监理工程师之土木建筑目标控制全真模拟模拟A卷带答案

监理工程师之土木建筑目标控制全真模拟模拟A卷带答案

单选题（共100题）1、经返修或加固处理仍不能满足安全或重要使用要求的分部工程及单位工程，应（）。A.严禁验收B.重新验收C.允许通过验收D.按技术处理方案和协商文件进行验收【答案】A2、发生下列工程事项时，发包人应予计量的是（）。A.承包人自行增减的临时工程工程量B.因监理人抽查不合格返工增加的工程量C.承包人修复因不可抗力损坏工程增加的工程量D.承包人自检不合格返工增加的工程量【答案】C3、某建筑施工材料采购原价为1500元/t，运杂费为120元/t，运输损耗率为0.5%，采购保管费率为3%，检验试验费率为1%，则该材料的单价为（）元/t。A.1620.0B.1628.1C.1676.9D.1752.0【答案】C4、在现场施工准备质量控制中，（）对有关分包的报审资料进行审核，在报审表上签署书面意见前需征求（）意见。A.总监理工程师，总承包单位B.专业监理工程师，总承包单位C.总监理工程师，建设单位D.专业监理工程师，建设单位【答案】C5、在混凝土矿物掺合料中，不能改善混凝土工作性的活性粉体材料是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.硅灰B.矿渣粉C.硅粉D.粉煤灰【答案】C6、项目监理机构在审批施工方案时，应检查施工单位内部审批是否完善、签章是否齐全，重点核对审批人是否为（）。A.项目经理B.施工单位质量负责人C.施工方案编制人D.施工单位技术负责人【答案】D7、下列关于债务资金筹措方式的说法中，正确的是（）。A.债券融资是比重最大的债务融资方式B.相比一般债券，可转换债券利率更高C.经营性租赁是一种融资与融物相结合的融资方式D.融资租赁租金一般包括租赁资产成本、利息和租赁手续费【答案】D8、某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款2000万元，第三年贷款500万元，年利率6%，建设期内只计息不支付，则该项目第三年贷款利息为（）万元。A.134.03B.148.9C.204.11D.224.62【答案】C9、某分部工程有4个施工过程，分为3个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为4天、3天、2天；3天、2天、2天；4天、2天、5天和3天、2天、4天。则流水施工工期为（）天。A.19B.21C.22D.25【答案】C10、当初步设计有详细设备清单时，计算比较具体，精确性较高的概算编制方法是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.类似工程预算法D.概算指标法【答案】A11、由于发包人责任造成承包人自有机械设备窝工，其索赔费按（）计算。A.台班单价B.台班折旧费C.台班租赁费D.折算租金【答案】B12、检察院对孙某盗窃案提起公诉，法院决定适用简易程序审理该案。下列关于法院的审理程序，哪些说法是正确的？A.如果孙某委托了辩护人，应当通知辩护人出庭B.法庭宣告判决前，应当听取孙某的最后陈述C.如果在案件审理过程中，孙某当庭对起诉指控的犯罪事实予以否认的，法院应当裁定转为普通程序D.适用普通程序审理后，如果再次发现案件符合简易程序的审理条件，则可以转为简易程序审理【答案】A13、在项目财务评价指标中，反映项目盈利能力的静态评价指标是（）。A.投资收益率B.借款偿还期C.财务净现值D.财务内部收益率【答案】A14、关于工程网络计划费用优化的说法，正确的是（）。A.缩短持续时间的工作不能变成非关键工作B.缩短持续时间的工作应为直接费最小的关键工作C.必要时可调整关键工作之间的逻辑关系D.工程总费用会随着工期的缩短而增加【答案】A15、（2019年真题）工程勘察阶段，监理单位质量控制最重要的工作是审核与评定（）。A.勘察方案B.勘察合同C.勘察任务书D.勘察成果【答案】D16、调整建设建工设程工进程度，计可划以时通，过对（于）大改型变某些工作之间的逻辑关系。A.组织平行作业B.增加资源投入C.提高劳动效率D.设置限制时间【答案】A17、某施工企业银行借款100万元期限为3年，年利率8%，按年利息并于每年末付息，则第3年末企业需偿还的本利和为（）万元。A.100B.124C.126D.108【答案】D18、施工进度计划的调整的经济措施不包括（）。A.实行包干奖励B.尽可能降低成本C.提高奖金数额D.对所采取的技术措施给予相应的经济补偿【答案】B19、当网络计划的计算工期大于要求工期时，为满足工期要求，可采用的调整方法是压缩()的工作的持续时间。A.持续时间最长B.自由时差为零C.总时差为零D.时间间隔最小【答案】C20、单位工程质量竣工验收记录表中，验收记录和验收结论分别由（）填写。A.监理单位、施工单位B.施工单位、监理单位C.监理单位、质监站D.施工单位、质监站【答案】B21、下列关于静态投资回收期的说法中，错误的是()A.投资回收期既能反映项目的盈利能力，又能反映项目的风险大小B.投资回收期不能全面反映项目在寿命期内的真实效益C.投资回收期可作为项目经济效果评价的主要指示D.投资回收期宜从项目建设开始年算起【答案】C22、根据《建设工程工程量清单计价规范》编制的工程量清单中，某分部分项工程的项目编码为010605001015，则“05”的含义是（）。A.分项工程项目名称顺序码B.清单项目名称顺序码C.分部工程顺序码D.专业工程顺序码【答案】C23、（2019年真题）工程勘察阶段，监理单位质量控制最重要的工作是审核与评定（）。A.勘察方案B.勘察合同C.勘察任务书D.勘察成果【答案】D24、采用固定总价合同时，发包方承担的风险是（）。A.实物工程量变化B.工程单价变化C.工期延误D.工程范围变更【答案】D25、在竣工结算款的支付中，发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后（）予以核实，签发竣工结算支付证书后（）向承包人支付。A.7天内、7天内B.7天内、14天内C.14天内、28天内D.28天内、56天内【答案】B26、下列（）不属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围。A.开挖深度3m的基坑土方开挖B.混凝土模板支撑工程搭设高度8mC.起重量300KN的起重吊装工程D.搭设高度50m的脚手架工程【答案】A27、在工程网络计划中，关键工作是指()的工作。A.双代号时标网络计划中无波形线B.双代号网络计划中开始节点为关键节点C.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小D.单代号搭接网络计划中时距最小【答案】C28、某土方工程根据《建设工程工程量清单计价规范》签订了单价合同，招标清单中土方开挖工程量为8000m3，施工过程中承包人采用了放坡的开挖方式，完工计量时，承包人因放坡增加土方开挖量1000m3，因工作面增加土方开挖量1600m3，因施工操作不慎造成塌方增加的土方开挖量500m3，则应予结算的土方开挖工程量为（）m3。A.11100B.10600C.9000D.8000【答案】D29、当采用一般计税方法计算计入建筑安装工程造价的增值税销项税额时，增值税的税率为（）。A.3%B.6%C.9%D.13%【答案】C30、加强隐蔽工程质量验收和资料管理，是基于工程质量具有()的特点而提出的要求。A.影响因素多B.波动大C.终检局限性D.评价方法特殊性【答案】C31、下列各项中，属于一般抹灰的工程是()。A.拉条灰B.拉毛灰C.洒毛灰D.纸筋石灰【答案】D32、（2020年真题）在施工过程中发现文物，导致费用增加和工期延误，承包人提出索赔，监理人处理该索赔的正确做法是（）。A.可批复增加的费用、延误的工期和相应利润B.可批复延误的工期，不批复增加的费用和利润C.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润D.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润【答案】D33、6栋同类型房屋的基础组织流水作业施工，4个施工过程的流水节拍分别为8d、4d、8d、8d，则流水步距为（）。A.1dB.2dC.4dD.8d【答案】C34、当利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的左侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示工程项目（）。A.实际进度超前的时间B.实际进度拖后的时间C.实际超额完成的任务量D.实际拖欠的任务量【答案】C35、某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N=1000，n1=40，n2=60，C1=1，C2=4；经二次抽样检得：d1=2，d2=3，则正常的结论是（）。A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格【答案】D36、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，分部工程质量验收应由()组织。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人【答案】B37、当发生多次索赔事件后，重新计算该工程的实际总费用，实际总费用减去投标报价时的估算总费用，得到的是索赔金额，这种方式运用的索赔费用计算方法是（）。A.实际费用法B.总费用法C.修正的总费用法D.修正的实际费用法【答案】B38、关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆B.焊接连接接头试件应从试焊试验件中截取C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上【答案】D39、采用PFI融资方式，政府与私营部门签署的合同类型是（）。A.服务合同B.特许经营合同C.承包合同D.融资租赁合同【答案】A40、（2021年真题）监理工程师在审批工程延期时间时，应根据（）来确定是否批准。A.工程延误时间B.合同规定C.承包单位赶工费用D.建设单位要求【答案】B41、（2019年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中验收结论由（）填写。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】B42、工程施工质量验收的最小单位是（）。A.分项工程B.检验批C.分部工程D.单项工程【答案】B43、在不影响投标总报价的前提下，将某些分部分项工程的单价定得比正常水平高一些，某些分部分项工程的单价定得比正常水平低一些，这种报价方法为()A.多方案报价法B.突然降价法C.先亏后盈法D.不平衡报价法【答案】D44、某方案的建设投资为25000万元，流动资金为5000万元，铺底流动资金为1000万元，项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均息税前利润和净利润分别为5000万元、3000万元，运营阶段的年平均息税前利润和净利润分别为6000万元、4500万元。则其总投资收益率（ROI）为（）。A.13%B.15%C.20%D.30%【答案】C45、当钢材标称屈服强度大于690MPa或供货状态为调质状态时，应以焊接完成（）h后无损检测结果作为验收依据。A.24B.48C.72D.96【答案】B46、某工程的工作内容和技术经济指标非常明确，工期10个月，预计施工期间通货膨胀率低，则该工程较适合采用的合同计价方式是()。A.固定总价合同B.可调总价合同C.固定单价合同D.可调单价合同【答案】A47、关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（）。A.关键工作的最迟开始时间与最早开始时间的差值最小B.以关键节点为开始节点和完成节点的工作必为关键工作C.关键工作与其紧后工作之间的时间间隔必定为零D.自始至终由关键工作组成的线路总持续时间最短【答案】A48、保养测量设备、维护工地清洁和整洁等项目适合采用()进行计量支付。A.凭据法B.估价法C.均摊法D.分解计量法【答案】C49、某工程采用的进口设备拟由设备成套公司供应，则成套公司的服务费在估价时应计入（）。A.建设管理费B.设备原价C.进口设备抵岸价D.设备运杂费【答案】D50、质量管理体系的有效运行中，持续改进到位的关键是（）。A.人员的培训B.文件规定C.管理D.审核【答案】D51、关于工程网络计划的说法，正确的是()A.关键线路上的工作均为关键工作B.关键线路上工作的总时差均为零C.一个网络计划中只有一条关键线路D.关键线路在网络计划执行过程中不会发生转移【答案】A52、灰土垫层应采用熟化石灰与黏土的拌合料铺设，其厚度不应小于()mm。A.60B.100C.120D.150【答案】B53、某企业年初从金融机构借款3000万元，月利率1%，按季复利计息，年末一次性还本付息，则该企业年末需要向金融机构支付的利息为（）万元。A.360.00B.363.61C.376.53D.380.48【答案】C54、对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送()和经设计等相关单位认可的处理方案。并对质量事故的处理过程进行跟踪检查。A.质量事故调查报告B.监测单位的鉴定意见C.质量事故状况观测记录D.质量事故处理依据【答案】A55、在设计概算文件的编制形式中，二级概算编制的组成，不应包括（）。A.编制说明B.总概算表C.综合概算表D.单位工程概算表【答案】C56、在施工进度计划中，工作之间由于劳动力、施工机械、材料和构配件等资源的组织和安排需要而形成的逻辑关系，称为（）。A.依次关系B.搭接关系C.组织关系D.工艺关系【答案】C57、某进口设备，按人民币计算的离岸价为500万元，国外运费率为8.2%，国外运输保险费率为4%，增值税率为17%，则该设备进口关税的计算基数是()万元。A.500B.562C.585D.656【答案】B58、下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是()A.施工中耗费的辅助材料费用B.施工企业自设实验室精选实验所耗用的材料费用C.在运输装卸过程中发生的材料损耗费用D.在施工现场发生的材料保管费用【答案】B59、对某网络计划在某时刻进行检查，发现工作A尚需作业天数为4d，该工作到计划最迟完成时间尚需3d，则该工作()。A.可提前1d完成B.正常C.影响总工期1dD.影响总工期3d【答案】C60、水泥受潮、过期、结块，砂石含泥量及有害物含量超标，外加剂掺量等不符合要求时，会造成的质量缺陷是（）。A.混凝土结构强度不足B.混凝土结构被破坏C.混凝土碱骨料反应D.混凝土爆裂【答案】A61、下列流水施工参数中，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是（）。A.施工过程和流水强度B.流水强度和工作面C.流水段和施工过程D.工作面和流水段【答案】D62、生产性建设工程项目总投资和非生产性建设工程项目总投资的区别在于（）。A.基本预备费B.涨价预备费C.流动资金D.建设期利息【答案】C63、某生产性项目的建设投资2000万元，建设期利息300万元，流动资金500万元，则该项目的固定资产投资为（）万元。A.2000B.2300C.2500D.2800【答案】B64、下列属于由赔偿义务机关负举证责任的事实有：A.赔偿义务机关行为的合法性B.赔偿义务机关无过错C.因赔偿义务机关过错致使赔偿请求人不能证明的待证事实D.属于法定免责情形【答案】A65、根据工程造价的特点，工程造价具有下列中的哪几项计价特征？()①单件性；②大额性；③组合性；④兼容性；⑤多次性A.①②③B.②③④C.①③⑤D.②④⑤【答案】C66、2016年已建成年产10万吨的某钢厂，其投资额为4000万元，2020年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年。综合调整系数1.1，估算拟建钢厂的静态投资额为（）万元（生产能力指数取0.8）。A.15945B.16815C.14496D.15304【答案】A67、下列选项中，不属于质量管理体系的范围界定应包含内容的是（）。A.主要过程B.调整方案C.地点范围D.相关方要求【答案】B68、分项工程验收合格的条件，除其所含检验批质量验收合格外，还需要（）。A.质量控制资料完整B.观感质量验收应符合要求C.所含检验批的质量验收记录应完整D.主要功能项目检查结果应符合规定【答案】C69、下列内容中，应列入施工进度控制工作细则的是（）。A.进度控制的方法和措施B.进度计划协调性分析C.工程材料的进场安排D.保证工期的技术组织措施【答案】A70、关于项目可行性研究的市场预测分析，下列内容不属于产品（服务）市场分析的是（）。A.产品用途B.国外市场预测分析C.国内市场预测分析D.目标市场分析【答案】D71、在设备制造过程中，监造人员定期、不定期到制造现场，检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题及时处理。这种质量监控方式称为（）。A.驻厂监造B.定点监控C.跟踪监控D.巡回监控【答案】D72、单位工程竣工验收报审表中的预验收意见应由（）填写。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.质监部门【答案】B73、（）是项目负债融资的重要组成部分，是公司融资和项目融资中最基本和最简单，也是比重最大的债务融资形式。A.信贷方式融资B.债券方式融资C.融资租赁方式融资D.经营租赁方式融资【答案】A74、下列关于城市轨道交通工程的验收表述不正确的是（）。A.单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收B.项目工程验收合格后，建设单位应组织不载客试运行，试运行一个月.并通过全部专项验收后，方可组织竣工验收C.竣工验收合格后，城市轨道交通建设工程方可履行相关试运营手续D.城市轨道交通建设工程验收分为单位工程验收.项目工程验收.竣工验收三个阶段【答案】B75、由于业主的原因导致承包商租赁的设备窝工，该窝工费应按照()计算。A.台班费B.台班折旧费C.实际租金D.设备使用费。【答案】C76、建筑工程主体结构质量验收应由（）组织。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.设计单位项目负责人D.施工单位项目负责人【答案】B77、根据《建筑施工质量验收统一标准》，涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求，应由（）组织专家论证。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A78、以下关于行政诉讼二审程序的说法，正确的是：A.人民法院对上诉案件，必须组成合议庭，开庭审理B.人民法院对上诉案件，经过阅卷、调查和询问当事人，对没有提出新的事实、证据或者理由，合议庭认为不需要开庭审理的，也可以不开庭审理C.人民法院审理上诉案件，只对原审人民法院的判决、裁定进行审查D.人民法院对审理上诉案件，应当对原审人民法院的判决、裁定和被诉行政行为进行全面审查【答案】B79、在工程施工过程中，由于调查处理施工质量事故造成实际进度拖后，承包商接到监理工程师赶工令后采取赶工措施，由此增加的费用应该由()承担。A.业主B.监理单位C.业主和承包商D.承包商【答案】D80、工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响（）的前提下，必须开始的最迟时刻。A.紧后工作最早开始B.紧前工作最迟开始C.整个任务按期完成D.所有后续工作机动时间【答案】C81、某土方工程，合同工程量为1万m3，合同综合单价为60元/m3，合同约定：当实际工程量增加15%以上时，超出部分的工程量综合单价应予调低，施工过程中由于发包人设计变更，实际完成工程量1.3万m3，监理人与承包人依据合同约定协商后，确定的土方工程变更单价为56元/m3。该土方工程实际结算价款为（）万元。A.72.80B.76.80C.77.40D.78.00【答案】C82、工程质量管理制度中，工程质量监督管理属于（）的管理职能。A.业主B.政府C.监理单位D.施工单位【答案】B83、某单位工程采用成倍节拍流水施工，施工过程数目n=4，施工段数目m=2，流水节拍分别为10天、20天、30天、10天，工作之间无间歇，则流水施工工期是（）天。A.50B.70C.80D.90【答案】C84、工程网络计划中，某工作持续时间为5天，其3项紧后工作的最迟开始时间分别为第8、9和12天，则该工作的最迟开始时间是第（）天。A.8B.2C.3D.5【答案】C85、根据相关规定，通常情况下，施工方案由（）组织编制。A.拟派项目经理B.施工单位技术负责人C.项目技术负责人D.质量管理人员【答案】C86、民用建筑工程设计方案适用性评价时，建筑基地内人流、车流和物流是否合理分流，属于（）评价的内容。A.场地设计B.建筑物设计C.规划控制指标D.绿色设计【答案】A87、在施工过程中，由于承包单位原因造成工期延长后，由此造成的损失（）。A.应由工程业主承担B.由工程业主和承包单位各承担一半C.应由承包单位承担D.工程业主和承包单位都不承担【答案】C88、根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》，工程竣工验收合格后，负责向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门进行工程竣工验收备案的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】A89、对于施工单位提出的工程变更，（）应组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。A.建设单位负责人B.施工单位技术负责人C.专业监理工程师D.总监理工程师【答案】D90、某工程网络计划中，工作D有两项紧后工作，最早开始时间分别为第21天和第20天，工作D的最早开始时间为第12天，持续时间为3天，则工作D的自由时差为（）天。A.5B.4C.3D.2【答案】A91、下列属于编制施工总进度计划的工作内容的是（）。A.确定施工场地范围B.确定各单位工程的施工期限C.计算劳动量和机械台班数D.确定各分部分项工程的相互搭接关系【答案】B92、下列监理单位的质量责任和义务说法错误的是（）。A.与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料供应单位有隶属关系的，可以承担该项建设工程的监理业务B.代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任C.应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场D.采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理【答案】A93、估算工程量单价合同结算工程价款采用的数据是合同中确定的分部分项工程单价和（）。A.工程量清单中确定的工程量B.施工前的估算工程量C.合同双方商定的工程量D.承包人实际完成的工程量【答案】D94、下列工作内容不属于相关服务阶段投资控制的是（）。A.工程勘察阶段投资控制B.工程设计阶段投资控制C.施工阶段投资控制D.工程保修阶段投资控制【答案】C95、（2022年真题）对民用建筑设计方案进行绿色设计评审的主要内容是（）。A.绿地率是否符合控制性规划的要求B.建筑物使用空间的自然采光、通风、日照是否符合规定C.施工阶段扬尘和对绿地的破坏程度D.项目寿命期内建造和使用对资源和环境的影响【答案】D96、关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是（）。A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失【答案】B97、在投资控制的若干措施中，最为有效的是（）。A.科学确定投资控制目标B.以决策和设计阶段为重点C.施行建设全过程的投资控制D.技术与经济相结合【答案】D98、某工程单代号网络计划中，工作E的最早完成和最晚完成时间分别是6和8，紧后工作F的最早开始时间和最晚开始时间分别是7和10，工作E和F之间的时间间隔是（）.A.1B.2C.3D.4【答案】A99、按照建筑工程施工质量验收层次的划分，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物为一个（）。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批【答案】A100、在建设工程进度调整的系统过程中，确定总工期和后续工作的限制条件之后，进行下一步工作是（）。A.分析产生偏差的原因B.采取措施调整进度计划C.实施调整后的进度计划D.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响【答案】B多选题（共40题）1、关于现金流量绘制的说法，正确的有（）。A.横轴表示时间轴，向右延伸表示时间的延续B.垂直箭线代表不同时点的现金流量情况C.箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时点D.箭线长短应精准地体现现金流量数值的差异E.对投资人而言，在横轴上方的箭线表示现金流出【答案】ABC2、下列钢筋力学性能指标中，属于拉伸试验检验指标的有（）。A.屈服强度B.伸长率C.抗拉强度D.可焊性能E.弯曲性能【答案】ABC3、有关地下工程防水层厚度，下列哪项叙述是错误的？（）A.聚合物水泥砂浆防水层双层施工厚度不宜小于10mmB.合成高分子防水卷材（高分子自粘胶膜防水卷材）单层使用时厚度不应小于1.2mmC.高聚物改性沥青防水卷材（无胎体）双层使用的总厚度不应小于6mmD.水泥基渗透结晶型防水涂料的厚度不应小于1.0mm【答案】C4、建设工程组织平行施工的特点有（）。A.能够充分利用工作面进行施工B.单位时间内投入的资源量较为均衡C.不利于资源供应的组织D.施工现场的组织管理比较简单E.不利于提高劳动生产率【答案】AC5、下列关于虚工作的说法中，不正确的是（）。A.虚工作不消耗资源，只消耗时间B.虚工作不消耗时间，只消耗资源C.单代号网络计划中不存在虚工作D.虚工作不能在关键线路上E.虚工作起着表达工作间逻辑关系的作用【答案】ABCD6、下列有关工程暂停令的签发，表述正确的有（）。A.施工单位未经批准擅自施工的，总监理工程师应当及时签发工程暂停令B.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的，总监理工程师应当及时签发工程暂停令C.施工单位违反工程建设强制性标准的，总监理工程师应当及时签发工程暂停令D.建设单位要求暂停施工的，总监理工程师应签发工程暂停令E.施工单位拒绝项目监理机构管理的，总监理工程师应签发工程暂停令【答案】ABC7、工程网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.单代号搭接网络计划中，逆着箭线方向依次找出相邻两项工作之间时间间隔为零B.双代号时标网络计划中没有波形线C.双代号网络计划中没有虚工作D.双代号网络计划中工作持续时间总和最大E.单代号网络计划中由关键工作组成【答案】ABD8、在工程完工以后，监理工程师应将工程进度资料收集起来，进行（），以便为今后其他类似工程项目的进度控制提供参考。A.归类B.编目C.排序D.建档E.封装【答案】ABD9、关于法国法的历史，下列说法正确的有A.拿破仑时期的“六法”体系包括宪法典、民法典、刑法典、民事诉讼法典、刑事诉讼法典和行政诉讼法典六部重要法典B.法国大革命期间，国民会议通过了著名的《独立宣言》，第一次明确而系统地提出了资产阶级民主和法制的基本原则C.法国1971年宪法是欧洲大陆第一部成文宪法，其中明确规定废黜国王，建立共和政体D.1875年宪法是法国历史上实施时间最长的一部宪法，它包括三个宪法性文件：《参议院组织法》、《政权组织法》和《国家政权机关相互关系法》【答案】D10、与横道计划相比，下列属于采用网络计划表示建设工程进度计划的主要特点的是（）。A.能够明确反映工作之间的逻辑关系B.易于编制和理解进度计划C.便于优化调整进度计划D.可以找出关键线路和关键工作E.可以明确各项工作的机动时间【答案】ACD11、在建设工程质量验收时，室外工程可根据专业类别和工程规模划分单位（子单位）工程，室外工程的子单位工程包括（）。A.附属建筑工程B.路基C.道路工程D.围墙E.边坡【答案】AC12、总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报审的施工方案，施工方案审查应包括的基本内容有（）。A.编审程序应符合相关规定B.建设工程施工合同文件C.工程基础资料D.工程质量保证措施应符合有关标准E.经批准的建设工程项目文件【答案】AD13、《卓越绩效评价准则》的评价内容中，（）构成了“领导作用”。A.领导B.战略C.顾客与市场D.资源E.过程管理【答案】ABC14、投资动态控制过程中，应着重做好以下（）工作。A.对计划目标值的论证和分析B.及时对项目进展做出评估，即收集实际数据C.进行项目计划值与实际值的比较，以判断是否存在偏差D.采取控制措施以确保投资控制目标的实现E.如有必要，则调整项目投资目标【答案】ABCD15、项目监理机构在施工阶段投资控制的具体措施包括（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施E.设计措施【答案】ABCD16、根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明的技术指标有（）。A.规格B.供应商C.型号D.使用年限E.性能【答案】AC17、质量管理体系的初次认证审核，第二阶段审核的目的是（）。A.评价监理单位管理体系实施的情况B.评价监理单位是否策划和实施内审和管理评审C.审核监理单位的管理体系文件D.评价监理单位管理体系实施的有效性E.收集关于监理单位的环境及体系范围、过程和场所的必要信息【答案】AD18、建设工程设计准备工作阶段主要包括（）。A.确定规划设计条件B.提供设计基础资料C.分析进度偏差影响D.选定设计单位、商签设计合同E.咨询设计审批【答案】ABD19、下列属于工程实体设备的有（）。A.泵机B.垂直与横向运输设备C.电梯D.各类测量仪器E.通风设备【答案】AC20、在工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.双代号网络计划中两端节点均为关键节点B.单代号搭接网络计划中与紧后工作之间时距最小C.单代号网络计划中最迟开始时间与最早开始时间相差最小D.双代号时标网络计划中工作箭线上无波形线E.双代号网络计划中最迟完成时间与最早完成时间相差最小【答案】C21、下列关于中国特色社会主义法治理论的说法，正确的是A.依法执政，既要求党依据宪法法律治国理政，也要求党依据党内法规管理国家、管理社会B.我国宪法在正文第三章“国家机构”中确立了党的领导地位C.宪法明文规定了“宪法法律至上”，这意味着在我国宪法和法律都具有最高法律效力D.中国特色的社会主义法治理论真正符合人民的利益和实际需要【答案】D22、劳某出于勒索钱财的目的，从幼儿园将一私营煤矿主刘某的儿子刘小伟骗走，但劳某写给刘某让他交钱赎人的信由于地址错误没有寄到，无法进行勒索。劳某嫌成天照管孩子吃喝太烦，就将刘小伟带到异地以6000元卖掉。对劳某应当如何处理？A.以绑架罪与拐卖儿童罪并罚B.以绑架罪与拐卖儿童罪的牵连犯从一重罪处断C.以拐卖儿童罪一罪处罚D.以绑架罪一罪处罚【答案】A23、关于回避，下列哪些说法是错误的？A.发回重新审判的案件，在第一审人民法院作出裁判后又进入第二审程序或者死刑复核程序的，原第二审程序或者死刑复核程序中的合议庭组成人员需要回避B.被告人以审判长是被害人的校友为由提出回避申请，该申请被驳回后，被告人可以在恢复庭审前申请复议一次C.侦查人员是被害人的胞兄，在对其的回避决定作出前，该侦查人员不能停止对案件的侦查D.被告人以审判员张某违反规定会见本案被害人的诉讼代理人为由提出回避申请，应当提交证据材料，法院院长决定审判员张某回避后，审判员张某可以申请复议一次【答案】ABD24、下列关于质量事故等级的表述中，正确的有（）。A.某事故造成了150人重伤，属于重大事故B.某事故造成了45人重伤，属于较大事故C.某事故造成了5人重伤，属于一般事故D.某事故造成了20人死亡，属于较大事故E.某事故造成了5人死亡，属于较大事故【答案】BC25、金属板材屋面檐口挑出墙面的长度不应小于（）。A.120mmB.150mmC.180mmD.200mm【答案】D26、甲是蓝天公司的职员，于某晚撬开蓝天公司财务室窗户，窃取一个内装25000元的密码箱，尔后乘出租车从公司返家。车到家附近，甲携密码箱下车，恰遇巡警丙等人。丙等人对其盘问，甲心虚，丢下密码箱就跑，丙等人立即追赶。当快追上时，甲拿出身藏的钢管向丙乱打，致丙受轻伤。则甲触犯下列哪种罪名?A.盗窃罪和妨害公务罪B.抢劫罪C.职务侵占罪和妨害公务罪D.盗窃罪和故意伤害罪【答案】A27、关于专项施工方案的论证审查说法正确的有（）。A.对于超过一定规模的危大工程，建设单位应组织召开专家论证会B.专家论证前专项施工方案应通过施工单位审核和总监理工程师审查C.专家应当由建设单位指定D.专家应符合专业要求且人数不得少于5名E.专项施工方案论证不通过的，施工单位修改后按规定重新组织【答案】BD28、总承包他单单位位依施法工将，建若设分工包程工分程包出给现其质量问题时，应当由（）A.分包单位单独向建设单位承担责任B.总承包单位单独向建设单位承担责任C.总承包单位对分包工程的质量承担连带责任D.总承包单位与分包单位分别向建设单位承担责任E.分包单位应按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责【答案】C29、工程施工过程中，检验批现场验收检查的原始记录应由()共同签署。A.建设单位项目负责人B.施工单位项目技术负责人C.施工单位专业质量检查员D.专业监理