监理工程师之交通工程目标控制考前冲刺分析A卷带答案

监理工程师之交通工程目标控制考前冲刺分析A卷带答案

单选题（共100题）1、关于虚工作的说法，正确的是（）。A.虚工作只在单代号网络计划中存在B.虚工作一般不消耗资源但占用时间C.虚工作可以正确表达工作间逻辑关系D.双代号时标网络计划中虚工作用波形表示【答案】C2、二级及二级以上公路，一般土质的压实度应不小于（），三级、四级公路，压实度应不小（）。A.95%，90%B.90%，85%C.85%，80%D.80%，75%【答案】B3、（）应当对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的内容和结论负责，接受委托编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的技术单位对其编制的建设项目环境影响报告书、环境影响报告表承担相应责任。A.编制单位B.建设单位C.监理单位D.技术单位【答案】B4、商品房现售应符合的条件包括（）。A.现售商品房的房地产开发企业应当具有企业法人营业执照和房地产开发企业资质证书B.取得土地使用权证书或者使用土地的批准文件C.持有建设工程规划许可证和施工许可证D.拆迁安置已经落实E.物业管理方案尚未落实【答案】A5、下列属于施工进度控制措施中合同措施的是（）。A.审查承包人的施工技术方案，使承包人在合理的状态下施工。B.建立计算机网络系统，采用信息化施工管理手段，对工程进度实施动态控制。C.编制进度控制工作细则，指导现场专业监理工程师和监理员有的放矢地实施进度控制D.加强工程延期和索赔管理【答案】D6、对于沥青路面施工阶段质量控制，热拌沥青混合料面层混合料的压实，（）应采用钢轮压路机或振动压路机（静压）。A.初压B.复压C.终压D.以上均是【答案】A7、可使用粉煤灰填筑的路堤的是（）。A.一级公路下路床B.二级公路上路床C.二级公路下路床D.一级公路上路床【答案】C8、关于暂列金额，下列说法中正确的是（）。A.用于必须要发生但暂时不能确定价格的项目B.用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额C.暂列金额不包括以计日工方式支付的金额D.暂列金额中的项目具体由谁承担，事先是可以确定的【答案】B9、无机结合料稳定材料的养护期宜不少于7d，养护期宜延长至上层结构开始施工的（）。A.当天B.前1天C.前2天D.前3天【答案】C10、强夯施工结束（）后，应通过标准贯入、静力触探等原位测试，测量地基的夯后承载能力是否达到设计要求。A.15dB.20dC.25dD.30d【答案】D11、对于上台阶开挖，每循环进尺，Ⅲ级围岩宜不大于（）。A.2榀钢架间距B.1榀钢架间距C.3mD.5m【答案】C12、某工程组织流水施工，有三个工序，路基，基层和面层，分5段施工，流水节拍分别为4天、7天和5天，则该工程的总工期应为（）天。A.50B.44C.60D.65【答案】B13、关于人工摊铺与碾压的要求说法不正确的是（）。A.混合料拌和均匀后，应及时用平地机初步整型B.在初平的路段上，应用拖拉机、平地机或轮胎压路机快速碾压一遍C.应用平地机再整型一次，应将高处料直接刮出路外，严禁形成薄层贴补现象D.反复整型，直至满足技术要求，每次整型都应达到平整【答案】D14、招标人应根据项目具体情况确定各评分因素及评分因素权重分值，并对各评分因素进行细分（如有）、确定各评分因素细分项的分值，各评分因素权重分值合计应为（）。A.60分B.80分C.100分D.120分【答案】C15、根据《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830—2018），直接费中人工费是指用于支付（）的各项费用。A.施工现场所有人员B.从事建筑安装工程施工生产的管理人员C.材料采购及保管人员D.从事建筑安装工程施工的生产工人【答案】D16、同步碎石封层施工，选择代表性路段作为试验路段，长度应不小于（）。A.100mB.200mC.300mD.400m【答案】B17、（）是路面结构中的承重层，它应具有足够的强度和刚度，并具有良好的扩散应力的能力。A.基层B.面层C.垫层D.路基【答案】A18、低路堤应对地基表层土进行（）、分层回填和压实，其处理深度应不小于路床厚度，必要时进行翻拌晾晒或者洒水湿润。A.超挖B.振动压实C.掺粉煤灰拌和D.整平【答案】A19、施工环境保护监理，是指具有相应资质的监理单位受（）的委托，依法承担其建设项目施工期间的环境监督管理工作，代表业主对承包人在施工活动中的污染防治和生态保护与恢复等情况进行监督管理，确保各项环保措施落实的专业化服务活动。A.建设单位B.政府监督机构C.施工单位D.设计单位【答案】A20、以下不需要对张拉设备重新进行标定的是（）。A.使用时间5个月B.张拉次数400次C.使用过程中千斤顶或压力表出现异常情况D.千斤顶检修或更换配件后【答案】A21、物理、化学性危险和有害因素属于（）。A.人的因素B.物的因素C.环境因素D.管理因素【答案】B22、隧道围岩为极硬岩，岩体完整，巨块状或巨厚层状结构，其围岩基本质量指标为大于等于551MPa，该围岩属于（）级。A.ⅠB.ⅡC.ⅢD.Ⅵ【答案】A23、沥青混合料压实（）以后，应对其厚度、密实度进行抽样试验。A.7hB.10hC.12hD.15h【答案】C24、流水施工中，每一施工过程在单位时间内所完成的工程量称为（）。A.流水段B.流水强度C.流水节拍D.流水步距【答案】B25、竣工验收中，质量监督机构工程质量鉴定得分权值为（）。A.0.5B.0.6C.0.7D.0.8【答案】B26、仰拱衬砌混凝土应整幅一次浇筑成型，一次浇筑的长度不宜大于（）。A.3mB.5mC.6mD.9m【答案】B27、下列各项中，不属于公路工程工程量清单组成的是（）。A.工程量清单汇总表B.计日工明细表C.暂列金表D.暂估价表【答案】C28、工程费用监理的措施中，经济措施和（）相结合是控制工程费用的有效手段。A.组织措施B.技术措施C.合同措施D.环保措施【答案】B29、填方分几个作业段施工时，接头部位如不能交替填筑，先填路段应按（）坡度分层留台阶；如能交替填筑，应分层相互交替搭接，搭接长度应不小于（）。A.1：1－1：1.5，1mB.1：1－1：1.5，2mC.1：1－1：2，2mD.1：1－1：2，1m【答案】C30、某工业项目年设计能力为生产某种产品32万件，单位产品售价55元，单位产品可变成本为35元（含税），年固定成本400万元，则以产量、生产能力利用率、单位产品价格表示的盈亏平衡点分别是（）。A.230000件，62.5％，50.5元B.230000件，70％，47.5元C.200000件，62.5％，47.5元D.200000件，65％，50.5元【答案】C31、不确定性与风险的基本分析方法主要有临界分析、敏感性分析和（）。A.动态分析B.概率分析C.风险分析D.决策分析【答案】B32、坡脚或坡顶边缘高程与路肩边缘高程之差称为（）。A.路基高度B.边坡高度C.路堑高度D.路堤高度【答案】B33、某公司向银行借款，贷款年利率为6%。第一年初借款200万元，每年计息一次；第二年末又借款100万元，每半年计息一次，两笔借款均在第3年末还本付息，则本利和为（）万元。A.324.54B.331.10C.331.28D.344.29【答案】D34、全断面衬砌模板台车施工应符合下列规定说法，错误的是（）。A.台车支撑门架间距，不宜大于2.0m，且门架位置宜与模板拼缝重合B.台车模板的表面，应光滑、接缝严密，台车钢模板的厚度不宜小于10mmC.模板上应预留振捣窗口，振捣窗纵向间距不应大于2.0m，横向间距不应大于2.5mD.振捣窗的大小不宜小于450mm×450mm【答案】C35、某工程出现安全生产事故，造成10人死亡，该事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.一般事故D.较大事故【答案】B36、路面应具有下述一系列性能：（）指路面整体结构能够抵抗各种外力综合作用，而不发生破坏和过大变形的性能。A.稳定性B.耐久性C.表面性能D.强度和刚度【答案】D37、监理单位应落实培训主体责任，按规定严格实行（）的培训考核制度。A.提升质量、保障安全B.以人为本、精益求精C.上岗必考、合格方用D.精益求精、全心投入【答案】C38、注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，应当（）。A.5年内不予注册B.责令停止执业3个月以上1年以下C.终身不予注册D.依照刑法有关规定追究刑事责任【答案】B39、沥青路面常见质量问题中，按损坏程度判断纵向裂缝时，轻度应为主要裂缝宽度小于或等于（）。A.2mmB.3mmC.5mmD.10mm【答案】B40、根据质量数据的修约规则，5.665，保留两位小数为（）。A.5.65B.5.64C.5.66D.5.63【答案】C41、下列不属于特种作业人员的是（）。A.建筑电工B.建筑架子工C.建筑起重机械司机D.抹灰工【答案】D42、国务院有关部门、设区的市级以上地方人民政府及其有关部门，对其组织编制哪些规划应当进行环境评价，并编写有关环境影响的篇章或者说明的规划草案或者报告书，否则规划的审批机关不予审批？（）A.土地利用的有关规划B.区域、流域、海域的建设、开发利用规划C.工业、农业、畜牧业、林业的有关专项规划D.能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划【答案】A43、在现场钉桩后（）天内，承包人应将设计和进场复测的土方横断面因连同土方的面积与体积计算表一并提交监理人批准。A.30B.42C.56D.60【答案】C44、关于工程进度曲线（“S”曲线）特点的说法，错误的是（）。A.一般情况下，项目施工初期的曲线斜率是逐渐增大的B.一般情况下，项目施工后期的曲线为凹型C.审批施工进度计划时，用S曲线判断施工单位编制的施工进度计划是否合理D.S曲线可用于工程费用监理中工程计量及费用支付的依据【答案】B45、下列属于工艺参数的有（）。A.施工过程B.施工段C.流水步距D.工作面【答案】A46、钻孔灌注桩施工的主要工序正确的是（）。A.钻孔→埋设护筒→钻机就位→清孔→钢筋笼制作与吊装→灌注水下混凝土B.埋设护筒→钻机就位→钻孔→清孔→钢筋笼制作与吊装→灌注水下混凝土C.钻孔→灌注水下混凝土→埋设护筒→钻机就位→钻孔→清孔→钢筋笼制作与吊装D.钻机就位→埋设护筒→钻孔→钢筋笼制作与吊装→清孔→灌注水下混凝土【答案】B47、下列分部分项工程不需要专家论证、审查的是（）。A.深度5m的基坑B.深度15m的人工挖孔桩C.水深10m的围堰工程D.中桥的拆除工程【答案】D48、下列公路工程质量事故中，属于较大质量事故的是（）。A.二级公路项目的中隧道结构坍塌事故B.二级公路项目的大桥主体结构垮塌事故C.高速公路项目的路基（行车道宽度）整体滑移事故D.直接经济损失5000万元以上1亿元以下的事故【答案】C49、草拟施工总进度计划时，施工总进度计划应按照全工地流水作业方式进行安排，全工地流水作业安排应以（）的工程项目为主导。A.工程技术复杂、工期长B.工程量大、工程技术相对简单C.工程造价大、工期长D.工程量大、工期长【答案】D50、（）主要包括各种未经处理的粒料基层和各类沥青面层、碎（砾）石面层或块石面层组成的路面结构。A.柔性路面B.刚性路面C.半刚性路面D.半柔性路面【答案】A51、（）的功能是改善土基的湿度和温度状况，以保证面层及基层的强度、刚度和稳定性不受土基水文状况变化所造成的不良影响。A.面层B.基层C.联结层D.功能层【答案】D52、公路工程各合同段验收合格后，项目法人应按交通运输部规定的要求及时完成项目交工验收报告，并向（）备案。A.建设主管部门B.公路管理机构C.造价管理机构D.交通运输主管部门【答案】D53、关于钻孔底沉淀物厚度的说法不正确的是（）。A.对于摩擦桩，设计未规定时，对于直径≤1.5m的桩应不大于20mmB.对于直径大于1.5m，或桩长大于40m的桩或土质较差时，应不大于30mmC.对于支撑桩，不大于设计规定，没有规定时不大于5cmD.对于支撑桩，不大于设计规定，没有规定时不大于4cm【答案】D54、其他管理人员和技术人员每年应接受安全培训的时间不得少于（）。A.20学时B.10学时C.40学时D.15学时【答案】A55、未经（）签字，建设单位不得拨付工程款，不得进行竣工验收。A.监理工程师B.项目经理C.项目总工程师D.总监理工程师【答案】D56、由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加或工期延误的，由（）承担赔偿责任。A.发包人B.监理人C.承包人D.发包人和承包人共同【答案】A57、城市道路水泥混凝土路面采用（）作为设计控制指标。A.3d抗压强度B.3d弯拉强度C.28d抗压强度D.28d弯拉强度【答案】D58、在无机结合料稳定基层（底基层）中，级配碎石或砾石用作基层时，二级及二级以下公路公称最大粒径应不大于（）mm。A.19B.26.5C.31.5D.37.5【答案】C59、灌注桩护筒高度宜高出地面（）m或水面（）m。A.0.1，0.5～1.0B.0.2，0.7～1.5C.0.3，1.0～2.0D.0.4，2.0～3.0【答案】C60、因非施工单位的责任和风险等因素造成、施工单位依据合同规则提出延期申请并经监理工程师审查和建设单位批准的工期延长，称为（）。A.工程延误B.工程延期C.工期索赔D.工期顺延【答案】B61、某工程合同价为2000万元，需配备的应急救援人员的数量是（）。A.10B.14C.15D.12【答案】C62、按照年度施工产值配备专职安全生产管理人员，不足5000万元的至少配备1名；5000万元以上不足2亿元的按每5000万元不少于1名的比例配备;2亿元以上的不少于（），且按专业配备。A.3名B.2名C.4名D.5名【答案】D63、水泥混凝土路面纵向裂缝换算为损坏面积时，应该用裂缝长度乘以（）。A.0.1mB.0.2mC.0.5mD.1m【答案】D64、根据《标准施工招标文件》通用合同条款的规定，最终支付程序程序，说法错误的是（）。A.发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人自承包人出具经发包人签认的最终结清证书B.如果监理人不同意最终结清申请单的任何一部分，承包人应按监理人要求提交进一步的资料C.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经发包人核查同意D.最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同约定应付给承包人的全部款项的最后结算【答案】C65、关于周边炮孔痕迹保存率不正确的是（）。A.对于硬岩，周边炮孔痕迹保存率ξ≥80%B.对于硬岩，周边炮孔痕迹保存率ξ≥75%C.对于中硬岩，周边炮孔痕迹保存率ξ≥70%D.对于软岩，周边炮孔痕迹保存率ξ≥50%【答案】B66、某土方开挖设计量10万m3，单价60元/m3，当结算量超过20%时，单价按0.9倍结算，结算量是15万m3，最终结算价为（）万元。A.700B.800C.882D.900【答案】C67、按照《竣工决算报告编制办法》的规定，竣工决算表格分为三部分,第一部分为竣工决算审批表，第二部分为工程概况专用表等表格，第三部分为财务通用表。以下不属于工程概况专用表等表格的是（）A.建设项目竣工财务决算总表B.公路建设项目工程概况表C.内河航运建设项目工程概况表D.港口（码头）建设项目工程概况表【答案】A68、细粒土，颗粒的最大粒径小于10mm，且其中小于2mm的颗粒含量不少于（）。A.70%B.80%C.85%D.90%【答案】D69、施工单位要建立安全培训教育制度，对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训。A.1B.2C.3D.4【答案】B70、验算桥梁支架及拱架的刚度时，要求结构外露模板，受载后挠曲杆件的弹性挠度不得超过相应结构跨度的（）。A.1/250B.1/300C.1/400D.1/500【答案】C71、结构外露表面的模板，其挠度不应超过跨径的1/400，结构隐蔽表面的模板，不应超过跨径的（）。A.1/150B.1/200C.1/250D.1/300【答案】C72、下列情况下，需要监理工程师签发停工令的是（）。A.存在安全事故隐患的B.工程质量缺陷、质量不合格的工程C.工程违反有关环保法律法规、未按合同要求落实环保措施，情况严重的D.危险性较大工程未按专项施工方案实施【答案】C73、洞外平面控制网、高程控制网应不定期复测，复测周期不大于（）个月。A.3B.4C.5D.6【答案】D74、分项工程质量评定合格不必符合的是（）。A.检验记录应完整B.评定资料应完整C.实测项目应合格D.外观质量应满足要求【答案】B75、下列选项中，属于冬季施工的有（）。A.昼夜平均温度在-3℃以下且连续10d以上B.昼夜平均温度在0℃以下且连续10d以上C.昼夜平均温度虽在-2℃以上但冻土没有完全融化时D.昼夜平均温度虽在0℃以上但冻土没有完全融化时【答案】A76、对于用于抗滑表层的沥青混合料中的粗集料，应该选用坚硬、耐磨、韧性好的碎石或碎砾石，矿渣及软质集料不得用于防滑表层。对于坚硬石料来源缺乏的情况下，允许掺加一定比例普通集料作为中等或小颗粒的粗集料，但掺加比例不应超过粗集料总质量（）。A.30%B.35%C.40%D.50%【答案】C77、（）是安全生产方针的原则和目标。A.安全生产B.安全第一C.预防为主D.综合治理【答案】B78、某一级公路，面层为沥青混凝土ＡC-16，基层为二灰碎石土，在面层与基层间应设（）。A.粘层B.透层C.反滤层D.垫层【答案】B79、全面质量管理（TQM）基本原理就是强调在企业或组织最高管理者的质量方针指引下，实行（）的质量管理（即"三全"管理）。A.全方位、全过程和全天候B.全方位、全过程和全员参与C.全面、全过程和全天候D.全面、全过程和全员参与【答案】D80、在施工过程中，路面基层材料品质或规格发生变化、结合料品种发生变化时，应（）。A.按照原配合比设计B.根据经验进行调整C.重新进行材料组成设计D.仅对变化部分进行调整【答案】C81、隧道围岩为Ⅰ～Ⅲ级的双车道隧道，宜采用（）。A.全断面法B.短台阶法C.中隔壁法D.双侧壁导坑法【答案】A82、（）是以施工专业化为基础将不同工程对象的同一施工工序交给对应专业施工队（组）执行，各专业队（组）在统一计划安排下，依次在各个作业面上完成指定的操作。A.顺序作业法B.平行作业法C.流水作业法D.混合作业法【答案】C83、特别重大事故的批复期限最长可能为（）。A.15天B.30天C.45天D.60天【答案】D84、在研究工程建设对生态环境造成的影响时，（）是生态保护措施落实的关键。A.设计阶段B.施工准备阶段C.施工期D.运营期【答案】C85、关于公路工程交工程验收施工合同段工程质量等级评定的说法，正确的是（）。A.工程质量评分值大于等于90分为优质工程B.工程质量评分值大于等于85分为优良工程C.工程质量评分值大于等于80分为中等工程D.工程质量评分值大于等于75分为合格工程【答案】D86、工程项目施工单位要成立安全生产领导小组，组长由（）担任，成员由各部门负责人以及分包单位负责人组成。A.项目经理B.安全总监C.副经理D.总工程师【答案】A87、异常气候是指项目所在地（）年以上一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）。A.10B.20C.30D.40【答案】C88、下列属于浆砌水沟施工的关键项目的是（）。A.砂浆强度B.轴线偏位C.沟底高程D.断面尺寸【答案】A89、关于勘察、设计单位的质量责任和义务的内容，说法错误的是（）。A.勘察、设计单位在其资质等级许可的范围内承揽工程，并不得转包或者违法分包所承揽的工程B.设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计C.勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程最长使用年限【答案】D90、下列不属于工程项目管理目标体系特征的是（）。A.动态性B.均衡性C.层次性D.独特性【答案】D91、安全管理制度的中心是（）A.安全生产责任制B.安全教育培训制度C.安全生产技术交底制度D.安全生产事故隐患排查治理制度【答案】A92、以下属于地下排水设施的是（）。A.截水沟B.蒸发池C.渗井D.跌水【答案】C93、桥面行车路面至主桥跨结构最下缘之间的距离为（）。A.桥梁高度B.建筑高度C.净矢高D.计算矢高【答案】B94、价值工程中的经济指标是（）。A.最高的销售数量B.最大的营业规模C.最低的寿命周期成本D.可靠地实现所需功能【答案】C95、当车轮行驶在路面上，整个水泥混凝土路面会起抵抗作用，不使路面产生较大的弯曲变形，当车轮驶过后又重新恢复原来的形状。这种性质的路面，又称为（）。A.刚性路面B.强性路面C.硬性路面D.抗压性路面【答案】A96、《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向（）报告。A.有关主管部门B.建设单位C.总监理工程师D.第三方监管机构【答案】A97、公路工程项目施工前，（）的职责之一就是申请领取施工许可证。A.设计单位B.建设单位C.施工单位D.监理单位【答案】B98、洞外平面控制网、高程控制网应不定期复测，复测周期不大于（）个月。A.3B.4C.5D.6【答案】D99、软土地区路基真空预压、真空堆载联合预压施工，真空表测头应埋埋设于砂垫层中间，每块加固区应不少于（）个真空度测点。A.2B.3C.5D.6【答案】A100、胀缝传力杆应在一端设置镀锌钢管帽或塑料套筒，套帽厚度不应小于2.0mm，并应密封不透水，套帽长度宜为（），套帽内活动空隙的长度宜为（）。A.100mm、30mmB.80mm、30mmC.100mm、50mmD.80mm、50mm【答案】A多选题（共40题）1、预应力混凝土浇筑的规定，正确的是（）。A.浇筑混凝土时，应保持锚塞、锚固和垫板位置的准确、稳固B.在混凝土浇筑和预应力钢筋张拉前，锚具的所有支承表面应保持清洁C.拌和后超过45min的混凝土不得使用D.为了振捣密实，振捣器可触及管道振捣E.梁式空心板端部锚固区及预制构件，为了保证混凝土密实，可使用外部振捣器加强振捣【答案】ABC2、全面质量管理，其基本原理就是强调在企业或组织最高管理者的质量方针指引下，实行（），即“三全”管理方法。A.全面B.全方位C.全过程D.全维度E.全员参与【答案】AC3、必须喷洒粘层沥青的情况有（）。A.双层式热拌热铺沥青混合料路面的沥青层之间B.检查井与新铺沥青混合料接触的侧面C.二灰稳定基层上铺沥青混合料路面D.雨水口与新铺沥青混合料接触的侧面E.路缘石与新铺沥青混合料接触的侧面【答案】ABD4、以下关于路基填筑的说法中，错误的是（）。A.性质不同的填料，应水平分层、分段填筑，分层压实B.同一层路基可以混合填筑C.路基下部宜采用水稳性好或冻胀敏感性小的填料D.填料的选择要经过监理工程师批准E.有地下水的路段或浸水路堤，应填筑水稳性好的填料【答案】BC5、按照公路工程管理权限,各级交通运输主管部门应于年初制订年度竣工验收计划，并按计划组织竣工验收工作。列入竣工验收计划的项目，项目法人应提前完成竣工验收前的准备工作。以下属于公路工程竣工验收应具备的条件有（）。A.通车试运营3年以上B.交工验收提出的工程质量缺陷等遗留问题已全部处理完毕,并经项目法人验收合格C.竣工文件已按相关规定完成D.各参建单位已按交通运输部规定的内容完成各自的工作报告E.工程决算已按交通运输部规定的办法编制完成，竣工决算已经审计，并经交通运输主管部门或其授权单位认定【答案】BCD6、在公示催告的公告中，应当包括以下内容：()A.公示催告申请人的姓名或者名称B.票据的种类、票面金额、发票人、持票人、背书人C.申报权利的期间D.在公示催告期间转让票据权利、利害关系人不申报权利的法律后果【答案】ABCD7、人民法院作出的除权判决，其效力有：()A.确认票据权利的效力B.宣告票据无效的效力C.作为支付凭证的效力D.强制执行的效力【答案】BC8、确定施工流水步距的基本要求包括（）。A.始终保持两施工过程的先后工艺顺序B.实现工期最短C.保持各施工过程的连续作业D.做到前后两施工过程施工时间的最大搭接E.流水步距与流水节拍保持一定关系，它应满足一定的施工工艺、组织条件及质量要求【答案】ACD9、对于沥青路面施工阶段质量控制，热拌沥青混合料面层黏层施工质量控制要点，以下说法正确的有（）。A.高速公路路面工程中在中面层与下面层之间，应浇洒黏层B.黏层的沥青材料采用重交通沥青C.黏层沥青的规格和质量应符合规范的要求D.重交通沥青和改性沥青分别满足相应的技术规范要求E.黏层沥青可采用人工撒布，撒布量应符合规范要求【答案】ACD10、按照马歇尔试验方法确定最佳沥青用量后依据规范或设计要求尚需进行（）。A.水稳定性检验B.高温稳定性检验C.低温抗裂性能检验D.钢渣活性检验E.高温抗车辙性能检验【答案】ABCD11、下面关于民事诉讼法中的审判监督程序，说法正确的是：A.申请再审期间不适用中止、中断和延长的规定B.案外人对原判决、裁定、调解书确定的执行标的物主张权利，且无法提起新的诉讼解决争议的，可以申请再审C.人民法院受理再审申请后.可以组成合议庭予以审查D.以有新的证据足以推翻原判决、裁定为由申请再审的，人民法院可以询问当事人【答案】AB12、根据公路工程造价的组成，下列费用属于企业管理费的有（）。A.职工取暖补贴费B.财务费用C.主副食运费补贴D.住房公积金E.工伤保险费【答案】ABC13、下列关于基层原材料的说法中，正确的是（）。A.水泥的强度等级为32.5或42.5级，且满足要求的普通硅酸盐水泥等。B.高速公路和一级公路用石灰应宜采用磨细消石灰粉C.水泥稳定煤矸石可以用于高速公路和一级公路D.高速公路和一级公路极重、特重交通荷载等级基层的4.75mm以上粗集料应采用单一粒径的规格料E.高速公路和一级公路，细集料中小于0.075mm的颗粒含量应不大于15%【答案】AD14、公路上使用的通信管道材料包括（）。A.水泥管块B.PVC管C.聚氯乙烯和聚乙烯材料管道D.高密度聚乙烯HDPE硅芯管E.镀锌钢管【答案】ACD15、发行债券筹资的缺点包括（）。A.固定利息支出会使企业承受一定的风险B.可大大降低自有资金利润率C.筹资成本高，付息压力大D.债券合约的条款，常常对企业的经营管理有较多的限制E.会提高企业负债比率，增加企业风险，降低企业的财务信誉【答案】AD16、关于桥梁预制装配式施工说法正确的有（）。A.腹板底部为扩大断面的T形梁或I形梁。应先浇筑其扩大部分并振实，再浇筑其上部腹板B.U形梁式拱肋，宜一次浇筑完成。首先浇筑底板至底板承托的顶面，待上述混凝土沉实后，再浇筑腹板C.连续箱梁梁段的浇筑，应先浇底板，振捣密实后，再行浇筑腹板D.装卸、运输及储存预制构件时，其位置应正立，顶面朝上E.预制构件的起吊、运输装卸和安装过程中的内部应力应保证始终大于设计应力【答案】ABCD17、路基是公路的重要组成部分，它主要承受（）。A.雪荷载B.风荷载C.上部建筑的重量D.车辆的动力荷载E.水流冲击荷载【答案】CD18、对路面的基本要求包括（）。A.强度和刚度B.稳定性C.耐久性D.表面性能E.水稳性【答案】ABCD19、按照公路工程管理权限,各级交通运输主管部门应于年初制订年度竣工验收计划，并按计划组织竣工验收工作。列入竣工验收计划的项目，项目法人应提前完成竣工验收前的准备工作。以下属于公路工程竣工验收应具备的条件有（）。A.通车试运营3年以上B.交工验收提出的工程质量缺陷等遗留问题已全部处理完毕,并经项目法人验收合格C.竣工文件已按相关规定完成D.施工单位已按交通运输部规定的内容完成各自的工作报告E.工程决算已按交通运输部规定的办法编制完成，竣工决算已经审计【答案】BC20、（）属于桥梁的附属结构。A.桥墩B.桥台C.支座D.桥面系E.伸缩缝【答案】D21、不宜采用滑模摊铺机进行水泥混凝土路面摊铺的路段有（）。A.上坡纵坡大于5％的路段B.下坡纵坡大于6％的路段C.超高超过7％的路段D.合成坡度超过8％的路段E.平面半径小于100m的路段【答案】ABC22、水泥混凝土路面施工遇到下列（）的天气情况，必须停止施工。A.风力达到5级以上的强风天气B.现场连续3昼夜的平均气温低于5℃C.夜间最低气温低于-3℃D.现场气温高于40℃E.现场降雨、雷阵雨、冰雹或降雪【答案】CD23、下列属于安全生产考核事故类指标的有（）。A.事故起数B.重伤人数C.培训教育覆盖率D.重大事故隐患整改率E.设备事故率【答案】AB24、关于施工单位不得租用的施工机械的说法不正确的有（）。A.属国家明令淘汰或者禁止使用的B.超过安全技术标准或者制造厂家规定使用年限的C.经检验达不到安全技术标准规定的D.存在完整安全技术档案的E.存在齐全有效安全保护装置的【答案】D25、下列对于监理机构安全责任体系中安全生产责任的说法，正确的有（）。A.监理机构和监理人员应按照法律法规.规章和标准实施监理，并对工程项目安全生产承担监理责任B.监理机构应审查施工项目安全生产条件，审查施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案（是否符合工程建设强制性标准）C.监理机构在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求建设单位整改D.情节严重的，应当下达工程暂停令要求施工单位暂时停止施工，并及时报告总监理工程师E.监理单位应当如实记录安全事故隐患和整改验收情况，对有关文字.影像资料应当妥善保存【答案】AB26、三辊轴机组铺筑工艺可用于（）。A.一级的公路水泥混凝土路面的面层施工B.二级的公路水泥混凝土路面的面层施工C.三、四级公路水泥混凝土路面的面层施工D.隧道水泥混凝土面层施工E.桥面铺装的施工【答案】BCD27、桥梁基础常用的基础类型有（）。A.浅基础B.桩基础C.独立基础D.条形基础E.沉井基础【答案】AB28、我国《民事诉讼法》规定了两审终审制度，但对下列哪些案件的审理，实行一审终审，当事人不得上诉？A.北京西城区人民法院审理张某和李某的5000元借款纠纷案件，本案事实清楚、权利义务关系明确，争议不大B.选民资格案件C.涉及子女抚养和财产分割的离婚案件D.房产继承案件【答案】AB29、隧道发生冰冻的原因包括（）。A.寒冷气温的作用B.季节冻结圈的形