监理工程师之合同管理提升训练提升B卷附答案

监理工程师之合同管理提升训练提升B卷附答案

单选题（共100题）1、投保施工人员团体意外伤害险的说法，不正确的是（）。A.投保人是施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体B.被保险人的年龄在16～65周岁之间C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人D.被保险人自杀的保险人不承担保险责任【答案】D2、勘察人在与发包人签订合同时提交了履约保函，关于该保函的说法正确的是（）。A.属于无条件的、不可撤销担保B.有效期自合同生效之日起至签收最后一批勘察成果文件之日后失效C.担保人在收到发包人的赔偿要求后14日内支付D.发包人和勘察人变更合同，应当取得担保人的同意，否则担保人不再承担担保义务【答案】A3、由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为（）。A.合同条款B.合同内容C.合同附件D.合同协议【答案】C4、运动的四要素包括（）。A.运动类型B.运动强度C.运动持续时间与频率D.以上均是【答案】D5、承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。A.工程延误索赔B.工程变更索赔C.工程加速索赔D.合同工期索赔【答案】C6、水磨石地面设置分格条的作用是()。(1)坚固耐久(2)美观(3)便于维修(4)进一步找平(5)防止产生裂缝(6)防水A.(1)(2)(3)B.(2)(3)(4)C.(2)(3)(5)D.(4)(5)(6)【答案】C7、（2017年真题）建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由（）承担。A.招标代理机构B.建设单位C.政府监管机构D.项目评标委员会【答案】B8、出现（）情况时，勘察合同不可以延长合同工期。A.发包人提出变更B.发包人要求工作量变化C.不可抗力影响D.勘察人原因造成的停工、窝工【答案】D9、某项目的招标人委托中介机构代理招标，下列说法正确的是（）。A.由招标人办理备案B.由招标人办理审批C.由招标代理机构办理备案D.由招标代理机构办理审批【答案】A10、通用条件内以投标截止日前第28天定义为（）作为划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。A.基准日期B.下达开工令C.合同签字日D.风险事件发生日【答案】A11、某材料采购合同中约定了交货数量与订购数量之间允许的合理磅差。合同履行过程中，供货方实际交货数量多于订购数量，且超过了合理磅差界限。当采购方同意接收全部交货时，下列关于货款的说法中，正确的是()。A.按订购单价计算全部数量的货款B.按订购价格支付货款，多交货部分不再追加货款C.按交货数量减去合理磅差后的数量计算货款D.按交货数量加上合理磅差后的数量计算货款【答案】A12、对于必须实施的变更，监理人在指示变更时应当（）。A.征求承包人意见，经发包人同意后发出变更指示B.不需征求承包人意见，经发包人同意后发出变更指示C.征求承包人意见，可自行确定发出变更指示D.不需征求承包人意见，可自行确定发出变更指示【答案】B13、同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款不符合清偿规定的是（）。A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿C.抵押权已登记的先于未登记的受偿D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿【答案】D14、根据我国担保法律制度关于抵押权实现的说法，下列表述错误的是（）。A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿B.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权已登记的先于未登记的受偿C.抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿D.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权均已登记的，按照登记的先后顺序清偿【答案】C15、根据九部委发布的《标准勘察合同》，以下有关合同文件效力由大到小的排序正确的是（）。A.合同协议书-投标函及附录-中标通知书-专用条款-通用条款B.中标通知书-专用条款-通用条款-发包人要求-勘察费用清单C.合同协议书-通用条款-专用条款-发包人要求-勘察费用清单D.专用条款-通用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单【答案】B16、关于代理，下列说法不正确的是（）A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前，行为人可以撤销C.代理人只能在代理权限内实施代理行为D.无权代理的法律后果由被代理人承担【答案】D17、在接收证书颁发前业主确实使用的工程，视为自（）起已被业主接收。A.开工之日B.开始使用之日C.缺陷责任期结束之日D.办理接收证书之日【答案】B18、建筑材料采购合同的条款一般限于()阶段。A.物资交货B.设备生产制造C.设备安装调试D.设备试运行【答案】A19、民事责任承担原则中，关于连带责任的承担描述正确的是（）。A.权利人有权请求全部连带责任人承担责任，但不可以请求部分连带责任人承担责任B.连带责任人的责任份额按照平均承担责任C.实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，有权向其他连带责任人追偿D.能够确定责任大小的，各自承担相应的责任【答案】C20、2012年9部委在颁布标准施工合同文件的基础上，颁发了《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版），其（）与标准施工合同的要求相同。A.招标文件和合同专用条款的使用要求B.投标文件和合同专用条款的使用要求C.招标文件和合同通用条款的使用要求D.投标文件和合同通用条款的使用要求【答案】C21、某工程招标工期15个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来20万元的收益。其中一投标人的投标报价3000万元，工期14个月，如果只考虑工作因素，则采用经评审的最低投标报价法评标时，其评标价为()万元。A.3020B.2980C.3000D.3010【答案】B22、下列各项中，不属于《标准设计施工总承包招标文件》的有（）。A.招标公告B.工程量清单C.投标人须知D.评标办法【答案】B23、监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后（）天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。A.7B.14C.15D.28【答案】B24、下列各项中，关于担保的表述中，不正确的是（）。A.担保合同是被担保合同的从合同B.从合同无效，主合同也无效C.担保通常由当事人双方订立担保合同D.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则【答案】B25、建设工程勘察、设计的招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（）人，并表明排列顺序。A.1-2B.1-3C.2-4D.2-5【答案】B26、某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为（）万美元。A.7.5B.11.5C.13.0D.20.5【答案】D27、根据《标准施工合同》，关于承包商违约解除合同后的说法正确的是（）。A.合同解除后，发包人可派员进驻施工现场，另行委托他人施工B.发包人的扣留行为可免除承包人应承担的违约责任C.合同解除后，发包人不应暂停对承包人的一切付款D.承包人应在解除合同后7天内，依法办理转让手续【答案】A28、（2015年真题）招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。A.招标代理机构B.招标监管部门C.投标人D.招标人【答案】D29、下列关于设计施工总承包合同的承包人，说法不正确的是（）。A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任B.可以是独立承包人，也可以是联合体C.对于联合体承包人，监理人应协调联合体各成员全面履行合同D.未经发包人同意，联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议【答案】C30、某工程项目材料供应合同中约定，供货方交付订购的材料后，采购方再行支付货款。合同履行过程中，因供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款。采购方行使的是()。A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.先诉抗辩权D.不安抗辩权【答案】B31、AIA系列合同中的核心文件是（）。A.A201《施工合同通用条件》B.《工程施工合同》C.《专业服务合同》D.《裁决人合同》【答案】A32、下列情况承包人只能索赔工期和费用的是()。A.发包人要求违法B.不可预见物质条件C.发包人要求提前交货D.发包人原因指示的暂停施工【答案】B33、下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是()A.施工招标B.材料招标C.设备招标D.设计招标【答案】D34、关于《标准设计施工总承包招标文件》的说法正确的是（）。A.适用于设计施工一体化总承包招标B.用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人强制使用C.招标程序与施工招标不同D.项目经理必须具备工程设计类执业资格【答案】A35、有关保证的表述中，说法不正确的是（）。A.经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷项目的，国家机关可以作为保证人B.一般保证是指当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证C.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人只能要求债务人履行债务D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月【答案】C36、根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是()。A.不可抗力不能按期竣工B.监理人的指示错误C.不可预见的物质条件D.异常恶劣的气候条件【答案】B37、建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则()。A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D.项目不转移占有，抵押权自登记时设立【答案】D38、（2017年真题）根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。A.7B.14C.21D.28【答案】A39、工程总承包合同履行中，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权()A.要求赔偿B.变更合同C.延期开工D.解除合同【答案】D40、某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则()A.防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担B.防护措施由发包人完成，费用由承包人承担C.防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担D.防护措施由承包人完成，费用由发包人承担【答案】D41、在铺设屋面油毡防水层之前，在基层上涂刷冷底子油。关于冷底子油的作用，下列正确的是()。A.封闭基层的气孔B.加强油毡防水层和基层的粘结力C.防止水分进入基层D.防止水分进入防水层【答案】B42、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是()。A.承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间B.施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准C.运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用D.承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有【答案】B43、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是()。A.发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织B.承包人采购的设备，联动无负荷试车由承包人负责组织C.承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织D.发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织【答案】C44、尿液保存时加入（）防腐效果较好，但能干扰尿糖测定。A.浓盐酸B.甲苯C.氯仿D.碳酸钠【答案】C45、根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（）作为支付计算的价格指数。A.两个价格指数中的较高者B.两个价格指数中的均值C.两个价格指数中的较低者D.两个价格指数按约定权重的均值【答案】C46、根据国家发展改革委员会等九部委《标准材料采购招标文件》中，形式评审主要审查的内容不包括（）A.财务要求B.投标人名称C.投标函签字盖章D.投标文件格式【答案】A47、设计合同履行中，关于“开始设计通知”说法正确的是（）。A.提前7天向设计人发出B.从发出该通知之日起计算设计服务期限C.应在合同签订之日起60天内发出D.因发包人原因逾期未能发出，设计人应当解除合同【答案】A48、某住宅采用砖缝贯通的空心玻璃砖隔断，隔断高为2m，宽为4m，则该空心玻璃砖隔断与相连砖墙的连接方式，下列哪一种正确？()A.木楔固定，M5水泥砂浆嵌固B.与砖墙接缝宽为20mm，垂直布1根φ8mm钢筋，M5水泥砂浆嵌牢C.用U形材卡牢，型材卡用膨胀螺栓与砖墙连接D.每2层砖布2根φ8mm钢筋，伸人砖墙内240mm，伸入空心玻璃砖墙内500mm【答案】C49、设计人已完成全部设计任务，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定()。A.结清全部设计费B.支付一半设计费C.停止支付设计费D.预留一定保证金后全部支付设计费【答案】A50、监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由()负责赔偿。A.分包人B.设计方C.监理方D.发包人【答案】D51、FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是()A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为【答案】D52、根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是（）。A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用【答案】A53、3月5日，甲为借贷，将自有厂房和设备抵押给乙，签订抵押合同；3月20日，双方向有关部门办理抵押登记。则厂房和设备抵押权设立的时间分别为（）A.3月5日，3月20日B.3月20日，3月20日C.3月5日，3月5日D.3月20日，3月5日【答案】D54、下列关于银皮书合同文件的优先解释顺序，正确的是（）。A.专用合同条件—通用合同条件—合同协议书—投标书—明细表—业主要求B.专用合同条件—通用合同条件—合同协议书—明细表—业主要求—投标书C.合同协议书—专用合同条件—业主要求—明细表—通用合同条件—投标书D.合同协议书—专用合同条件—通用合同条件—业主要求—明细表—投标书【答案】D55、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。A.按监理人提出的单价B.按承包人提出的单价C.按设计单位提出的单价D.参照报价单内类似工作的单价【答案】D56、关于合同鉴证的说法，正确的是()A.经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证B.法律规定强制实施合同鉴证C.合同鉴证的效力不限于我国国内D.合同鉴证由工商行政管理机关作出【答案】D57、FIDIC.《施工合同条件》中，对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价不包括的条件是()。A.该部分工程在合同内约定属于按单价计量支付的部分B.该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10%C.计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额(我国标准合同中的“签约合同价”)的0.01%D.数量的变化导致该项工作的施工单位成本变化超过2%【答案】D58、由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过（）次。A.1B.2C.3D.4【答案】C59、按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是（）A.厂矿的职能部门B.有限责任公司C.政府机关D.某高等学校【答案】B60、按照设计合同示范文本规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是()A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费B.损失严重的应向发包人支付赔偿金C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算【答案】C61、根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，合同双方先约定合同的目标成本，此时应选用（）条款。A.管理合同B.目标合同C.标价合同D.成本补偿合同【答案】B62、（2021年真题）某工程，变更增加项目的工作内容为压实度0.98的土方填筑，合同已标价工程量清单中有压实度0.92的土方填筑项目。根据《标准施工招标文件》，该变更项目的估价原则为（）。A.直接采用工程量清单中压实度0.92的土方填筑项目单价B.按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定C.参照压实度0.92的土方填筑项目单价，由监理人在合理范围内商定或确定D.由承包人与发包人按施工预算价格协商确定【答案】C63、甲为17周岁，以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人，关于甲实施民事法律行为的说法正确的有（）。A.可以独立实施纯获利益的或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为B.实施与其年龄、智力不相适应的民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认C.由其法定代理人代理实施民事法律行为D.可以独立实施民事法律行为【答案】D64、按照化学组成分类，蛋白质可分为（）。A.组合蛋白质值B.纤维类蛋白质C.单纯蛋白质D.结合蛋白质E.球状蛋白质【答案】C65、根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人文件中最主要的文件是（）。A.设计文件B.施工组织设计C.价格清单D.承包人建议书【答案】A66、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后形成的合同义务应由（）承担。A.施工企业法定代表人B.拟派项目经理C.施工项目部D.施工企业【答案】D67、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法正确的是（）。A.安装.调试中合同设备运行需要的用水.用电应由买卖双方共同承担B.卖方应承担安装.调试中合同设备运行需要的原材料C.卖方可以按约定负责合同设备的安装.调试工作，也可以只负责提供技术服务D.如卖方负责对安装.调试提供技术服务，则仍应对安装.调试不成功承担责任【答案】C68、由业主订购的部分设备延误到货，安装工程分包商被迫停工。安装工程分包商受到损失的索赔报告应()A.提交给业主B.提交给工程师C.提交给承包商D.分别提交给业主和承包商【答案】C69、标准履约担保中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在（）天内（）支付”。A.5；无条件B.7；无条件C.10；50%D.14；80%【答案】B70、将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照()进行的分类。A.索赔目的B.索赔起因C.索赔的合同依据D.索赔事件的性质【答案】C71、设备采购合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后，向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。A.5%B.10%C.25%D.30%【答案】B72、（2021年真题）根据《标准设备采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方应向卖方支付合同价格的（）作为交货款。A.40%B.50%C.60%D.70%【答案】C73、根据《招投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当采用的方式是（）。A.邀请招标B.一次性招标C.公开招标D.分阶段招标【答案】C74、按照设计合同示范文本规定，当设计工作超过一半时，因发包人原因要求解除合同，发包人应()A.允许设计人没收定金B.将设计费的50%支付给设计人C.将全部设计费支付给设计人D.按实际完成的工作量支付设计费【答案】C75、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，编制（）。A.工程进度款支付分解表B.投资计划使用分配表C.工程进度款使用计划表D.建设资金平衡表【答案】A76、依据担保法规定，可以作为保证人的是（）A.幼儿园B.医院C.企业法人D.国家机关【答案】C77、关于建设工程勘察合同履行中发包人管理的说法，正确的是（）。A.获得发包人代表授权的人员发出的指示视为已得到发包人代表的同意B.监理人在权限范围内发出的指示视为已得到发包人的批准C.发包人代表逾期未发出临时书面指示的书面确认函，则视为临时指示未得到发包人的书面确认D.发包人对勘察人书面提出的事项逾期未答复，视为未获得发包人的批准【答案】B78、（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。A.装在设备制造厂的运输工具上B.施工场地设备安装部位C.运至施工场地运输工具的车面上D.施工场地的安装作业面【答案】C79、（2019年真题）在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是（）。A.踏勘现场B.召开投标预备会C.组建评标委员会D.递交投标文件【答案】A80、在调查表的答案设计中除了要与问题一致外，还要注意做到答案具有穷尽性和（）。A.可比性B.互斥性C.包含性D.重叠性【答案】B81、（2017年真题）建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是（）。A.监理人对工程实施的监督力度降低B.承包人的工程索赔增多C.工程投资控制难度增加D.发包人的工程风险加大【答案】A82、依据《建设工程设计招标投标管理办法》，关于建筑工程设计可以不进行招标的做法，错误的是（）。A.采用不可替代的专利或者专有技术的B.建设单位承诺能够自行设计的C.对建筑艺术造型有特殊要求，并经有关主管部门批准的D.建筑工程项目的改建、扩建或者技术改造，需要由原设计单位设计，否则影响功能配套要求的【答案】B83、收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列行为中错误的是（）。A.监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验B.承包人将记录送交监理人后可继续施工C.此次检查或试验视为监理人不在场情况下进行D.监理人应签字确认【答案】C84、在施工过程中，监理人收到承包人的书面变更建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的()天内做出变更指示。A.3B.7C.14D.28【答案】C85、合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交()。A.合同公证书B.仲裁协议书C.履约保函D.合同担保书【答案】B86、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（）制度。A.发包人签证B.勘察人签证C.监理人签证D.监理人核查【答案】A87、在建设工程中，建设实施过程的内在规律是（）。A.先勘察.后设计.再施工B.先设计.后勘察.再施工C.先施工.后设计.再勘察D.先勘察.后施工.再设计【答案】A88、建设工程勘察中需要占用临时用地，位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由（）向行政管理部门报建申请。A.发包人B.勘察人C.发包人或勘察人D.发包人和勘察人【答案】B89、（2020年真题）通用条款规定的费用是指（）A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C.发包人对承包人履行合同支付的结算价D.承包人完成工程的实际成本【答案】A90、监理人将索赔处理结果答复承包人的时间期限为（）。A.收到索赔通知书后的28天内B.收到索赔通知书后的42天内C.收到索赔意向通知书后的28天内D.收到索赔意向通知书后的42天内【答案】B91、关于勘察合同中通用合同条款和专用合同条款的说法，不正确的是（）。A.专用合同条款可结合项目的具体特点对通用合同条款进行补充.细化B.专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触C.专用合同条款与通用合同条款相抵触时，勘察合同无效D.通用合同条款可以约定专用合同条款补充，细化时，允许与通用合同条款不一致【答案】C92、土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人应承担的是()。A.其中6天的不利气候条件风险B.其余9天的不利气候条件风险C.停工15天的工期延误D.停工15天造成的费用损失【答案】B93、下列关于履约保证说法不正确的是()。A.履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种B.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%C.履约银行保函额度是合同价格的10%D.履约担保书担保额度是合同价格的10%【答案】D94、14.下列符合合同变更条件的是（）。A.变更超过原设计标准，应由当事方按照规定程序办理变更审批手续B.变更应经授权人签字且盖章后实施C.变更对合同价格和工期有影响时，应调整合同价格和工期D.变更或变更异议的提出，应符合合同约定且符合法律法规规定的程序和期限【答案】A95、根据《标准施工合同》，关于“暂估价”的说法，正确的是（）。A.暂估价未包括在签约合同价内B.暂估价可以计日工方式支付C.暂估价是可能予以支付的款项D.暂估价在招投标阶段暂时不能合理确定价格【答案】D96、甲单位与釆购员某乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价釆购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁明知乙离职。关于本案，说法正确的是（）。A.甲有权拒绝向丙、J承担责任B.由于甲单位存在过失,两份合同均属于表见代理C.由于乙行为违法,两份合同均属于无效合同D.甲对丙应承担付款义务【答案】D97、合同法律关系害体的智力成果指的是()。A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备【答案】C98、根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人【答案】C99、设计施工总承包合同模式下，承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。监理人应在()天内，确定竣工试验的具体时间。A.14，21B.14，14C.21，21D.21，14【答案】D100、纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在（）人民币以上的，必须进行招标。A.50万元B.100万元C.200万元D.400万元【答案】B多选题（共40题）1、根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保的主要区别有()。A.担保的方式不同B.担保的金额不同C.担保的期限不同D.担保的作用不同E.被担保的主体不同【答案】BCD2、根据《标准施工招标文件》，关于资格审查委员会和评标委员会的说法，正确的有()A.二者工作内容相同B.成员数均为5人以上单数C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3D.成员均应执行《招标投标法实施条例》相关规定E.专家成员均应为高级技术职称【答案】BCD3、（2020年真题）英国土木工程师学会发布的工程施工合同（ECC）的基本组成内容有（）。A.核心条款B.索赔条款C.主要选项条款D.次要选项条款E.裁决协议条款【答案】ACD4、采用FIDIC《施工合同条件》中的“暂列金额”的特点有()A.该笔款额包括在中标通知书注明的“接受的合同款额”内B.属于承包人控制使用的应急费C.工程师有权根据工程进展的实际需要使用该笔款项D.该笔款项的支出只能用于与业主签订施工合同的承包人E.工程竣工结算前，该笔款项可以只使用一部分金额【答案】C5、依据FIDIC的《施工合同条件》规定，仅给予承包人工期和费用补偿而不补偿利润的事件有()A.延误移交施工现场B.不可预见的外界条件C.施工遇到文物和古迹D.后续法规的调整E.不可抗力事件造成的损害【答案】BCD6、合同法律关系的主体是参加合同法律关系，享有相应权利，承担相应义务的当事人。下列主体中，可以作为合同法律关系主体的有()。A.事业单位B.个人独资企业C.大学所属二级学院D.合伙企业E.社会团体【答案】ABD7、下列选项中属于安装工程一切险的责任范围的有（）。A.自然灾害B.施工机具失灵造成本身的损失C.雪崩D.票据的损失E.意外事故【答案】AC8、下列关于勘察费支付的说法正确的是（）。A.勘察费用实行发包人签证制度B.发包人要求勘察人进行专家咨询的费用包含在合同价格中C.发包人应在勘察人提交定金支付申请后28天内，将定金支付给勘察人D.由于不可抗力解除合同时，定金不予退还E.发包人应在勘察人提交费用结算申请后28天内，将应付款项支付给勘察人【答案】AD9、(2014年真题)根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保的主要区别有（）。A.担保的方式不同B.担保的金额不同C.担保的期限不同D.担保的作用不同E.被担保的主体不同【答案】BCD10、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，下列工作，属于发包人义务的有()A.办理施工许可B.办理施工临时用地手续C.施工用电接入现场D.做好施工现场邻近建筑物的保护措施E.提供施工现场的安全防护设施【答案】ABC11、根据《标准施工合同》，监理人在工程施工准备阶段的职责有（）。A.审查施工质量管理体系B.组织论证专项施工方案C.审查施工环境保护措施D.组织测设施工控制网E.审查施工进度计划【答案】AC12、公证与鉴证的区别包括()A.合同公证和鉴证所依据的法规不同B.公证或鉴证的合同在诉讼中的法律效力不同C.公证或鉴证过的合同法律效力适用范围不同D.合同公证具有强制性，鉴证贯彻自愿原则E.公证仅限于合同，鉴证除合同外还可包括证明材料的真实性【答案】ABC13、合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括（）。A.截至提交日已实施工程的价款B.变更金额C.本次应支付的预付款和扣减的返还预付款D.本期扣减的质量保证金E.承包人的索赔款【答案】BCD14、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”文件包含的内容有（）。A.工程项目管理规定B.设计完成时间C.缺陷责任期服务要求D.合同价格清单E.设计标准和规范【答案】ABC15、工程设计招标与施工招标的主要区别有（）。A.招标文件的内容不同B.投标保函的保证范围不同C.对投标书的编制要求不同D.开标形式不同E.评标原则不同【答案】ACD16、在建设工程中，建设工程一切险的被保险人可以包括（）。A.业主B.总承包商C.分包商D.业主聘用的监理工程师E.设备供应商【答案】ABCD17、根据《标准资格预审文件》，资格预审的方法（）。A.合格制B.有限数量制C.综合评分法D.经评审的最低投标价法E.最低评标价法【答案】AB18、关于迟到承诺的说法，正确的有()A.受要约人超过承诺期限发出的承诺，一律视为新要约B.受要约人超过承诺期限发出的承诺，要约人仍可通知该承诺有效C.非受要约人责任延误到达的承诺，仍是有效的承诺D.非受要约人责任延误到达的承诺，要约人可以不接受该承诺E.迟到承诺的法律效力与迟到承诺的原因无关【答案】BCD19、施工合同签订中，说法正确的有（）。A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人B.评标委员会一般按照择优的原则推荐1~3名中标候选人C.联合体中标的，其履约担保由联合体各公司依据联合体协议分别提交D.中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还E.发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失【答案】ABD20、在FIDIC《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的差异体现在()A.是否由承包商选定B.是否与承包商订立合同C.是否可能由业主直接付款D.是否由承包商收取管理费E.是否属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作【答案】AC21、依据FIDIC《施工合同条件》，下列风险中，属于业主应承担的风险有()A.外敌入侵B.工程所在地发生的叛乱C.超音速飞行物产生的压力波D.工地发生放射性污染E.不利气候条件对施工的影响【答案】ABC22、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程照管责任的说法不正确的是（）。A.从开工日期起，承包商承担工程照管责任，直到工程验收合格之日止B.在负责照管期间，承包商可以对工程损害予以修复后向业主索赔C.颁发工程接收证书后，工程照管责任应移交给业主，承包商不再承担照管责任D.对接收证书颁发前业主已经使用的部分，照管责任仍自颁发工程接收证书之日起转由业主承担E.从合同终止之日起，承包商不再承担工程照管责任【答案】ABCD23、采购方有权部分或全部拒付货款的情况大致包括（）。A.交付货物的数量少于合同约定，拒付少交部分的货款B.交付货物的时间晚于合同约定时间C.拒付质量不符合合同要求部分货物的货款D.交付货物的地点不是合同约定的地点E.供货方交付的货物多于合同规定的数量且采购方不同意接收部分的货物，在承付期内可以拒付【答案】AC24、施工阶段承包人提出索赔要求包括（）。A.承包人根据合同认为有权得到追加付款和(或)延长工期时，应按规定程序向发包人提出索赔B.承包人应在引起索赔事件发生后的56d内。向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由C.在索赔事件影响结束后的28d内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书D.承包人应在发出索赔意向通知书后28d内，向监理人递交正式的索赔通知书E.对于具有持续影响的索赔事件，承包人应按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数【答案】ACD25、标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式，主要特点有（）。A.担保期限B.担保方式C.担保金额D.担保当事人E.担保事项【答案】ABC26、某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行出现合同进度计划工作的延误，应由发包人承担延长工期和增加费用并支付合理利润的有（）。A.发包人要求的设计变更B.发包人未按期审查承包人文件C.承包人未按已确认修改的设计文件实施D.发包人提供的材料延误E.异常不利的气候条件【答案】ABD27、建设工程开工前，合同各方应当做好各项准备工作。下列工作中，属于工程师准备工作范围的有()。A.开通施工现场公共道路B.水准点与坐标控制点的交验C.办理施工许可手续D.审查承包人提交的施工进度计划E.书面通知发包人及时支付工程预付