监理工程师之土木建筑目标控制全真模拟模考B卷附答案

监理工程师之土木建筑目标控制全真模拟模考B卷附答案

单选题（共100题）1、下列关于竣工决算的说法中，正确的是()A.竣工决算金额是指承包商完成竣工任务的全部费用B.竣工决算是承包商与业主办理工程价款最终结算的依据C.竣工决算是业主办理交付使用，核定各类新增资产价值的依据D.竣工决算是发承包方签订的建筑安装工程承包合同终结的凭证【答案】C2、装配式建筑PC构件生产工艺流程审核中，关于墙板的生产工艺流程，下列正确的是（）。A.模具清理→模具安装→涂隔离剂→下层钢筋布置→反面预埋安装→振动浇捣→布置挤塑板→玄武岩筋布置→上层钢筋布置→正面预埋安装B.模具清理→模具安装→涂隔离剂→上层钢筋布置→反面预埋安装→振动浇捣→布置挤塑板→玄武岩筋布置→下层钢筋布置→正面预埋安装C.模具清理→涂隔离剂→模具安装→下层钢筋布置→反面预埋安装→振动浇捣→布置挤塑板→玄武岩筋布置→上层钢筋布置→正面预埋安装D.模具清理→模具安装→涂隔离剂→下层钢筋布置→正面预埋安装→振动浇捣→布置挤塑板→玄武岩筋布置→上层钢筋布置→反面预埋安装【答案】A3、施工前，应由（）制定分项工程和检验批的划分方案，并由（）审核。A.监理工程师，建设单位B.施工单位，监理机构C.施工单位，建设单位D.监理工程师，监理机构【答案】B4、已依法审定的修建性详细规划如需修改，需由()机构组织听证会等形式并听取利害关系人的意见后方可修改。A.建设单位B.规划编制单位C.建设主管部门D.城乡规划主管部门【答案】D5、建筑地面工程施工中，下列各材料铺设时环境温度的控制规定，哪项是错误的？()A.采用掺有水泥、石灰的拌和料铺设时不应低于5℃B.采用石油沥青胶黏剂铺贴时不应低于5℃C.采用有机胶黏剂粘贴时不应低于10℃D.采用砂、石材料铺设时不应低于-5℃【答案】D6、工程质量控制应该是积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，也就是在工程质量控制中应坚持()的原则。A.以预防为主B.以人为核心C.质量第一D.质量标准【答案】A7、在现场施工准备质量控制中，（）应参与建设单位组织的对施工单位负责采购的原材料、半成品、构配件的考察，并提出考察意见。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.技术负责人【答案】B8、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，关于投标报价的说法，错误的是()。A.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动B.专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写C.计日工应按照招标文件中的数量和单价计算总费用D.招标文件中要求投标人承担的风险内容和范围，投标人应将其考虑到综合单价中【答案】C9、工程施工过程中，某组混凝土标准试件的立方体抗压强度测值分别为30.5MPa、36.0MPa、41.7MPa，则该组试件的试验结果为（）MPa。A.41.5B.39.3C.36.0D.试验结果无效【答案】D10、法定的国家级检测机构出具的检测报告，在国内具有(）的性质。A.一般裁定B.权威裁定C.最终裁定D.最高裁定【答案】C11、某实行招标的工程，招标文件与中标人投标文件中的合同价款不一致时，签订书面合同时确定合同价款应以（）为准。A.有利于招标人的约定B.招标人和投标人重新谈判的结果C.中标人投标文件D.招标文件【答案】C12、下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（）。A.勘察设计单位B.施工单位C.材料供应单位D.监理单位【答案】D13、建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过（）个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证（）。A.3、3、自行废止B.2、2、自行废止C.3、2、重新办理D.2、3、重新办理【答案】A14、某项目设备工器具购置费为3000万元，建筑安装工程费为2500万元，工程建设其他费为800万元，基本预备费为400万元，涨价预备费为200万元，建设期贷款利息为140万元，则该项目的动态投资为（）万元。A.6300B.1400C.740D.340【答案】D15、为了达到调整施工进度计划的目的，可采用的技术措施是（）。A.采用更先进的施工机械B.增加工作面C.实施强有力的调度D.增加施工队伍【答案】A16、在组织建设工程流水施工时，某个专业工作队在一个施工段上的施工时间称为（）。A.流水节拍B.流水工期C.流水步距D.流水强度【答案】A17、某分部工程有3个施工过程，分为4个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工，已知各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、4天，则流水步距和专业工作队数分别为（）。A.6天和3个B.4天和4个C.4天和3个D.2天和7个【答案】D18、在施工过程中，（）应督促施工单位加强内部质量管理，严格质量控制。A.质量监督机构B.建设单位C.总监理工程师D.项目监理机构【答案】D19、融资的前期费用与项目的规模有直接关系，下列关于融资前期费用的说法正确是（）。A.一般占贷款金额的5%B.项目规模越小，前期费用所占融资总额的比例就越小C.项目融资的利息成本一般要高出同等条件公司贷款D.合理的融资结构可以降低项目的经济强度，从而降低较弱合作伙伴的相对融资成本【答案】C20、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，国有资金投资项目，必须由（）编制招标控制价。A.具有编制能力的招标人B.具有相应资质的工程造价咨询人C.具有招标代理资质的中介机构D.项目管理公司合同管理机构【答案】A21、按照GB/T19000族标准要求，通常对组织的相关职能和层次分别规定质量目标。作业层次上的质量目标应是()A.定性的B.定量的C.定性为主定量为辅D.定性为辅定量为主【答案】B22、采用工程量清单方式招标时，工程量清单的准确性和完整性应由（）负责。A.编制清单的造价工程师B.审核清单的造价工程师C.工程招标人D.工程造价咨询人【答案】C23、某进口设备的离岸价为1500万元，到岸价为1550万元，关税为105万元，银行财务费率为0.5％，则该设备的银行财务费为（）万元。A.7.75B.8.03C.8.28D.7.50【答案】D24、发生工程质量事故后，下一步处理程序应当是（）。A.总监理工程师征得建设单位同意后，签发工程暂停令B.施工单位进行质量事故调查C.项目监理机构审查施工单位报送的质量事故调查报告D.施工单位实施处理，项目监理机构跟踪调查【答案】A25、某投资方案的建设期为1年，第一年年初投资8000万元，运营期为4年，运营期每年年末净收益为3000万元，净残值为零。若基准率为10%，则该投资方案的净现值和静态投资回收期分别为（）。已知（P／A，10%，4）=3.1699A.1510万元和3.67年B.1510万元和2.67年C.645万元和2.67年D.645万元和3.67年【答案】D26、公路工程的沥青面层厚度误差超过了规范允许的范围，可采用弯沉试验，检查路面的整体强度，这种方法属于工程质量事故处理方案中的（）。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.方案比较【答案】A27、下列费用中，属于建筑安装工程施工机械台班单价的组成费用的是（）。A.大型机械进出厂及安拆费B.财产保险费C.仪器仪表使用费D.施工机械临时故障排除所需的费用【答案】D28、（）对施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料资料进行审核，在报审表上签署书面意见前需征求（）意见。A.总监理工程师，建设单位B.专业监理工程师，总监理工程师C.专业监理工程师，建设单位D.专业监理工程师，施工总承包单位【答案】A29、下列各项，不是监理工程师控制施工质量的主要手段的是（）。A.业主指令B.旁站C.巡视D.平行检验和见证取样【答案】A30、在现场施工准备质量控制中，（）对有关分包的报审资料进行审核，在报审表上签署书面意见前需征求（）意见。A.总监理工程师，总承包单位B.专业监理工程师，总承包单位C.总监理工程师，建设单位D.专业监理工程师，建设单位【答案】C31、在建设工程施工过程中，为了加快施工进度，可采取的组织措施包括()。A.改进施工工艺B.采用更先进的施工机械C.增加每天的施工时间D.改善劳动条件【答案】C32、质量管理体系应是一个由组织结构、程序、过程和资源构成的有机的整体。而在体系文件编写的过程中，由于要素及部门人员的分工不同，侧重点不同及其局限性，保持全局的（）较为困难。A.相容性B.系统性C.独立性D.可操作性【答案】B33、关于监理单位质量方针的说法，正确的是（）。A.质量方针应由管理者代表制定B.质量方针应由技术负责人制定C.质量方针应由最高管理者发布D.质量方针应由管理者代表发布【答案】C34、（2020年真题）工程发生质量事故后，应由（）签发《工程暂停令》。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.施工单位项目经理D.设计负责人【答案】B35、下列有关BIM数据文件和数据库多种形式数据交互常用格式无错误的是()。A.IFCCSVB.DWGIFC.SATPNGD.EXESAT【答案】B36、由于设计深度不够等原因，对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用()编制概算。A.概算指标法B.扩大单价法C.预算单价法D.综合单价法【答案】A37、（2021年真题）采用生产能力指数法估算某拟建项目的建设投资，拟建项目规模为已建类似项目规模的5倍，且是靠增加相同规格设备数量达到的，则生产能力指数的合理取值范围是（）。A.0.2～0.5B.0.6～0.7C.0.8～0.9D.1.1～1.5【答案】C38、下列选项中，不属于影响建设工程施工进度的因素的是（）。A.资金的影响B.物资供应进度的影响C.施工条件的影响D.建设单位自身管理水平的影响【答案】D39、工程网络计划中，关键工作是指()的工作。A.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小B.双代号时标网络计划中无波形线C.单代号网络计划中时间间隔为零D.双代号网络计划中两端节点均为关键节点【答案】A40、在施工过程中，当分部工程达到验收条件时，应由（）组织验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位现场代表【答案】B41、调整建设建工设程工进程度，计可划以时通，过对（于）大改型变某些工作之间的逻辑关系。A.组织平行作业B.增加资源投入C.提高劳动效率D.设置限制时间【答案】A42、在设备制造过程中，监造人员定期、不定期到制造现场，检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题及时处理。这种质量监控方式称为（）。A.驻厂监造B.定点监控C.跟踪监控D.巡回监控【答案】D43、（2019年真题）ISO质量管理体系提出的“持续改进”质量管理原则，其核心内容是（）。A.需求的变化要求组织不断改进B.确立挑战性的改进目标C.提高有效性和效率D.全员参与【答案】C44、2015年已建成年产20万吨的某化工厂，2017年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用仅增大设备规模来扩大生产规模的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（）。A.0.4～0.5B.0.6～0.7C.0.8～0.9D.0.9～1.0【答案】B45、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）附录表中的“项目名称”是指()的项目名称。A.建设工程B.单项工程C.分部工程D.分项工程【答案】D46、某分项工程实物工程量为20000m3，该分项工程人工产量定额为40m3/工日，计划每天安排2班、每班10人完成该分项工程，则其持续时间为()天。A.15B.20C.25D.30【答案】C47、筹集资金时必须做到以需定筹，这体现了项目资金筹措的（）。A.规模适宜原则B.时机适宜原则C.经济效益原则D.结构合理原则【答案】A48、下列工作中，属于建设工程进度监测工作的是（）。A.确定后续工作及总工期的限制条件B.加工处理实际进度数据C.分析进度偏差产生的原因D.分析进度偏差对总工期的影响【答案】B49、一般说来，进度控制的效果与收集数据资料的（）有关。A.收集方式B.施工场地C.资料收集人员D.时间间隔【答案】D50、施工过程中，对出现的工程质量问题，监理工程师首先应()A.签发《监理通知》B.签发《工程暂停令》C.报告业主D.判断其严重程度【答案】D51、下列属于我国项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作的是（）。A.分析可能发生索赔的原因，制定防范对策B.对拟建项目进行财务评价C.对已完工程量进行偏差分析D.审查设计单位提交的设计成果【答案】C52、下列参数中属于流水施工空间参数的是（）。A.工作面B.流水强度C.流水节拍D.施工过程【答案】A53、某工程项目，发、承包施工合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工移交使用后第4年发生防水渗漏，则施工单位（）。A.无须承担保修责任B.须承担保修责任C.发包人支付费用后予以维修D.维修事宜另行协商【答案】B54、在做地基土承载力试验时试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的（）倍。A.3B.2C.4D.5【答案】A55、下列关于关键工作的说法中，正确的有（）。A.总时差为0的工作为关键工作B.关键线路上的工作一定是关键工作C.两端为关键节点的工作一定是关键工作D.关键工作的总时差和自由时差相等【答案】B56、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程质量验收应由（）组织。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人【答案】B57、监理日志要及时交（）审查，以便及时沟通了解现场状况，从而促进监理工作正常有序地开展。A.专业监理工程师B.监理单位技术负责人C.建设单位D.总监理工程师【答案】D58、施工组织设计审查的基础是()。A.施工单位编审手续齐全B.建设单位申请施工的手续齐全C.监理单位资质达标D.有符合质量标准的试验室【答案】A59、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录中的结论，应由()共同签认。A.项目经理、质监站监督员B.项目经理、总监理工程师C.建设、设计、监理、施工单位D.建设单位项目负责人、总监理工程师【答案】B60、下列活动中，属于监理工程师施工准备质量控制工作的是()A.施工生产要素配置质量审查B.施工作业技术交底C.材料价格变动预测D.工程变更可能性预测【答案】A61、承包单位严重违反合同，在施工过程中无任何理由要求延长工期，又无视项目监理机构的书面警告等，则可能受到的处罚是（）。A.赔偿误期损失B.被拒签付款凭证C.被取消承包资格D.被追回工程预付款【答案】C62、建设工程定额反映了()水平。A.企业管理B.消耗量的价值C.社会平均消耗D.社会平均先进消耗【答案】C63、专业监理工程师审查施工单位提交的竣工结算款支付申请，提出审查意见，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。A.进行工程计量和付款签证B.对完成工程量进行偏差分析C.审核竣工结算款D.处理施工单位提出的工程变更费用【答案】C64、下列关于BIM在项目管理中的应用说法错误的是()。A.在项目实施过程中，各利益相关方既是项目管理的主体，同时也是B.IM技术的应用主体B施工单位是建设工程生产过程的总集成者C.业主单位的项目管理是所有各利益相关方中唯一涵盖建筑全生命周期各阶段的项目管理D.在施工管理阶段，业主单位更多的是施工阶段的风险控制，包含安全风险、进度风险、质量风险和投资风险等【答案】B65、对工程范围确定，但工程量不能准确计算，且急需开工的紧迫工程，宜采用()合同形式。A.估计工程量单价B.纯单价C.可调总价D.可调单价【答案】B66、某建设工程项目，承包商在施工过程中发生如下人工费，完成业主要求的合同外工程花费3万元，由于业主缘故导致工效降低，使人工费增加2万元，施工机械故障造成人员窝工损失0.5万元，则承包商可索培的人工费为()万元。A.2.OB.3.OC.5.OD.5.5【答案】C67、在设备检验的方法中，专业检查主要是检验设备的()A.名称、型号、规格B.性能、参数、运转情况C.外观、零部件、资料情况D.单机无负荷或联动试车情况【答案】B68、某拟建项目，预计年生产能力为12000件，已建同类项目的建设投资额为8000万元，生产能力为6000件。若价格调整系数为1.5，为简化计算，设生产能力指数为1，若采用生产能力指数法估算，该拟建项目的建设投资额为()万元。A.16000B.24000C.28000D.30000【答案】B69、建设项目竣工验收前，施工企业对已完工程进行保护发生的费用应计入()A.措施费B.规费C.直接工程费D.企业管理费【答案】A70、改进是组织维持目前业绩水平必不可少的，下列属于该要点基本内容的是（）。A.需求的变化要求组织不断改进B.确定质量方针、质量目标C.规定职责和权益D.确定关键、重要过程【答案】A71、招标工程以投标截止日前（）天为基准日，其后相关法律法规发生变化并引起工程造价增减变化的，可以调整合同价款。A.14B.15C.28D.30【答案】C72、建设工程采用平行施工组织方式的特点是（）。A.能够均匀使用施工资源B.单位时间内投入的资源量较少C.专业工作队能够连续施工D.能够充分利用工作面进行施工【答案】D73、某土方工程，合同工程量为1万m3，合同综合单价为60元/m3，合同约定：当实际工程量增加15%以上时，超出部分的工程量综合单价应予调低，施工过程中由于发包人设计变更，实际完成工程量1.3万m3，监理人与承包人依据合同约定协商后，确定的土方工程变更单价为56元/m3，该土方工程实际结算价款为（）万元。A.72.80B.76.80C.77.40D.78.00【答案】C74、在施工过程中，遇到有经验的承包人无法合理预见的地质条件变化，导致费用增加如工期延误时，监理人处理承包人索赔的正确做法是（）A.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润补偿B.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润补偿C.可批复增加的工期，不批复增加的费用和利润补偿D.可批复增加的费用、延误的工期和利润补偿【答案】A75、下列监理单位的质量责任和义务说法错误的是（）。A.与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料供应单位有隶属关系的，可以承担该项建设工程的监理业务B.代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任C.应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场D.采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理【答案】A76、影响工程进度的因素中，汇率浮动和通货膨胀等属于（）。A.材料设备因素B.资金因素C.施工技术因素D.社会环境因素【答案】B77、下列（）不属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围。A.开挖深度3m的基坑土方开挖B.混凝土模板支撑工程搭设高度8mC.起重量300KN的起重吊装工程D.搭设高度50m的脚手架工程【答案】A78、甲国公民杰克欲与中国公民张某结婚，关于相关法律适用，正确的说法是：A.若双方长期共同居住在中国，结婚的条件应当适用中国法B.若双方长期分居两地，则结婚条件可适用于双方缔结婚姻地中国的相关法律C.双方的人身关系，适用共同经常居所地法律D.双方可协议选择适用中国法处理双方财产关系【答案】A79、2015版ISO9000族标准的文件结构中，核心标准为（）。A.ISO10006：2003《项目管理质量指南》B.ISO9000：2015《质量管理体系要求》C.ISO/TR10013：2001《质量管理体系文件指南》D.特殊行业的质量管理体系要求【答案】B80、由发包人提供的工程材料、工程设备金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除,具体的扣出标准是（）。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际单价和签约数量【答案】A81、在质量事故处理中，对于出现的质量缺陷，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能，可（）处理。A.返工B.补强C.不做D.修补【答案】C82、关于设计概算编制的说法，正确的是（）。A.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑后续价格变动B.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑施工条件影响C.应按编制时项目所在地的价格水平编制，还应按项目合理工期预测建设期价格水平D.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑建设项目的实际投资【答案】C83、在工程施工质量验收活动中，下列不属于电梯工程质量控制资料核查内容的是（）。A.工程定位测量、放线记录B.隐蔽工程验收记录C.施工记录D.接地、绝缘电阻试验记录【答案】A84、建设工程采用流水施工方式的特点是（）。A.施工现场的组织管理比较简单B.各工作队实现了专业化施工C.单位时间内投入的资源量较少D.能够以最短工期完成施工任务【答案】B85、某企业向银行借款，甲银行年利率8％，每年计息一次；乙银行年利率7.8％，每季度计息一次。则()。A.甲银行实际利率低于乙银行实际利率B.甲银行实际利率高于乙银行实际利率C.甲乙两银行实际利率相同D.甲乙两银行的实际利率不可比【答案】A86、下列选项关于BIM组织架构说法不正确的是()。A.BIM组织架构的建立即B.IM团队的构建，是项目目标能否实现的重要影响因素B领导层主要设置行政主管，其主要负责该项目的对外沟通协调，包括与甲方互动沟通、与项目其他参与方协调等C.管理层主要设置技术主管，其主要负责将BIM项目经理的项目任务安排落实到B.IM操作人员，同时对BIM项目在各阶段实施过程中进行技术指导及监督D.作业层主要设置建模团队、分析团队和咨询团队【答案】B87、香蕉曲线是由两条S曲线组合而成的闭合曲线，这两条曲线为（）。A.ES曲线和LS曲线B.ES曲线和EF曲线C.LS曲线和LF曲线D.ES曲线和LF曲线【答案】A88、29、工程质量事故处理的依据中，施工单位抽样或试验报告属于（）。A.施工方案.施工计划B.施工记录.施工日志C.建筑材料的质量证明资料D.现场制备材料的质量证明资料【答案】C89、做好工程施工记录、保存各种信息档案，参与处理索赔事宜，属于施工阶段投资控制的（）措施。A.组织B.经济C.技术D.合同【答案】D90、当采用S形曲线比较法时，如果按实际进度描出的点位于计划S形曲线的右侧，则该点与计划S形曲线的垂直距离表明实际进度比计划进度（）。A.超前的时间B.拖后的时间C.超额完成的任务量D.拖欠的任务量【答案】D91、项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应重点审查工程材料、构配件、设备的（）。A.质量证明文件B.采购合同C.设计要求文件D.检查报告【答案】A92、在工程施工质量验收活动中，（）向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。A.监理机构B.施工单位C.质检机构D.行政主管部门【答案】B93、下列造成质量数据波动的原因中，属于偶然性原因的是（）。A.现场温湿度的微小变化B.机械设备过度磨损C.材料质量规格显著差异D.工人未遵守操作规程【答案】A94、建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程竣工验收报告等文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，（）。A.15，重新备案B.30，重新备案C.15，重新组织竣工验收D.30，重新组织竣工验收【答案】C95、下列哪一符合商品房预售条件？()A.已支付全部土地使用权出让金，取得土地使用权证书B.持有建设工程规划许可证C.按提供预售的商品房计算，投入开发建设的资金达到工程建设总投资的百分之二十以上D.取得《商品房预售许可证》【答案】C96、施工进度计划调整的技术措施是（）。A.增加每天的施工时间B.实行包干奖励C.改进施工工艺D.改善外部配合条件【答案】C97、工程质量特征值的正常波动是由（）引起的。A.单一性原因B.必然性原因C.系统性原因D.偶然性原因【答案】D98、编制工程项目物资需求计划的关键是（）。A.确定需求品种B.确定需求时间C.确定需求规格D.确定需求量【答案】D99、施工前，应由（）制定分项工程和检验批的划分方案，并由（）审核。A.监理工程师，建设单位B.施工单位，监理机构C.施工单位，建设单位D.监理工程师，监理机构【答案】B100、新增固定资产的价值构成应包括（）A.预备费B.无形资产C.铺底流动资金D.进厂职工培训费【答案】A多选题（共40题）1、工程网络计划的优化是指寻求()的过程。A.工程总成本不变条件下资源需用量最少B.工程总成本最低时的工期安排C.资源有限条件下最短工期安排D.工期不变条件下资源均衡安排E.工期固定条件下资源强度最小【答案】BCD2、承包人向发包人进行合理的索赔，其中材料费的索赔可以包括（）。A.承包人管理原因造成的材料损坏损失B.材料的运输费C.材料的仓储费D.客观原因材料价格大幅度上涨引起的费用E.由于承包人责任工期延误导致的材料上涨费用【答案】BCD3、工程施工过程中，质量事故处理的基本要求有（）。A.安全可靠，不留隐患B.满足工程的功能和使用要求C.技术可行，经济合理D.满足建设单位的要求E.造型美观，节能环保【答案】ABC4、（2022年真题）建设工程施工事故发生后，施工单位提交的质量事故调查报告应包括的内容有（）。A.事故发生的简要经过B.事故原因的初步判断C.事故责任范围的初步界定D.事故主要责任者情况E.事故等级的初步推定【答案】ABD5、采用工程量清单方式招标，投标人投标报价的工作内容有()A.以工料机费、企业管理费、利润之和生成单价B.按照预算定额确定综合单价C.确定分包工程费D.按招标人列出的数值填写暂列金额且不得变动E.按有关部门规定计算规费和税金【答案】D6、根据《建筑工程监理规范》，项目监理机构针对工程施工质量进行巡视的内容有（）。A.按设计文件.工程建设标准施工的情况B.工程施工质量专题会议召开情况C.使用工程材料.构配件的合格情况D.特种作业人员持证上岗情况E.施工现场管理人员到位情况【答案】ACD7、监理合同签订前，要经过（）各部门的共同评审。A.总工办B.人力管理部C.资源管理部D.监理管理部E.经营管理部【答案】AD8、（）是确定基准收益率的基础，投资风险和通货膨胀是确定基准收益率必须考虑的影响因素。A.投资风险B.资金限制C.资金成本D.通货膨胀E.机会成本【答案】C9、项目监理机构应建立相关制度，有效实施质量控制。工程材料检验制度规定，材料进场前，必须具有的资格证书包括（）。A.出厂合格证B.生产许可证C.质量保证书D.使用说明书E.安全许可证【答案】ABCD10、按质量检验程度的不同，检验可分为抽样检验、全数检验和免检。下列各种材料中，可予以免检的有()A.有足够的证据证明质量有保证的一般材料B.经建设单位批准同意使用的材料C.普遍使用的常规装饰材料D.实践证明其产品质量长期稳定、质量保证资料齐全的材料E.由权威部门认定推荐的新材料【答案】AD11、按照造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成，建筑安装工程费用中的措施费包括（）。A.建筑材料一般鉴定检查费B.施工机械经常修理费C.临时设施费D.环境保护费E.工程定位复测费【答案】CD12、专业监理工程师应检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，检查复核的内容包括（）。A.测量管理制度B.测量设备检定证书C.施工高程控制网D.施工平面控制网E.施工临时水准点【答案】BCD13、在工程施工中，总监理工程师应及时签发工程暂停令的情形有（）。A.建设单位要求暂停施工经论证没必要暂停的B.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的C.施工单位拒绝项目监理机构管理的D.施工单位违反工程建设强制性标准的E.施工单位存在重大质量、安全事故隐患的【答案】BCD14、建设工程质量特性中，适用性包括（）。A.组织性能B.结构性能C.使用性能D.理化性能E.经济性能【答案】BCD15、（2021年真题）监理工程师审核物资供应计划的内容有（）。A.物资生产工人是否足额配置B.物资库存量安排是否经济合理C.物资采购时间安排是否经济合理D.物资供应计划与施工进度计划的匹配性E.物资供应紧张使施工进度拖后的可能性【答案】BC16、施工空间可以划分为()。A.可使用空间B.不可使用空间C.施工预留空间D.施工过程空间E.施工产品空间【答案】AD17、下列报审、报验表中，只需由专业监理工程师签署审查意见的有（）。A.分部工程报验表B.单位工程竣工验收报审表C.施工控制测量成果报验表D.工程材料、构配件、设备报审表E.分包单位资格报审表【答案】CD18、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，关于招标控制价的说法正确的有（）。A.国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价B.招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制C.招标控制价可以上浮或下调D.招标文件中应公布招标控制价各组成部分的详细内容E.工程造价咨询人接受招标人委托编制招标控制价，也可以接受投标人委托编制投标报价【答案】ABD19、下列有关工程预付款的描述，正确的有（）。A.预付款主要解决承包人施工准备阶段资金周转问题B.预付款应以具体数据约定，即绝对数C.预付款的支付时间可以是合同签订后一个月D.预付款的支付时间可以是开工日前7天E.工程预付款应是合同金额的10%【答案】ACD20、运用某一投标策略时，针对不平衡报价策略的具体方式有()A.能够早期结算的工程，单价定高些B.估计施工中工程量可能会减少的项目，单价定高些C.工程内容说明不清的工程，单价定高些D.没有工程量，只填单价的项目，单价定高些E.对于零星用工，单价定高些【答案】AD21、项目资本金可以用货币出资，也可以用（）作价出资。A.实物B.工业产权C.非专利技术D.企业商誉E.土地使用权【答案】ABC22、在建设工程监理工作中，属于监理工程师控制进度的技术措施（）。A.审查承包商提交的进度计划B.编制进度控制工作细则C.明确进度控制人员及其职责分工D.结合电子计算机的应用，对建设工程进度实施动态控制E.在合同中应充分考虑风险因素及其对进度的影响【答案】ABD23、关于屋面隔汽层的设置，下列哪项是错误的？（）A.室内空气湿度常年大于80%时，若采用吸湿性保温材料做保温层，应做隔汽层B.倒置式屋面可不做隔汽层C.可采用防水砂浆做隔汽层D.隔汽层应与屋面的防水层相连接，并沿女儿墙面向上铺设【答案】C24、某公司拟从国外进口一套机电设备，重量为1000t，离岸价为500万美元。国际运费标准为350美元/t，海上运输保险费率为0.25%，我国银行手续费率为0.5%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为20%，增值税率为13%，美元的银行外汇牌价为1美元＝6.4元人民币。则下列有关该套机电设备的表述，正确的有（）。A.到岸价CIF为3432.58万元B.国外运输保险费为8.56万元C.进口关税为686.52万元D.增值税为583.54万元E.设备抵岸价为4722.07万元【答案】AC25、在《选举法》中，关于少数民族代表选举的规定，下列说法不正确的是A.少数民族聚居地方，每一聚居少数民族都应有至少一名代表参加当地人民代表大会B.一旦聚居境内的同一少数民族的人口占到了该地区总人口的25%以上，则每一代表所代表的人口数应相当于普通代表C.散居的少数民族的代表，其代表人口比例可以少于普通代表D.民族自治地方制定或者公布的与选举相关的文件、印章、证书等，都应同时使用当地通用的语言文字【答案】B26、根据《建筑法》，申请领取施工许可证，应当具备的条件不包括（）。A.正在办理该建筑工程用地批准手续B.已经确定施工单位和监理单位C.有保证工程质量和安全的具体措施D.需要拆迁的，拆迁进度符合施工要求E.开工所需资金已经到位【答案】AB27、施工进度计划初始方案编制完成后，需要检査的内容有()。A.各工作项目的施工顺序、平行搭接和技术间歇是否合理B.主要工种的工人是否满足连续、均衡施工的要求C.主要分部工程的工程量是否准确D.总工期是否满足合同约定E.主要机具、材料的利用是否均衡和充分【答案】ABD28、某建设工程项目施工采用施工总承包方式，其中的幕墙工程、设备安装工程分别进行专业分包，对幕墙工程，施工质量实施监督控制的主体有（）。A.建设单位B.设备安装单位C.幕墙设计单位D.幕墙玻璃供应商E.建设行政主管部门【答案】A29、下列选项中，属于建设工程