监理工程师之土木建筑目标控制强化训练A卷附答案

监理工程师之土木建筑目标控制强化训练A卷附答案

单选题（共100题）1、在工程保修阶段，发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故，监理单位应单独或通过建设单位向（）报告，并立即通知施工单位到达现场抢修。A.建设行政主管部门B.质量监督机构C.政府管理部门D.安全监督部门【答案】C2、我国《人民警察法》第23条规定：人民警察必须按照规定着装，佩戴人民警察标志或者持有人民警察证件，保持警容严整，举止端庄。关于该条文，下列说法错误的是？A.该条文表述的是任意性规则B.该条文表述的既属于命令性规则，又属于强行性规则C.该条文未表达假定条件D.该条文在表达时省略了法律后果【答案】A3、因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由（）承担。A.发包方B.承包方C.责任方D.分包方【答案】C4、（2020年真题）工作A有B、C两项紧后工作，A、B之间的时间间隔为3天，A、C之间的时间间隔为2天，则工作A的自由时差是（）天。A.1B.2C.3D.5【答案】B5、根据世界银行和国际咨询工程师联合会的规定，下列选项中，属于项目直接建设成本的是（）。A.建矿费用B.勘测费用C.场地费用D.海洋保险费【答案】C6、为确保涉及结构使用安全质量事故的处理效果，需由项目监理机构组织进行的工作是（）。A.检验鉴定B.定期观测C.专家论证D.定期评估【答案】A7、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运输在内费+进口从属费【答案】C8、在工程施工质量验收活动中，下列不属于电梯工程质量控制资料核查内容的是（）。A.工程定位测量、放线记录B.隐蔽工程验收记录C.施工记录D.接地、绝缘电阻试验记录【答案】A9、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，单位工程质量竣工验收记录表中验收结论由()填写。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】B10、工序质量控制就是对工序活动条件即工序活动投入的质量和工序活动效果的质量及分项工程质量的控制。利用BIM技术进行工序质量控制主要体现在()。A.利用BIM技术能够更好地确定工序质量控制工作计划B.利用BIM技术主动控制工序活动条件的质量C.能够及时检验工序活动效果的质量D.利用BIM技术设置工序质量控制点(工序管理点)，实行重点控制E对工序的绿色性能进行分析【答案】A11、项目监理机构受建设单位委托控制物资供应进度时，其工作内容是（）。A.组织对投标文件的技术评价B.签订物资供应合同C.确定建设单位推荐的物资供应单位D.组织编制物资供应招标文件【答案】D12、在建设工程活动中，总监理工程师签发（），应事先征得建设单位同意。A.工程暂停令B.监理通知单C.工作联系单D.监理报告【答案】A13、（2021年真题）监理单位质量管理体系运行中，定期召开监理例会体现了（）的要求。A.文件标识与控制B.产品质量追踪检查C.物资管理D.内部审核【答案】B14、警察甲因涉嫌刑讯逼供罪被侦查机关立案侦查，并办理了取保候审。关于本案的处理，下列哪一选项是正确的？A.取保候审由本案的侦查机关执行B.甲取保候审时间已经超过12个月，其辩护人可以为他申请解除该措施C.甲只需经检察院批准，就可以离开其所居住的市、县D.如果甲提供不了足额的保证金，决定取保候审的机关可同时责令甲提供一个保证人【答案】B15、ISO质量管理体系明确了七项质量管理原则，下列选项属于过程方法基本内容的是（）。A.明确管理的职责和权限B.创造宽松的环境C.管理评审D.形成内部环境【答案】A16、已知某进口设备到岸价为1200万元，银行财务费、外贸手续费合计为55万元。关税、增值税税率分别为22%、13%，无消费税则该进口设备抵岸价为（）万元。A.1255B.1519C.1709D.1716【答案】C17、极差的作用是（）。A.用数据变动的幅度来反映其分散状况的特征值B.反映数据变异程度的特征性C.表示数据的相对离散波动程度D.表示数据的代表性【答案】A18、施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（）。A.签发监理通知单B.签发工程暂停令C.通知建设单位D.报告政府主管部门【答案】A19、甲国公民杰克欲与中国公民张某结婚，关于相关法律适用，正确的说法是：A.若双方长期共同居住在中国，结婚的条件应当适用中国法B.若双方长期分居两地，则结婚条件可适用于双方缔结婚姻地中国的相关法律C.双方的人身关系，适用共同经常居所地法律D.双方可协议选择适用中国法处理双方财产关系【答案】A20、一般学校建筑，其土建工程与设备安装工程的造价比例大致是：()A.41%～42%：59%～58%B.5126～52%：49%～48%C.6526～66%：35%～34%D.80%～81.6%：20%～18.4%【答案】C21、黄某（19周岁）和赵某（17周岁）合伙盗窃邻村王某家的耕牛。黄某在门外望风，赵某进牛棚牵牛。由于赵某不小心弄出响声，被王某发现。黄某听到王某的呛喝声，不顾等赵某即逃走。王某手持木棒紧迫赵某，赵某为了逃避王某的抓捕，掏出随身携带的水果刀朝王某身上捅了一刀后逃走。黄某逃到村头刚好遇见巡逻的民警。民警见黄某形迹可疑即将其带回问话，黄某如实将其和赵某合谋盗窃的情况向民警作了交代。关于本案，下列哪些说法是正确的？A.黄某的行为构成盗窃罪B.对黄某应当认定为自首C.赵某的行为构成抢劫罪D.对赵某应当从轻或者减轻处罚【答案】A22、在分项工程质量验收记录表中，施工单位的检查结果应由（）签字。A.施工单位技术负责人B.施工单位项目负责人C.施工单位项目专业技术负责人D.专业监理工程师【答案】C23、在选择价值工程研究对象时，应遵循的原则是（）。A.在设计方面，应选择结构较简单的产品B.在生产方面，应选择废品率较低的产品C.在销售方面，应选择竞争力高于同类产品、寿命周期短的产品D.在成本方面，应选择成本高于同类产品、成本比重大的产品【答案】D24、根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，应由（）组织必要的专题论证。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.施工单位【答案】A25、施工方案程序性审查应重点审查()。A.施工方案是否具有针对性、指导性、可操作性B.现场施工管理机构是否建立了完善的质量保证体系C.施工方案的编制人、审批人是否符合有关权限规定的要求D.施工质量保证措施是否符合现行的规范、标准【答案】C26、采用ABS融资方式进行项目融资的物质基础是（）。A.债权发行机构的注册资金B.项目原始权益人的全部资产C.债权承销机构的担保资产D.具有可靠未来现金流量的项目资产【答案】D27、设备制造前，监理单位的质量控制工作是（）。A.审查设备制造分包单位B.检查工序产品质量C.处理不合格零件D.控制加工作业条件【答案】A28、关于钢绞线进场复验的说法，正确的是（）。A.同一规格的钢绞线每批不得大于6吨B.检验试验必须进行现场抽样C.力学性能的抽样检验需进行反复弯曲试验D.抽样检验时，应从每批钢绞线中任选3盘取样送检【答案】D29、受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到（）及以上。A.60%B.70%C.80%D.90%【答案】D30、经项目监理机构对竣工资料及工程实体预验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单并向建设单位提交()A.监理总结报告B.质量评估报告C.监理验收报告D.质量检验报告【答案】B31、按照宪法制定的理论，下列表述不正确的有A.最早系统地提出制宪权概念并建立理论体系的是奥地利规范法学派代表任务汉斯.凯尔森B.按照法国思想家西耶士的观点，制宪权的主体是立法机关C.制宪权、修宪权、立法权属于同一层次的权利形态D.中国共产党是我国的制宪主体，全国人民代表大会是我国的制宪机关【答案】A32、战争对建设工程施工进度的影响属于（）因素。A.资金方面B.政治方面C.施工条件D.物资供应进度【答案】B33、下列关于某项工作进度偏差对后续工作及总工期的影响的说法中，正确的是（）。A.工作的进度偏差大于该工作的总时差时，则此进度偏差只影响后续工作B.工作的进度偏差大于该工作的总时差时，则此进度偏差只影响总工期C.工作的进度偏差未超过该工作的自由时差时，则此进度偏差不影响后续工作D.非关键工作出现进度偏差时，则此进度偏差不会影响后续工作【答案】C34、关于贿赂犯罪，下列哪些选项是正确的？A.国家工作人员甲对乙依法予以执行罚款，乙与甲讨价还价，仅交纳少量罚款，但额外给予甲一部分钱财的，乙成立行贿罪，甲成立受贿罪B.在乡政府有求于县长甲的职务行为时，甲要求乡长乙从乡财政中拿出50万元给自己的，甲成立贪污罪与受贿罪的想象竞合犯C.公司负责人甲以“谋取不正当利益”的目的，向有关国家工作人员乙提出要求，并给予乙10万元现金，但乙随后发现，该公司完全符合获得国家补贴的条件。甲的行为不符合行贿罪的主观要素，不成立行贿罪D.甲在职时为他人谋取了利益，约定离职后再收受财物，并在离职后收受财物的，甲成立受贿罪【答案】A35、采用前锋线比较法进行实际进度和计划进度的比较，通过实际进度与计划进度的比较确定进度偏差后，还可根据工作的（）预测该进度偏差对后续工作及项目总工期的影响。A.累计完成量B.自由时差和总时差C.计划工期D.计算工期【答案】B36、（）应在工程开工日期（）天前向施工单位发出工程开工令。工程施工工期应自（）中载明的开工日期起计算。A.专业监理工程师，5，工程开工令B.总监理工程师，7，工程开工令C.总监理工程师，10，工程开工报审表D.专业监理工程师，14，工程开工报审表【答案】B37、建设工程质量是指工程满足相关标准规定和（）要求的程度。A.合同约定B.设计单位C.施工单位D.质量监督机构【答案】A38、大成股份有限股份公司因制造伪劣产品被所在市工商局吊销企业营业执照，并罚款15万元，大成公司不服申请行政复议，行政复议机关认为大成公司确实构成制造伪劣产品，决定维持吊销营业执照的行政处罚，并对其处以罚款18万元。大成公司不服，拟提起行政诉讼。请回答下列99-100题A.尽管该省政府规章规定对实行省以下垂直管理的机关的行为不服的只能向上一级主管部门申请行政复议，大成公司仍有权选择向上一级工商行政管理部门或者本级政府申请复议B.行政复议机关的决定是正确的，其有权撤销或者改变下级行政机关的行政处罚决定C.在行政复议决定作出前，大成公司不得提起行政诉讼D.人民法院应当撤销行政复议机关的决定【答案】D39、某工程在施工过程中，因不可抗力造成如下损失：（1）在建工程损失10万元；（2）承包人受伤人员医药费和补偿金2万元；（3）施工机具损坏损失1万元；（4）工程清理和修复费用0.5万元。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，共索赔13.5万元。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，项目监理机构应批准的索赔金额为（）万元。A.10.0B.10.5C.12.5D.13.5【答案】B40、（2020年真题）单代号搭接网络计划中，时距是指相邻两项工作之间的（）。A.时间间隔B.时间差值C.机动时间D.搭接时间【答案】B41、某建筑施工材料采购原价为1500元/t，运杂费为120元/t，运输损耗率为0.5%，采购保管费率为3%，检验试验费率为1%，则该材料的单价为（）元/t。A.1620.0B.1628.1C.1676.9D.1752.0【答案】C42、城市维护建设税的计税基础是()。A.直接费B.间接费C.所得税D.营业税【答案】D43、经项目监理机构对竣工资料及实物全面检查、验收合格后，由（）签署单位工程竣工验收报审表，并向建设单位提出质量评估报告。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位现场代表【答案】B44、施工进度计划的调整的经济措施不包括（）。A.实行包干奖励B.尽可能降低成本C.提高奖金数额D.对所采取的技术措施给予相应的经济补偿【答案】B45、影响工程进度的因素中，汇率浮动和通货膨胀等属于（）。A.材料设备因素B.资金因素C.施工技术因素D.社会环境因素【答案】B46、（2018年真题）项目监理机构在施工阶段控制投资采取的措施中，属于经济措施的是（）。A.控制设计变更B.编制资金使用计划C.编制投资控制工作计划D.优化设计节约投资【答案】B47、对某网络计划在某时刻进行检查，发现工作A尚需作业天数为4d，该工作到计划最迟完成时间尚需3d，则该工作()。A.可提前1d完成B.正常C.影响总工期1dD.影响总工期3d【答案】C48、在建设工程施工过程中，为了加快施工进度，可采取的经济措施包括()。A.对改进施工工艺给予表扬B.建议采用更先进的施工机械C.实行包干奖励D.注意改善劳动条件【答案】C49、（2022年真题）在施工过程中，遇到有经验的承包人无法合理预见的地质条件变化，导致费用增加如工期延误时，监理人处理承包人索赔的正确做法是（）。A.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润补偿B.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润补偿C.可批复增加的工期，不批复增加的费用和利润补偿D.可批复增加的费用、延误的工期和利润补偿【答案】A50、相邻两项工作之间存在两种时距及以上的搭接关系时，应（）。A.分别计算出时间间隔，然后取其中的最大值B.分别计算出时间间隔，然后取其中的最大公约数C.分别计算出时间间隔，然后取其中的最小值D.计算其中最大的时间间隔【答案】C51、工程质量事故的技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的（），监理机构对过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。A.施工方案B.安全措施C.质量措施D.施工组织设计【答案】A52、某分项工程施工采用方案A的成本为15万元，在相同条件下，采用其他方案的合理成本为13.5万元。对方案实施价值工程，可以认为方案A的价值系数为（）。A.0.90B.0.10C.0.53D.1.11【答案】A53、当采用一般计税方法计算计入建筑安装工程造价的增值税销项税额时，增值税的税率为（）。A.3%B.6%C.9%D.13%【答案】C54、工程监理单位对使用单位提出的工程质量缺陷原因进行调查，并与建设单位、施工单位协商确定责任归属，这属于（）。A.决策阶段投资控制的工作B.施工阶段投资控制的工作C.投资控制的经济措施D.工程保修阶段投资控制的工作【答案】D55、某施工企业每年年末存入银行100万元，用于3年后的技术改造，已知银行存款年利率为5%，按年复利计息，则到第3年末可用于技术改造的资金总额为（）万元。A.331.01B.330.75C.315.25D.315.00【答案】C56、流水施工中某施工过程（专业工作队）在单位时间内所完成的工程量称为（）。A.流水段B.流水强度C.流水节拍D.流水步距【答案】B57、某工程施工合同约定采用造价信息进行价格调整。施工期间，项目所在地省级造价管理机构发布了工人工资指导价上调10%的通知并即时生效，该工程在颁布通知当月完成的合同价款为300万元，其中人工费为60万元（已知该人工费单价比发布的指导价高出30%），则该工程当月人工费结算的做法是（）。A.不予上调B.按照通知要求上调10%C.由总监理工程师确定新的单价D.由发承包双方协商后适当调整【答案】A58、监理工程师受业主委托控制建设工程设计进度时，应在设计工作开始之前完成的工作是（）。A.建立健全的设计技术经济定额B.审查设计进度计划的合理性和可行性C.编制设计总进度计划D.建立设计工作技术经济责任制【答案】B59、质量管理体系工作中，（）应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求等。A.总监理工程师B.项目部负责人C.质量负责人D.监理工程师【答案】A60、（2021年真题）建设工程发生质量事故后，有关单位应在（）小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.1B.2C.24D.48【答案】C61、（2017年真题）关于监理单位质量方针的说法，正确的是（）。A.质量方针应由管理者代表制定B.质量方针应由技术负责人制定C.质量方针应由最高管理者发布D.质量方针应由管理者代表发布【答案】C62、按照建设程序，可以将建设工程定额分为()A.预算定额、概算定额和估算指标B.人工消耗定额、材料消耗定额和机械消耗定额C.建筑工程定额和安装工程定额D.构成工程直接成本的定额和构成工程间接费的定额【答案】A63、项目监理机构应在（）后编制工程质量评估报告。A.单位工程完工B.竣工验收交付使用C.竣工预验收合格D.竣工验收【答案】C64、根据建筑安装工程费用相关规定，规费中社会保险费的计算基础是（）。A.定额人工费B.定额机械费C.定额人工费+定额机械费D.分部分项工程费【答案】A65、某采用装运港船上交货价的进口设备，货价为1000万元人民币。国外运费为90万元人民币，国外运输保险费为10万元人民币，进口关税为150万元人民币。则该设备的到岸价为（）万元人民币。A.1250B.1150C.1100D.1090【答案】C66、单位工程划分的基本原则是按（）确定的。A.具备独立施工条件并能形成独立使用功能B.工程部位、专业性质和专业系统C.主要材料、设备类别和建筑功能D.施工程序、施工工艺和施工方法【答案】A67、可直接用于施工作业技术活动质量控制的专门技术性法规是()A.监理规范B.施工管理规程C.混凝土验收规范D.电焊操作规程【答案】D68、项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应审查工程材料、构配件、设备的（）。A.质量证明文件B.采购合同C.设计要求文件D.考察报告【答案】A69、关于工程网络计划的说法，正确的是()A.关键线路上的工作均为关键工作B.关键线路上工作的总时差均为零C.一个网络计划中只有一条关键线路D.关键线路在网络计划执行过程中不会发生转移【答案】A70、（2017年真题）某项目，建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，建设期间国家新批准税种的税额45万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.7000B.7600C.7700D.7805【答案】B71、下列选项中属于BIM技术主管岗位职责的是()。A.负责协同各BIM操作人员工作内容B.负责BIM项目规划、管理和执行C.负责将BIM项目经理的项目安排落实到BIM操作人员D.负责对BIM项目在各个阶段实施过程中进行技术指导及监督E负责制定BIM工作计划负责设计环境的保障监督【答案】A72、工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（），并经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。A.工程质量审核报告B.工程质量评估报告C.工程质量验收报告D.工程质量检验报告【答案】B73、在工程质量缺陷的处理程序中，项目监理机构签发监理通知单后的下一步程序是（）。A.施工单位按审查合格的处理方案实施处理，项目监理机构对处理过程进行跟踪检查B.项目监理机构审查施工单位报送的质量缺陷处理方案，并签署意见C.处理记录整理归挡D.施工单位进行质量缺陷调查，分析质量缺陷产生的原因，并提出经设计等相关单位认可的处理方案【答案】D74、工程质量是指工程满足()需要，符合国家法律、法规、设计文件、技术规范标准等的特性综合。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.质量监督机构【答案】A75、（2021年真题）某地下工程，计划到5月份累计开挖土方1.2万m3，预算单价为90元/m3。经确认，到5月份实际累计开挖土方1万m3，实际单价为95元/m3，该工程此时的投资偏差为（）万元。A.-18B.-5C.5D.18【答案】B76、混凝土结构或构件变形检测项目不包括（）。A.构件的挠度B.构件和结构的倾斜C.构件强度D.基础不均匀沉降【答案】C77、下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是（）。A.极差B.标准偏差C.均值D.变异系数【答案】C78、施工现场发生工程质量事故后，项目监理机构应及时()并要求施。单位采取措施按相关程序进行处理。A.签发监理通知单B.签发工程暂停令C.通知设计单位D.报告政府主管部门【答案】B79、编制工程竣工决算的单位及其部门是()A.承包商单位的预算部门B.业主单位的预算部门C.承包商单位的财务部门D.业主单位的财务部门【答案】D80、可行性研究中属于目标市场分析的是（）。A.主要用户分析B.产品竞争力优劣势分析C.产品用途分析D.市场风险分析【答案】A81、项目监理机构应建立（）工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，应提出调整建议。A.日完成B.月完成C.旬完成D.年完成【答案】B82、（2018年真题）下列工作中，属于建设工程进度监测系统过程中工作内容的是（）。A.分析进度偏差产生的原因B.实际进度数据的加工处理C.确定后续工作和总工期的限制条件D.分析进度偏差对后续工作的影响【答案】B83、通过实际进度与计划进度的比较，发现进度偏差时，为了采取有效措施调整进度计划，首先应()。A.确定后续工作和总工期的限制条件B.分析产生进度偏差的原因C.分析进度偏差对后续工作的影响D.分析进度偏差对总工期的影响【答案】B84、（2020年真题）根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（）报建设单位。A.工程质量确认报告B.工程质量评估报告C.工程质量验收方案D.工程质量验收证书【答案】B85、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对于采用计数抽样的检验批一般项目的验收，合格点率应符合（）的规定。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.质量验收统一标准B.工程技术规程C.建设工程监理规范D.专业验收规范【答案】D86、当采用一般计税方法计算计入建筑安装工程造价的增值税销项税额时，增值税的税率为（）。A.3%B.6%C.9%D.13%【答案】C87、某桥梁工程桩基施工过程中，由于操作平台整体倒塌导致2人死亡，8人重伤，直接经济损失500万元，根据事故造成的后果，该事故属于（）。A.一般事故B.重大事故C.较大事故D.特别重大事故【答案】A88、下列单项工程综合概算中，属于设备及安装工程概算的是（）。A.通风工程概算B.电气照明工程概算C.采暖工程概算D.工器具及生产家具购置费用概算【答案】D89、建设工程进度控制的经济措施之一是指（）。A.业主对应急赶工给予优厚的赶工费用B.加强索赔管理，公正地处理索赔C.监理工程师严格控制合同变更D.监理工程师分析影响进度的风险因素【答案】A90、工程质量管理制度中，工程质量监督管理属于（）的管理职能。A.业主B.政府C.监理单位D.施工单位【答案】B91、下列施工进度计划调整措施中，属于组织措施的是（）。A.改善外部配合条件B.采用更先进的施工机械C.实施强有力的施工调度D.增加工作面【答案】D92、（2017年真题）某企业年初从金融机构借款3000万元，月利率1%，按季复利计息，年末一次性还本付息，则该企业年末需要向金融机构支付的利息为（）万元。A.360.00B.363.61C.376.53D.380.48【答案】C93、（2020年真题）根据《建设工程质量管理条例》，未经（）签字，建筑材料、建筑构配件不得在工程上使用或安装。A.建筑师B.监理工程师C.建造师D.建设单位项目负责人【答案】B94、下列关于城市轨道交通工程的验收表述不正确的是（）。A.单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收B.项目工程验收合格后，建设单位应组织不载客试运行，试运行一个月.并通过全部专项验收后，方可组织竣工验收C.竣工验收合格后，城市轨道交通建设工程方可履行相关试运营手续D.城市轨道交通建设工程验收分为单位工程验收.项目工程验收.竣工验收三个阶段【答案】B95、（2018年真题）项目监理机构在施工阶段控制投资采取的措施中，属于经济措施的是（）。A.控制设计变更B.编制资金使用计划C.编制投资控制工作计划D.优化设计节约投资【答案】B96、天宝市莲花区居民董某因涉嫌在该区康复路农贸市场违法经营农副产品，被位于莲花区的市工商分局处以罚款2万元。董某不服该处罚决定，向位于泾渭区的市政府申请复议。市政府经审理，维持了该处罚决定。董某不服，提起行政诉讼。则以下说法正确的是：A.董某可向莲花区人民法院提起行政诉讼B.董某可向市政府所在地的中级人民法院提起行政诉讼C.董某可向泾渭区人民法院提起行政诉讼D.若董某起诉时只起诉市工商局，人民法院应当告知原告追加被告，若原告不同意追加，人民法院应当将市政府列为共同被告【答案】A97、发生延期事件的工程部位，无论其是否处在进度计划的关键线路上，只有当所延长的时间超过其相应的()而影响工期时，才能批准工程延期。A.总工期B.自由时差C.总时差D.合同工期【答案】C98、在ISO质量管理体系的质量管理原则中，领导者要建立组织统一的宗旨和方向，下列属于领导作用基本内容的是（）。A.确定质量方针、质量目标B.加强与顾客的沟通与联络C.创造宽松的环境，加强内部沟通和契合D.让员工以主人翁的责任感去解决各种问题【答案】A99、某项目施工合同约定，承包人承担的水泥价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调整。已知投标人投标价格、基准期发布价格分别为440元/t、450元/t，2018年3月的造价信息发布价为430元/t。则该月水泥的实际结算价格为（）元/t。A.418B.427.5C.430D.440【答案】D100、质量缺陷处理完毕后，项目监理机构应根据施工单位报送的（）对质量缺陷处理情况进行复查，并提出复查意见。A.工程停工回复单B.工程复工回复单C.监理通知回复单D.质量事故报告【答案】C多选题（共40题）1、在建设工程施工过程中，缩短某些工作的持续时间的其他配套措施包括()。A.采用更先进的施工机械B.改善外部配合条件C.改善劳动条件D.提高奖金数额E.实施强有力的调度【答案】BC2、关于双代号时标网络计划特点的说法，正确的有()。A.无虚箭线的线路为关键线路B.无波形线的线路为关键线路C.波形线的长度为相邻工作之间的时间间隔D.工作的总时差等于本工作至终点线路上波形线长度之和E.工作的最早开始时间等于工作开始节点对应的时标刻度值【答案】BC3、下列各项中，（）属于从确定型网络计划中派生出的网络计划。A.普通双代号网络计划B.单代号搭接网络计划C.单代号网络计划D.有时限的网络计划E.流水网络计划【答案】BD4、工程在正常使用条件下，最低保修期限为5年的是（）。A.地基基础工程B.主体结构工程C.电气管线安装D.卫生间防渗漏E.屋面防水工程【答案】D5、编制单位工程施工进度计划的步骤包括（）。A.划分工作项目B.确定关键工作和里程碑节点C.确定施工顺序D.计算劳动量和机械台班数E.落实专业分包商和材料供应商的进场时间【答案】ACD6、按照造价形成划分的建筑安装工程费用中，措施费包括（）A.社会保险费B.施工机械经常修理费C.临时设施费D.环境保护费E.工程定位复测费【答案】CD7、下列公证员的做法不合法的是、()A.公证员王某想下海经商，所以决定辞去公证职务B.公证员谭某对于国家工作人员侵犯了他的合法权益的行为，提出了申诉C.公证员李某对于国家工作人员侵犯了他的合法权益的行为，提出了控告D.某公证机构主任对公证员陈某看不惯，决定对陈某进行免职【答案】D8、下列费用中，属于安全文明施工费的有（）。A.环境保护费用B.设备维护费用C.建筑工人实名制管理费D.临时设施费用E.工程定位复测费用【答案】ACD9、在施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时主要应考虑的内容有（）。A.尽量使整个工期范围内劳动力供应达到均衡B.尽量延缓施工困难较多的建设工程C.能够使主要工种和主要施工机械连续施工D.保证施工顺序与竣工验收顺序相吻合E.注意季节性气候条件对施工顺序的影响【答案】AC10、监理单位对总包单位提交的设备采购方案进行审查的内容有（）。A.采购内容和范围B.设备质量标准C.设备供货厂商资质D.设备检查及验收程序E.保证设备质量的措施【答案】ABD11、工程质量事故处理完后，项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，报告的主要内容包括（）。A.事故发生原因的最终判断B.事故处理的过程及结果C.事故发生后采取的措施及处理方法D.质量事故发生的时间.地点.工程部位E.对质量事故责任人的处理意见【答案】BCD12、关于设备采购的质量控制，以下说法正确的有（）。A.成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式B.总包单位采购，采购方案由监理工程师编写报建设单位批准C.市场采购方式主要用于对非标准设备的采购D.建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案E.向厂家订购设备、质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商【答案】AD13、根据质量管理体系标准要求，监理单位应编制的基本程序文件有（）的文件。A.质量记录控制B.不合格品控制C.纠正措施控制D.内部审核控制E.文件控制记录【答案】ABCD14、关于我国宪法修改问题的表述，下列哪一项正确？()A.我国于1979年第一次以附修正案的方式修改宪法B.1999年宪法修正案第一次规定了“社会主义初级阶段”的内容C.1999年宪法修正案规定，国家对私营经济和个体经济实行指导、帮助和监督D.1988年宪法修正案第一次把“私营经济”规定进了宪法之中【答案】D15、下列费用中,属于与项目建设有关的工程建设其他费用的有（）。A.进口设备检验鉴定费B.施工单位临时设施费C.建设单位临时设施费D.勘察设计费E.进口设备银行手续费【答案】ACD16、为满足要求工期，在对工程网络计划进行工期优化时说法正确的有（）A.在多条关键路线中选择直接费用率最小的一项关键工作缩短其持续时间B.在工期优化过程中，按照经济合理的原则，不能将关键工作压缩成非关键工作C.在满足资源限量的前提条件下，寻求工期最短的计划安排方案D.在缩短工期的同时，尽可能地选择对质量和安全影响小，并使所需增加费用最少的工作E.在满足资源需用均衡的前提条件下，寻求工期最短的计划安排方案【答案】BD17、混凝土抗压强度是以哪个尺寸（mm）的立方体试件的抗压强度值为标准的？（）A.100×100×100B.150×150×150C.200×200×200D.250×250×250【答案】B18、根据《标准施工招标文件》，发包人应给予承包人补偿工期、费用和利润的情形有（）。A.发包人的原因造成工期延误B.承包人遇到不利物质条件C.不可抗力D.发包人原因引起的暂停施工E.发包人提供资料错误导致承包人返工【答案】AD19、项目监理机构对施工单位报送的工程开工报审表及相关资料进行审查的内容有（）。A.施工单位资质等级是否符合相应施工工作B.施工组织设计是否已由总监理工程师签认C.施工单位的管理及施工人员是否已到位D.施工机械是否已具备使用条件E.施工单位现场质量安全生产管理体系是否已建立【答案】BCD20、关于合同价款及计价方式的说法，正确的有（）。A.实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起28日内由发承包双方约定B.招标文件与投标文件合同价款约定不一致的，应以招标文件为准C.实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同D.实行招标的工程合同价款应由发承包双方根据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定E.不实行招标的工程合同价款，应在发承包双方认可的工程价款基础上在合同中约定【答案】CD21、（2018年真题）下列用于生产工人的费用中，属于建筑安装工程费中人工费的有（）。A.劳动保护费B.流动施工津贴C.劳动竞赛奖金D.加班工资E.工会经费【答案】BCD22、总监理工程师组织主体结构分部工程验收时，应参加验收的人员有（）。A.设计单位项目负责人B.勘察单位项目负责人C.施工单位技术、质量部门负责人D.施工单位项目负责人E.建设单位项目负责人【答案】ACD23、按照我国建设工程造价构成的划分，下列费用中属于涨价预备费的有（）。A.人工、设备、材料、施工机具的价差费B.建筑安装工程费及工程建设其他费用调整C.局部地基处理等增加的费用D.超规超限设备运输增加的费用E.利率、汇率调整等增加的费用【答案】AB24、监理单位组织编制质量管理体系文件时应遵循()原则。A.符合性B.确定性C.相容性D.可操作性E.依附性【答案】ABCD25、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，下列属于分部工程的有()。A.地基与基础工程B.主体结构工程C.建筑装饰装修工程D.钢筋工程E.装配式结构工程【答案】ABC26、（2022年真题）下列费用中，属于建筑安装工程企业管理费的有（）。A.职工教育经费B.社会保险费C.特殊地区施工津贴D.劳动保护费E.夏季防暑降温费【