监理工程师之合同管理押题练习整理A卷附答案

监理工程师之合同管理押题练习整理A卷附答案

单选题（共100题）1、应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料的是（）。A.监理工程师B.发包人C.设计单位D.勘察单位【答案】B2、材料采购合同供货周期超过12个月且合同材料交付时材料价格变化超过专用合同条款约定的幅度的，双方应（）。A.采用固定价格合同B.采用可变价格合同C.通过补充协议确定合同价格D.照专用合同条款中约定的调整方法对合同价格进行调整【答案】D3、某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（）A.1020万元B.1000万元C.980万元D.960万元【答案】C4、依据《建设工程设计招标投标管理办法》，关于建筑工程设计可以不进行招标的做法，错误的是（）。A.采用不可替代的专利或者专有技术的B.建设单位承诺能够自行设计的C.对建筑艺术造型有特殊要求，并经有关主管部门批准的D.建筑工程项目的改建、扩建或者技术改造，需要由原设计单位设计，否则影响功能配套要求的【答案】B5、根据《标准施工合同》，判定是提前竣工还是延误竣工是比较（）。A.合同内约定的工期和合同工期B.缺陷责任期和质保期C.施工期和合同内约定的工期D.施工期与合同工期【答案】D6、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是（）．A.质量标准和设计文件审批程序B.质量标准、设计业绩和人员资格C.设计文件审批和设计变更程序D.设计业绩、人员资格和设计变更程序【答案】B7、根据《标准施工合同》，工程实际竣工日，为（）。A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.监理人审查合格竣工验收申报报告之日C.发包人组织进行验收之日D.工程接收证书颁发日【答案】A8、《标准施工招标文件》（2007年版），在其通用合同条款中规定，除专用合同条款另有约定外，（）应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【答案】B9、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对（）提出要求。A.单车试验B.联动试车C.投料试车D.性能测试【答案】A10、基准日后法律规定、规范和标准发生重大变化时，勘察人的下列做法正确的是（）。A.直接按照最新规定完成勘察工作B.仍然按照基准日时的规定完成勘察工作C.向发包人提出遵守新规定的建议D.向发包人提出遵守新规定的建议后按照最新规定完成勘察工作【答案】C11、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。A.雷电引起火灾B.洪灾引起的沉降C.台风导致脚手架坍塌D.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏【答案】D12、下列各项中，关于担保的表述中，不正确的是（）。A.担保合同是被担保合同的从合同B.从合同无效，主合同也无效C.担保通常由当事人双方订立担保合同D.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则【答案】B13、法律关系的实质是法律主体之间存在的()。A.特定的社会关系B.一种意志关系C.特定权利义务关系D.特定的民事关系【答案】C14、根据FIDIC《施工合同条件》，“不可预见”的风险分配方式正确的是（）。A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险B.承包商在投标时将风险限制在“不可预见的”范围内C.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润【答案】D15、某工程，施工招标时没有标底，编制标底依据的文件有（）A.工程量清单B.承包人的施工方案C.发包人要求的项目功能文件D.发包人提供的设计任务书【答案】A16、下列各项中，不属于设备采购合同采购的设备的是（）。A.发电机B.发动机C.塔式起重机D.钢【答案】D17、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。A.协议书中的签约合同价格B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部全同价款C.中标通知书中的中标价格D.承包人的投标报价【答案】B18、在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则（）。A.甲、乙都应向发包人索赔B.甲、乙分别承担对方的损失C.甲、乙分别承担各自的损失D.甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担【答案】A19、关于勘察成果的说法，错误的是（）。A.应根据勘查成果文件进行工程设计B.应根据勘查成果文件组织施工C.勘查成果应真实、准确D.施工单位应根据现场工程地质情况修正勘察结果【答案】D20、根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是（）。A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效【答案】A21、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.项目经理的任职资格B.主要技术负责人的施工管理业绩C.各专业人员数量的合理性D.资源配置计划的合理性【答案】D22、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在（）。A.与中标人签订书面合同后的15日内B.与中标人签订书面合同后的5日内C.招投标结束后的30日内D.招投标结束后的15日内【答案】B23、下列关于缺陷责任期的说法正确的是（）。A.缺陷责任期从投标函中写明的竣工日开始计算，最长不超过2年B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由缺陷原因责任方负责修复并承担修复费用C.缺陷工程或部位修复后再行试验和试运行的全部费用由缺陷原因责任方承担D.延长缺陷责任期时，修复检验合格日前已经过的时间有效，继续计算缺陷责任期【答案】C24、设备采购招标评标中，对零配件及其售后服务的评审，应以设备运行（）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评审要素。A.1B.2C.3D.4【答案】B25、下列关于履约保证的描述中错误的是（）。?A.履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书B.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票C.履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的20%D.履约担保书由保险公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%【答案】C26、根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求，中标通知书，合同协议书和专用条款内容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以（）的内容为准。A.合同协议书B.中标通知书C.专用条款D.发包人要求【答案】A27、下列我国城乡常用路面中，防起尘性、消声性均好的是()。A.混凝土路面B.沥青混凝土路面C.级配碎石路面D.沥青表面处理路面【答案】B28、（2013年真题）关于定金的说法，正确的是（）。A.合同中支付的预付款可按定金处理B.债务人履行债务后定金必须收回C.给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金D.收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金【答案】D29、根据FIDIC《施工合同条件》，对“不可预见”的理解正确的是（）。A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险B.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险C.不可预见的物质条件包括气候条件D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润【答案】D30、根据《建设工程设计合同（示范文本）》规定，关于设计成果的说法，错误的是()A.设计概算不得超过合同约定的设计限额B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准【答案】D31、在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（）。【2021版知识点修改】A.一般保证B.附生效条件的保证C.连带责任保证D.保证无效【答案】A32、施工合同履行过程中，工程师通知承包人进行工程量计量，但承包人未在约定时间派人参加，工程师应()A.单独进行工程量计量，计量结果有效B.再次向承包人发出通知，推迟计量时间C.单独进行工程量计量，再请承包人确认计量结果D.与发包人代表进行工程量计量，计量结果有效【答案】A33、关于资格预审申请文件的澄清，下列说法正确的是（）。A.申请人的澄清可以采用口头形式B.申请人主动提出的澄清经审查成立，资格审查委员会应当接受C.经资格审查委员会同意，申请人的澄清可以改变资格预审申请文件的实质性内容D.申请人的澄清内容属于资格预审申请文件的组成部分【答案】D34、关于工程设计招标管理的说法，正确的是（）。A.一般采用邀请招标方式B.法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目，才属于必须公开招标的项目C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标D.对投标人的资格不进行审查【答案】B35、根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（）。A.不利的物质条件B.发包人提供的材料和工程设备提前交货C.异常恶劣的气候条件D.基准资料的错误【答案】D36、关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.保证设计质量是发包人的责任B.保护双方知识产权是双方的共同责任C.外部协调工作应由承包人自行完成D.设计人不承担参加工程验收的责任【答案】B37、根据《标准施工合同》，发包人提供的材料和工程设备由承包人会同监理人验收后，由承包人负责接收，由（）承担施工现场内的二次搬运费。A.发包人B.承包人C.监理人D.材料供应商【答案】B38、在施工准备阶段，（）属于监理人应当完成的工作。A.提供施工场地范围内地下管线和地下设施的相关资料B.审查施工进度计划C.办理取得现场外的道路通行权D.约定开工时间【答案】B39、(2019年真题)下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款【答案】C40、在履约保证中，如是以履约保证书的形式出具，则数额应为（）。A.合同价的5%B.合同价的10%C.合同价的20%D.合同价的30%【答案】D41、建设工程勘察合同中发包人在紧急情况下可以当场发出临时书面指示，但需在临时书面指示发出后（）小时内发出书面确认函。A.12B.24C.48D.56【答案】B42、在建设工程材料采购招标时，关于合同包划分标段的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.不同类型的建筑材料应尽量分为一个合同包B.允许供应商同时投标几个合同包C.允许供应商投标一个合同包中的部分产品D.划分的合同包较小，有利于供应商投标【答案】B43、根据《设计施工总承包合同》，关于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（）。A.将无条件补偿条款写入合同协议书B.将有条件补偿条款写入合同附录C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款【答案】D44、最高额抵押权设立前已经存在的债权，（）。A.可以直接转人最高额抵押担保的债权范围，事后通知当事人即可B.经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围C.应当直接转入最高额抵押担保的债权范围D.不得转入最高额抵押担保的债权范围【答案】B45、以下关于石材墙面采用粘贴法的构造做法，错误的是()A.厚度≤10mm的石材应用胶黏剂粘贴B.厚度≤20mm的石材应用大力胶粘贴C.粘贴的石材每一块面积应≤1㎡D.粘贴法适用高度应≤3m【答案】D46、钢是含碳量小于2%的铁碳合金，其中碳元素对钢的性能起主要作用，提高钢的含碳量会对下列哪种性能有提高？()A.屈服强度B.冲击韧性C.耐腐蚀性D.焊接能力【答案】A47、承包人对施工专业分包管理的职责是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.负责专业分包工程的施工组织管理B.审查专业工程分包人的质量保证体系C.选派分包工程的项目经理D.负责对分包工程进行全面的质量检查【答案】B48、关于承担违约责任的说法，正确的是()A.无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任B.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向合同对方承担违约责任C.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当由第三方向合同对方承担违约责任D.因不可抗力造成的违约，也应当承担违约责任【答案】B49、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，为便于工程设备安全装卸和搬运，卖方应在每一包装箱相邻的四面用（）做出装运标记。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.不可擦除的喷墨和明显的英语字样B.不可擦除的喷墨和明显的法语字样C.不可擦除的油漆和明显的英语字样D.不可擦除的油漆和明显的法语字样【答案】C50、按照《合同法》的规定，()属于委托合同。A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同C.某房地产开发公司与玉程咨询公司订立的监理合同D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同【答案】C51、某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向监理人送交了竣工验收申请报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、监理人和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，监理人于3月20日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（）。A.3月1日B.3月15日C.3月18日D.3月20日【答案】C52、以下哪种隔墙不能用作一般教室之间的隔墙？()A.B.C.D.【答案】B53、根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定，说法不正确的是（）。A.如争端双方均未发出表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定B.如任一争端方对决定不满，可以申请仲裁C.在着手仲裁前，争端双方应争取以友好协商的方式解决争端D.在仲裁结束前，争端双方暂按工程师的确定执行【答案】D54、缺陷责任期内承包人不能在合理时间内修复的缺陷，（）。A.发包人只能自行修复，修复费用由承包方承担B.发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润由承包方承担C.发包人只能自行修复.所需费用和利润按缺陷原因的责任方承担D.发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润按缺陷原因的责任方承担【答案】D55、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同标准文本》，承包商对此指示（）。A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿【答案】D56、根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商合同约定履行义务的期限为()A.从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止B.从签订合同日起，至颁发履约证书日止C.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止D.从工程开工日起，至颁发履约证书日止【答案】D57、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.质押担保【答案】B58、工程施工合同文本具有（）的特点。A.条款用词简单.适用范围广B.条款用词简单.使用灵活C.条款用词简洁.使用灵活D.条款用词简洁.适用范围广【答案】C59、标准施工合同通用条款规定用公式法调价，下列应用正确的是（）。A.因非承包人原因导致工期顺延，后续支付时调价公式继续有效B.因承包人原因导致工期顺延，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中较高的一个作为支付计算的价格指数C.适用于工程量清单中总价支付部分的工程款D.不适用于工程量清单中单价支付部分的工程款【答案】A60、关于担保概念的表述中，不正确的是（）。A.担保通常由当事人双方订立担保合同B.被担保合同是无效的不影响担保合同的效力C.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则D.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度【答案】B61、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，监理合同的有效期指的是()。A.合同约定的开始日至完成日B.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日C.合同签订日至合同约定的完成日D.合同约定的开始日至工程验收合格日【答案】B62、(2016年真题)根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（）。A.项目经理任命书B.合同协议书C.工程设备表D.建筑材料表【答案】B63、根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是（）．A.结合行业特点，编制本行业的“专用合同条款”B.“专用合同条款”对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触C.对“通用合同条款”和“专用合同条款”应不加修改地引用D.对“通用合同条款”的修改，须征得行业主管部门的同意【答案】A64、刘某一天摄入的蛋白质为50.6g，脂肪为65.0g，碳水化合物为220.3g，则刘某一天中蛋白质、脂胀碳水化合物三种营养素的供能比分别是（）。A.12.1%、35.1%、52.8%B.13.1%、42.1%、45.8%C.15.3%、35.1%、49.7%D.12.1%、42.1%、45.8%【答案】A65、下列关于不利物质条件的说法不正确的是（）。A.不利物质条件属于发包人应承担的风险B.承包人遇到不利物质条件时，应暂停施工，并通知监理人C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由发包人承担D.不利物质条件不包括不利气候条件【答案】B66、（2017年真题）根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（）。A.发包人组织的工程竣工验收合格日B.工程施工合同中双方约定的完工日C.工程接收证书中写明的实际竣工日D.承包人施工任务的实际完工日【答案】C67、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿。A.发包人B.承包人C.造价咨询机构D.合同条款确定的该风险责任人【答案】D68、（2017年真题）工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是（）。A.要求重新评标B.回头说明其不同意见和理由C.书面说明其不同意见和理由D.要求其他成员说明同意的意见和理由【答案】C69、下列关于计量资料的说法，正确的是（）。A.如身高、体重等B.每个观察单位用定量方法测定某项指标数值C.观察单位个数所得的资料D.一般为无序变量E.一般有单位为有序变量【答案】A70、建设工程勘察合同管理中，勘察人更换项目负责人应事先得到发包人同意，并应在更换（）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。A.7B.14C.21D.28【答案】B71、FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括（）。A.合同中规定此项工作为固定费率B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过10%C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1%D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过0.01%【答案】B72、不属于数据一致性和可维护性的范畴的是（）。A.安全性控制B.集中控制C.并发控制D.故障的发现和恢复【答案】B73、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是()。A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求B.监理的工程施工中末发生安全事故C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔【答案】C74、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负贵施工现场保护和安全保障的主体是（）。A.发包人B.监理人C.承包人D.监理人和承包人【答案】C75、以下关于材料采购的评标方式的说法中，正确的是（）。A.评标委员会按招标文件中规定的评估指标及其量化因素和分值进行评分的方法为最低评标价法B.以投标价为基础，将评审各要素按预定方法换算成相应价格值增加或减少到报价上形成评标价的方法为综合评估法C.招标文件中没有规定的评标方法和标准不得作为评标依据D.最低评标价法只适用于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标【答案】C76、履约保证有效期()。A.从提交履约保证到工程竣工验收合格止B.从提交履约保证到签发完工程接收证书止C.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书止D.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止【答案】D77、建设工程勘察合同履行管理中，临时占地和设施要求，错误的是（）A.临时设施只有施工围挡、安全文明施工设施、办公生活用房B.勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准C.除专用合同条款另有约定外，临时设施的修建、拆除和恢复费用由勘察人自行承担D.临时占地使用完毕后，勘察人应当按照发包人要求或行政管理部门规定恢复临时占地。【答案】A78、关于勘察合同中通用合同条款和专用合同条款的说法，不正确的是（）。A.专用合同条款可结合项目的具体特点对通用合同条款进行补充.细化B.专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触C.专用合同条款与通用合同条款相抵触时，勘察合同无效D.通用合同条款可以约定专用合同条款补充，细化时，允许与通用合同条款不一致【答案】C79、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。A.发包人B.承包人C.受益人D.负有投保义务的当事人【答案】D80、在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为8个，未超过规定数量，则（）。A.选其中前3名通过资格审查B.8家均通过资格审查C.需重新进行资格审查D.对8家重新进行打分排序【答案】B81、关于建设工程材料设备采购合同的特点，说法正确的有（）。A.合同买受人只能是承包人B.合同出卖人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商C.大型设备采购合同的条款一般限于物资交货阶段D.出卖人应尽量提前交货使建设项目及时发挥效益【答案】B82、合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（）。A.保证B.定金C.留置D.质押【答案】D83、工程勘察设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是（）。A.开标形式相同，评标原则不同B.招标文件内容相同，评标原则相同C.投标书的编制要求不同，开标形式相同D.评标原则不同，招标条件不同【答案】D84、关于分包工程施工的管理职责，下列说法正确的是（）。A.业主派驻施工现场的项目经理对分包人的施工进行监督.管理和协调B.分包商使用的材料.施工工艺.工程质量由承包商进行监督管理C.分包合同的当事人是业主和分包商D.承包商对分包工程的实施负有全面管理责任【答案】D85、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于()。A.合同价格内的暂列金额B.预留的部分工程预付款C.业主的履约保证金D.预留承包商的部分应得工程款【答案】D86、除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在（）适用的版本。A.基准日B.保修期C.开工日D.竣工日【答案】A87、建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动。超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为（）。A.有效合同B.无效合同C.可变更合同D.效力待定合同【答案】B88、定金合同要采用书面形式，其生效日是指（）。A.签订合同之日B.约定交付定金之日C.实际交付定金之日D.终止合同之日【答案】C89、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列终止合同的说法中，正确的是()。A.监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止B.监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知到达时合同即行终止C.监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止合同D.监理人发出终止合同通知，通知发出14日未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同【答案】D90、根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（）。A.不利的物质条件B.发包人提供的材料和工程设备提前交货C.异常恶劣的气候条件D.基准资料的错误【答案】D91、下列有关室内隔声标准中，哪一条不合规定？()A.有安静度要求的室内作吊顶时，应先将隔墙超过吊顶砌至楼板底B.建筑物各类主要用房的隔墙和楼板的空气声计权声隔声量不应小于30dBC.楼板的计权化撞击声压级不应大于75dBD.居住建筑卧室的允许噪声级应为：白天为45dB.黑夜为37dB【答案】B92、设备采购的评标时，投标前已进口的产品，如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整，下列计算式应采用（）。A.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输、保险费+其他相关费用B.销售价（含进口环节税、销售环节增值税）+运输、保险费+其他相关费用C.CIF价+进口环节税+消费税（如适用）+关境内运输、保险费+其他相关费用D.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+关境外运输、保险费+其他相关费用【答案】B93、根据《建筑法》，建筑工程一切险的被保险人不包括（）。A.发包人B.承包人C.分包商D.材料商【答案】D94、某施工项目采用评标价法评标，评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()A.甲投标人，合同价为7040万元B.甲投标人，合同价为7080万元C.乙投标人，合同价为7050万元D.乙投标人，合同价为7060万元【答案】B95、评标过程中，以下不属于综合评估法初步评审内容的是（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.项目管理机构评审【答案】D96、资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（）A.有限数量限制法B.合格制法C.标准化法D.综合记分法【答案】A97、FIDIC系列合同中，《设计一建造与交钥匙工程合同条件》(1995年第1版)，又称"橘皮书"适用于（）A.适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同B.适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工C.合于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目D.适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目【答案】D98、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（）。A.著作权归发包人享有B.建筑物形象使用收益权归承包人享有C.专利技术使用费包含在投标报价内D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担【答案】C99、监理公司取得法人资格的时间为()日。A.注册资金到位B.公司成立C.工商行政管理机关核准登记D.建设行政主管部门颁发资质证书【答案】C100、关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担【答案】B多选题（共40题）1、发包人应向设计人提供的文件资料包括（）等A.工程批准文件B.基础资料C.设计任务书D.勘察报告E.施工许可证【答案】BCD2、根据《民法典》担保物权分编和合同编，不得用于抵押的财产有（）。A.商业用地使用权B.已建成的住宅楼C.宅基地的土地使用权D.土地的所有权E.公立学校的教育设施【答案】CD3、根据《合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有()A.要约所处法律效力状态不同B.撤回和撤销的目的不同C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同D.受要约人对要约知晓的情况不同E.对要约人的约束条件不同【答案】ACD4、下列情形中，可能导致建筑工程一切险的保险责任期限终止的有（）。A.工程所有人对全部工程签发完工验收证书B.承包人撤出施工现场C.工程所有人实际占用全部工程D.工程保修期满E.工程合理使用期满【答案】AC5、在设计施工总承包模式下，承包人建议书的内容包括（）。A.承包人的工程设计方案说明B.承包人设备方案的说明C.分包方案D.对发包人要求中的错误说明E.工作界区说明【答案】ABCD6、依照标准施工合同通用条款的规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（）。A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C.与承包人协商并签订提前竣工协议D.为承包人提供赶工的便利条件E.减少对工程质量的检测试验【答案】CD7、下列关于因不可抗力解除合同的描述，正确的有()。A.合同一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务时，应当及时通知对方解除合同B.合同解除后，承包人应撤离施工场地C.合同解除后，已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同D.合同解除后，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由承包人承担E.合同解除后，因未及时退货造成的损失由责任方承担【答案】ABC8、下列关于定金的说法，正确的是（）。A.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20％B.定金合同要采用口头形式C.定金合同从实际交付定金之日生效D.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回E.收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金【答案】ACD9、根据《标准施工招标资格预审文件》，不能作为资格预审申请人的单位有（）。A.本项目的代建人B.为本项目前期提供咨询服务的单位C.为本项目提供招标代理服务的单位D.法定代表人与建设单位职工存在亲戚关系的施工单位E.施工企业不具有法人资格的分公司【答案】ABC10、依据《合同法》，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有()A.当事人双方未达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理B.当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审C.一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行D.仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力E.建设工程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理【答案】B11、下列承包人的管理中，属于质量检查内容的有()。A.质量检查制度B.材料和设备的检验C.施工部位的检查D.现场工艺试验E.规范施工作业的操作程序【答案】BCD12、标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，合同附件格式包括（）三个文件A.合同协议书B.履约担保C.预付款担保D.通用条款E.专用条款【答案】ABC13、中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件，具体写明()。A.承包的施工标段B.中标价C.工期D.中标人的项目经理名称E.总监理工程师名称【答案】ABCD14、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，发包人要求监理人投保的险种有（）。A.第三者责任险B.监理职业责任险C.现场人员工伤保险D.现场人员人身意外伤害保险E.建筑工程一切险【答案】CD15、能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。A.合同当事人违约B.气侯条件C.法院判决D.仲裁机构裁定E.物价正常波动【答案】ACD16、依据《物权法》的规定，下列财产可以作为抵押物的有（）。A.土地所有权B.交通运输工具C.建筑物和其他土地附着物D.生产设备、原材料、半成品、产品E.以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权【答案】BCD17、对投标人就招标文件提出的问题，招标人的正确处理方式有（）。A.澄清发给所有投标人B.澄清不说明问题的来源C.对于规定时间后提出的澄清请求不予回复D.投标预备会后拒绝向所有投标人发送澄清E.澄清发出的时间距投标截止日期不足15天的，延长投标截止日期【答案】ABC18、初步评审时，投标人（）的情形属于没有进行实质性响应，其投标将会被否决。A.投标保函的有效期不足B.单价计算结果和总价不一致C.没有提供资格证明文件D.有法定代表人的签字和盖章E.技术规格中响应虚假投标的【答案】AC19、招标投标监督部门在对邀请招标的招标文件内容进行核查时，应予纠正的不合理要求包括()A.要求施工企业必须具备一定的资质等级B.要求专业工程的施工企业必须具备该专业的资质等级C.要求投标人必须拥有进口的施工机具D.要求投标人必须使用指定的钢铁企业生产的钢材E.要求专业工程的施工企业必须是本系统的【答案】CD20、下列施工招标中投标人资格预审的内容，属于详细审查内容的是（）。A.申请函的签字盖章B.资质条件C.财务状况D.项目经理资格E.项目管理机构【答案】BCD21、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的有()。A.由于委托人的原因使工作受阻而增加的工作B.由于第三方的原因使工作受阻而增加的工作C.由于委托人要求增加服务内容和工作范围而增加的工作D.非监理人的原因导致监理业务暂停后的恢复工作E.非监理人的原因导致监理合同终止的善后工作【答案】ABC22、工程勘察设计招标应具备的条件包括（）。A.招标人已经依法成立B.已办理完项目审批C.有相应资金或者资金来源已经到位D.所必需的勘察设计基础资料已经收集完成E.已委托招标代理机构【答案】AD23、监理人在对专业分包工程进度管理中，需要对承包人发出指令进行协调的情形有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.分包工程施工进度偏差较大而干扰了同时在现场的其他承包人施工B.分包工程作业人员严重不足C.分包工程进度过慢影响到后续设备安装工程按计划实施D.分包工程施工进度不符合分包合同工期要求E.分包工程出现停工【答案】AC24、根据FIDIC施工合同条件，以下有关不可预见的物质条件论述正确的是（）。A.包括承包商在工程实施中遇见的外界自然条件及人为的条件B.包括承包商在工程实施中遇见的其他障碍和污染物C.不包括地下和水文条件D.不包括气候条件E.承包商有权提出工期和费用和利润索赔【答案】ABD25、设计施工总承包合同模式下，承包人应根据（）等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。A.价格清单的价格构成B.费用性质C.计划发生时间D.计量周期E.相应工作量【答案】ABC26、在建设工程勘察合同履行期间，由于发包人筹资困难放弃该项目而提出解除合同时，关于勘察费用结算的说法，正确的有()A.勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金B.完成勘察工作量在50%以内时，应支付预算额30%的勘察费C.完成勘察工作量在50%以上80%以下时，应支付预算额50%的勘察费D.完成勘察工作量在50%以上时，应支付预算额100%的勘察费E.应按完成工作量占预计工作量的比例，支付预算额相应比例的勘察费【答案】AD27、关于建设工程材料采购合同的说法，正确的有（）。A.当事人意思表示一致时合同成立B.材料交付时合同成立C.是单务合同D.是买卖合同E.是无偿合同【答案】AD28、（2019年真题）能够引起合同法律关系产生、变更与消灭的情形有（）。A.当事人订立合法合