监理工程师之合同管理模拟练习附答案A4打印

监理工程师之合同管理模拟练习附答案A4打印

单选题（共100题）1、关于投标限价的说法，正确的是（）。A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法【答案】D2、按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是（）A.厂矿的职能部门B.有限责任公司C.政府机关D.某高等学校【答案】B3、根据《建筑法》，建筑工程一切险的被保险人不包括（）。A.发包人B.承包人C.分包商D.材料商【答案】D4、出现（）情况时，勘察合同不可以延长合同工期。A.发包人提出变更B.发包人要求工作量变化C.不可抗力影响D.勘察人原因造成的停工、窝工【答案】D5、依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于“额外监理工作”的是()A.根据委托人的指示，监理人编写采用新技术施工的质量验收标准B.按照委托人的要求，监理人办理开工许可手续C.因施工承包人严重违约，委托人解除合同后的善后工作D.因施工承包人延误工期，延长时间的监理工作【答案】C6、（）是根据建设项目的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。A.工程监理B.工程勘察C.工程设计D.工程施工【答案】C7、甲单位与釆购员某乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价釆购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁明知乙离职。关于本案，说法正确的是（）。A.甲有权拒绝向丙、J承担责任B.由于甲单位存在过失,两份合同均属于表见代理C.由于乙行为违法,两份合同均属于无效合同D.甲对丙应承担付款义务【答案】D8、不属于数据一致性和可维护性的范畴的是（）。A.安全性控制B.集中控制C.并发控制D.故障的发现和恢复【答案】B9、儿童维生素C缺乏时的临床表现不包括（）。A.腹泻B.易激惹C.呕吐D.体重增加【答案】D10、工程总承包合同履行中，设计施工阶段承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，报送（）。A.分包人B.承包人C.监理人D.发包人【答案】C11、某建设工程项目，约定缺陷责任期为1年，建设工程中竣工验收前2013年5月1日进行了土建单位工程验收，2013年8月1日进行了竣工验收，则关于缺陷责任期说法正确的是()。A.2014年4月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年5月1日开始，B.2014年7月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年8月1日开始，C.2014年7月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年5月1日开始，D.2014年4月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年8月1日开始，【答案】A12、组织资格审查的第一步是（）。A.编制资格预审文件B.发售资格预审文件C.发布资格预审公告D.组建资格审查委员会【答案】A13、关于设计招标与工程项目实施阶段其他招标在程序上的主要区别，说法错误的是（）。A.虽然设计投标报价占项目总投资额的比例不大，但设计方案对工程项目往往更具全局性.长效性和创新性影响B.招标人可以不征得未中标人的书面同意，直接采用其投标文件中的技术方案，但应给予合理的使用费C.设计方案的优劣往往需要经过较长时间的检验，不易在短期内准确地量化评判D.设计招标可以按设计工作深度的不同分期进行，但设计进度计划需要满足总体投资计划及配合施工安装和采购工作的要求【答案】B14、关于货样买卖合同的说法，正确的是（）。A.货样买卖属于即时买卖合同B.货样买卖应当封存样品C.样品是交付标的物时的质量参考D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担【答案】B15、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【答案】C16、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由债务人自己提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。A.应当先物保后人保B.应当先人保后物保C.可以任意选择物保或者人保优先受偿D.与债务人协商确定【答案】A17、单位工程验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件，移交后的单位工程由（）负责照管。A.承包人B.发包人C.监理单位D.发包人与承包人共同【答案】B18、大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是（）。A.申请设备使用许可B.设备的技术指标改进C.设备的调试D.设备运抵现场的保管【答案】C19、根据英国工程施工（ECC）条件，属于ECC核心条款的是（）。A.履约保证B.承包商预付款C.区段竣工D.测试和缺陷【答案】D20、（2017年真题）采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是（）。A.项目总报价B.分部分项工程报价C.对某些量化因素进行价格折算后的总价D.投标人优惠后的总价【答案】C21、甲向乙借款到期未还，经乙多次催款仍未还款，乙无奈之下，趁甲不备之际将甲的电脑取出，声称甲归还欠款后便将电脑还给甲。下列说法正确的是（）。A.乙占有电脑用以担保债务履行的方式是留置B.甲乙并未订立留置合同，所以乙不能行使留置权C.甲未能履行到期债务，所以乙可以行使留置权占有电脑D.乙并未以合法的方式占有电脑，所以乙不能对电脑行使留置权【答案】D22、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，按照国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，经项目审批、核准部门审批、核准，可以不进行勘察设计招标的是（）A.技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于5家的B.为了利用供给关系、价值规律和竞争机制的C.主要工艺复杂的D.建筑艺术造型有特殊要求的【答案】D23、对于具有持续影响的索赔事件，承包商应在该项索赔事件（），向监理人提交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。A.发生后的28天内B.全部消除后C.影响结束后的14天内D.影响结束后的28天内【答案】D24、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订合的同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。A.4月30日B.5月5日C.5月15日D.6月14日【答案】D25、根据《合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是()。A.债权人应当通知债务人B.债权人应当经债务人同意才可转让C.主权利转让后从权利并不随之转让D.无论何种情形合同债权都可以转让【答案】A26、应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料的是（）。A.监理工程师B.发包人C.设计单位D.勘察单位【答案】B27、FIDIC合同系列中，《施工合同条件》中，如果承包商在被要求对测量记录进行审查后（）天内未向工程师发出此类通知，则视为记录准确予以认可。A.7B.14C.24D.48【答案】B28、项目建设完工后，施工企业已经提交竣工验收报告，但建设单位未按预期组织竣工验收，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，该项目的竣工日期（）。A.相应顺延B.以施工企业提交竣工验收报告之日为准C.以合同约定计划竣工日期为准D.以实际通过竣工验收之日为准【答案】B29、最高额抵押权设立前已经存在的债权，（）。A.可以直接转人最高额抵押担保的债权范围，事后通知当事人即可B.经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围C.应当直接转入最高额抵押担保的债权范围D.不得转入最高额抵押担保的债权范围【答案】B30、（）是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易。A.货样买卖B.试用买卖C.分期交付买卖D.分期付款买卖【答案】A31、在调查表的答案设计中除了要与问题一致外，还要注意做到答案具有穷尽性和（）。A.可比性B.互斥性C.包含性D.重叠性【答案】B32、根据美国建筑师学会（AIA发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师哉决C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔【答案】D33、分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（），出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费。A.三分之一B.四分之一C.五分之一D.六分之一【答案】C34、根据《标准设计施工总承包合同》，下列符合工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（）。A.争议评审组对监理人确定的修改B.为他人提供方便C.发包人提供的材料、设备延误D.异常恶劣的气候条件【答案】C35、承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价。长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于（）的价格。A.基准日B.基准日3日前C.基准日7日前D.上一年度同期基准日【答案】A36、以下哪种隔墙不能用作一般教室之间的隔墙？()A.B.C.D.【答案】B37、根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件订立的协议称为（）。A.建设工程监理合同B.建设工程施工合同C.建设工程设计合同D.建设工程勘察合同【答案】D38、材料设备采购招标活动中，依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.10B.15C.20D.30【答案】C39、维生素A缺乏时眼部可能出现的症状有（）。A.夜盲症B.畏光C.毕脱氏斑D.流泪E.失明【答案】A40、根据九部委材料采购合同的规定，以下有关材料合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。A.卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同材料的义务C.延迟交付材料金额每周为0.5%D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%【答案】C41、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（）。A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明C.办理临时停电.停水.中断道路申报批准手续D.组织设计交底【答案】B42、购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一-切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（）。A.FOB价B.CIF价C.EXW价D.FCA价【答案】B43、关于招标人解答投标人疑问的说法，正确的是（）。A.招标人给予口头答复即可B.招标人答复只给予提问者C.招标人答复作为招标文件的组成部分D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准【答案】C44、施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是（）。A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价D.将该投标文件直接作废标处理【答案】B45、（2012年真题）某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。A.A银行1000万元，B银行2000万元B.A银行1800万元，B银行1200万元C.AB银行各1500万元D.A银行2000万元，B银行1000万元【答案】A46、不溶性膳食纤维主要包括（）。A.树胶B.纤维素C.果胶D.半纤维素E.木质素【答案】B47、关于透水地面的做法，错误的是()A.采用透水性地面砖B.采用透水性混凝土块状面层C.采用灰土夯实垫层D.采用砂石级配垫层【答案】C48、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过()万元。A.50B.100C.200D.1000【答案】A49、根据九部委发布的《标准勘察合同》，以下有关合同文件效力由大到小的排序正确的是（）。A.合同协议书-投标函及附录-中标通知书-专用条款-通用条款B.中标通知书-专用条款-通用条款-发包人要求-勘察费用清单C.合同协议书-通用条款-专用条款-发包人要求-勘察费用清单D.专用条款-通用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单【答案】B50、某施工项目招标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为3100万元，评标价为3090万元。乙的投标报价为2930万元，评标价为3100万元。采用最低投标价法评标，则中标单位和中标价格分别为（）。A.甲，3100万元B.甲，3090万元C.乙，2930万元D.乙，3100万元【答案】A51、《标准施工合同》中给出的合同附件格式不包括（）。A.履约担保B.预付款担保C.合同协议书D.投标保证金【答案】D52、甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在()签订书面合同。A.2013年5月15日B.2013年5月16日C.2013年5月30日D.2013年6月30日【答案】C53、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是（）。A.合同责任单一，责任明确B.固定工期、固定费用C.可以减少设计变更D.增加承包人的索赔【答案】D54、学龄前儿童每日可摄入约（）g蔗糖。A.10～15B.15～20C.20～30D.30～40【答案】A55、设计施工总承包合同的价格清单，是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为（）。A.标底B.签约合同价C.最高投标限价D.工程结算价【答案】B56、设计合同履行中，关于“开始设计通知”说法正确的是（）。A.提前7天向设计人发出B.从发出该通知之日起计算设计服务期限C.应在合同签订之日起60天内发出D.因发包人原因逾期未能发出，设计人应当解除合同【答案】A57、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于发包人义务的是（）。A.组织设计交底B.编制施工环保措施计划C.审批施工组织设计D.组织论证专项施工方案【答案】A58、发包人应在合同签订后（）内确定（），并将相关信息书面通知勘察人。A.7天，发包人代表B.14天，发包人代表C.7天，发包人项目负责人D.14天，发包人项目负责人【答案】B59、根据《民通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。A.取得相应的执业资格证书B.有依法成立的公司C.具有中华人民共和国国籍D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力【答案】D60、承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价。长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于（）的价格。A.基准日B.基准日3日前C.基准日7日前D.上一年度同期基准日【答案】A61、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，正确的是（）。A.建设工程设计责任险应当由发包人投保B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保D.发包人应当为承包人的施工设备投保【答案】B62、由于施工过程中，施工单位甲某违反操作规定，直接将拆除的模板从上往下扔，将其扔到了维护的外侧，砸伤路人乙某，则乙某的医护费用由()承担。A.发包人B.承包人C.甲某D.乙某【答案】B63、（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负责其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和（）通知设计人。A.职业资格B.授权范围C.技术职称D.授权时间【答案】B64、14.下列符合合同变更条件的是（）。A.变更超过原设计标准，应由当事方按照规定程序办理变更审批手续B.变更应经授权人签字且盖章后实施C.变更对合同价格和工期有影响时，应调整合同价格和工期D.变更或变更异议的提出，应符合合同约定且符合法律法规规定的程序和期限【答案】A65、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法正确的是（）。A.承包人应撤离施工场地B.已经订货的材料、设备由发包人负责退货或解除订货合同C.不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由订货方承担D.因未及时退货造成的损失由发包人承担【答案】A66、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任划分应为()。A.发包人负责试验，费用由发包人承担B.发包人负责试验，费用由承包人承担C.承包人负责试验，费用由发包人承担D.承包人负责试验，费用由承包人承担【答案】C67、根据《施工合同示范文本》，建筑工程项目一般应由（）投保建筑工程一切险。A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人【答案】A68、施工合同履约保证的金额一般是（）。A.履约担保金一般情况下额度为合同价格的30%B.履约银行保函额度是合同价格的10%C.履约担保书担保额度是合同价格的3%D.履约担保书担保额度是合同价格的15%【答案】B69、要约与要约邀请的共同特征是()A.内容具体明确B.具备合同的一般条款C.明示订立合同的意思表示D.对行为人具有约束力【答案】C70、依据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于永久工程计量表述正确的是（）。A.应按工程量表中规定的方法计量B.若工程量表中无规定，则按符合合同数据表或其他适用的明细表中的规定C.每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀、收缩或浪费D.当地有惯例的，依照当地惯例计量【答案】C71、因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（）违约金。A.0.08%B.0.5%C.0.8%D.1.0%【答案】A72、关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为D.标准施工招标文件具有强制性使用的效力【答案】B73、静态状态相当于能量消耗为（）kcal/kg体重/min。A.0.06B.0.03C.0.02D.0.01【答案】D74、在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为8个，未超过规定数量，则（）。A.选其中前3名通过资格审查B.8家均通过资格审查C.需重新进行资格审查D.对8家重新进行打分排序【答案】B75、根据《施工合同标准文本》的规定，施工工期在12个月以上的工程，由于市场价格浮动对合同价格的影响，此风险应由（）。A.发包人承担B.承包人承担C.由发包人和承包人分担D.发包人和承包人均不承担【答案】C76、设计合同中定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自（）之日起生效。A.合同签字盖章B.实际交付C.发包人完成设计任务书审批D.设计人收到发包人设计基础资料【答案】B77、建设工程项目的招标人发现招标文件有错误时，应在投标截止时间15日前通知投标人，同时进行的工作是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.以书面形式修改招标文件，但不延长投标截止日期B.以口头形式修改招标文件，但不延长投标截止日期C.以书面形式修改招标文件，并延长投标截止日期D.以口头形式修改招标文件，并延长投标截止日期【答案】A78、在施工索赔中，监理人作出的处理索赔的决定（）。A.承包人必须接受B.承包人可以不接受C.仲裁机构应予以认可D.排除了法院的诉讼管辖【答案】B79、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（）天内通知承包人。A.28B.30C.56D.60【答案】A80、建设工程设计合同当事人包括（）A.承包人和设计人B.发包人和设计人C.发包人和承包人D.承包人和分包人【答案】B81、在设防烈度为8度的地区，主楼为框剪结构，高60m，裙房为框架结构，高21m，主楼与群房间设防震缝，缝宽至少为下列何值？()A.100mmB.140mmC.260mmD.400mm【答案】B82、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。A.不利于承包人的工程变更B.建设周期不易把控C.设计和施工责任划分不清D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争【答案】D83、《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（）。A.投标函B.中标通知书C.工程量清单D.合同协议书【答案】D84、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行550万元本金、25万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款475万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务（）。A.全部消灭B.还有75万元C.还有125万元D.还有160万元【答案】D85、下列有关无效合同的说法中，错误的是()A.无效合同从订立时起就没有法律效力B.建设主管部门有权确认合同无效C.一方当事人无权确认合同无效D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行【答案】B86、下列事项属于发包人应承担的义务是()A.现场查勘B.提供夜间施工使用的照明设备C.提供施工现场的工程地质资料D.提供工程进度计划【答案】C87、一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。A.3B.6C.9D.12【答案】B88、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，且当事人对债权实现未做约定，则下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。A.应当先物保后人保B.应当先人保后物保C.可以任意选择物保或者人保优先受偿D.应当根据物保是否由债务人提供确定【答案】D89、某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向监理人送交了竣工验收申请报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、监理人和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，监理人于3月20日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（）。A.3月1日B.3月15日C.3月18日D.3月20日【答案】C90、下列我国城乡常用路面中，防起尘性、消声性均好的是()。A.混凝土路面B.沥青混凝土路面C.级配碎石路面D.沥青表面处理路面【答案】B91、某建设项目进行材料采购招标，项目估算费用为5000万元，投标人须知前附表规定的投标保证金金额为160万元，某投标人只提交投标保证金140万元，该投标人的投标保证金数额应当为（）万元。A.160B.140C.100D.80【答案】D92、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是()。A.通知委托人，建议下达停工指令B.征得委托人同意后，下达停工指令C.立即下达停工指令并尽快通知委托人D.立即召开现场会议，讨论对策【答案】C93、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A.监理单位B.分公司C.建设单位D.施工企业【答案】D94、（2018年真题）关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）。A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任【答案】A95、(2014年真题)根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人【答案】C96、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是（）。A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶工措施和追加的费用D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款【答案】A97、勘察设计招投标中，招标文件要求投标人提交投标保证金，保证金数额是（）。A.勘察设计估算费用的3%B.勘察设计估算费用的2%C.不超过10万元人民币D.勘察设计估算费用的2%，且不超过10万元人民币【答案】D98、根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发生过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.可以适当减少承包商损失的补偿B.承包商应依据合同约定获得全额补偿C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿D.承包商无权提出补偿请求【答案】A99、维生素A缺乏时眼部可能出现的症状有（）。A.夜盲症B.畏光C.毕脱氏斑D.流泪E.失明【答案】A100、（2021年真题）根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，优先解释顺序仅次于合同协议书和合同条件的合同文件是（）。A.投标书B.工程量清单C.业主要求D.设计标准【答案】C多选题（共40题）1、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失，下列说法正确的是（）。A.监理单位与承包单位承担连带赔偿责任B.难以确定责任大小的，平均承担责任C.建设单位有权请求监理单位承担全部赔偿责任D.监理单位对建设单位要求承担全部赔偿责任的请求无权拒绝E.监理单位无权就实际承担责任超过自己责任份额的部分向承包单位追偿【答案】ABCD2、某设备安装工程，由于设计原因试车达不到合同约定的验收要求，发包人的责任在于()A.要求设计单位修改设计B.承担设备拆除的费用C.负责设备重新安装D.承担重新安装的费用E.重新组织单机无负荷试车【答案】ABD3、下列关于合同法律关系主体说法正确的有（）。A.合同法律关系主体是合同法律关系中权利的享有者和义务的承担者B.合同法律关系主体包括自然人、法人和其他组织C.自然人要成为合同法律关系的主体，就必须具有权利能力和行为能力D.自然人要具有权利能力，就必须履行法定手续E.根据自然人的年龄和精神健康状况，可以将自然人分为完全民事行为能力人、准民事行为能力人和无民事行为能力人【答案】AC4、根据建设工程施工合同示范文本的规定，因不可抗力事件导致的下列损失中，应由发包人承担的包括（）。A.工程本身的损失B.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失C.工程的人员伤亡损失D.工程停工损失E.承包人的施工机械损失【答案】AB5、（2020年真题）根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，工程勘察设计可以不进行招标的情形有（）。A.建设单位依法能够自行勘察设计B.能满足技术条件的勘察设计单位少于3家C.抢险救灾情况紧急不适宜进行招标D.项目投资大、工期长，能胜任的勘察设计单位较少E.建设单位已有长期合作的勘察设计单位【答案】ABC6、在委托监理合同中，监理人相对于委托人享有的权利有()。A.完成监理任务后获得酬金B.变更委托监理工作范围C.监督委托人执行法规政策D.委托人严重违约时解除监理合同E.协调委托人与设计单位的关系【答案】AD7、合同法律关系的主体是参加合同法律关系，享有相应权利，承担相应义务的当事人。下列主体中，可以作为合同法律关系主体的有()。A.政府机关B.法人的分支机构C.大学所属二级学院D.事业单位E.社会团体【答案】ABD8、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，属于勘察合同变更情形的有（）。A.勘察范围发生变化B.对工程同一部位进行再次勘查C.暂停勘察及恢复勘察D.发包人原因引起的勘察周期延误E.勘察成果未达到合同约定的深度要求【答案】AB9、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，承包商应履行的合同义务有（）。A.向业主提供工程设计标准B.向业主提交月进度报告C.向业主提供临时操作与维护手册D.向工程师报批所有分包商E.对业主人员进行操作与维修培训【答案】BC10、法人成立应具备的条件包括（）。A.依法成立B.有自己的住所C.具有3名以上高级管理人员D.有必要的财产或者经费E.有自己的名称【答案】ABD11、在《担保法》规定的担保方式中，()不能作为保证人。A.公民B.国家机关C.有法人书面授权的企业法人的分支机构D.企业法人的职能部门E.经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷的国家机关【答案】BD12、工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同工期的情况有()。A.地基开挖遇到勘察资料未标明的断层，需要重新确定基础处理方案B.发包人订购的设备未能按时到货C.施工作业方法存在重大安全隐患D.后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作E.施工中遇到有考古价值的文物需要采取保护措施予以保护【答案】ABD13、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于竣工后试验的说法，正确的有（）。A.应当在工程竣工后、移交前进行B.应当在工程移交后的缺陷责任期内进行C.试验所必需的电力由发包人提供D.在专用条款中只能约定应当由发包人负责E.在专用条款中只能约定应当由承包人负责【答案】BC14、(2010年真题)根据建设工程勘察合同示范文本的规定，发包人配合勘察人开展勘察工作的义务包括（）。A.办理施工许可证B.拆除地下障碍物C.平整施工现场D.挖好排水沟渠E.接通水源电源【答案】BCD15、买方在支付进度款前需收到卖方提交的单据有（）。A.卖方出具的交货清单正本一份B.买方出具的收货清单正本一份C.制造商出具的出厂质量合格证正本一份D.合格价格100%金额的增值税发票正本一份E.保险公司出具的履约保函正本一份【答案】ACD16、资格审查报告一般包括（）。A.投标单位资质B.基本情况和数据表C.补正事项纪要D.评分比较一览表的排序E.资格审查委员会名单【答案】BCD17、按承包的内容划分，属于建设工程合同的有()A.建设工程监理合同B.建设工程勘察合同C.建设工程设计合同D.建设工程施工合同E.建设物资采购合同【答案】BCD18、保险公司对“建筑工程一切险”开始承担保险责任的日期，应为（）。A.业主提供场地日B.承包商提交履约人保函日C.投保工程开工日D.承保项目所用材料卸至工地日E.投保工程投保日【答案】CD19、施工企业准备以汇票向债权人提供担保。下列关于该担保的说法中，正确的有（）。A.该担保方式是质押B.该担保方式是抵押C.施工企业应当将汇票交付债权人D.双方应当办理登记E.汇票仍由施工企业保管【答案】AC20、按照施工合同示范文本的规定，由于（）等原因造成的工期延误，经监理人确认后工期可以顺延。A.发包人未按约定提供施工场地B.分包人对承包人的施工干扰C.发包人要求增加合同工作内容D.承包人的主要施工机械出现故障E.发包人未按约定支付进度款【答案】AC21、根据《标准施工招标文件》的规定，（）情况，可以不再招标。A.重新招标后投标人仍少于3个B.重新招标后所有投标被否决C.发包方认为可以不招标的D.未提交投标保证金的E.未提交履约保证金的【答案】AB22、根据FIDIC《施工合同条件》，下列情形中，属于施工中承包商不可预见物质条件的有()。A.污染物的影响B.不利于施工的气候条件C.实际地质情况与招标文件中提供的资料不一致D.施工中遇到业主提供资料中未标明的地下障碍E.与同时在现场施工的其他承包商发生施工交叉干扰【答案】CD23、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有（）。A.法规变化引起成本增加B.不可抗力造成的损失C.延误移交施工现场D.非承包商原因检验导致施工延误E.业主提前占用工程【答案】CD24、在建设项目各类招标中，工程设计招标与施工招标的主要区别有（）。A.招标文件的内容不同B.投标保函的保证范围不同C.对投标书的编制要求不同D.开标形式不同E.评标原则不同【答案】ACD25、根据九部委发布的《标准设计合同》，合同附件格式包括（）。A.合同协议书B.履约保证金格式C.预付款担保格式D.投标保证金格式E.专用条款【答案】AB26、下列关于ECC合同内容组成及合作伙伴管理理念的说法中，正确的是（）。A.核心条款包括承包商的主要责任、工期、补偿事件及履约保证等B.标价合同适用于在签订合同时，工程范围尚未确定C.ECC通过建立早期警告和补偿事件为特征的合作机制，让项目各方致力于提高整个工程项目的管理水平D.项目经理和承包商都可要求对方出席早期警告会议，每一方都可在对方同意后要求其他人员出席该会议E.承包商应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案【答案】CD27、（2020年真题）施工中由（）引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期费用、利率。A.发包人负责提供的设备未按时到位B.发包人委托的设计人提供的设计文件错误C.发生不可抗力D.承包人原因进行施工方案调整E.承包人施工机械故障【答案】AB28、施工阶段承包人提出索赔要求包括（）。A.承包人根据合同认为有权得到追加付款和(或)延长工期时，应按规定