监理工程师之交通工程目标控制考前冲刺练习参考B卷带答案

监理工程师之交通工程目标控制考前冲刺练习参考B卷带答案

单选题（共100题）1、占产品总零件数10%～15%左右的A类零部件，其成本往往占产品总成本的（）。A.10%～15%B.10%～20%C.70%～80%D.60%～80%【答案】C2、一般而言工程项目的（）是最重要且最需要项目管理者注意的特性。A.目标性B.一次性C.制约性D.时限性【答案】A3、竣工决算报告应在竣工验收委员会审查同意后的（）报出。A.28天内B.两个月内C.三个月内D.五个月内【答案】C4、关于路堤填筑要求的说法，错误的是（）。A.每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于500mmB.填方作业分段施工时，接头部位如不能交替填筑，先填筑路段应按1：1~1：1.2的坡度分层预留台阶C.应水平分层、分段铺料、分段整平、分层压实D.碾压原则为：先压边缘后压中间，先慢后快，先振动后静压【答案】D5、开挖至零填、路堑路床部分后，应及时进行路床施工；如不能及时进行，宜在设计路床顶高程以上预留至少（）厚的保护层。A.100mmB.200mmC.300mmD.400mm【答案】C6、填方路基中，路基填筑中利用土方的工程量计量规则是（）。A.计算压实体积，计量单位为m3B.计算压实面积，计量单位为m2C.计算天然体积，计量单位为m3D.满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量需要另行计量【答案】A7、二级及二级以上公路，一般土质的压实度应不小于（），三级、四级公路，压实度应不小（）。A.95%，90%B.90%，85%C.85%，80%D.80%，75%【答案】B8、下列关于模板、支架拆除的说法中，正确的是（）。A.先拆非承重模板、后拆承重模板B.自下而上、分层分段C.简支梁、连续梁应从支座向跨中方向依次循环卸落D.承重模板应纵向同时、横向对称均衡卸落【答案】A9、我们把反映某产品的某项质量特性指标的原始数据称为（）。A.质量数据B.样本数据C.总体D.单元【答案】A10、以下关于投资回收期的说法错误的是（）A.投资回收期又称投资偿还期B.指建设项目以其每年的净收益抵偿其全部投资所需的时间长度C.投资回收期指标有静态投资回收期及动态投资回收期两种D.投资回收期指标通常指的是静态投资回收期【答案】D11、发现安全隐患，在签发监理通知单或召开专题例会后，仍未及时整改或拒不整改，情况严重的，应（）。A.要求施工方暂时停工整改B.要求施工方暂时停止施工，并由总监签发工程停工令，同时报告建设单位C.报告建设单位，对施工单位进行处罚D.报告交通工程主管部门，对施工单位进行处罚【答案】B12、工程项目的（）是最重要且最需要项目管理者注意的特性。A.一次性B.目标性C.制约性D.时限性【答案】B13、桥梁顶推施工中，水平千斤顶的实际总顶推力，不应小于计算顶推力的（）。A.1倍B.1.5倍C.2倍D.3倍【答案】C14、对于桥梁接缝和伸缩装置施工质量要求，在气温最高时，梳齿的横向间隙应不小于（）mm。A.10B.5C.15D.10～15【答案】B15、《公路水运工程安全生产监督管理办法》明确规定，施工现场应当按照每（）万元施工合同额配备一名的比例配备专职安全生产管理人员，不足的至少配备一名。A.5000B.6000C.10000D.15000【答案】A16、（）是施工、监理合同段平安工地建设考核评价的主体。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.交通行政主管部门【答案】A17、安全事故隐患按其可能的后果,可分为（）。A.一般事故隐患、较大事故隐患B.一般事故隐患、重大事故隐患C.一般事故隐患、较大事故隐患、重大事故隐患D.一般事故隐患、较大事故隐患、重大事故隐患和特别重大事故隐患【答案】B18、某工业项目年设计能力为生产某种产品30万件，单位产品售价60元，单位产品可变成本为40元，年固定成本400万元，若该产品的销售税金及附加的合并税率为5%，则以产量、生产能力利用率、单位产品价格表示的盈亏平衡点分别是（）。A.235294件，78.43%，56.33元B.235294件，78.43%，56.14元C.200000件，75%，56.14元D.200000件，75%，56.14元【答案】B19、对施工过程中所发现的严重事故隐患，监理工程师应（）。A.要求施工单位立即整改B.要求施工单位立即整改，并报告建设单位C.要求施工单位立即停工整改D.要求施工单位立即停工整改，并报告建设单位【答案】D20、下列有关土石路堤施工过程质量控制的表述中，不正确的是（）。A.施工过程中，每填筑3m高宜检测路线中线和宽度B.软质石料的土石路堤填筑质量标准应符合规范规定C.施工过程中，每一压实层均应进行压实度检测，压实度可用灌砂法检测D.中硬及硬质岩石的土石路堤填筑施工过程中每一压实层，应采用试验路段确定的工艺流程、工艺参数【答案】C21、预制安装墩台身和盖梁的施工中使用受力装置和受力临时结构时应进行专门设计和验算，并经（）审批。A.监理工程师B.施工单位负责人C.施工单位技术负责人D.建设单位【答案】A22、下列不属于施工过程的组织原则的是（）。A.施工过程的连续性B.施工过程的协调性C.施工过程的独立性D.施工过程的经济性【答案】C23、某双代号网络计划中，工作M有两项紧后工作O和P，工作O、P的持续时间分别为13d、8d，工作O、P的最迟完成时间分别为第20天、第12天，则工作M的最迟完成的时间是第（）天。A.6B.4C.8D.7【答案】B24、安全管理制度的中心是（）A.安全生产责任制B.安全教育培训制度C.安全生产技术交底制度D.安全生产事故隐患排查治理制度【答案】A25、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（）天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。A.7B.14C.28D.42【答案】C26、下列关于公路工程竣工决算说法错误的是（）。A.竣工决算反映建设项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用B.施工单位编制的竣工决算报告在审计部门提出审计意见后方可组织竣工验收C.没有编制竣工决算的工程项目不得进行竣工验收D.所有的新建、扩建、改建和恢复项目竣工后都要编制竣工决算【答案】B27、监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同条款约定的估价原则，按合同条款的规定商定或确定变更价格，并报发包人批准。A.7B.14C.28D.42【答案】B28、在隧道施工过程中，出现大量超挖，增大出渣量和填塞量，此时产生的质量问题是（）。A.洞口坍塌B.塌方及冒顶事故C.洞口段洞顶出现偏压D.拱顶下沉【答案】B29、根据《标准施工招标文件》通用合同条款，发包人认为有必要时，由（）通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。A.技术负责人B.项目负责人C.监理工程师D.监理部门负责人【答案】C30、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10—2016），公路工程监理应实行（）。A.项目经理负责制B.监理机构负责制C.总监理工程师负责制D.监理工程师负责制【答案】C31、对于钢桥施工质量要求，焊接完毕后，必须进行检查验收，外观检查合格后，零、部（杆）件的焊缝应在24h后进行（）检验。A.气密性B.无损C.压强D.水流【答案】B32、价值工程的基本原理，描述错误的是（）A.着眼于寿命周期成本B.价值工程的核心是功能分析C.价值工程的功能，一般是指必要功能和非必要功能D.价值工程的目标表现为产品价值的提高C选项，价值工程的功能，一般是指必要功能。【答案】C33、桥梁的预应力筋不可以采用（）。A.预应力钢丝B.钢绞线C.光圆钢筋D.螺纹钢筋【答案】C34、沥青路面常见质量问题中，按损坏程度判断纵向裂缝时，轻度应为主要裂缝宽度小于或等于（）。A.2mmB.3mmC.5mmD.10mm【答案】B35、1.0501修约到0.1为（）。A.1.0B.1.1C.1.2D.1.3【答案】B36、（），安全监理人员应审查施工单位报送的分包单位安全生产许可证、三类人员的安全资格证书及特殊工种作业人员上岗资格证书。A.分包工程开工前B.总体工程开工前C.分部工程开工前D.分项工程开工前【答案】A37、监理工程师应对施工单位的工艺试验进行全过程的（），并应做出详细记录。A.巡视B.旁站C.抽检D.平行试验【答案】B38、工程项目应成立由（）牵头，其他各参建单位项目负责人共同参与的项目安全生产领导小组（或项目安全生产委员会），负责规范、指导、协调工程参建单位的安全生产行为。。A.项目建设单位B.勘察设计单位C.监理单位D.施工单位【答案】A39、下列不属于监理人员在费用监理中的权限的是（）。A.工程计量权B.工程变更的单价商议权C.付款审批权D.付款签证权【答案】B40、厚度小于（）的软土宜采用浅层置换。置换宜选用强度高的砂砾、碎石士等水稳性和透水性好的材料。施工时，应分层填筑、压实。A.1.00mB.2.00mC.3.00mD.4.00m【答案】C41、对无机结合稳定材料，在拌和时的说法不正确的是（）。A.对石灰稳定碎石或砾石，先将石灰和需添加的黏性土拌和均匀，然后均匀地摊铺在碎石或砾石层上，再一起拌和B.对石灰稳定塑性指数大的黏土，宜先加70％～100％预定剂量的石灰拌和，闷放1-2d，再补足需用的石灰，进行第二次拌和C.对石灰粉煤灰稳定中、粗粒材料，应先将石灰和粉煤灰拌和均匀，然后均匀地摊铺在材料层上，再一起拌和D.被稳定材料可与水泥一起摊铺，一起闷料【答案】D42、对多个施工段、多道工序，如果（），就可以在不增加资源的情况下，达到缩短工期的目的。A.合理分配施工资源B.找到一个最佳的施工顺序C.提高工程所需材料的质量D.全部由一家单位进行施工【答案】B43、当对水泥质量有怀疑或受潮或存放时间超过（）个月时，应重新取样复验，并应按其复验结果使用。A.2B.3C.4D.5【答案】B44、某建设项目的净年值大于0，则其内部收益率（）基准收益率。A.等于B.一定小于C.一定大于D.可能大于也可能小于【答案】C45、重大事故隐患应当在确定后（）内向直接监管的交通运输主管部门报备，其中涉及民爆物品、危险化学品及特种设备等重大事故隐患的，还应向相应的主管部门报备。A.5个工作日B.3个工作日C.10个工作日D.15个工作日【答案】A46、关于隧道洞内防排水，（）在注浆段的注浆孔全部注完后，要进行注浆效果检查和评定，不合格者应补钻孔注浆。A.监理工程师B.监理员C.技术员D.技术主管【答案】A47、关于沥青的选用说法不正确的是（）。A.对夏季温度高、高温时间长的地区，宜采用黏度大的沥青B.对冬季寒冷的地区，宜选用黏度小、低温延度大的沥青C.对温度日温差、年温差大的地区应选用针入度指数大的沥青D.对旅游公路应选用黏度较大的沥青等级【答案】D48、公路工程施工过程中，监理工程师对施工现场废气、污水、噪音等污染物排放进行控制,这称之为（）。A.环境监测监理B.环保达标监理C.环境控制监理D.环保工程监理【答案】B49、某企业于年初向银行借款2000万元，其年利率为12％，若按月复利计息，则该年第3季度未借款本利和为（）万元。A.2111.1B.2112.5C.2187.4D.2237.5【答案】C50、洞内有瓦斯等易燃易爆气体时，应检测测站附近（）范围内的气体浓度。A.10mB.20mC.30mD.40m【答案】B51、下列不符合挖孔灌注桩施工的安全要求的是（）。A.施工前应编制专项施工方案，并应对作业人员进行安全技术交底B.桩孔内的作业人员必须戴安全帽、系安全带，人员上下时必须系安全绳C.孔深大于5m时，必须采用导爆索或电雷管引爆D.孔深大于12m时或空气质量不符合要求时，孔内作业必须采取机械强制通风措施【答案】D52、高速公路、一级公路路床范围为崩解性岩石或强风化软岩时，应进行换填处理，设计有规定时按设计厚度换填，设计未规定时换填厚度宜为（）。A.0.2~0.5mB.0.3~0.5mC.0.5~0.8mD.0.5~1.0m【答案】B53、某工程项目直接费1500万元，定额直接费1200万元，设备购置费200万元，措施费为150万元，企业管理费为100万元，规费为80万元，利润率按7.42%计取，税金按9%计取。则该工程的税金为（）万元。A.107.59B.129.85C.165.38D.192.38【答案】D54、箱梁体需分二次浇筑时，第一次和第二次浇筑的时间应间隔至少（）小时。A.12B.24C.36D.48【答案】B55、下列关于工程变更合同约定的说法错误的是（）。A.没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更B.改变合同工程的高程属于变更的范围C.改变合同中任何一项工作的质量不属于变更的范围D.为完成工作需要追加的额外工作属于变更的范围【答案】C56、私营主动融资模式的英文缩写是（）。A.BOTB.PFIC.PPPD.ABS【答案】B57、适用于各个等级的公路和各个层次的沥青是（）。A.A级沥青B.B级沥青C.C级沥青D.D级沥青【答案】A58、（）是指路基边坡土体或岩石，沿着一定的滑动面成整体状向下滑动。A.滑塌开裂B.剥落C.碎落D.坍塌【答案】A59、某企业用100万元购置一台设备，欲在10年内将该投资的复利本利和全部回收，基准收益率为10%，则该企业每年均等的净收益至少应为（）万元。A.10.00B.16.27C.20.06D.25.94【答案】B60、试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的（）倍。A.2B.3C.4D.5【答案】B61、下列（）可用于检测混凝土预制桩、灌注桩、钢桩以及组合桩的单桩轴向抗压承载力和桩身完整性A.钻孔抽芯法B.高应变法C.静载试验法D.动测法【答案】B62、用水泥、石灰等无机结合料处治的土或碎（砾）石及含有水硬性结合料的工业废渣修筑的基层，在前期具有柔性路面的力学性质，后期的强度和刚度均有较大幅度的增长，但是最终的强度和刚度仍远小于水泥混凝土，以上描述指的是（）路面。A.柔性B.刚性C.半刚性D.半柔性【答案】C63、建设工程施工总承包单位依法将工程分包给其他单位的，则下列关于工程分包说法正确的是（）。A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责B.分包工程的生产安全事故由分包单位承担责任C.分包单位应当接受监理人员的安全生产管理D.总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担连带责任【答案】D64、（）主要是实时收集公路道路状况、交通流信息、气象信息及相关设备工作状态，控制与调节交通流，疏导交通，减少交通事故，保证行车安全。A.公路监控设施B.公路通信设施C.公路收费设施D.公路隧道机电设施【答案】A65、隧道施工测量时，当洞内有瓦斯等易燃易爆气体时，应检测测站附近20m范围内的气体浓度，小于（）时方可进行测量作业。A.0.5%B.1%C.2%D.3%【答案】A66、下列（）不属于费用支付的依据。A.中标工程的施工合同协议书B.合同条款C.投标文件D.工程量清单【答案】C67、（）是监理人员进行费用监理的基本原则和最低要求。A.执行合同条款B.执行计价规则C.遵守支付期限D.保持公正立场【答案】D68、建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工总承包单位等共同为质量服务体现了（）。A.全方位质量管理B.全面质量管理C.全过程质量管理D.全员参与质量管理【答案】B69、变更工程单价确定的原则不包括哪些（）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价B.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理工程师按照规定程序商定或确定变更工作的单价C.已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则由监理工程师按照规定程序商定或确定变更工作的单价D.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由施工单位按照规定程序商定或确定变更工作的单价【答案】D70、某工程有5个施工过程，划分为6个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为5d，施工过程之间的组织间歇合计为7d。该工程的流水施工工期是（）d。A.50B.55C.57D.60【答案】C71、某企业年初借入流动资金1000万元，一年后付息100万元，该流动资金借款的年利率为（）。A.8%B.12%C.10%D.15%【答案】C72、工程项目的（）是最重要且最需要项目管理者注意的特性。A.一次性B.目标性C.制约性D.时限性【答案】B73、某施工单位年度施工产值为2.5亿元，应配置（）名专职安全生产管理人员。A.2B.3C.4D.5【答案】D74、根据过程监测所得到的信息对过程进行控制，例如应用SPC（统计过程控制）控制过程输出（即产品）的关键特性，使过程稳定受控活动属于（）。A.过程策划（P）B.过程实施（D）C.过程监测（C）D.过程改进（A）【答案】B75、下列四种时差中，对紧前紧后工作均没有影响的是（）。A.总时差B.局部时差C.相关时差D.独立时差【答案】D76、沥青混合料压实（）以后，应对其厚度、密实度进行抽样试验。A.7hB.10hC.12hD.15h【答案】C77、根据《必须招标的工程项目规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有（）。A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币220万B.材料采购的单项合同估算值为人民币180万C.施工单项合同估算价为人民币360万Ｄ.监理服务采购的单项合同估算价为人民币80万【答案】A78、依法属于国有的士地有()。.A.城市市区的土地B.依法不属于集体所有的荒地C.农村宅基地D.国家建设征收的土地E.自留地【答案】A79、同步碎石封层施工，上封层施工结束后即可通车，但在12～24h之内应设专人控制车辆匀速行驶，且车速不得超过（），严禁紧急制动。A.10km/hB.15km/hC.20km/hD.25km/h【答案】C80、按混凝土路面接缝的用途可将其分为（）。A.纵缝、横缝、施工缝B.胀缝、横缝、缩缝C.胀缝、缩缝、施工缝D.纵缝、胀缝、施工缝【答案】C81、按照沥青路面气候分区的条件综合选择沥青的标号，对夏季温度高、高温时间长的地区，宜采用（）的沥青，也可提高一个高温气候分区选用沥青等级。A.黏度大B.黏度中等C.黏度小D.以上均可【答案】A82、驻地办对（）进行质量评定。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.合同段【答案】B83、（）是路面结构中的承重层，它应具有足够的强度和刚度，并具有良好的扩散应力的能力。A.基层B.面层C.垫层D.路基【答案】A84、竣工决算是指在建设项目完工后竣工验收阶段，由（）编制的建设项目从筹建到建成投产或使用的全部实际成本的技术经济文件。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A85、若甲路段沥青混凝土面层的摩擦系数算术平均值为55.2（摆值），标准偏差为4.13（摆值）；乙路段的摩擦系数算术平均值为60.8（摆值），标准偏差为4.27（摆值）。则这两个路段面层抗滑稳定性比较结果，正确的是（）。A.甲路段面层抗滑稳定性比乙路段好B.甲路段面层抗滑稳定性比乙路段差C.甲路段面层抗滑稳定性与乙路段相同D.无法比较这两路段面层抗滑稳定性的优劣【答案】B86、关于季节性冻土地区路基施工说法不正确的是（）。A.季节性冻土地区路基宜在非冰冻季节施工B.高速公路、一级公路的土质路堤以及半填半挖地段、填挖交界处，不得在冰冻期施工C.越冬路基压实度应满足设计及规范要求D.春融期路基宜在开春后施工【答案】D87、对于用于抗滑表层的沥青混合料中的粗集料，应该选用坚硬、耐磨、韧性好的碎石或碎砾石，矿渣及软质集料不得用于防滑表层。对于坚硬石料来源缺乏的情况下，允许掺加一定比例普通集料作为中等或小颗粒的粗集料，但掺加比例不应超过粗集料总质量（）。A.30%B.35%C.40%D.50%【答案】C88、下列说法中，正确的是（）。A.地基表层压实度要求，二级公路一般土质应不小于95%B.地基表层压实度要求，三、四级公路应不小于80%C.路基基底原状土试验，每公里应不少于3个点D.原地面坑洞处，需要在清除沉积物后，分层回填【答案】D89、根据规定，符合转让探矿权应当具备的条件包括（）。A.自颁发勘查许可证之日起满2年B.在勘查作业区内发现可供进一步勘查或者开采的矿产资源C.完成规定的最低勘查投入D.探矿权属有争议E.尚未缴纳探矿权使用费.探矿权价款【答案】A90、土石路堤施工质量要求填筑过程中，压实机械宜选用自重不小于（）t的振动压路机。A.10B.12C.15D.18【答案】D91、安全生产管理的原则描述错误的是（）A.一岗一责B.三管三必须C.三同时D.安全生产动态管理【答案】A92、对于桥梁接缝和伸缩装置施工质量要求，在气温最高时，梳齿的横向间隙应不小于（）mm。A.10B.5C.15D.10～15【答案】B93、（）可用于混凝土灌注桩的桩身完整性检测，判定桩身缺陷的位置、范围和程度。A.高应变法B.低应变法C.声波透射法D.取芯法【答案】C94、某分部工程有4个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为12d、12d、9d、6d。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为（）。A.12个，45dB.12个，48dC.13个，50dD.13个，48d【答案】D95、上路床厚度为0.3m，下路床厚度在轻、中及重交通公路为（）m，特重、极重交通公路为（）m。A.0.5，0.9B.0.3，0.5C.0.5，0.8D.0.2，0.7【答案】A96、试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的（）倍。A.2B.3C.4D.5【答案】B97、计算价值系数Vi满足（）时，零件实现其功能所分配的成本偏高，或存在过剩的功能。A.Vi＞1B.Vi＜1C.Vi=1D.Vi≤1【答案】B98、确属必需可由县级以上人民政府依法批.准划拨的用地有()。.A.国家机关用地B.军事用地C.公益事业用地D.交通用地E.工业用地【答案】A99、石油沥青的牌号以（）值表示。A.延度B.软化点C.针入度D.黏滞度【答案】C100、施工前应由（）对控制性桩点进行现场交桩，并应在复测原控制网的基础上，根据施工需要适当加密、优化，建立施工测量控制网。A.建设单位B.监理单位C.勘察设计单位D.施工单位【答案】C多选题（共40题）1、对于因人民法院行使审判监督权启动的再审，下列说法不正确的是：A.作出原审生效判决的法院，如果发现该判决确有错误，应当提交本法院院长决定是否再审B.作出原审生效判决法院的院长发现判决确有错误，可立即裁定中止原判决的执行，并决定再审C.省高级人民法院有权对省内任何一个县人民法院作出的已经发生法律效力的判决，确实存在错误的，提起审判监督程序D.省内某县人民法院作出的已经发生法律效力的判决，该省高级人民法院认为该判决确有错误，要进行提审，此时，省高院必须裁定中止原判决、裁定的执行【答案】ABD2、可直接填筑于路床的路基填料有（）。A.粉质土B.石质土C.砂性土D.有机土E.液限大于50%、塑性指数大于26的土【答案】BC3、以下对于安全生产方针的解读，正确的是（）A.“安全第一”是安全生产方针的原则和目标B.“安全第一”指的是安全比质量重要C.“预防为主”指的是事先预防所有事故的发生D.“预防为主”指的是事先控制不可接受的危险，控制事故的发生频率和严重程度E.“综合治理”是落实安全第一、预防为主的手段和方法【答案】AD4、关于填土路堤施工说法，正确的是（）。A.对于强膨胀土，有机质土、易溶盐超过允许含量的土，以及含水率超过规定的土，不得直接作为路堤填料B.湿黏土填料宜采用石灰进行改良，石灰宜采用消石灰或磨细生石灰粉C.每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于500mmD.路基下部宜采用水稳性好或冻胀敏感性小的填料E.每一填筑层压实后的宽度不得小于设计宽度【答案】ABC5、关于公路建设水土保持的原则和目标，《中华人民共和国水土保持法》确定了（）的水土流失治理方针。A.预防为主B.因地制宜C.防治结合D.因害设防E.重点治理与一般防护相结合【答案】AC6、关于明洞回填的说法正确的是（）。A.回填料不得采用膨胀岩土B.顶面0.2m可以使用耕植土回填C.明洞土石回填应对称分层夯实，每层厚度不得大于0.5m，两侧回填高差不得大于0.7mD.回填至拱顶以上1.0m后，方可采用机械碾压E.回填时，不得采用倾填作业【答案】ABD7、对于沥青路面施工阶段质量控制，热拌沥青混合料面层黏层施工质量控制要点，以下说法正确的有（）。A.高速公路路面工程中在中面层与下面层之间，应浇洒黏层B.黏层的沥青材料采用重交通沥青C.黏层沥青的规格和质量应符合规范的要求D.重交通沥青和改性沥青分别满足相应的技术规范要求E.黏层沥青可采用人工撒布，撒布量应符合规范要求【答案】ACD8、下列属于目前交通运输工程项目建设实施的施工组织设计的主要内容包括的是（）。A.施工进度计划B.工程价款支付计划C.编制说明D.资源供需计划E.施工平面布置【答案】ACD9、监理工程师在审查和批准工程延期时应遵循（）。A.只有非承包人自身原因引起的工程延期才可以受理B.工程延期是否会推迟工程项目总工期，若只是局部工程受到影响，承包人应考虑可否采取其他措施予以弥补，而不应考虑推迟工程项目的总工期C.所延期的工程项目是否在工程施工进度计划的关键线路上，若是非关键线路上的关键工序，监理工程师亦不应考虑延长总工期D.恶劣气候条件造成工程延期，监理工程师审批时应考虑整个分项工期内良好气候予以的补偿E.在非承包人原因造成的工期延期发生后7天内，承包人应向监理工程师提出延期意向要求【答案】ABCD10、在合同支付项目中，发包人先支付给承包人，在一定期间又要扣回的款项包括（）。A.索赔费用B.逾期付款违约金C.开工预付款D.质量保证金E.材料、设备预付款【答案】C11、基层在养护过程中出现裂缝，可采取的措施包括（）。A.在裂缝位置灌缝B.在裂缝位置铺设玻璃纤维格栅C.洒透层沥青D.洒铺热改性沥青E.洒黏层沥青【答案】ABD12、下列属于工程项目管理目标体系特征的是（）。A.多元性B.均衡性C.相关性D.静态性E.层次性【答案】ABC13、水准点复测与加密应符合下列哪些规定（）。A.水准点精度应符合要求B.同一建设项目应采用同一高程系统C.沿线每500m宜有一个水准点D.采用坐标法进行测量放样E.水准点应进行不定期检查和定期复测，复测周期应不超过6个月【答案】ABC14、在合同支付项目中，发包人先支付给承包人，在一定期间又要扣回的款项包括（）。A.索赔费用B.逾期付款违约金C.开工预付款D.质量保证金E.材料、设备预付款【答案】C15、网络计划技术在我国已广泛应用于国民经济各个领域的计划管理中，而应用最多的还是工程项目的施工组织与管理，并取得了巨大的经济效益。网络计划方法具有的特点包括（）。A.能够充分反映各项工作之间的相互制约、相互依赖的关系B.可以区分关键工作和非关键工作，并能找关键线路C.它是一个定义明确的数学模型，计算方便，且便于用计算机计算D.能够进行计划的优选比较，从而选择最佳方案E.计划简单，特别是大型且复杂的工程进度网络计划更是如此E选项，计划复杂，特别是大型且复杂的工程进度网络计划更是如此。【答案】ABCD16、作业宜选择在交通量较小时段进行。作业前，应做好的工作有（）。A.检测隧道内CO、烟雾等有害气体的浓度及能见度是否会影响施工安全B.修复作业控制区经划定不得随意变更C.检测结构状况是否会影响作业安全D.检查施工信道信号灯是否准确、明显，施工标志设置是否规范E.对养护机械、台架进行全面的安全检查【答案】ACD17、下列情况中，当事人或案外人可以提出异议的有：A.对执行的管辖法院不服B.对法院执行行为不服C.对被执行的标的有实体主张D.对法院的参与分配方案不满【答案】ABCD18、施工单位应及时对拟作为路堤填料的材料进行取样试验。土的试验项目应包括（）。A.天然含水率B.液限、塑限C.颗粒分析D.抗滑值试验E.击实、CBR【答案】ABC19、女青年王某被同事张某打伤，王某几次萌生起诉的念头，但都由于害怕被报复而不敢向法院提起诉讼，邻居李某一直非常同情王某，想主动出来支持王某提起侵权赔偿诉讼：当地妇联和王某所在单位得知情况后，也表示愿意支持王某起诉，王某打算聘请律师赵某作为诉讼代理人。此案中，支持起诉权可以由哪些主体行使？A.王某所在单位B.邻居李某C.律师赵某D.当地妇联【答案】AD20、关于人工挖孔桩施工要求的说法，正确的有（）。A.孔口处护筒应与地面齐平B.挖孔桩施工应按桩号顺序依次开挖C.施工前应制定安全专项施工方案D.井孔内电缆应为防水绝缘电缆，照明电压不应大于220VE.挖孔作业时，应经常检查孔内情况【答案】C21、下列对于建设单位安全责任体系中安全生产责任的说法，错误的有（）。A.建设单位对工程项目安全生产负总责，应加强工程项目各阶段安全工作的综合协调管理，按照合同约定督促工程参建单位落实安全生产责任，按照每半年一次做好“平安工地”考核评价工作B.不得对勘察设计、施工、监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，可适当压缩合同约定的工期C.应依法将工程项目发包给具有相应资质等级的单位D.建设单位与勘察设计、施工、监理、检测、监测等单位签订的合同中，可以不明确双方安全生产责任E.在办理施工许可或申领施工许可证时，应提供工程项目有关安全施工措施的资料【答案】BD22、涵洞工程进出水口的质量要求包括（）。A.砂砾垫层应为压实的连续材料层B.采用混凝土或圬工修筑C.帽石及一字墙应表面平整、轮廓清晰、线条平直D.进出水口与上下游沟槽连接顺适，流水畅通E.原材料及砂浆应符合设计及规范要求【答案】BCD23、关于浆砌块石及混凝土预制块墩台施工质量的片石砌体，以下说法不正确的有（）。A.片石应分层砌筑，宜以2～3层砌块组成一工作层，每一工作层的水平缝应大致找平B.各工作层竖缝应相互贯通C.砌缝宽度一般不应大于4cm，用小石子混凝土砌筑时，可为3～7cmD.较大的砌块应使用于下层，安砌时应选取形状及尺寸较为合适的砌块，尖锐突出部分应敲除E.竖缝较宽时，应在砂浆中塞以小石块，不得在石块下面用高于砂浆砌缝的小片石支垫【答案】BC24、下列属于无机结合料稳定材料组成设计流程的是（）。A.原材料试验B.目标配合比设计C.生产配合比设计D.施工参数确定E.试验室配合比设计【答案】ABCD25、沥青混合料是指由适当比例的（）在严格控制条件下拌和而成的符合技术标准的混合料。A.沥青B.粗集料C.细集料D.填料E.水【答案】ABCD26、对于软土地区路基施工，砂砾、碎石垫层施工宜采用（）。A.中砂B.粗砂C.砂砾D.碎石E.细砂【答案】ABCD27、世界银行采购指南对合同价格的调整中，根据地方劳动力和规定的材料等基本价格与现行价格之差来进行调整，通常称之为（）。A.差值法B.价差法C.指数法D.票证法E.公式法【答案】BD28、施工阶段的施工保护监理工作要点包括（）。A.对工地进行巡视监理B.向施工单位发出环保工作指令C.检查环境保护措施和成果D.协助环保主管部门和建设单位处理突发环保事件E.审查施工单位的环保管理体系是否责任明确、切实有效【答案】