模板应在混凝土抗压强度达到2.5MPa，且能保证其表面及棱角不致因拆模而受损坏时，方可拆除B.芯模和预留孔道的内模，应在混凝土强度能保证其表面不发生塌陷或裂缝现象时，方可拆除C.承重模板、拱架和支架，应在混凝土强度能承受其自重荷载及其他可能的叠加荷载时，方可拆除D.侧模及底模应在结构建立预应力后方可拆除【答案】D多选题（共40题）1、建筑安装工程费中的措施费包括（）。A.冬季施工增加费B.雨季施工增加费C.夜间施工增加费D.临时设施费E.特殊地区施工增加费【答案】ABC2、关于公路建设水土保持的原则和目标，《中华人民共和国水土保持法》确定了（）的水土流失治理方针。A.预防为主B.因地制宜C.防治结合D.因害设防E.重点治理与一般防护相结合【答案】AC3、对于路面基层混合料配合比设计，以下说法正确的有（）。A.采用重型击实试验确定各种混合料的最佳含水率和最佳干密度B.至少做五个不同水泥或石灰剂量混合料的击实试验C.其他剂量混合料的最佳含水率和最大干密度用内插法确定D.按工地预定达到的压实度，分别计算不同结合料剂量时试件应有的干密度E.按最佳含水率和计算得到的干密度制备试件，进行强度试验【答案】CD4、公路工程中使用的石灰的要求包括（）。A.高速公路和一级公路用石灰应不低于I级技术要求B.高速公路和一级公路用石灰应不低于II级技术要求C.二级公路用石灰应不低于III技术要求D.二级以下公路应不低于IV级技术要求E.高速公路和一级公路的基层宜采用磨细消石灰【答案】BC5、以下应按照高温期施工技术要求施工的是（）。A.连续４小时高于30度B.最高温度高于30度C.连续4小时平均气温高于30度D.最高温度高于35度E.连续6小时平均气温高于30度【答案】CD6、下列选项中，关于选民资格案件的说法不正确的是：A.选民资格案件的审判组织可以是独任审判员B.选民资格案件的审理必须在选举日前审结C.选民资格案件可以以调解方式结案D.任何人都可以提起选民资格诉讼【答案】AC7、关于雨期填筑路堤的说法，正确的有（）。A.路堤应分层填筑，并及时碾压B.每一填筑层表面应做成1%~2%双向路拱横坡，以利于排水C.填料应选用透水性好的碎石土、卵石土、砂砾、石渣和砂类土等D.雨期填筑路堤旁不得设置取土坑E.利用挖方土作填料，含水率符合要求时，应随挖随填，及时压实【答案】AC8、路基植物防护包括（）。A.坡面植物防护B.三维植物网防护C.水泥混凝土骨架防护D.水泥混凝土空心预制块骨架防护E.坡面喷浆【答案】ABCD9、隧道洞口工程包括（）。A.洞口土石方开挖B.洞身开挖C.边仰坡防护D.洞门及其相邻的翼墙、挡土墙工程E.洞口排水系统【答案】ACD10、关于钢直梯的相关规定，下列选项中正确的有（）。A.攀登高度不宜大于8mB.踏棍间距宜为0.5mC.高度大于2m应设护笼，护笼间距宜为0.5mD.高度大于8m应设梯间平台，并分段设梯E.梯宽宜为0.6～1.1m【答案】ACD11、路基是公路的重要组成部分，它主要承受（）。A.雪荷载B.风荷载C.上部建筑的重量D.车辆的动力荷载E.水流冲击荷载【答案】CD12、检验是指通过测量、试验等质量检测方法，将工程产品与其质量标准相比较，并做出质量评判的过程。检验可分为（）。A.全数检验B.抽样检验C.部分检验D.随机检验E.质量检验【答案】AB13、下列对当事人诉讼权利平等原则的认识，哪些是正确的？()A.法律赋予当事人双方的权利可以是对等的，不必完全相同B.对外国人给予国民待遇，是对诉讼权利平等原则的践踏C.如果法院只强调当事人诉讼权利平等，但没有根据法律提供保障措施，这违背了平等原则D.法院审理国有企业与个人之间的经济纠纷，为了给国有资产更多的保护，限制作为当事人一方的个人诉讼权利的行使，这种作法违反了民事诉讼法的平等原则【答案】ACD14、以下各选项，其中说法不正确的是：A.冯某与李某签订了借款协议，并将协议书经公证处公证。公证书上写明：如果债务人不履行义务，届时可申请强制执行。合同签订后，冯某如实履行了合同义务。但是，到了还款期，李某却没有还款。那么冯某以李某未履行合同义务为由，可以向李某住所地人民法院申请执行该协议B.刘某诉张某一案经B市H区人民法院一审终结，判决张某赔偿刘某人民币3900元。张某不服判决，向B市中级人民法院提起上诉，二审人民法院经过审理，驳回了张某的上诉。经查，刘某居住在D市X区，张某在B市C区的银行有存款4000元。则本案的执行人民法院是B市中级人民法院C.甲市人民法院依法执行该市商标管理局作出的行政处罚决定，经查明，被执行人金胜公司的财产在乙市，则甲市人民法院应当请求乙市人民法院的上级人民法院指定其执行，而不能直接委托乙市人民法院执行D.甲乙两个公司因合同纠纷，到某仲裁委员会进行仲裁。裁决后，如果甲不履行仲裁裁决，那么乙可以向仲裁委员会所在地的人民法院申请执行【答案】BCD15、债权人向人民法院申请督促程序，必须具备下列哪些条件？()A.必须向债务人住所地的基层人民法院提出书面申请B.债权人与债务人之间的债权债务关系明确、肯定C.支付令必须能够送达债务人D.债权人请求债务人给付的标的只能是金钱或者有价证券，并且已经到期且数额确定【答案】ABCD16、特别重大事故由（）组织事故调查组进行调查。A.国务院B.国务院授权有关部门C.由事故发生地省级人民政府D.由事故发生地设区的市级人民政府E.由事故发生地设区的县级人民政府【答案】AB17、发行股票的优点包括（）。A.融资风险低B.股票无到息日C.手续简单，成本较低D.支出固定E.可降低公司负债比率【答案】AB18、支座是设在墩（台）顶上用于支承上部结构的传力装置，其作用包括（）。A.传递荷载B.防止路堤填士的滑坡和坍落C.保证上部结构按设计要求能产生一定的变位D.抵御路堤士压力E.承担负弯矩的作用【答案】AC19、下列关于工程费用监理工作的作用的说法正确的有（）。A.控制施工“合同价格”的核心环节B.质量控制的重要辅助手段C.安全控制的重要辅助手段D.进度控制的重要辅助手段E.保护承包人合法权益的重要途径【答案】ABD20、下列有关施工机械使用费计算的表述中，正确的是（）。A.施工机械使用费=工（机械台班消耗量x机械台班单价）+工程仪器仪表使用费B.机械台班单价由不变费用、可变费用和机上人工费用组成C.工程仪器仪表使用费是指机电工程施工作业所发生的仪器仪表使用费D.可变费用中的台班人工费工日单价与生产工人人工费单价相同E.变费用包括折旧费、检修费、维护费、安拆辅助费等【答案】ACD21、关于合同案件的特殊管辖规定，下列说法正确的有：A.被告深圳一家“三来一补”企业接受投资后在广州履行了该补偿贸易合同的主要义务，那么该合同纠纷的管辖法院可以是深圳或者广州的法院B.甲乙的买卖合同约定在上海交货，实际却是在北京交货，那么最后关于这笔买卖合同的纠纷上海的法院如果不是被告住所地法院的话就没有管辖权C.李某与赵某约定在A市履行买卖合同的交货手续，但是李某将货物改卖他人，赵某一气之下告上法庭。李某住在B市而赵某住在A市，因此本案纠纷不能由A市法院审理D.当事人一方是军人或者军队单位，且合同履行地或者标的物所在地在营区内的合同纠纷，当事人书面约定由军事法院管辖，不违反法律关于级别管辖、专属管辖和专门管辖规定的，可以由军事法院管辖【答案】ABD22、钻孔桩的成孔工艺根据施工机械的不同可分为（）等成孔工艺，回旋钻又可分为正循环与反循环方式。A.冲击钻B.回旋钻C.旋挖钻D.锤击沉桩E.静压沉桩【答案】ABC23、根据民事诉讼法的规定，对于当事人的下列哪些请求，可以适用督促程序？()A.甲要求乙向其支付所借的已到清偿期的3万元钱B.甲要求乙在规定的期间内完成玉雕工艺品的义务C.甲要求乙将借自己的一台电脑按期返还D.甲要求乙向自己交付以现金交换所得的2万元国库券【答案】AD24、混凝土、钢筋混凝土拱在支架上分段进行浇筑时，分段位置应该是（）。A.拱脚B.拱顶C.1/4跨径D.拱架节点E.受力反弯点【答案】ABCD25、桥梁的下部构造物包括（）等。A.桥墩B.支座C.桥台D.伸缩缝E.基础【答案】AC26、双重预防机制是指以（）和（）两种手段相结合的生产安全事故预防机制。A.风险识别B.风险分级管控C.风险评估D.风险响应E.隐患排查治理【答案】B27、下列关于工程费用监理作用的说法正确的有（）。A.控制施工“合同价格”的核心环节B.质量控制的重要辅助手段C.安全控制的重要辅助手段D.进度控制的重要辅助手段E.保护承包人合法权益的重要途径【答案】ABD28、日常安全监理实施程序包括（）。A.发出口头通知，开具整改通知单B.召开专题监理例会C.签发工程停工令D.向建设主管部门报告E.发出口头通知，开具罚款单【答案】ABCD29、下列不属于集料的物理性质的是（）。A.密度B.压碎值C.级配D.含泥量E.洛杉矶磨耗率【答案】B30、下列属于合同支付项目内容的有（）。A.工程变更费用B.价格调整费用C.逾期交工违约金D.质量保证金的扣留与退回E.暂列金额、暂估价【答案】ABCD31、施工单位原因的延误防范措施包括（）。A.加强组织管理，理顺施工单位的内部管理体系B.编制进度计划时，应留有一定的余地，应考虑正常情况下气候原因对施工的影响C.保证工程建设资金的及时到位D.应做好征地拆迁工作，避免造成工程的延误E.施工人员的安排应合理，以满足施工需要【答案】AB32、《公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录》中，属于禁止的是（）。A.卷扬机钢筋调直B.人工挖孔桩手摇井架出