监理工程师之交通工程目标控制自我检测B卷附答案

监理工程师之交通工程目标控制自我检测B卷附答案

单选题（共100题）1、软土地区路基真空预压、真空堆载联合预压施工，真空表测头应埋埋设于砂垫层中间，每块加固区应不少于（）个真空度测点。A.2B.3C.5D.6【答案】A2、建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据，公路工程计提标准为（），提取的安全生产费用列入工程造价，在竞标时不得删减，列入标外管理。A.1%B.1.5%C.2%D.2.5%【答案】B3、开挖至零填、路堑路床部分后，应及时进行路床施工；如不能及时进行，宜在设计路床顶高程以上预留至少（）厚的保护层。A.150mmB.200mmC.300mmD.500mm【答案】C4、用水泥、石灰等无机结合料处治的土或碎（砾）石及含有水硬性结合料的工业废渣修筑的基层，在前期具有柔性路面的力学性质，后期的强度和刚度均有较大幅度的增长，但是最终的强度和刚度仍远小于水泥混凝土，以上描述指的是（）路面。A.柔性B.刚性C.半刚性D.半柔性【答案】C5、某简支空心板梁桥桥面高21.75m，板厚60cm，桥面铺装厚12cm，设计洪水位标高16.5m，施工水位标高12.25m，低水位标高7.8m，则该桥梁高度为（）m。A.5.25B.9.5C.13.23D.13.95【答案】D6、交工验收的组织者是（）。A.设计单位B.施工单位C.监理单位D.建设单位【答案】D7、某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍分别是10d、10d、15d，则该分部工程的流水施工工期是（）。A.45B.50C.55D.54【答案】B8、占产品总零件数10%～15%左右的A类零部件，其成本往往占产品总成本的（）。A.10%～15%B.10%～20%C.70%～80%D.60%～80%【答案】C9、某公司计划在5年内每年年末投资300万元。年利率为6％，按复利计息，则第5年末可一次性回收的本利和为（）万元。A.1556.41B.1253.22C.1691.13D.1595.40【答案】C10、（）在于将质量的目标值，通过生产要素的投入、作业技术活动和产出过程转化为质量的实际值。A.计划B.实施C.检查D.处理【答案】B11、下列属于工艺参数的有（）。A.施工过程B.施工段C.流水步距D.工作面【答案】A12、关于路面透层施工技术要求的说法，错误的是（）。A.气温低于10℃或大风、即将降雨时不得喷洒透层油B.透层油洒布后应自由流淌，应渗入基层一定深度，并在表面形成油膜C.应按设计喷油量一次均匀洒布，当有漏洒时，应人工补洒D.当用乳化沥青做透层时，洒布后应待其充分渗透，且水分蒸发后方可铺筑沥青面层，其时间间隔不宜少于24h【答案】B13、隧道对向开挖的两工作面相距达到（）倍隧道跨度时，两端施工应加强联系、统一指挥，两工作面不得同时起爆。A.2B.3C.4D.5【答案】C14、在推进交通强国建设过程中，交通运输工程专业的监理单位或监理工程师应把"建设（）工程"作为开展监理工作的总目标。A.精品工程B.平安工程C.平安百年品质工程D.品质工程【答案】C15、防水层铺设施工，铺挂的固定点间距（）。A.拱部宜为0.5~0.7mB.侧墙宜为0.5~0.7mC.拱部宜为0.7~1.0mD.在凸处适当加密固定点【答案】A16、关于水泥混凝土路面的水泥选用原则，正确的是（）。A.重交通荷载等级的公路面层应采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥B.高温期施工应采用早强型水泥C.低温期施工应采用普通型水泥D.采用滑模摊铺机铺筑时，应选用袋装水泥【答案】A17、动态控制应在监理计划指导下进行，下列说法错误的是（）。A.控制是一定的主体为实现一定的目标而采取的一种行为B.控制的手段是检查、分析、监督、引导和纠正C.控制是针对被控系统而言的D.对工程项目的控制应强调目的性、科学性、经济性【答案】D18、梁式桥拓宽改建拼接施工前，（）应督促和审查施工单位做好准备工作。A.建设单位B.监理工程师C.施工单位项目经理D.施工单位技术负责人【答案】B19、工程量清单中所列工程量（）。A.是合同给出的预计工程数量B.是实际计量的工程数量C.是实际计量并经监理工程师确认的工程数量D.是承包人实际完成的工程数量【答案】A20、单代号搭接网络计划中，某工作持续时间3天，有且仅有一个紧前工作，紧前工作最早第2天开始，工作持续时间5天，该工作与紧前工作间的时距是FTF＝2天。该工作的最早开始时间是第（）天。A.6B.0C.3D.5【答案】A21、公路工程质量评定等级分为合格与不合格，应按（）逐级评定。A.分部分项单位工程合同段和建设项目B.建设项目合同段单位工程分部分项C.分项分部单位工程合同段和建设项目D.单位工程分部分项合同段和建设项目【答案】C22、监理合同签订之日至工程开工令确定的合同工程开工之日为（）的监理工作。A.施工准备阶段B.施工阶段C.交工验收与缺陷责任期D.竣工验收阶段【答案】A23、工程监理工作的核心是进行（）。A.组织建设B.目标控制C.动态管理D.制定计划【答案】B24、建设单位从银行贷款500万元。贷款期3年，年利率5%，按复利每半年计息一次，则贷款的年实际利率为（）。A.4.16%B.4.21%C.5.06%D.5.23%【答案】C25、水下混凝土应采用导管法灌注。单元槽段长度小于（）时，可采用1根导管灌注。A.3mB.4mC.5mD.6m【答案】B26、在浇筑混凝土前，应沿施工缝位置铺设背贴式止水带，止水带中线应与施工缝重合，止水带两边应与防水板焊接密实位置偏差应不大于（）。A.5mmB.10mmC.15mmD.20mm【答案】B27、下列属于工艺参数的有（）。A.施工过程B.施工段C.流水步距D.工作面【答案】A28、下列关于模板、支架和拱架的卸落的说法错误的是（）。A.非承重侧模板应在混凝土抗压强度达到2.5MPa，且能保证其表面及棱角不致因拆模而受损坏时，方可拆除B.芯模和预留孔道的内模，应在混凝土强度能保证其表面不发生塌陷或裂缝现象时，方可拆除C.承重模板、拱架和支架，应在混凝土强度能承受其自重荷载及其他可能的叠加荷载时，方可拆除D.侧模及底模应在结构建立预应力后方可拆除【答案】D29、下列关于林权流转的表述中，正确的有（）。A.林权流转合同，可以书面，可以口头B.通过家庭承包取得的林权采取转让方式流转的，应当经发包方同意C.村集体经济组织可以不对受让方的资信情况和经营能力进行审查，直接签订合同D.采取转包.出租.互换或者其他方式流转的，应当报发包方备案E.林权可以依法采取转包方式流转，但不得改变林地用途和防护林.特种用途林的性质【答案】B30、编制施工进度计划是（）的责任。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.监理单位【答案】A31、流水施工中，每一施工过程在单位时间内所完成的工程量称为（）。A.流水段B.流水强度C.流水节拍D.流水步距【答案】B32、每批钢筋进厂检验的检验数量要求应符合的是（）。A.不得大于50tB.不得大于40tC.同一规格D.不得大于30t【答案】C33、交通运输主管部门在15天内未对备案的项目交工验收报告提出异议，项目法人可开放交通进入试运营期。试运营期不得超过（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】C34、下列试验项目中，监理可以单独委托有资质的第三方试验机构进行检验的是（）。A.土的击实试验B.水泥混凝土强度试验C.钢筋的抗拉试验D.锚具试验【答案】D35、验算桥梁支架及拱架的刚度时，要求结构外露模板，受载后挠曲杆件的弹性挠度不得超过相应结构跨度的（）。A.1/250B.1/300C.1/400D.1/500【答案】C36、施工单位要建立安全培训教育制度，对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训。A.1B.2C.3D.2【答案】B37、工人在作业中，由于触电发生了坠落事故，该事故属于（）。A.高处坠落B.触电C.物体打击D.机械伤害【答案】B38、施工中，明水应在距坑顶（）之外修排水沟。A.5mB.6mC.10mD.15m【答案】C39、关于交工验收阶段安全监理中检测作业，道路、桥梁检测车在高速公路、一级公路进行检测时，当行进速度低于（）km/h时，均应按临时定点或移动修复作业控制区布置，应在检测设备尾部安装发光可变标志牌，或按规定设置安全警戒区。A.20B.30C.50D.80【答案】C40、某工程组织流水施工，有4个工序，分5段施工，流水节拍分别为3d、5d、7d和4d，则该工程的总工期应为（）d。A.45B.46C.47D.48【答案】C41、招标人应根据项目具体情况确定各评分因素及评分因素权重分值，并对各评分因素进行细分（如有）、确定各评分因素细分项的分值，各评分因素权重分值合计应为（）。A.60分B.80分C.100分D.120分【答案】C42、在我国安全生产的方针中，（）是手段和基本途径。A.“安全生产”B.“安全第一”C.“预防为主”D.“综合治理”【答案】C43、承包人在有延期理由的情况下，应在发生此类事件的（）天内，向监理工程师发出延期意向通知书，并向业主递交延期意向通知书的副本，才真正具有延期申请的资格。A.7B.14C.21D.28【答案】D44、（）是指企业的生产组织领导者必须在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，进行计划、布置、检查、总结、评比安全工作的原则。它要求把安全工作落实到每一个生产组织管理环节中去。这是解决生产管理中安全与生产同一的一项重要原则。A.安全工作的五同时原则B.三管三必须原则C.三同时原则D.安全生产动态管理原则【答案】A45、下列关于爆破施工的说法中，正确的是（）。A.光面爆破的炮眼起爆顺序是先引爆周边眼，再引爆掏槽眼、辅助眼B.光面爆破应根据围岩特点合理选择周边孔间距、周边孔的最大抵抗线C.爆破周边眼的控制爆破施工应采用光面爆破法D.周边孔宜采用导爆索网络同时起爆，不可分段起爆【答案】C46、隧道洞内为反坡排水，应当采用（）。A.抽水措施B.井点降水C.深井降水D.平坡排水【答案】A47、运用敏感性分析进行施工技术方案比选，一般应选择的施工技术方案是（）。A.敏感程度大，承受变化能力强的B.敏感程度小，承受变化能力强的C.敏感程度大，承受变化能力弱的D.敏感程度小，承受变化能力弱的【答案】B48、下列经济效果评价指标中，属于动态评价指标的是（）。A.投资收益率B.偿债备付率C.内部收益率D.借款偿还期【答案】C49、下列属于浆砌水沟施工的关键项目的是（）。A.砂浆强度B.轴线偏位C.沟底高程D.断面尺寸【答案】A50、利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是（）。A.财务内部收益率大于等于行业基准收益率，方案可行B.静态投资回收期大于行业基准投资回收期，方案可行C.净现值大于0，方案可行D.净年值大于0，方案可行【答案】B51、某一级公路，面层为沥青混凝土ＡC-16，基层为二灰碎石土，在面层与基层间应设（）。A.粘层B.透层C.反滤层D.垫层【答案】B52、根据规定，应以招标方式出让探矿权、采矿权的情形的有（）。A.未达到国家规定的环境质量标准的地区B.共伴生组分多的矿产地C.综合开发利用技术水平要求高的矿产地D.国务院批淮的重点矿产资源开发项目E.已设采矿权需要整合或利用原有生产系统扩大勘查开采范围的毗邻区域【答案】A53、下列关于水泥路面试验路段旁站、见证试拌、试错过程中应确定的内容错误的是（）。A.合理的投料顺序和时间、纯拌和时间、总拌和时间B.检验混凝土试件的弯拉强度是否满足要求C.施工组织形式和人员编制是否合理D.验证施工各工艺环节的操作要领，编制各关键岗位的作业指导书【答案】D54、下列关于财务评价与国民经济评价的说法，错误的是（）。A.国民经济评价是从国家整体的角度考察项目需要国家付出的代价和对国家的贡献，确定投资行为的经济合理性B.财务评价是根据项目的实际收支情况确定项目的效益和直接费用C.财务评价对投入物和产出物采用影子价格D.财务评价采用国家公布的汇率和行业基准收益率或银行贷款利率【答案】C55、《公路水运工程安全生产监督管理办法》明确规定，施工现场应当按照每（）万元施工合同额配备一名的比例配备专职安全生产管理人员，不足的至少配备一名。A.5000B.6000C.10000D.15000【答案】A56、某工程2017年签合同时，2017年相对于2016年的材料综合物价指数为110％，2018年相对于2016年的材料综合物价指数为132％，计算2018年结算时合同价1000万元材料费的实际结算价为（）万元。A.1100B.1200C.1320D.1420【答案】B57、某企业用100万元购置一台设备，欲在10年内将该投资的复利本利和全部回收，基准收益率为10%，则该企业每年均等的净收益至少应为（）万元。A.10.00B.16.27C.20.06D.25.94【答案】B58、隧道洞内为反坡排水，应当采用（）。A.抽水措施B.井点降水C.深井降水D.平坡排水【答案】A59、工程量清单中某单项工程量的变化幅度超过（），且对合同总价影响幅度超过2%时，应调整该工程量清单项目的综合单价。A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】B60、混合料摊铺碾压成型后，可覆盖薄膜，薄膜厚度宜不小于（）。A.1mmB.2mmC.3mmD.4mm【答案】A61、关于签认安全生产专项费用清单中，安全生产专项费用计量支付的工作职责，施工单位提交计量申请后（）天内完成审查、审批工作。A.3B.5C.7D.14【答案】C62、下列选项中，属于建设单位、监理单位联合用表的是（）。A.工程变更支付月报表B.支付证书签署确认表C.支付证书D.支付申请表【答案】B63、发现安全隐患，在签发监理通知单或召开专题例会后，仍未及时整改或拒不整改，情况严重的，应（）。A.要求施工方暂时停工整改B.要求施工方暂时停止施工，并由总监签发工程停工令，同时报告建设单位C.报告建设单位，对施工单位进行处罚D.报告交通工程主管部门，对施工单位进行处罚【答案】B64、上路床厚度为0.3m，下路床厚度在轻、中及重交通公路为（）m，特重、极重交通公路为（）m。A.0.5，0.9B.0.3，0.5C.0.5，0.8D.0.2，0.7【答案】A65、施工总进度计划是反映合同工程（）。A.从施工准备到交工验收的全部工作过程的时间安排B.从施工准备到竣工验收的全部工作过程的时间安排C.从施工期到交工验收的全部工作过程的时间安排D.从施工期到竣工验收的全部工作过程的时间安排【答案】A66、评估工作原则上由项目（）具体负责。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.行政部门【答案】A67、安全系统工程是以（）为中心。A.预测和分析事故B.预测和预防事故C.识别和控制风险D.分析和评价风险【答案】B68、某银行给企业贷款100万元，年利率为4%，贷款年限3年，到期后企业一次性还本付息，利息按复利每半年计息一次，到期后企业应支付给银行的利息为（）万元。A.12.000B.12.616C.24.000D.24.973【答案】B69、从兼顾合同的公平性及简化合同管理的要求出发，对于工期较短（一年甚至更短）的项目，可不考虑设立（）条款，由承包人在报价中去考虑相关风险费用（通常一个有经验的承包人能对短期内可能出现的物价上涨进行预测），以简化费用监理工作。A.工程变更B.价格调整C.工期调整D.进度款结算【答案】B70、路床填筑的每层最大压实厚度宜不大于（）mm，路床顶面最后一层压实后的厚度应不小于100mm。A.150B.200C.250D.300【答案】D71、评价围岩稳定程度最直接、最重要的指标是（）。A.岩石坚硬程度B.岩体完整程度C.地下水状态D.基本质量指标【答案】B72、建设单位编制的竣工决算报告在审计部门提出审计意见后方可组织竣工验收，没有编制竣工决算的工程项目不得进行竣工验收。竣工决算报告应在竣工验收委员会审查同意后的（）内报出。A.三个月B.四个月C.五个月D.六个月【答案】A73、私营主动融资模式的英文缩写是（）。A.BOTB.PFIC.PPPD.ABS【答案】B74、高程控制测量应采用（）测量。A.三边测量B.水准测量C.经纬测量D.卫星定位测量【答案】B75、未经（）签字，建设单位不得拨付工程款，不得进行竣工验收。A.监理工程师B.项目经理C.项目总工程师D.总监理工程师【答案】D76、路堤填方试验路段应在路基主线上选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段进行试验，试验路段的长度宜不小于（）m。A.50B.100C.150D.200【答案】D77、森林采伐方式中，主伐包括()A.抚育伐B.更新伐C.皆伐D.渐伐E.择伐【答案】C78、某项目设计生产能力为80万件，预计单位产品售价为150元，单位产品可变成本为130元，固定成本为400万元。该产品营业税及附加的合并税率为5%，则用产销量表示的盈亏平衡点是（）万件。A.14.55B.20.00C.29.63D.32.00【答案】D79、下列有关工程监理单位安全责任的表述中，不正确的是（）。A.应当审查安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准B.在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改C.事故隐患严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位D.向施工单位发出要求其整改或停止施工的指令后，施工单位拒不执行的，工程监理单位应当再次向施工单位发出有关指令【答案】D80、某桥梁施工过程中，由于违法施工造成现场3人死亡，该事故属于（）事故。A.较大B.一般C.重大D.特大【答案】A81、已知年利率12％，每月复利计息一次，则季实际利率为（）。A.1.003％B.3.00％C.3.03％D.4.00％【答案】C82、下列不属于施工进度分析步骤的是（）。A.工程进度分析前的准备B.找出工程完成情况差的原因C.进行因素分析，找出影响最重要的因素D.提出建议和结论【答案】A83、（）是以施工专业化为基础将不同工程对象的同一施工工序交给对应专业施工队（组）执行，各专业队（组）在统一计划安排下，依次在各个作业面上完成指定的操作。A.顺序作业法B.平行作业法C.流水作业法D.混合作业法【答案】C84、安全管理制度的中心是（）A.安全生产责任制B.安全教育培训制度C.安全生产技术交底制度D.安全生产事故隐患排查治理制度【答案】A85、招标控制价的作用描述错误的是（）A.招标人有效控制项目投资，防止恶性投标带来的投资风险B.招标控制价反映的是社会最高水平C.可为工程变更新增项目确定单价提供计算依据D.使投标人不必花费人力、财力去套取招标人的标底【答案】B86、按矿料级配分类，属于开级配沥青混合料的是（）。A.SMAB.AMC.AC-16D.OGFC【答案】D87、以下关于工程量清单计量规则的说明，错误的是（）A.凡以质量计量或以质量作为配合比设计的材料，都应在精确与批准的磅秤上B.搭接接头、接头套筒，焊接材料，下脚料和固定、定位架立钢筋等，单独另行计量C.对于面积在1m2以下的固定物（如检查井等）不予扣除D.土方体积可采用平均断面面积法计算B选项，搭接接头、接头套筒，焊接材料，下脚料和固定、定位架立钢筋等,不予另行计量。【答案】B88、“对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更“属于费用监理措施中的（）。A.组织措施B.合同措施C.经济措施D.技术措施【答案】D89、某工地平安工地建设考核评价结果为合格，按照百分制计算得分为（）及以上。A.60分B.70分C.75分D.80分【答案】B90、下列（）不属于费用支付的依据。A.中标工程的施工合同协议书B.合同条款C.投标文件D.工程量清单【答案】C91、施工过程中，应对控制网（点）进行不定期的检测和定期复测，定期复测周期不应超过（）。A.3个月B.4个月C.5个月D.6个月【答案】D92、施工过程中，应对控制网（点）进行不定期的检测和定期复测，定期复测周期不应超过（）。A.3个月B.4个月C.5个月D.6个月【答案】D93、下列关于工程费用监理的工作方法说法正确的是（）。A.在实际工程费用超过合同价格之前，根据预测的信息，采取相应的预防措施予以调节，使工程费用不偏离或尽量少偏离合同价属于过程控制B.跟踪监理属于前馈控制C.跟踪监理是一种日常的监理D.主动控制指监理人员将监理信息输送出去后又把作用结果返送回来，并对信息的再输出发生影响.以起到监理的作用【答案】C94、施工过程中，监理人员在巡视检查时发现某工程部位已出现了质量缺陷萌芽状态，监理工程师应（）。A.制止施工单位行为，指令施工单位立即修复处理B.指令施工单位立即停工C.指令施工单位立即停工处理，并报告建设单位D.指令施工单位立即查明缺陷产生的原因，根据原因酌情处理【答案】A95、水泥混凝土路面材料选择中，对水的检测时间是（）。A.开工前B.开工前和水源有变化时C.开工后和水源有变化时D.水源有变化时【答案】B96、当总体风险评估等级达到（）及以上时，将其中高风险的施工作业活动（或施工区段）作为评估对象。A.Ⅰ级B.Ⅱ级C.Ⅲ级D.Ⅳ级【答案】C97、下列属于水泥混凝土路面常见的病害有（）。A.坑槽B.龟裂C.车辙D.唧泥【答案】D98、依据公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录，下列淘汰类型属于禁止的是（）。A.“直接凿除法”桩头处理工艺B.钢筋闪光对焊工艺C.基桩人工挖孔工艺D.竹（木）脚手架工艺【答案】D99、二级及二级以上公路，一般土质的压实度应不小于（），三级、四级公路，压实度应不小（）。A.95%，90%B.90%，85%C.85%，80%D.80%，75%【答案】B100、建设工程施工承包合同的类型按照计价方式的不同划分为总价合同、单价合同和（）三类。A.可调总价合同B.固定百分比酬金合同C.成本加奖罚金合同D.成本加酬金合同【答案】D多选题（共40题）1、以下关于仰拱的说法，正确的是（）。A.应控制仰拱到掌子面的距离B.初期支护喷射混凝土不得与仰拱混凝土衬砌一次浇筑C.超前距离不宜大于拱墙衬砌浇筑循环长度的2倍D.应一次整幅浇筑成形，也可左右半幅分次浇筑E.仰拱填充、垫层混凝土的强度达到设计强度的100％后，方可允许运渣车辆通行【答案】ABC2、民事案件执行过程中，提起执行异议应当符合下列哪些条件？()A.异议由案外的利害关系人提出B.案外人提出的异议的内容是对执行标的主张实体权利C.执行异议是在执行过程中提出D.执行异议原则上应书面提出，并附相关理由及必要证据【答案】ABCD3、下列属于临时工程的有（）。A.工作便道B.汽车便道C.电力支线D.汽车便桥E.电信线路【答案】BD4、下列不属于进行试验路段的主要目的的是（）。A.确定松铺厚度B.确定土质情况C.确定压实工艺D.确定压路机型号E.确定弃土位置【答案】B5、沉井的组成包括（）。A.井壁B.刃脚C.隔墙D.井孔E.底板【答案】ABCD6、下列属于小桥涵地基检验内容的是（）。A.直观B.触探C.钻探D.物探E.荷载试验【答案】AB7、风险等级主要由（）决定。A.暴露于危险环境的时间（T）B.风险事件发生的可能性（L）C.风险的可预测性（Y）D.后果严重程度（C）E.风险的可转移性（S）【答案】BD8、国家有关法律法规明确要求，在处理事故时必须坚持和实施“四不放过”原则包括（）。A.事故发生原因未查清不放过B.事故责任者和职工群众没有受到教育不放过C.安全隐患没有整改预防措施不放过D.事故责任者不处理不放过E.事故未上报不放过【答案】ABCD9、甲公司是个大型集团公司，乙公司为甲公司的分公司，丙公司为甲公司的子公司，丁公司为甲公司和戊公司共同出资设立的有限责任公司。现乙公司在某一执行案件中成为被执行人，但乙公司已无力清偿债务，执行法院的下列哪些做法是正确的？()A.直接裁定追加甲公司为被执行人B.发现甲公司财产不足清偿债务时，裁定追加丙公司为被执行人C.发现甲公司财产不足清偿债务时，裁定追加丁公司为被执行人D.裁定追加甲公司为被执行人并可将甲公司在丁公司中的股权予以冻结【答案】AD10、概预算文件审查的主要内容包括（）。A.审查编制依据B.审查编制内容C.审查工程量D.审查定额的使用E.审查审批程序【答案】ABCD11、根据网络计划优化条件和目标不同，通常有（）等几种。A.工期优化B.时间-费用优化C.资源优化D.时间优化E.费用优化【答案】ABC12、下列判决中，发生法律效力的判决是：()A.认定无主财产的判决B.依法不准上诉的判决C.认定公民无民事行为能力的判决D.超过上诉期而没有上诉的判决【答案】ABCD13、从支付表格的构成必要性划分，费用支付用表可以分为（）。A.施工单位独立用表B.监理单位独立用表C.联合用表D.支付主表E.辅助用表【答案】D14、现金流量的三个要素是（）。A.现金流量的大小B.方向C.现金流入D.作用点E.现金流出【答案】ABD15、关于片石混凝土，下列说法正确的有（）。A.仅适用于较大体积的基础B.片石应分布均匀，净距应不小于300mmC.设计未规定时，小桥涵的墩台、基础应不低于MU30D.当气温低于0℃时，不得埋放片石E.混凝土应采取分层浇筑的方式【答案】ACD16、关于工作延误与工期延误的概念，正确的是（）。A.工作延误必然导致工期延误B.工作延误不一定导致工期延误C.产生工作延误一定是承包人的原因D.产生工作延误不一定是承包人的原因E.工作延误与工期延误没有关系【答案】BD17、A市机械进出口公司向中国A市中级人民法院起诉，要求美国某贸易公司承担其销售不合格机械设备的违约责任。在诉讼过程中，由于美国该贸易公司在中国没有住所，为了诉讼的便利，于是聘请中国陈律师代为进行诉讼。在这种情况下，美国某贸易公司从美国向中国A市中级人民法院寄交的对陈律师的授权委托书，需要履行下列哪种手续才视为有效？()A.经中国驻美国使、领馆证明B.经美国公证机关证明，并经中国驻美国使、领馆认证C.履行中国与美国订立的有关条约中规定的证明手续D.由中国驻美国的爱国华侨团体证明【答案】BC18、强夯施工前应选择有代表性并不小于500m2的路段进行试夯，确定（）。A.最佳夯击能B.间歇时间C.夯间距D.夯击次数E.夯点设置【答案】ABC19、关于仰拱施工说法正确的是（）。A.仰拱的开挖长度：土和软岩应不大于3m，硬岩应不大于5mB.隧底超挖部分回填，可用强度等级不低于C15的混凝土或C20的喷射混凝土回填C.初期支护喷射混凝土不得与仰拱混凝土衬砌一次浇筑D.仰拱左右半幅分次浇筑，一次浇筑长度不宜大于5mE.仰拱填充、垫层混凝土的强度达到设计强度的100%后方可允许运渣车辆通行【答案】ABC20、对于桥梁工程混凝土配合比设计，对有抗渗性要求的混凝土的说法正确的有（）。A.粗集料宜选用连续级配，其最大粒径不宜大于37.5mmB.胶凝材料总量不宜小于320kg/m3，砂率宜为35%～45%C.掺引气剂的抗渗混凝土，应做含气量试验，其含气量宜控制在3%～5%之间。D.试配时要求的抗渗水压值应比设计值提高0.3MPaE.混凝土抗渗性试验方法应符合现行《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG3420）的规定【答案】BC21、关于填隙碎石施工说法正确的有（）。A.填隙碎石应干燥B.填隙料的用量宜为集料质量的30%～40%C.材料装车时，应控制每车料的数量基本相等。D.应由近到远将集料按计算的距离卸置于下承层上，应严格控制卸料距离。E.应检验松铺材料层的厚度，不满足要求时应减料或补料。【答案】ABC22、对于预案训练和演习类型，可根据演习规模进行（）。A.桌面演习B.功能演习C.基础训练D.战术训练E.全面演习【答案】AB23、对于沥青路面施工阶段质量控制，热拌沥青混合料面层质量控制要点，以下说法正确的有（）。A.在铺筑试验路段之前14d，承包人应安装好与本项工程有关的全部试验仪器和设备B.试验路的目的是证实混合料的稳定性以及拌和、摊铺和压实设备的效率和施工方法、施工组织的适应性C.沥青混合料摊铺、压实12h以后，应对其厚度、密实度进行抽样试验D.经监理工程师批准的试验路应成为比较的标准E.未取得监理机构批准，承包人应重新铺筑试验路，费用由发包人承担【答案】BCD24、民事案件执行过程中，提起执行异议应当符合下列哪些条件？()A.异议由案外的利害关系人提出B.案外人提出的异议的内容是对执行标的主张实体权利C.执行异议是在执行过程中提出D.执行异议原则上应书面提出，并附相关理由及必要证据【答案】ABCD25、对于路面基层（底基层）施工准备阶段的质量控制，以下说法正确的有（）。A.混合料拌和场的位置.拌和设备以及运输车辆能否满足质量要求及连续施工的要求B.混合料配合比设计试验报告，检查原材料的试验结果及混合料的击实试验.承载比.抗压强度的试验结果C.在正式开工前至少一个月，承包人应在监理工程师批准的地点自费铺筑一段面积为400～600m2的基层（底基层）试验路段D.检验承包人提出施工方案和施工方法的适用性E.承包人应提供用于试验路段的原材料.混合料组成设计，以及备料.拌和.摊铺.碾压.养生设备一览表和施工程序.施工工艺及操作计划等详细书面说明，并报总监理工程师审核批准【答案】ABD26、关于滑模摊铺水泥混凝土面层前，架设基准线的说法，正确的有（）。A.高速公路、一级公路时，应采用单向坡双线基准线B.横向连接摊铺时，连接一侧可依托已铺成的路面，另一侧设置单线基准线C.基准线桩纵向间距直线段不宜大于25mD.基层顶面到夹线臂的高度宜为450-750mmE.单根基准线的最大长度不宜大于450m【答案】ABD27、（）属于桥梁的附属结构。A.桥墩B.桥台C.支座D.桥面系E.伸缩缝【答案】D28、在开工预付款支付、扣回月报表中，监理审核的重点包括（