监理工程师之交通工程目标控制自我检测提分卷带答案

监理工程师之交通工程目标控制自我检测提分卷带答案

单选题（共100题）1、根据《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）专用合同条款第10.1条规定:监理人应在（）内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。A.14天B.24天C.7天D.10天【答案】A2、单车道施工便道宽度不宜小于（）m。A.6.5B.5.0C.4.5D.3.0【答案】C3、水准点复测与加密规定中，高速公路、一级公路宜加密，每（）m有一个水准点。A.300B.250C.150D.200【答案】D4、关于桥梁悬臂浇筑挂篮施工要求的说法，不正确的是（）。A.如梁体与桥墩非刚性连接，悬臂浇筑梁体混凝土时，应先将墩顶梁段与桥墩临时固结B.悬臂浇筑时桥墩两侧的浇筑进度应尽量做到对称、均衡C.挂篮前移及在其上浇筑混凝土时，抗倾覆稳定系数应不小于2D.浇筑梁段混凝土自前端开始向后浇筑，最后浇筑梁段根部与前一浇筑段的接合部【答案】C5、在编制基本建设项目竣工财务决算前（）要认真做好各项清理工作。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人【答案】A6、依据公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录，下列淘汰类型属于禁止的是（）。A.“直接凿除法”桩头处理工艺B.钢筋闪光对焊工艺C.基桩人工挖孔工艺D.竹（木）脚手架工艺【答案】D7、调值公式计算时固定要素比重为0.5，人工费是可调因素的一半，人工费的比重为（）。A.0.5B.0.25C.0.2D.0.3【答案】B8、在推进交通强国建设过程中，交通运输工程专业的监理单位或监理工程师应把"建设（）工程"作为开展监理工作的总目标。A.精品工程B.平安工程C.平安百年品质工程D.品质工程【答案】C9、强夯置换材料应采用级配好的片石、碎石、矿渣等坚硬的粗颗粒材料，粒径宜不大于夯锤底面直径的（）。A.0.1倍B.0.2倍C.0.3倍D.0.4倍【答案】B10、对于非桥面连续简支梁，当设计未规定安装温度时，一般在（）的温度范围内安装。A.5～15℃B.-5～20℃C.0～20℃D.5～20℃【答案】D11、关于袋装砂井施工的说法不正确的是（）。A.宜采用中、粗砂B.套管起拔时应垂直起吊，防止带出或损坏砂袋C.发生砂袋带出或损坏时，应在原孔位边缘重打D.砂袋在孔口外的长度应不小于500mm，并顺直伸入砂砾垫层【答案】D12、监理工程师应要求对导线桩点进行不定期检查和定期复测，复测周期应不超过（）个月，并做好抽检工作。A.3B.6C.9D.12【答案】B13、强夯的计量单位的是（）。A.平方米B.立方米C.延米D.次数【答案】A14、下列选项中，水深（）为水中钻孔灌注桩。A.小于2mB.小于等于2mC.大于2mD.大于等于2m【答案】C15、（）是指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。A.合同价格B.投标报价C.招标控制价D.签约合同价【答案】D16、某项目设计年生产能力为50万件，年固定成本为300万元，单位产品可变成本为80元/件，单位产品增值税金及附加为5元/件。则以单位产品价格表示的盈利点是（）元。A.91.00B.86.00C.95.00D.85.00【答案】A17、当洞内有瓦斯等易燃易爆气体时，应检测测站附近（）范围内的气体浓度。A.10mB.20mC.30mD.50m【答案】B18、合同解除后，因未及时退货造成的损失由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.责任人【答案】D19、机械使用费的索赔不包括（）。A.由于完成额外工作增加的机械使用费B.非承包人责任工效降低增加的机械使用费C.由于发包人或监理人原因导致机械停工的窝工费D.由于不可抗力导致机械损失费【答案】D20、某项目设计生产能力为80万件，预计单位产品售价为150元，单位产品可变成本为130元，固定成本为400万元。该产品营业税及附加的合并税率为5%，则用产销量表示的盈亏平衡点是（）万件。A.14.55B.20.00C.29.63D.32.00【答案】D21、签订合同协议书后（）天之内，承包人向监理人报送施工进度计划和施工方案说明。A.7B.14C.28D.30【答案】C22、隧道浅埋地段地下水位较高且影响隧道施工时，应采取井点降水措施，下列检查规定错误的是（）。A.降水井应布置在隧道两侧井底高程应在隧底高程以下3~5mB.隧道施工期间围岩地下水位应保持在开挖线以下C.工作水泵的排水能力应不小于预测抽水量的1.2倍D.应设置水位观测井，监测水位高程，掌握水位变化情况，调整降水参数【答案】B23、根据《公路路基施工技术规范》（JTG/T3610-2019），下列不属于施工单位应进行路基填筑试验路段施工的路基是（）。A.三级及三级以上公路路堤B.填石路堤、土石路堤C.特殊路基D.拟采用新技术、新工艺、新材料、新设备的路基【答案】A24、因设计缺陷造成的质量问题，由（）提出处理方案。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.监理单位【答案】C25、软土地区路堤施工期间，坡脚水平位移速率24h应不大于（）mm。A.3B.5C.8D.10【答案】B26、下列不属于监理人员在费用监理中的权限的是（）。A.工程计量权B.工程变更的单价商议权C.付款审批权D.付款签证权【答案】B27、拱圈各段的接缝面应与拱轴线垂直，各分段点应预留间隔槽，其宽度宜为（）。A.0.3～0.5mB.0.5～0.8mC.0.5～1.0mD.0.8～1.2m【答案】C28、控制是一个大系统，下列内容属于控制目标分系统的是（）。A.组织机构B.各类科学方法C.进度质量费用D.组织技术经济合同【答案】C29、下列不属于监理工程师在审查施工单位的工程进度计划时应注意的事项的是（）。A.工期和时间安排的合理性B.年度资金的估算情况C.施工准备的可靠性D.计划目标与施工能力的适应性【答案】B30、某工程2019年签合同时，2019年相对于2018年的材料综合物价指数为120％，2020年相对于2018年的材料综合物价指数为144％，计算2020年1000万元材料费的实际结算价为（）万元。A.1100B.1200C.1320D.1420【答案】B31、关于急流槽施工的说法中，不正确的是（）。A.浆砌片石的砂浆应饱满，切缝应不大于40mm，槽底表面应粗糙B.急流槽应分节砌筑，分节长度宜为5－10m，接头处应采用防水材料填缝C.急流槽进水口的喇叭口应与排水设施衔接平顺D.混凝土预制块急流槽的分节长度宜为4－5m，接头应采用榫节【答案】D32、（）是指供人、车辆、渠道、管线等跨越河流、山谷或其他交通线路的架空构筑物。A.桥梁B.隧道C.道路D.附属物【答案】A33、在研究工程建设对生态环境造成的影响时，（）是生态保护措施落实的关键。A.设计阶段B.施工准备阶段C.施工期D.运营期【答案】C34、下列项目应单独计量的是（）。A.模板B.脚手架C.垫圈D.箍筋【答案】D35、仰拱衬砌混凝土应整幅一次浇筑成型，一次浇筑的长度不宜大于（）。A.3mB.5mC.6mD.9m【答案】B36、以下关于混凝土、钢筋混凝土预制构件施工质量要求，不符合规定的是（）。A.每个预制块件应一次浇筑完成不得间断B.腹板底部为扩大断面的T形梁应先浇筑其上部腹板C.U形梁式拱肋，宜一次浇筑完成，首先浇筑底板至底板承托的顶面，待上述混凝土沉实后，再浇筑腹板D.连续箱梁梁段的浇筑，应先浇底板，振捣密实后，再行浇筑腹板【答案】B37、若甲路段沥青混凝土面层的摩擦系数算术平均值为55.2（摆值），标准偏差为4.13（摆值）；乙路段的摩擦系数算术平均值为60.8（摆值），标准偏差为4.27（摆值）。则这两个路段面层抗滑稳定性比较结果，正确的是（）。A.甲路段面层抗滑稳定性比乙路段好B.甲路段面层抗滑稳定性比乙路段差C.甲路段面层抗滑稳定性与乙路段相同D.无法比较这两路段面层抗滑稳定性的优劣【答案】B38、《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向（）报告。A.有关主管部门B.建设单位C.总监理工程师D.第三方监管机构【答案】A39、要保证公路施工处于较高的工作质量水平，必须从人、材料、机械设备、方法和环境这五大要素着手，简称（）法。A.4E1MB.4M1EC.2M3D.1P4C【答案】B40、监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同条款约定的估价原则，按合同条款的规定商定或确定变更价格，并报发包人批准。A.7B.14C.28D.42【答案】B41、每批钢绞线应由同一批号、同一规格、同一生产工艺的钢绞线组成，并不得大于（）。A.60tB.80tC.90tD.100t【答案】A42、下列不属于公路水运建设工程安全监理工作的依据的是（）。A.消防法律法规B.委托监理合同C.工程设计文件D.施工日志【答案】D43、以下属于地下排水设施的是（）。A.截水沟B.蒸发池C.渗井D.跌水【答案】C44、某公司向银行借款，贷款年利率为6%。第一年初借款200万元，每年计息一次；第二年末又借款100万元，每半年计息一次，两笔借款均在第3年末还本付息，则本利和为（）万元。A.324.54B.331.10C.331.28D.344.29【答案】D45、预制安装墩台身和盖梁的施工中使用受力装置和受力临时结构时应进行专门设计和验算，并经（）审批。A.监理工程师B.施工单位负责人C.施工单位技术负责人D.建设单位【答案】A46、物理、化学性危险和有害因素属于（）。A.人的因素B.物的因素C.环境因素D.管理因素【答案】B47、送风式的进风口宜在洞口（）以外。送排风并用式通风的进风口与出风口应错开（）左右。A.20m，20mB.30m，20mC.20m，30mD.30m，30m【答案】B48、某工程签约合同价为1500万元，合同规定开工预付款数额为签约合同价的10％，5月份完成200万元的工程内容，且到该月时，累计支付工程金额为600万元。则该月应扣回开工预付款的金额为（）万元。A.40B.30C.20D.10【答案】B49、井下工作水泵的排水能力不应小于（）倍的正常涌水量，井下备用水泵的排水能力不应小于工作水泵排水能力的70％。A.1.2B.1.5C.1.8D.2.0【答案】A50、安全管理制度的中心是（）A.安全生产责任制B.安全教育培训制度C.安全生产技术交底制度D.安全生产事故隐患排查治理制度【答案】A51、价值工程的基本原理，描述错误的是（）A.着眼于寿命周期成本B.价值工程的核心是功能分析C.价值工程的功能，一般是指必要功能和非必要功能D.价值工程的目标表现为产品价值的提高C选项，价值工程的功能，一般是指必要功能。【答案】C52、特别重大安全事故调查批复时限最长为（）。A.15dB.30dC.45dD.60d【答案】D53、由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加或工期延误的，由（）承担赔偿责任。A.发包人B.监理人C.承包人D.发包人和承包人共同【答案】A54、承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后（）天内完成赔付。A.14B.25C.28D.42【答案】C55、现金流量的三要素不包括的是（）A.现金数额B.现金流入或流出C.现金发生的时间点D.现金支付方式【答案】D56、如果小李期望今后5年内每年末从银行取出2万元，年利率为5%，以复利计息，则现在应存入（）万元。其中（P/A，5%，5）=4.3295，（P/F，5%，5）=0.7835。A.7.835B.8.659C.9.350D.10【答案】B57、高速公路、一级公路零填和挖方路段路床0.8－1.2m范围的膨胀土应进行换填处理，对强膨胀土路堑，路床换填深度宜加深到（）。A.1.1－1.2mB.1.2－1.3mC.1.3－1.5mD.1.2－1.5m【答案】D58、适用于各个等级的公路和各个层次的沥青是（）。A.A级沥青B.B级沥青C.C级沥青D.D级沥青【答案】A59、我国全面质量管理的"三全"管理不包括（）的质量管理。A.全面B.全过程C.全方位D.全员参与【答案】C60、关于渗沟施工的说法，错误的是（）。A.渗水材料应采用洁净的砂砾、粗砂等B.渗沟侧壁宜设封闭层C.渗沟的基底宜埋入不透水层以下至少500mmD.渗沟宜从下游向上游分段开挖【答案】B61、下列试验工作中不属于监理基本试验工作的是（）。A.验证试验B.工艺试验C.全面检验D.见证取样【答案】C62、以下关于计日工的说法，错误的是（）A.工程中标实施时，未经监理人书面指令，任何工程不得按计日工施工B.接到监理人按计日工施工的书面指令，承包人也不得拒绝C.计日工参与调价D.计日工劳务的工资的工时扣去用餐和休息的时间C选项错误，计日工不参与调价。【答案】C63、滑模摊铺机在路面基层上行走时，基层侧边缘到滑模摊铺面层边缘的宽度不宜小于（）。A.500mmB.650mmC.700mmD.1000mm【答案】B64、期中进度付款时，监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的（）内完成核查。A.7天B.10天C.14天D.28天【答案】C65、“一岗双责”是指既要做好自己本岗位的工作，也要做好本岗位所涉及的（）。A.安全工作B.技术工作C.组织工作D.管理工作【答案】A66、某工程有5个施工过程，划分为4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为3d，施工过程之间的组织间歇合计为6d。该工程的流水施工工期是（）d。A.18B.24C.30D.36【答案】C67、《中华人民共和国安全生产法》相关条款规定，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款。发生一般事故的，处三十万元以上（）万元以下的罚款。A.三十B.四十C.五十D.一百【答案】D68、下列不需要抽检的是（）。A.钢筋、水泥、沥青、石灰和碎石、砂等原材料B.分项工程中的关键项目和结构主要尺寸C.施工单位自制的工程构配件D.监理工程师有疑问的工程材料【答案】C69、重大事故隐患应当在确定后（）内向直接监管的交通运输主管部门报备，其中涉及民爆物品、危险化学品及特种设备等重大事故隐患的，还应向相应的主管部门报备。A.5个工作日B.3个工作日C.10个工作日D.15个工作日【答案】A70、交通运输主管部门在15天内未对备案的项目交工验收报告提出异议，项目法人可开放交通进入试运营期。试运营期不得超过（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】C71、将边坡高度大于（）m的填方路基称为高路堤。A.10B.15C.20D.25【答案】C72、混凝土墩、台身高度超过10m时可分节段施工，上一节段施工时，已浇节段的混凝土强度应不低于（）MPa。A.1.5B.2.5C.5.0D.7.5【答案】B73、土石路堤是指用石料含量占总质量（）的土石混合材料填筑的路堤。A.20%~80%B.30%~70%C.40%~60%D.50%【答案】B74、交通运输主管部门在15天内未对备案的项目交工验收报告提出异议，项目法人可开放交通进入试运营期。试运营期不得超过（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】C75、以下属于环保工程监理的主要任务的是（）。A.对工程建设过程中，污染环境、破坏生态的行为进行监督管理B.防止或减少施工过程污染物排放和生态破坏C.实现污染物达标排放或符合生态保护要求D.对工程的环保配套设施进行施工监理【答案】D76、关于挖孔桩的适用情形，说法不正确的是（）。A.在无地下水或有少量地下水且较密实的土层或风化岩层中，可以采用人工挖孔施工B.或机械成孔设备无法达到的区域，可以采用人工挖孔施工C.岩溶地区、采空区不宜采用人工挖孔施工D.桩径或最小边宽度小于1500mm时不得采用人工挖孔施工【答案】D77、下列关于林权流转的表述中，正确的有（）。A.林权流转合同，可以书面，可以口头B.通过家庭承包取得的林权采取转让方式流转的，应当经发包方同意C.村集体经济组织可以不对受让方的资信情况和经营能力进行审查，直接签订合同D.采取转包.出租.互换或者其他方式流转的，应当报发包方备案E.林权可以依法采取转包方式流转，但不得改变林地用途和防护林.特种用途林的性质【答案】B78、关于隧道洞内防排水，（）在注浆段的注浆孔全部注完后，要进行注浆效果检查和评定，不合格者应补钻孔注浆。A.监理工程师B.监理员C.技术员D.技术主管【答案】A79、下列不属于公路工程竣工验收具备的条件有（）。A.通车试运营2年以上B.监理单位对工程质量评定合格C.各参建单位完成工作总结报告D.质量监督机构对工程质量检测鉴定合格，并形成工程质量鉴定报告【答案】B80、小桥涵的地基检验，可以采用（）。A.超声波检测B.触探C.钻探D.土质试验E.荷载试验【答案】B81、关于交工验收阶段安全监理中检测作业，道路、桥梁检测车在高速公路、一级公路进行检测时，当行进速度低于（）km/h时，均应按临时定点或移动修复作业控制区布置，应在检测设备尾部安装发光可变标志牌，或按规定设置安全警戒区。A.20B.30C.50D.80【答案】C82、路堤填前压实质量控制标准中，三级、四级公路，压实度应不小于（）。A.70%B.75%C.80%D.85%【答案】D83、施工阶段围岩分级，采用围岩坚硬程度、围岩完整程度和地下水状态3项因素进行评定，细分为（）个子因素。A.10B.11C.12D.13【答案】D84、“编制费用监理细则”属于费用监理措施中的（）。A.组织措施B.合同措施C.经济措施D.技术措施【答案】A85、隧道浅埋地段地下水位较高且影响隧道施工时，应采取井点降水措施，下列检查规定错误的是（）。A.降水井应布置在隧道两侧井底高程应在隧底高程以下3~5mB.隧道施工期间围岩地下水位应保持在开挖线以下C.工作水泵的排水能力应不小于预测抽水量的1.2倍D.应设置水位观测井，监测水位高程，掌握水位变化情况，调整降水参数【答案】B86、根据规定，符合转让探矿权应当具备的条件包括（）。A.自颁发勘查许可证之日起满2年B.在勘查作业区内发现可供进一步勘查或者开采的矿产资源C.完成规定的最低勘查投入D.探矿权属有争议E.尚未缴纳探矿权使用费.探矿权价款【答案】A87、关于挖孔桩施工的说法，正确的是（）。A.孔口处应设置高出地面不小于300mm的护圈B.挖孔施工时，相邻两桩孔可同时开挖C.采用混凝土护壁支护的桩孔，全部挖完后再护壁D.桩孔直径应符合设计规定，孔壁支护可以占用桩径尺寸【答案】A88、铁路、公路线分布广，隧道所接触的地质条件千差万别，其中有些地区富含腐蚀性介质。衬砌背后的腐蚀性环境水，容易沿衬砌的毛细孔、工作缝、变形缝及其他孔洞渗流到衬砌内侧，成为隧道渗漏水，衬砌混凝土和砌石、灰缝产生物理性或化学性的侵蚀作用，造成衬砌（）。A.坍塌B.失稳C.腐蚀D.融害【答案】C89、项目资本金可以用货币出资也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资，除国家对采用高新技术成果有特殊规定外，其比例不得超过项目资本金总额（）。A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】C90、预制安装墩台身和盖梁的施工中使用受力装置和受力临时结构时应进行专门设计和验算，并经（）审批。A.监理工程师B.施工单位负责人C.施工单位技术负责人D.建设单位【答案】A91、某预应力筋直径24mm，张拉切割后预应力筋的外露长度为（）。A.24mmB.30mmC.36mmD.45mm【答案】C92、工程参建单位应建立应急救援组织或者配备应急救援人员，某工程合同价8000万元，应急救援人员为（）。A.10B.15C.16D.20【答案】D93、应采用（）以上的轮胎压路机紧跟同步碎石封层车进行碾压，碾压应在胶结料变冷或太黏之前完成。A.26B.27C.28D.30【答案】A94、根据《安全生产法》，建筑施工企业关于安全生产管理机构设置和安全生产管理人员配备的说法，正确的是（）。A.应当设置安全生产管理机构或者配备兼职安全生产管理人员B.应当设置安全生产管理机构或配备注册安全工程师C.应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员D.不需设置安全生产管理机构，但应当配备兼职安全生产管理人员【答案】C95、施工过程中，监理人员在巡视检查时发现某工程部位已出现了质量缺陷萌芽状态，监理工程师应（）。A.制止施工单位行为，指令施工单位立即修复处理B.指令施工单位立即停工C.指令施工单位立即停工处理，并报告建设单位D.指令施工单位立即查明缺陷产生的原因，根据原因酌情处理【答案】A96、下列关于工程费用监理的工作方法说法正确的是（）。A.在实际工程费用超过合同价格之前，根据预测的信息，采取相应的预防措施予以调节，使工程费用不偏离或尽量少偏离合同价属于过程控制B.跟踪监理属于前馈控制C.跟踪监理是一种日常的监理D.主动控制指监理人员将监理信息输送出去后又把作用结果返送回来，并对信息的再输出发生影响.以起到监理的作用【答案】C97、关于大体积混凝土施工说法错误的是（）。A.宜选用低水化热和凝结时间长的水泥品种B.粗集料宜采用连续级配，细集料宜采用粗砂C.宜掺用可降低混凝土早期水化热的外加剂和掺合料D.掺合料宜采用粉煤灰、矿渣粉【答案】B98、我们把反映某产品的某项质量特性指标的原始数据称为（）。A.质量数据B.样本数据C.总体D.单元【答案】A99、对于（），事故单位应按照职责分工立即组织整改，确保及时进行治理。A.一般事故隐患B.较大事故隐患C.重大事故隐患D.特大事故隐患【答案】A100、公路工程施工阶段监理时间范围是（）。A.监理合同签订之日至工程开工令确定的合同工程开工之日B.合同工程开工之日至工程交工验收申请受理之日C.合同工程开工之日至工程交工验收之日D.合同工程开工之日至工程竣工验收之日【答案】B多选题（共40题）1、施工组织设计的内容包括（）。A.编制依据B.施工总体部署C.施工进度计划D.施工平面布置E.资金计划【答案】ABCD2、隧道围岩分级时，确定岩体基本质量指标BQ值需考虑的因素有（），进行初步分级。A.地下水B.岩石的坚硬程度C.主要软弱结构面D.岩体完整程度E.初始地应力【答案】BD3、必须喷洒粘层沥青的情况有（）。A.双层式热拌热铺沥青混合料路面的沥青层之间B.检查井与新铺沥青混合料接触的侧面C.二灰稳定基层上铺沥青混合料路面D.雨水口与新铺沥青混合料接触的侧面E.路缘石与新铺沥青混合料接触的侧面【答案】ABD4、在对钢筋网进行质量检验时，一般项目是（）。A.钢筋网喷射混凝土保护层厚度B.网格尺寸C.搭接长度D.钢筋直径E.钢筋位置【答案】AC5、公路工程总投资构成包括（）。A.建筑安装工程费B.土地使用及拆迁补偿费C.工程建设其他费D.直接费E.建设期贷款利息【答案】ABC6、平安工地建设管理主要包括（）。A.工程开工前的安全生产条件审核B.施工前的安全生产条件核查C.施工过程中的平安工地建设、考核评价D.交工期间的安全考核E.缺陷责任期的安全考核【答案】ABC7、投标报价的编制原则包括（）。A.投标人的投标报价不得低于工程成本B.投标人必须按招标人提供的工程量清单填报单价C.企业定额、类似工程的成本核算资料D.投标报价要以招标文件中设定的承发包双方责任划分E.报价方法要科学严谨，简明适用【答案】ABD8、在关键线路中选择被压缩的各项工作必须满足的要求是（）。A.被压缩的工作是关键线路上的工作B.被压缩的工作成本较高C.被压缩工作资源供给条件较差D.被压缩工作的持续时间不短于最短工期，工期可进行压缩E.被压缩工作的费用斜率是关键线路上可压缩工作中最小的工作【答案】AD9、下列属于植物防护的是（）。A.坡面植物防护B.三维植物网防护C.水泥混凝土骨架防护D.坡面喷浆E.重力式挡土墙【答案】ABC10、挖方珞基施工应符合的规定有（）。A.对于挖方边坡，不宜一次挖到设计坡面B.应预留一定厚度的覆盖层，待雨期过后再修整至设计坡面C.在两侧挖好临时排水沟，待雨期过后再施工D.雨期开挖岩石路基，宜竖向设置炮眼E.当挖至路床顶面以上200～500mm时应停止开挖【答案】ABC11、关于施工准备阶段安全监理，审查施工单位安全生产管理体系的说法，正确的有（）。A.将检查结果向建设单位报备B.在施工单位提交交底核查申请后7天内完成检查工作C.检查施工现场各种安全标志和临时设施的设置D.检查.督促施工单位与总包单位之间签订的施工安全生产协议书E.检查施工单位安全技术措施或文明施工措施费用的使用计划【答案】AC12、高速公路水泥混凝土路面应选用的机械设备有（）。A.计算机自动控制强制式拌和楼（机）B.强制式搅拌站（机）C.滑模摊铺机施工工艺D.三辊轴机组施工工艺E.小型机具施工工艺【答案】AC13、下列预应力混凝土梁的悬臂浇筑的要求，说法正确的是（）。A.如梁体与桥墩非刚性连接，悬臂浇筑梁体混凝土时，应先将墩顶梁段与桥墩临时固定B.悬臂浇筑时桥墩两侧的浇筑进度应尽量做到对称、均衡C.悬臂浇筑用挂篮，在已完成的梁段上前移时，后端应有可靠的稳定措施D.合龙段合龙前应在合龙段两端的悬臂上加压，并于浇筑混凝土过程中逐步撤除，使悬臂挠度保持稳定E.合龙段的施工，混凝土浇筑应在一天中最高温度时进行【答案】ABCD14、连续配筋混凝土路面的缩缝施工方法有（）。A.软切法B.软做法C.硬切法D.预留间隙法E.滑模法【答案】BCD15、下列关于工程费用的工作原则，说法正确的有（）。A.费用监理是一项法律性、政策性、经济性和技术性很强的工作B.监理人员在进行工程费用监理时必须以实际情况为依据C.在工程施工及承包合同履行过程中，监理人员处于主导地位D.监理人员对工程费用的签认，直接涉及发包人和承包人的利益，要使工程费用既合理又准确，只有监理人员保持公正才有可能E.保持公正立场，是监理人员进行费用监理的基本原则和最低要求【答案】ACD16、工程费用监理的措施包括（）。A.组织措施B.经济措施C.技术措施D.合同措施E.管理措施【答案】ABCD17、地下排水设施包括（）。A.排水垫层B.渗井C.边沟D.暗沟E.蒸发池【答案】ABD18、关于填土路堤施工说法，正确的是（）。A.对于强膨胀土，有机质土、易溶盐超过允许含量的土，以及含水率超过规定的土，不得直接作为路堤填料B.湿黏土填料宜采用石灰进行改良，石灰宜采用消石灰或磨细生石灰粉C.每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于500mmD.路基下部宜采用水稳性好或冻胀敏感性小的填料E.每一填筑层压实后的宽度不得小于设计宽度【答案】ABC19、监控主要外场设备基础安装要求，说法正确的有（）。A.基础采用明挖法施工B.基础一般采用C25号混凝土现场浇筑C.基础内部配钢筋，顶面一般应预埋钢地脚螺栓D.基础的接地电阻必须≤10ΩE.防雷接地电阻必须≤4Ω【答案】ABC20、采用非水溶性的粉状外加剂时，应保证其（）。A.结块B.不得结块C.分散均匀D.搅拌充分E.不得搅拌【答案】BCD21、关于泵送混凝土的配合比说法正确的是（）。A.胶凝材料的用量宜不少于300kg/m3B.水泥宜选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥或粉煤灰硅酸盐水泥C.细集料宜采用中砂D.粗集料宜采用连续级配，其针片状含量不大于20%E.宜通过试验掺加适量的减水剂、泵送剂和掺合料【答案】ABC22、下列关于基层混合料人工摊铺与碾压说法正确的有（）。A.混合料拌和均匀后，应及时用平地机初步整型B.在复平的路段上，应用拖拉机、平地机或轮胎压路机快速碾压一遍C.应用平地机再整型一次，应将低处料直接刮出路外，严禁形成薄层贴补现象D.在整型过程中，严禁任何车辆通行，并禁止出现粗细集料离析现象E.应根据路宽、压路机的轮宽和轮距的不同，制订碾压方案，使各部分碾压到的次数尽量相同，路面的两侧宜多压2～3遍【答案】A23、关于铺设电缆线的注意事项，下列选项正确的有（）。A.开挖沟槽边缘与埋设电缆沟槽边缘的安全距离不得小于0.5mB.地下埋设电缆应设防护管C.架空铺设电缆应沿墙或电杆做绝缘固定D.水上的岸电应用绝缘物架设，电缆线应留有余量E.开挖沟槽边缘与埋设电缆沟槽边缘的安全距离不得小于0.3m【答案】ABCD24、关于明洞回填的说法正确的是（）。A.回填料不得采用膨胀岩土B.顶面0.2m可以使用耕植土回填C.明洞土石回填应对称分层夯实，每层厚度不得大于0.5m，两侧回填高差不得大于0.7mD.回填至拱顶以上1.0m后，方可采用机械碾压E.回填时，不得采用倾填作业【答案】ABD25、下列属于面层特点的是（）。A.强度B.刚度C.平整度D.耐磨性E.透水性【答案】ABCD26、填方路基的碾压原则包括（）。A.先压边缘后压中间B.先慢后快C.先静压后振动D.由弱振至强振E.由内向外【答案】ABCD27、施工环境保护监理的依据（）。A.国家、行业和地方相关的环境保护法律法规B.工程环境影响评价报告和批复C.国家、行业和地方的相关技术标准D.经批准的工程设计文件和工程设计变更文件E.勘察设计合同与施工合同【答案】ABCD28、网络计划技术包含的方法有（）。A.关键线路法B.计划评审方法C.流水作业网络计划D.搭接网络计划E.顺序作业网络计划【答案】ABCD29、基层试验段施工后，应及时总结，总结报告应包括内容有（）。A.试验段检测报告B.试验段总体效果评价C.施工关键参数的推荐值，包括配合比、含水率、松铺系数、碾压工艺等D.确定每一作业段的合适长度E.确定人员配备【答案】ABCD30、以下适用《民事诉讼法》移送管辖规定的做法，哪些是错误的？A.甲市人民法院立案后发现对案件没有管辖权，但是被告一方没有提出管辖异议，出于诉讼效率考虑还是审理了此案B.乙市人民法院接到甲市人民法院移送来的案件后发现还是没有管辖权，遂将之另行移送到了丙市人民法院C.丙市人民法院接到乙市人民法院移送的案