监理工程师之土木建筑目标控制全真模拟模拟题附答案

监理工程师之土木建筑目标控制全真模拟模拟题附答案

单选题（共100题）1、下列框架结构多层办公楼(一般装修)的单位面积造价(元/㎡)最接近以下哪一项？()A.400～600元/㎡B.600～800元/㎡C.800～1000元/㎡D.1000～1800元/㎡【答案】D2、施工单位擅自改动经审查批准的施工组织设计，项目监理机构应及时发出（），要求按程序重新报审。A.监理通知单B.工作联系单C.口头指令D.工程暂停令【答案】A3、在工程网络计划实施过程中，如果发现某项工作进度出现拖延，则受影响的工作必然是该工作的（）。A.先行工作B.先做工作C.后续工作D.后做工作【答案】C4、涉及工程实施的合同环境与管理关系的确定，组织体制及管理制度属于环境条件中的()。A.工程技术环境B.工程管理环境C.工程作业环境D.周边环境【答案】B5、（2019年真题）工程施工过程中发生质量事故造成8人死亡，50人重伤，6000万元直接经济损失，该事故等级属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】C6、质量事故发生后，（）有责任就所发生的质量事故进行周密的调查、研究，掌握情况，并在此基础上写出调查报告。A.施工单位B.政府部门C.监理人员D.事故调查小组【答案】A7、在建设工程质量特性中，()是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。A.适用性B.耐久性C.可靠性D.安全性【答案】C8、（2022年真题）装配式混凝土结构连接部位浇筑混凝土之前应进行的工作是（）。A.施工方案论证B.隐蔽工程验收C.施工工艺试验D.平行检验【答案】B9、随着我国经济发展和施工技术的进步，工程建设规模不断扩大，技术复杂程度越来越高，出现了大量工程规模较大和具有综合使用功能的（）。A.综合性建筑物B.多体建筑物C.大型单体工程D.多功能建筑物【答案】C10、下列雨棚建筑面积计算正确的是()。A.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度小于2.1m的，不计入建筑面积B.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，超过部分的雨篷结构板水平投影面积计入建筑面积C.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，超过部分的雨篷结构板水平投影面积的1/2计入建筑面积D.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，按雨篷栏板的内净面积计算雨篷的建筑面积【答案】A11、在有节凑流水施工中，各施工过程的流水节拍各自相等而不同施工过程之间的流水节拍不尽相等的流水施工指的是（）。A.等节奏流水施工B.异节奏流水施工C.非节奏流水施工D.固定节拍流水施工【答案】B12、下列说法中，不符合合法行政原则的说法是：A.因种植苹果的市场前景非常客观，某市政府要求该市农民不再种植水稻，改为裁种苹果树B.某市工商局要求受到工商行政处罚的听证申请人承担组织听证的费用C.某省林业厅规定听证笔录作为最终作出林业行政许可决定的参考D.某行政机关将行政强制措施委托给另一行政机关行使【答案】A13、下列选项中，不属于影响建设工程施工进度的因素的是（）。A.资金的影响B.物资供应进度的影响C.施工条件的影响D.建设单位自身管理水平的影响【答案】D14、（）表明流水施工的速度和节奏性。A.流水节拍B.流水步距C.流水强度D.施工过程【答案】A15、对于工程量清单中的某些项目，如保养气象记录设备，保养测量设备等一般采用()进行计量支付。A.均摊法B.凭证法C.估价法D.分析计量法【答案】A16、某土石方工程，施工承包采用固定，总价合同形式，根据地质资料、设计文件估算的工程量为17000m＜sup>3＜/sup>，在机械施工过程中，由于局部超挖、边坡垮塌等原因，实际工程量为18000m＜sup>3＜/sup>；基础施工前，业主对基础设计方案进行了变更，需要扩大开挖范围，增加土石方工程量2000m＜sup>3＜/sup>。则结算时应对合同总价进行调整的工程量为()m＜sup>3＜/sup>。A.0B.1000C.2000D.3000【答案】C17、（）搭接关系是指紧前工作i结束到紧后工作j开始的时间间隔。A.结束—开始（FTS）B.开始—开始（STS）C.结束—结束（FTF）D.开始—结束（STF）【答案】A18、某工程有3个施工过程，流水步距分别为2、5，其中第一个施工过程持续时间为8天，第二个施工过程持续时间为11天，第三个施工过程持续总时间是9天，第二与第三施工过程有3天的搭接，则流水施工工期为（）天。A.12B.13C.18D.19【答案】B19、在工程施工质量验收中，单位工程竣工验收应由（）组织进行。A.建设单位B.施工单位C.质检单位D.监理单位【答案】A20、某工程有3个施工过程，分3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天。各施工过程之间存在2天的工艺间歇时间，则流水施工工期为（）天。A.10B.12C.14D.16【答案】C21、某土方工程，招标文件中估计工程量为1.5万m3，合同中约定土方工程单价为16元/m3；当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分单价调整为15元/m3。该工程实际完成土方工程量1.8万m3，则该土方工程实际结算工程款为（）万元。A.27.00B.28.50C.28.65D.28.80【答案】C22、下列建设工程进度计划体系中，明确各种设计文件、主要设备、施工单位、水电路日期的是（）。A.工程项目一览表B.工程项目总进度计划C.投资计划年度分配表D.工程项目进度平衡表【答案】D23、工程施工质量验收时，经加固处理的分部工程，根据技术处理方案要求予以验收的前提是（）。A.不影响安全和使用功能B.不造成永久性影响C.不改变结构外形尺寸D.不影响基本使用功能【答案】A24、通过对人的素质和行为控制，以工作质量保证工程质量的做法，体现了坚持（）的质量控制原则。A.质量第一B.预防为主C.以人为核心D.以合同为依据【答案】C25、除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，工程施工许可证应在工程（）向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取。A.开工前，由施工单位B.招标前，由建设单位C.招标前，由施工单位D.开工前，由建设单位【答案】D26、前锋线明显地反映出检查日有关工作实际进度与计划进度的关系，当工作实际进度点位置在检查日时问坐标右侧表示（）。A.该工作实际进度与计划进度一致B.该工作实际进度超前C.该工作实际进度落后D.无明显意义【答案】B27、抗震钢筋进场检验最大力下总伸长率，下列实验数据中符合要求的是（）。A.6.9%B.7.8%C.8.2%D.9.5%【答案】D28、李某申请公开自己的社保信息，社保局拒绝公开，李某遂提起了诉讼，关于本案，下列哪些说法是正确的？A.本案可以适用简易程序B.本案应有审判员和陪审员组成合议庭进行审理C.社保局须对拒绝公开的根据以及履行法定告知和说明理由义务的情况举证D.法院应在立案之日起45日内审结，有特殊情况需延长的经批准可以延长【答案】A29、工程进度计划体系中，根据初步设计中确定的建设工期和工艺流程，具体安排单位工程开工日期和竣工日期的计划是（）。A.工程项目进度平衡计划B.年度竣工投产交付使用计划C.年度建设资金平衡计划D.工程项目总进度计划【答案】D30、施工现场的组织、管理比较简单，有利于资源供应的施工组织方式是（）。A.垂直施工B.平行施工C.依次施工D.流水施工【答案】C31、下列关于质量管理体系文件的编制原则的说法，错误的是（）。A.质量管理体系文件应符合监理单位的质量方针和目标B.质量管理体系文件应符合质量管理体系的要求C.从质量策划开始就应当考虑保持文件的一致性D.在描述任何质量活动过程时，必须使其具有确定性【答案】C32、在监理工作开展过程中，项目监理机构每日填写监理日志。监理日志要及时交（）审查。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员【答案】B33、已知某进口设备到岸价为1200万元，银行财务费、外贸手续费合计为55万元。关税、增值税税率分别为22%、13%，无消费税则该进口设备抵岸价为（）万元。A.1255B.1519C.1709D.1716【答案】C34、（2020年真题）组织建设工程流水施工时，相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间称为（）。A.流水节拍B.时间间隔C.间歇时间D.流水步距【答案】D35、（），适合设计深度不足，拟建建设项目与类似建设项目的主体工程费或主要设备购置费比重较大，行业内相关系数等基础资料完备的情况。A.生产能力指数B.比例估算法C.系数估算法D.指标估算法【答案】C36、建设工程施工过程中，分项工程验收应由（）组织。A.设计单位专业工程师B.监理员C.专业监理工程师D.建设单位代表【答案】C37、关于设备采购质量控制的说法，正确的是（）。A.市场采购设备，主要用于非标准设备的采购B.向生产厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格供货厂商C.招标采购设备，一般用于标准设备的采购D.建设单位直接采购设备的，设备采购方案由设备安装单位编制【答案】B38、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录中的结论，应由()共同签认。A.项目经理、质监站监督员B.项目经理、总监理工程师C.建设、设计、监理、施工单位D.建设单位项目负责人、总监理工程师【答案】B39、分包单位的资质材料经审核不符合要求时，施工单位应根据()的审核意见，或重新报审，或另选择分包单位再报审。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.项目经理D.建设单位项目负责人【答案】A40、周某采用向计算机植入木马程序的方法窃取齐某的网络游戏账号、密码等信息，将窃取到的相关数据存放在其租用的服务器中，并利用这些数据将齐某游戏账户内的金币、点券等虚拟商品放在第三方网络交易平台上进行售卖，获利5000元。关于该网络犯罪的管辖说法正确的是A.网络犯罪案件的犯罪地包括用于实施犯罪行为的网站服务器所在地，网络接入地，网站建立者、管理者所在地，被侵害的计算机信息系统或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的计算机信息系统所在地，被害人被侵害时所在地，以及被害人财产遭受损失地等B.有多个犯罪地的网络犯罪案件，由最初受理的公安机关或者主要犯罪地公安机关立案侦查。有争议的，按照有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则，由共同上级公安机关指定有限公安机关立案侦查C.具有特殊情况，由异地公安机关立案侦查更有利于查清犯罪事实、保证案件公正处理的跨省(自治区、直辖市)重大网络犯罪案件，可以由公安部商最高人民检察院和最高人民法院指定管辖D.人民法院受理案件后，发现被告人还有犯罪被其他公安机关立案侦查的，可以建议人民检察院补充侦查，人民检察院经审查，认为需要补充侦查的，应当通知移送审査起诉的公安机关【答案】A41、为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时应（）。A.首先确定短期目标，然后再逐步明确总目标B.首先按施工阶段确定目标，然后综合考虑确定总目标C.将施工进度总目标直接按计划期分解D.将施工进度总目标从不同角度层层分解【答案】D42、（2020年真题）下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（）。A.工程项目年度计划B.设计总进度计划C.施工准备工作计划D.物资采购、加工计划【答案】A43、在工程质量事故处理方案的辅助方法中，若结构构件承载力达不到设计要求，可采用改变结构构造来减少结构内力、结构卸荷等不同的处理方案，此种方法属于（）。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.方案比较【答案】D44、反映项目的偿债能力的指标是()。Ⅰ.投资；Ⅱ.偿债备付率；Ⅲ.利息备付率；Ⅳ.借贷偿还期A.IB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、ⅢD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】D45、工程施工过程中发生质量事故，项目监理机构应及时签发（）。A.工作联系单B.监理通知单C.工程暂停令D.监理口头指令【答案】C46、（2018年真题）设备的无负荷联动试运转费用属于建设工程总投资中的（）。A.设备及工器具购置费B.建筑安装工程费C.工程建设其他费用D.预备费【答案】B47、下列工作中，属于建设工程进度监测系统过程中工作内容的是（）。A.分析进度偏差产生的原因B.分析进度偏差对工期的影响C.确定工期的限制条件D.比较实际进度与计划进度【答案】D48、某工程，设备与工（器）具购置费为600万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为100万元，基本预备费率为10%，该工程项目的基本预备费应为()万元。A.100B.160C.170D.200【答案】C49、关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆B.焊接连接接头试件应从试焊试验件中截取C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上【答案】D50、下列成本加酬金合同计价形式中，最难以控制成本的是（）。A.成本加固定百分比酬金合同B.成本加固定金额酬金合同C.成本加奖罚合同D.最高限额成本加固定最大酬金【答案】A51、某土方工程，招标文件中估计工程量为150万m3，合同中规定：土方工程单价为8元／m3，当实际工程量超过估计工程量15％时，调整单价，单价调为6元／m3。工程结束时实际完成土方工程量为180万m3，则土方工程款为（）万元。A.1080B.1335C.1380D.1425【答案】D52、关于设备采购的质量控制，以下说法错误的是（）。A.成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式B.总包单位采购，采购方案由总包编写报监理单位批准C.建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案D.向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商【答案】B53、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，单位工程质量竣工验收记录表中验收结论由()填写。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】B54、在工程施工质量验收活动中，（）是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目，是保证工程安全和使用功能的重要检验项目。A.特别项目B.重要项目C.一般项目D.主控项目【答案】D55、在建设工程质量中，民用建筑主体结构设计的耐用年限分为（）。A.二级B.三级C.四级D.五级【答案】C56、在混凝土灌注桩施工过程要求每桩测定混凝土坍落度2次，每30～50cm测定一次灌注高度，这是针对可能发生的()质量问题而采取的预控措施。A.混凝土强度不足B.斜孔、断桩C.钢筋笼上浮D.缩颈、堵管【答案】D57、建设工程在保修范围和保修期限内出现质量缺陷，（）应当履行保修义务。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】B58、评审工程初步设计成果时，重点评审的是（）。A.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光等要素B.设计参数、设计标准、功能和使用价值C.设计依据、设计规模D.使用功能是否满足质量目标和标准【答案】A59、（2020年真题）工程项目质量形成是个系统过程，其中形成工程实体质量的决定性环节是（）。A.工程勘察B.工程设计C.工程施工D.工程监理【答案】C60、某进口设备，装运港船上交货价（FOB）为50万美元，到岸价（CIF）为51万美元，关税税率为10%，增值税税率为13%，美元的银行外汇牌价为：1美元＝6.72元人民币，则该进口设备的增值税为人民币（）万元。A.43.680B.44.554C.48.048D.49.009【答案】D61、施工企业进行投标报价时，暂列金额（）确定。A.由施工企业自主确定B.由政府监督机构C.根据相关法律法规D.按招标文件提供的金额计列【答案】D62、采用工程量清单方式招标时，工程量清单的准确性和完整性应由（）负责。A.编制清单的造价工程师B.审核清单的造价工程师C.工程招标人D.工程造价咨询人【答案】C63、甲房地产开发公司将一商场工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，乙建筑公司又将其中土方工程分包给丙土方公司，该工程的监理方为丁公司。在工程开工前，应当由（）按照有关规定申请领取施工许可证。A.乙建筑公司B.丙土方公司与丁监理公司共同C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同D.甲房地产开发公司【答案】D64、施工进度计划的调整的经济措施不包括（）。A.实行包干奖励B.尽可能降低成本C.提高奖金数额D.对所采取的技术措施给予相应的经济补偿【答案】B65、项目总概算应控制在可行性研究报告估算投资额的（）以内。A.±2%B.±5%C.±10%D.±15%【答案】C66、根据《施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），有关工程计量程序的下列情况正确的是（）。A.监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内，完成对承包人提交的工程量报告的审核B.发包人认为需要进行现场计量核实的，在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加C.监理人对工程量有异议的，必须要求承包人共同进行复核或抽检D.承包人认为发包人核实的计量结果有误时，应在收到计量结果通知后的7天内向发包人提出书面意见【答案】A67、在编制招标控制价时，涉及到计日工中的施工机械台班单价，应按（）计算。A.工程造价管理机构公布的单价B.清单中列出的单价C.市场调查确定的单价D.暂估单价【答案】A68、“纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求”属《建筑工程施工质量统一验收标准》中质量检验的()A.主控项目B.一般项目C.基本项目D.保证项目【答案】A69、关于监理单位质量方针的说法，正确的是（）。A.质量方针应由管理者代表制定B.质量方针应由技术负责人制定C.质量方针应由最高管理者发布D.质量方针应由管理者代表发布【答案】C70、施工进度计划调整的技术措施是（）。A.增加每天的施工时间B.实行包干奖励C.改进施工工艺D.改善外部配合条件【答案】C71、项目监理机构签发监理通知单时，应要求施工单位在发文本上签字，并注明（）。A.签收时间B.签发时间C.签收人D.发文人【答案】A72、某工程施工过程中发生质量事故，造成3人死亡，6000万元直接经济损失，则该质量事故等级属于（）A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】C73、新材料不符合强制性标准规定，应当由（）提请建设单位组织专题技术论证。A.建设行政主管部门B.拟采用单位C.监理单位D.设计单位【答案】B74、建筑工程施工质量验收中，经返工或返修的检验批，应（）。A.予以验收B.重新进行验收C.鉴定验收D.协商验收【答案】B75、住宅或投资额较少的建设项目，其建筑工程概算宜采用（）编制。A.扩大单价法B.概算指标法C.预算单价法D.投资估算法【答案】B76、某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍分别是6天、6天、9天，则该分部工程的流水施工工期是（）天。A.24B.30C.36D.54【答案】B77、某招投标项目，某投标人以520万元的投标报价中标，招标人给出的招标控制价为550万元，标底为510万元。施工进行到后期，发生设计变更，对于某环保墙面漆，清单项目中无类似项目，经计算，该墙面刷漆工程定额综合单价为25元/m2，则发承包双方考虑报价浮动率后的综合单价为（）。A.22.34B.23.64C.24.55D.25.46【答案】B78、《卓越绩效评价准则》评分系统中将七方面分为三个层次，即基本要求、总体要求和多项要求。其中A.基本要求B.总体要求C.多项要求D.其他【答案】A79、（2018年真题）某工程在施工过程中，因不可抗力造成损失，承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：（1）在建工程损失30万元；（2）承包人的施工机械设备损坏损失5万元；（3）承包人受伤人员医药费和补偿金4.5万元；（4）工程清理修复费用2万元。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，项目监理机构应批准的补偿金额为（）万元。A.32.0B.36.5C.37.0D.41.5【答案】A80、下列导致工程质量缺陷的原因中，属于设计差错的是（）。A.边勘察、边设计、边施工B.荷载取值过小，内力分析有误C.勘察报告不准、不细D.施工人员不具备上岗的技术资质【答案】B81、关于项目资本金性质或特征的说法，正确的是（）。A.项目资本金是由投资者实缴的出资额B.负债后于项目资本金受偿C.投资者可以转让其出资D.各种经营性项目不实行资本金制度【答案】C82、在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由总监理工程师审核后报（）。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.勘察单位【答案】A83、现浇混凝土板厚度检测常用（）。A.超声回弹综合法B.回弹法C.钻芯法D.超声波对测法【答案】D84、以下关于电子数据的收集和运用的说法，哪一项是正确的？A.网盘内存有的证人证言属于电子数据B.未以封存状态移送的电子数据，不能作为定案根据C.电子数据有增加、删减等情形，影响电子数据真实性的，经补正后可以采用D.收集、提取电子数据，应当制作笔录并附电子数据清单，可以不对相关活动进行录像【答案】D85、在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由总监理工程师审核后报（）。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.勘察单位【答案】A86、根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，建设工程屋面防水的最低保修期限为（）年。A.2B.3C.4D.5【答案】D87、在现场施工准备质量控制中，（）对有关分包的报审资料进行审核，在报审表上签署书面意见前需征求（）意见。A.总监理工程师，总承包单位B.专业监理工程师，总承包单位C.总监理工程师，建设单位D.专业监理工程师，建设单位【答案】C88、某混凝土工程，9月份计划工程量为5000m3，计划单价为400元／m3；而9月份实际完成工程量为4000m3，实际单价为410元／m3，则该工程9月份的进度偏差为（）万元。A.-36B.36C.-40D.40【答案】C89、（2018年真题）在正常使用条件下，工程应满足规定功能要求使用的年限，这是工程质量（）的表现。A.适用性B.耐久性C.安全性D.可靠性【答案】B90、当双代号网络计划的计算工期等于计划工期时，下列关于关键工作的说法错误的是（）。A.关键工作的自由时差为零B.相邻两项关键工作之间的时间间隔为零C.关键工作的持续时间最长D.关键工作的最早开始时间与最迟开始时间相等【答案】C91、（2020年真题）采用设备系数法估算拟建项目投资时，建筑安装工程费应以拟建项目的设备费为基数，根据（）计算。A.已建成同类项目建筑安装工程费与拟建项目设备费的比率B.拟建项目建筑安装工程量与已建成同类项目建筑安装工程量的比率C.已建成同类项目建筑安装工程费占设备价值的百分比D.已建成同类项目建筑安装工程费占总投资的百分比【答案】C92、工程设备验收前，（）应提交设备验收方案，包括验收方法、质量标准、验收的依据，经（）审查同意后实施。A.设备安装单位、专业监理工程师B.设备安装单位、总监理工程师C.施工单位、专业监理工程师D.施工单位、总监理工程师【答案】A93、下列建设工程进度控制措施中，属于监理工程师采取的组织措施的是()A.编制进度控制工作细则B.分析进度控制目标风险C.建立进度协调会议制度D.定期收集实际进度数据【答案】C94、流水施工中某施工过程（专业工作队）在单位时间内所完成的工程量称为（）。A.流水段B.流水强度C.流水节拍D.流水步距【答案】B95、针对工程量较大或施工技术比较复杂的工程，在依据工程具体情况所制定的施工方案基础上，对其各施工过程所做出的时间安排，以此编制的施工进度计划是（）。A.施工准备工作计划B.施工总进度计划C.分部分项工程进度计划D.单位工程施工进度计划【答案】C96、施工过程中见证取样的试验室应是（）。A.施工单位的试验室B.建设单位指定的试验室C.监理单位指定的试验室D.与承包单位没有行政隶属关系的第三方试验室【答案】D97、监理工程师对施工质量的检查验收，必须在承包单位自检合格的基础之上进行，自检是指()A.工序作业者的自检验B.前后工序交接检验C.专职质检员的检验D.作业者自检、交接检和专检【答案】D98、甲花4万元收买被拐卖妇女周某做智障儿子的妻子，周某不从，伺机逃走。甲为避免人财两空，以3万元将周某出卖。（事实一）A.甲行为应以收买被拐卖的妇女罪与拐卖妇女罪实行并罚B.甲虽然实施了收买与拐卖二个行为，但由于二个行为具有牵连关系，对甲仅以拐卖妇女罪论处C.甲虽然实施了收买与拐卖二个行为，但根据《刑法》的特别规定，对甲仅以拐卖妇女罪论处D.由于收买与拐卖行为侵犯的客体相同，而且拐卖妇女罪的法定刑较重，对甲行为仅以拐卖妇女罪论处，也能做到罪刑相适应【答案】C99、商业银行的中期贷款是指贷款期限（）的贷款。A.1～2年B.1～3年C.2～4年D.3～5年【答案】B100、某工程有3个施工过程，分3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天。各施工过程之间存在2天的工艺间歇时间，则流水施工工期为（）天。A.10B.12C.14D.16【答案】C多选题（共40题）1、项目资本金可以用货币出资，也可用（）作价出资。A.实物B.工业产权C.专利技术D.企业商誉E.土地所有权【答案】AB2、建筑工程施工质量验收层次中的分项工程包括（）。A.钢筋工程B.模板工程C.现浇结构工程D.通风与空调E.地基与基础工程【答案】ABC3、在执行《建筑工程施工质量验收统一标准》和各专业验收规范体系的过程中，还需依托相关质量技术支持体系，该体系主要包括()A.政府质量监督管理体系B.工法与施工工艺标准C.施工操作规程D.企业管理工作标准E.现场检测方法标准【答案】BCD4、工程在正常使用条件下，最低保修期限为5年的是（）。A.地基基础工程B.主体结构工程C.电气管线安装D.卫生间防渗漏E.屋面防水工程【答案】D5、施工准备阶段监理工程师审查施工企业项目经理部质量管理体系的主要内容有()A.项目管理目标责任书B.项目经理部的组织机构C.项目质量管理的规章制度D.主要管理人员及特种作业人员的资格证、上岗证E.试验室【答案】BCD6、功能重要性系数又称功能系数或功能指数，确定功能重要性系数的关键是对功能进行打分，常用的打分方法包括（）。A.0-1评分法B.0-4评分法C.优缺点列举法D.直接评分法E.环比评分法【答案】AB7、关于工程网络计划中关键线路的说法，正确的有（）。A.关键线路是工作持续时间之和最大的线路B.关键线路上的节点均为关键节点C.相邻两项工作之间的时间间隔为零的线路为关键线路D.关键工作均在关键线路上E.关键线路可能有多条【答案】BD8、（2017年真题）在招投标阶段，投标人不能自主确定其综合单价或费用的有（）。A.安全文明施工费B.暂列金额C.给定暂估价的材料D.计日工E.总承包服务费【答案】ABC9、当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先确定可调整进度的范围，主要指（）。A.紧前工作的限制条件B.自由时差允许的变化范围C.关键节点的限制条件D.后续工作的限制条件E.总工期允许的变化范围【答案】CD10、在项目实施阶段，项目总进度包括（）。A.设计前准备阶段的工作进度B.设计工作进度C.投标工作进度D.施工前准备工作进度E.工程施工和设备安装进度【答案】ABD11、监理工程师审查承包单位施工组织设计时，应着重审查其是否()A.按规定程序编审B.充分分析了施工条件C.有利于施工成本降低D.采用了先进适用的技术方案E.有健全的质量保证措施【答案】ABD12、分项工程可按（）进行划分。A.材料B.使用功能C.主要工种D.设备类别E.施工工艺【答案】ACD13、下列王律师的做法正确的有、()A.王律师是其所在律师事务所的主要合伙人之一，所占份额占据主导地位，所以他以个人名义私自接受了委托，又私自收取了费用B.王律师平时为了给所在律师事务所招揽生意，总是向他的委托人和别人宣称自己有亲戚在法院C.王律师苦于一被告人母亲的哀求，私自将被告人母亲所写的一封家书传递给狱中的被告人D.王律师作为其律所的重要领导人之一，不允许其律师事务所的律师同时在另外的法律服务所执业【答案】D14、（2019年真题）取得国有土地使用费包括（）。A.土地使用权出让金B.青苗补偿费C.城市建设配套费D.拆迁补偿费E.临时安置补助费【答案】ACD15、项目监理机构对施工单位报送的工程开工报审表及相关资料进行审查的内容有（）。A.施工单位资质等级是否符合相应施工工作B.施工组织设计是否已由总监理工程师签认C.施工单位的管理及施工人员是否已到位D.施工机械是否已具备使用条件E.施工单位现场质量安全生产管理体系是否已建立【答案】BCD16、下列选项中属于常规模型族参数的是？()A.基于工作平面B.总是垂直C.加载时剪切的实心D.部件类型E.共享【答案】ABD17、在工程开始前，施工单位必须做好施工准备工作，专业监理工程师重点审查施工单位的内容包括（）。A.施工组织设计是否已由总监理工程师签认B.是否建立相应的现场质量管理体系C.管理及施工人员是否已到位D.主要施工机械是否已具备使用条件E.施工质量验收体系是否落实【答案】ABCD18、（2021年真题）关于项目财务分析和经济分析关系的说法，正确的有（）。A.财务分析的数据资料是经济分析的基础B.两种分析所站立场和角度相同C.两种分析的内容和方法相同D.两种分析的依据和分析结论的时效性不同E.两种分析计量费用和效益的价格尺度不同【答案】AD19、根据刑事诉讼法、民事诉讼法和行政诉讼法的规定，有四类案件实行不公开审理。下列属于不公开审理的范围的是、()A.已满16周岁的张某抢劫案B.刘某以性生活不和谐提出与丈夫离婚且申请不公开审理的案件C.著名艺人王某起诉某报社和厂家侵犯其肖像权且以涉及个人隐私为由申请不公开审理的案件D.甲公司起诉陈某和乙公司侵犯其技术秘密且申请不公开审理的案件【答案】ABD20、根据规范要求，600座电影院的内墙面可选用以下哪种装修材料？（）A.多彩涂料B.印刷木纹人造板C.复合壁纸D.无纺贴墙布【答案】A21、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）的规定，计算安全文明施工费时，可以采用的计算基数有（）。A.定额基价B.定额人工费C.定额人工费＋定额机械费D.直接工程费E.分部分项工程费【答案】ABC22、在使用Revit进行项目设计、管理时，下列哪些属于基本文件格式()A.CAD格式B.ret格式C.rvt格式D.rft格式E.rfa格式【答案】BCD23、在工程质量管理体系中，政府的监督管理职能包括（）。A.工程发承包管理B.工程建设程序管理C.建筑企业质量体系认证D.建立和落实工程质量责任制E.建立和完善工程质量管理法规【答案】ABD24、（2020年真题）缩短关键工作的持续时间时，其缩短值的确定必须符合（）。A.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间B.缩短后的持续时间不能大于其最短持续时间C.缩短持续时间的工作不能变成非关键工作D.缩短持续时间的工作能变成非关键工作E.缩短后对非关键工作无影响【答案】AC25、项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据有()A.工程合同文件B.工程变更设计文件C.施工现场质量管理制度D.工程材料试猃的技术标准E.工程施工质量猃收标准【答案】ABD26、非确定型网络计划，是指网络计划中各项工作及其持续时间和各工作之间的相互关系都是不确定的。下列各项中属于非确定型网络计划的有（）。A.双代号网络计划B.单代号网络计划C.计划评审技术D.风险评审技术E.决策关键线路法【答案】CD27、下列进度计划表中，属于建设单位计划系统中工程项目建设总进度计划的有（）。A.工程项目一览表B.投资计划年度分配表C.年度设备平衡表D.工程项目进度平衡表E.年度建设资金平衡表【答