监理工程师之土木建筑目标控制强化训练题型汇编带答案

监理工程师之土木建筑目标控制强化训练题型汇编带答案

单选题（共100题）1、在2000版GB/T19000族标准质量术语中，“在质量方面指挥和控制组织的协调的活动”称为()A.质量方针B.质量目标C.质量管理D.质量控制【答案】C2、根据《计价规范》，对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是（）。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.其他项目清单D.零星工作项目表【答案】A3、建设工程在工程竣工验收之后，紧接着应该进行的流程是（）。A.监督工程保修B.颁发移交证书C.监理工程师审核D.监理工程师审批【答案】B4、钢筋绑扎接头的位置应相互错开，从任一绑扎接头中心至搭接长度的1.3倍区段范围内，有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总裁面面积的百分率，对梁、板类构件不宜大于()。A.25％B.30％C.40％D.50％【答案】A5、采用生产能力指数法估算某拟建项目的建设投资拟建项目规模为已建类似项目规模的五倍，且是靠增加相同规格设备数量达到的，则生产能力指数的合理取值范围是（）。A.0.2~0.5B.0.6~0.7C.0.8~0.9D.1.1~1.5【答案】C6、某新建项目建设期2年，计划银行贷款3000万元。第一年贷款1800万元，第二年贷款1200万元，年利率5%。则该项目估算的建设期利息为（）。A.90.00B.167.25C.240.00D.244.50【答案】B7、质量检验时，将总体按某一特性分为若干组，从每组中随机抽取样品组成样本的抽样方法称为（）。A.简单随机抽样B.分层随机抽样C.等距抽样D.多阶段抽样【答案】B8、下列选项中，可以确定建设工程实际执行状况与计划目标之间的差距的是（）。A.进度计划执行中的跟踪检查B.定期召开现场会议C.实际进度数据的加工处理D.实际进度与计划进度的对比分析【答案】D9、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列关于投标价格的编制原则说法正确的是（）。A.投标人应依据自身利润率自主确定投标报价B.投标人的投标报价可以低于工程成本C.投标人的投标报价等于招标控制价的应予废标D.投标价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制【答案】D10、根据《清单计价规范》，对于投标报价审核时，投标企业可以根据拟建工程的具体施工方案进行列项的清单是（）。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.其他项目清单D.规费项目清单【答案】B11、在建设工程施工阶段，监理工程师控制施工进度的工作内容包括()。A.编制施工进度控制工作细则B.编制施工准备工作计划C.协助承包单位确定工程延期时间D.及时支付工程进度款【答案】A12、组织应综合考虑利益、成本和风险，通过质量管理体系持续有效运行和动态管理使其最佳化，体现了质量管理体系的（）特征。A.符合性B.持续受控C.动态性D.系统性【答案】C13、采用估算工程量单价合同时，最后的工程结算总价是按（）计算确定的。A.发包人提供的估计工程量及承包人所填报的单价B.发包人提供的估计工程量及承包人实际发生的单价C.实际完成的工程量及承包人所填报的单价D.实际完成的工程量及承包人实际发生的单价【答案】C14、下列哪些仲裁裁决是可以不予承认和执行的A.签订仲裁协议的当事人，根据对他们适用的法律，当时是无行为能力的B.被执行人未接到关于指派仲裁员或关于仲裁程序的适当通知，或者由于其他情况未能在案件中进行申辩C.裁决尚未发生法律效力，或者裁决已经由作出裁决的国家或根据其法律作出裁决的国家的主管机关撤销或停止执行D.裁决所处理的事项不是当事人交付仲裁的事项，或者不包括在仲裁协议规定之内，或者超出了仲裁协议的范围【答案】A15、（2022年真题）在施工过程中，遇到有经验的承包人无法合理预见的地质条件变化，导致费用增加如工期延误时，监理人处理承包人索赔的正确做法是（）。A.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润补偿B.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润补偿C.可批复增加的工期，不批复增加的费用和利润补偿D.可批复增加的费用、延误的工期和利润补偿【答案】A16、某项目施工合同约定，承包人承担的水泥价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调整。已知投标人投标价格、基准期发布价格分别为440元/t、450元/t，2018年3月的造价信息发布价为430元/t。则该月水泥的实际结算价格为（）元/t。A.418B.427.5C.430D.440【答案】D17、某工程合同总额6000万元，工程预付款为合同总额的20%，主要材料及构件占合同总额的50%，则工程预付款的起扣点为（）万元。A.1200B.4800C.3600D.6400【答案】C18、在工程勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对（）进行检查。A.现场质量管理体系B.勘察实施方案C.主要岗位操作人员资格D.勘察成果报告【答案】C19、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列不属于分项工程划分依据的是（）。A.主要工种B.施工工艺C.施工特点D.设备类别【答案】C20、下列关于措施项目的说法中，符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)规定的是()A.招标控制价应包括项目的全部风险费用B.措施项目费以项为单位计价的，价格包括除利润、税金以外的全部费用C.总承包服务费由发承包双方协商确定D.税金应按国家或者省级、行业建设主管部门规定的标准计算【答案】D21、施工进度计划执行过程中，只有当某项工作因非承包商原因造成持续时间延长超过该工作（）而影响工期时，项目监理机构才能批准工程延期。A.自由时差B.总时差C.紧后工作的最早开始时间D.紧后工作的最早完成时间【答案】B22、当采用建筑工程管理方法时，关于监理工程师的工作，说法正确的是（）。A.只需负责施工方面的监理职能B.只需负责设计方面的协调工作C.只需负责设计方面的管理与协调工作D.不仅要负责设计方面的管理与协调工作，同时还有施工方面的监理职能【答案】D23、下列关于观感质量验收的表述中，错误的是（）。A.观感质量的检查结果并不给出“合格”或“不合格”的结论B.观感质量验收难以定量，只能以观察、触摸或简单量测的方式进行C.观感质量验收结果一般给出“好”、“一般”、“差”的验收结果D.若观感质量的验收结果为“差”，是指缺陷严重，已经影响了使用功能【答案】D24、将活动和相关资源作为过程进行管理，可以更高效地得到预期的结果，体现的质量管理原则是（）。A.过程方法B.持续改进C.管理的系统方法D.加强信息化管理【答案】A25、施工进度计划实施中常用的检查方式是()A.不定期地现场实地抽查和监督B.召开施工单位负责人参加的现场会议C.定期收集工程绩效报表资料D.邀请建设单位管理人员面对面交流【答案】B26、工程项目质量形成是个系统过程，其中形成工程实体质量的决定性环节是（）。A.工程勘察B.工程设计C.工程施工D.工程监理【答案】C27、由于设计深度不够等原因，对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用（）编制概算。A.扩大单价法B.类似工程换算法C.生产能力指数法D.概算指标法【答案】D28、工程网络计划的工期优化是指通过（）而使计算工期满足要求工期。A.压缩关键工作的持续时间B.改变关键工作之间的逻辑关系C.压缩资源需求量小的工作的持续时间D.减少非关键工作的自由时差【答案】A29、某工程，直接工程费为500万元，以直接费为基础计算建筑安装工程费。其中，措施费为直接工程费的5%，间接费费率为10%，利润率为4%，综合计税系数为3.41%，该工程的建筑安装工程含税造价为()万元。A.612.05B.616.40C.618.91D.621.08【答案】D30、下列属于民用建筑主体结构耐用年限分级区间的是（）。A.10～30年B.30～60年C.50～100年D.80年以上【答案】C31、将总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定的范围内随机抽取一组初始单元，按规则确定其他样本单元的抽样方法是（）。A.系统随机抽样B.简单随机抽样C.分层随机抽样D.多阶段抽样【答案】A32、建设项目竣工验收前，施工企业对已完工程进行保护发生的费用应计入()A.措施费B.规费C.直接工程费D.企业管理费【答案】A33、工程变更往往会对工程费用和工程工期带来影响，工程变更由（）审核无误后签发。A.监理员B.监理工程师C.总监理工程师D.业主代表【答案】C34、当双代号网络计划的计算工期等于计划工期时，下列关于关键工作的说法错误的是（）。A.关键工作的自由时差为零B.相邻两项关键工作之间的时间间隔为零C.关键工作的持续时间最长D.关键工作的最早开始时间与最迟开始时间相等【答案】C35、在抽样检验方案中，将合格批判定为不合格批而错误地拒收，属于()风险。A.第一类B.第二类C.第三类D.第四类【答案】A36、工程勘察阶段，监理单位质量控制最重要的工作是审核与评定()。A.勘察方案B.勘察合同C.勘察任务书D.勘察成果【答案】D37、根据现行规定，人工费是指用于支付（）的各项费用。A.施工现场除了机械操作人员以外的所有工作人员B.施工现场的所有工作人员C.从事建筑安装工程施工的生产和管理人员D.从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人【答案】D38、当采用一般计税方法计算计入建筑安装工程造价的增值税销项税额时，增值税的税率为（）。A.3%B.6%C.9%D.13%【答案】C39、下列可能导致工程质量缺陷的因素中，不属于施工与管理不到位的有（）。A.采用不正确的结构方案B.未经设计单位同意擅自修改设计C.技术交底不清D.施工方案考虑不周全【答案】A40、某钢筋混凝土结构工程分项，某月份的计划单价和计划工程量分别为350元/m3和3000m3，该月份的实际单价和实际完成工程量分别为360元/m3和3200m3。则利用赢得值法计算出的该月份混凝土工程的投资绩效指数（CPI）为（）。A.0.97B.1.03C.1.06D.0.94【答案】A41、对于有间歇时间，没有提前插入时间（∑C）的固定节拍流水施工，其流水施工工期的计算公式为（）。A.T=nt+∑G+∑Z+m×tB.T=nt+∑G+∑Z-∑C+m×tC.T=（n-1）t+∑G+∑Z+m×tD.T=（n-1）t+∑G-∑Z-∑C+m×t【答案】C42、关于工程延期审批原则的说法，正确的是（）。A.导致工期拖延确实属于承包单位的原因B.工程延期事件必须位于施工进度计划的关键线路上C.承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出索赔通知D.批准的工程延期必须符合实际情况【答案】D43、某工程网络计划中工作B的持续时间为4天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第7天和第9天，则工作B的最早完成时间为第（）天。A.6B.8C.11D.13【答案】D44、根据世界银行和国际咨询工程师联合会的规定，下列选项中，属于项目直接建设成本的是（）。A.建矿费用B.勘测费用C.场地费用D.海洋保险费【答案】C45、承担工程设计质量管理的监理单位，应协助建设单位编制（），并选择工程设计单位。A.工程设计任务书B.工程设计大纲C.工程设计工作计划D.工程设计评审计划【答案】A46、某项目的直接工程费为98000万元，措施费为2950万元，规费为9600万元，企业管理费为13750万元。已知利润率为5.4%，综合税率为3.41%，则该项目应缴纳的税金为()万元。A.4016.45B.4122.48C.4361.49D.4467.52【答案】D47、在进行质量问题成因分析中，首先要做的工作是（）。A.收集有关资料B.现场调查研究C.进行必要的计算D.分析、比较可能的因素【答案】B48、设备制造的质量控制内容中，下列属于设备制造单位质量管理检查资料的是（）。A.质量责任制B.制造检验技术标准C.工序交接检查验收记录D.设计变更记录【答案】A49、根据《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013），下列投资控制的相关工作中，属于监理在施工阶段工作的是（）。A.根据勘察设计合同，协调处理勘察设计延期.费用索赔等事宜B.处理施工单位提出的工程变更费用C.协助建设单位组织专家对设计单位提出的新材料进行评审D.对工程保修阶段的质量缺陷进行修复检查和费用核实【答案】B50、为保证施工过程实际投入的物质资源转化为质量合格的工程产品，应对作业技术活动的()和结果进行控制。A.方案策划B.组织计划C.管理状态D.实施状态【答案】D51、采用工程量清单招标时，由工程造价咨询人提供了招标工程量清单，对其完整性和准确性负责的单位是（）。A.发布招标文件的招标人B.发放招标文件的招标代理人C.编制清单的工程造价咨询人D.招标人的上级管理单位【答案】A52、根据《建设工程监理规范》GB/T50319—2013，下列工程资料中，需要建设单位签署审批意见的是()。A.监理规划B.施工组织设计C.工程暂停令D.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案【答案】D53、下列监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则中，不正确的是（）。A.合同条件B.影响工期C.施工方要求D.实际情况【答案】C54、在工程保修阶段，发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故，监理单位应单独或通过建设单位向（）报告，并立即通知施工单位到达现场抢修。A.建设行政主管部门B.质量监督机构C.政府管理部门D.安全监督部门【答案】C55、（2018年真题）关于监理企业质量管理体系文件中质量手册的说法，正确的是（）。A.质量手册是指导监理企业开展工作的技术性文件B.质量手册是监理企业实施质量管理体系要素的描述C.质量手册是监理企业具体作业活动的指导性文件D.质量手册是监理企业内部质量管理的纲领性文件【答案】D56、建设工程施工进度控制目标体系中，按施工阶段分解，划定()。A.各单位工程施工工期B.进度控制分界点C.各单位工程施工目标D.进度控制责任【答案】B57、根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》，工程竣工验收合格后，负责向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门进行工程竣工验收备案的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】A58、按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体，称之为（）。A.分项工程B.分部工程C.检验批D.抽样检验方案【答案】C59、为了更加科学地评价工程施工质量和有利于对其进行验收，根据工程特点，可以按（）的原则将单位或子单位工程又划分为若干个分部工程。A.重要程度B.隐蔽性C.结构分解D.投资估算【答案】C60、采用装配式建筑PC构件施工，构件吊装前，（）应对吊装准备工作进行检查，并形成书而记录。A.建设单位B.施工单位项目负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师【答案】D61、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）规定，建安工程造价中的利润包含在()中。A.分部分项工程费B.其他项目费C.措施项目费D.规费【答案】A62、质量合格的材料、构配件进场后，到其使用或安装时通常要经过一定的时间间隔。在此时间里，（）应对施工单位在材料、半成品、构配件的存放、保管及使用期限实行监控。A.建设单位现场代表B.总监理工程师C.监理员D.专业监理工程师【答案】D63、工程勘察工作一般分为三个阶段，不包括下列（）。A.可行性研究勘察B.初步勘察C.详细勘察D.收尾勘察【答案】D64、施工过程中，材料复检需要见证取样的，见证由（）负责。A.业主代表B.政府质量监督员C.监理工程师D.施工项目经理【答案】C65、将拟建工程项目中的每一个施工对象分解为若干个施工过程，并按照施工过程成立相应的专业工作队，各专业队按照施工顺序依次完成各个施工对象的施工过程，同时保证施工在时间和空间上连续、均衡和有节奏地进行，使相邻两专业队能最大限度地搭接作业，这种方式的施工是（）。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.混合施工【答案】C66、城市轨道交通建设项目工程验收工作由（）组织，相关单位参加组成验收组。A.建设单位B.监理单位C.运营单位D.政府有关部门【答案】A67、工程网络计划的工期优化是通过（）来达到优化目标。A.改变关键工作之间的逻辑关系B.压缩关键工作的持续时间C.将关键工作压缩成非关键工作D.减少非关键工作的自由时差【答案】B68、关于资金成本性质的说法，正确的是（）。A.资金成本表现为资金所有者的利息收入B.资金的时间价值表现为资金使用人的筹资费用和利息费用C.资金的时间价值一般表现为资金占用额的函数D.资金成本表现为资金占用额的函数【答案】D69、具备下列情况之一的有资格签订勘察设计合同，其中错误的是()。A.承接方是持有证书的勘察设计单位B.双方必须具有法人地位C.承接方是持有证书的注册建筑师D.委托方是建设单位或有关单位【答案】C70、下列监理单位的质量责任和义务说法错误的是（）。A.与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料供应单位有隶属关系的，可以承担该项建设工程的监理业务B.代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任C.应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场D.采取旁站.巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理【答案】A71、下列各项中，属于设计差错导致工程质量缺陷的有（）。A.边设计、边施工B.无证设计C.越级设计D.荷载取值过小【答案】D72、工程网络计划的工期优化是通过（）而使计算工期满足要求工期的过程。A.压缩关键工作之间的逻辑关系B.寻求工程总成本固定条件下最短工期安排C.压缩关键工作的持续时间D.压缩非关键工作的持续时间【答案】C73、某工程施工过程中发生了一项未在合同中约定的零星工作，增加费用2万元，此费用应列入工程的（）中。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费【答案】C74、随着BIM技术不断深化应用，越来越多的企业领导深刻认识到BIM所带来的巨大应用价值，为企业项目带来数以倍计的经济效益，其具体价值有()。A.用BIM收益最大的是业主B.用BIM动力最大的是业主C.用BIM动力最大的是施工D.用BIM收益最大的是施工E.用BIM贡献最大的是设计【答案】A75、（2021年真题）某工程原定2019年6月30日竣工，因承包人原因，工程延至2019年10月30日竣工，但在2019年7月因法律法规的变化导致工程造价增加200万，则该工程合同价款的正确处理方法是（）。A.不予调增B.调增100万C.调增150万D.调增200万【答案】A76、监理工程师受业主委托控制物资供应进度的主要工作内容之一是()A.编制物资供应计划B.办理进出口许可证等有关事宜C.决定物资供应分包方式D.安排物资订货【答案】A77、下列关于质量管理体系文件的编制原则的说法，错误的是（）。A.质量管理体系文件应符合监理单位的质量方针和目标B.质量管理体系文件应符合质量管理体系的要求C.从质量策划开始就应当考虑保持文件的一致性D.在描述任何质量活动过程时，必须使其具有确定性【答案】C78、（2018年真题）关于价值工程方法及其特点的说法，正确的是（）。A.价值工程是一种经济评价方法，可用其寻求产品的最低成本B.价值工程是一种经济评价方法，可用其寻求产品的合理成本C.价值工程是在产品满足功能的前提下，寻求寿命周期成本最低的一种方法D.价值工程是在产品满足功能的前提下，寻求寿命周期内合理成本的一种方法【答案】C79、加强风险管理，对影响工程建设进度目标的因素进行风险分析属于进度控制措施的（）。A.组织措施B.避险措施C.合同措施D.经济措施【答案】C80、某建设工程划分为3个施工过程，4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为6天、3天、9天和12天，则需要专业工作队总数为（）。A.3B.4C.10D.11【答案】C81、某分部工程有甲、乙、丙三个施工过程，分4段施工，甲施工过程的流水节拍是3周、5周、2周、4周，乙施工过程的流水节拍是4周、3周、3周、3周、丙施工过程的流水节拍是5周、2周、4周、2周，为了实现连续施工，乙、丙两施工过程间的流水步距应是（）周。A.3??B.4??C.5??D.6【答案】B82、工程质量问题经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的可()A.修补处理B.返工处理C.补强处理D.不做处理【答案】D83、（2017年真题）关于网络计划中工作实际进度偏差对后续工作及总工期影响的说法，正确的是（）。A.实际进度偏差大于总时差时，必然影响后续工作和总工期B.实际进度偏差小于总时差而大于自由时差时，必然影响后续工作和总工期C.实际进度偏差小于总时差和自由时差时，只影响总工期D.实际进度偏差大于总时差时，只影响后续工作【答案】A84、发生延期事件的工程部位，无论其是否处在进度计划的关键线路上，只有当所延长的时间超过其相应的（）时，才能批准工程延期。A.总工期B.自由时差C.总时差D.合同工期【答案】C85、项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，应由（）签署审查意见。A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.专业监理工程师D.监理员【答案】C86、监理工程师最终确认工程质量事故的技术处理是否达到了预期的目的，应通过组织（）。A.观察和必要的判断B.检查和必要的鉴定C.回访和必要的跟踪D.分析和必要的验证【答案】B87、房屋建筑工程保修期内发生涉及结构安全的质量缺陷，由（）提出保修方案，施工单位实施保修，原工程质量监督机构负责监督。A.施工单位B.原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位C.第三方咨询机构D.参建各方共同协商【答案】B88、某新建项目，建设期2年，申请银行贷款1080万元，预计第一年贷款480万元，第二年贷款600万元，年利率6%，则该项目估算的建设期利息为（）万元。A.47.664B.62.064C.65.160D.93.600【答案】B89、某工程项目的招标控制价的综合单价为400元/m3，投标报价的综合单价为320元/m3，投标报价浮动率为5%。如果履行合同过程中，工程量偏差减少超过15%，则其综合单价应调整为（）元/m3。A.320B.323C.400D.460【答案】B90、下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是（）。A.施工中耗费的辅助材料费用B.施工企业自设试验室进行试验所耗用的材料费用C.在运输装卸过程中发生的材料损耗费用D.在施工现场发生的材料保管费用【答案】B91、在组织流水施工过程中，流水步距的大小取决于相邻两个施工过程在各个施工段上的（）。A.技术间歇B.流水节拍及流水施工的组织方式C.搭接时间D.劳动强度【答案】B92、与横道计划相比，网络计划的主要特点包括()。A.形象、直观、易于编制B.表达各项工作之间的逻辑关系不准确C.不能明确工程进度控制中的工作重点D.可以明确各项工作的机动时间【答案】D93、监理单位质量管理体系实施中，（）应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求。A.建设单位负责人B.总监理工程师C.认证机构D.质量监督机构【答案】B94、（2022年真题）下列可行性研究内容中，属于市场预测分析的是（）。A.主要投入物供应现状B.工艺技术和主要设备方案C.项目组织机构和人力资源配置D.项目资金来源及使用条件【答案】A95、为确保设备质量，需做好设备检查验收的质量控制，对于重要的关键性大型设备，应由鉴定小组进行检验，鉴定小组的组织者为()。A.监理单位B.建设单位C.安装单位D.供货厂商【答案】B96、关于赢得值法及其应用的说法，正确的是（）。A.赢得值法有四个基本参数和三个评价指标B.投资（进度）绩效指数反映的是绝对偏差C.投资（进度）偏差仅适合对同一项目作偏差分析D.进度偏差为正值，表示进度延误【答案】C97、工程发生质量事故后，应由（）签发《工程暂停令》。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.施工单位项目经理D.设计负责人【答案】B98、调整建设建工设程工进程度，计可划以时通，过对（于）大改型变某些工作之间的逻辑关系。A.组织平行作业B.增加资源投入C.提高劳动效率D.设置限制时间【答案】A99、控诉职能指向法院起诉并出庭支持控诉，要求追究被告人因犯罪行为所应承担的刑事责任。下列承担控诉职能的诉讼参与人是A.被害人的近亲属B.附带民诉原告人C.自诉人D.公诉人【答案】C100、下列投资方案经济评价指标中，属于盈利能力静态评价指标的是（）。A.利息备付率B.资产负债率C.净现值率D.静态投资回收期【答案】D多选题（共40题）1、工程质量监督管理包含的内容有（）。A.执行法律法规和工程建设强制性标准的情况B.抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量C.抽查工程质量责任主体（建设、勘察、设计、施工和监理单位）和质量检测等单位的工程质量行为D.检测所有建筑材料、建筑构配件的质量E.组织工程竣工验收【答案】ABC2、流水施工方式具有的特点（）。A.提高劳动生产率B.提高技术水平C.有利于资源供应的组织D.不利于施工现场的文明施工E.工期较长【答案】ABC3、下列选项中，对我国项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作，表述正确的有（）。A.专业监理工程师审查施工单位提交的竣工结算款支付申请，总监理工程师提出审查意见B.总监理工程师根据承包单位的意见，向施工单位签发工程款支付证书C.项目监理机构应建立月完成工程量统计表D.专业监理工程师应参与工程变更费用及工期影响的评估E.项目监理机构应审查设计单位提出的设计概算【答案】CD4、下列方法中，可用来编制设备安装工程概算的方法有()。A.估算指标法B.概算指标法C.扩大单价法D.预算单价法E.百分比分祈法【答案】BCD5、施工进度控制工作细则是由监理工程师编制的更具有实施性和操作性的监理业务文件，其主要内容包括()。A.施工进度控制的主要工作内容B.进度控制人员的职责分工C.工程进度款的支付时间与方式D.业主提供施工条件的进度协调程序E.施工进度控制目标实现的风险分析【答案】AB6、关于吊顶的设备安装做法，下列哪项是错误的？（）A.筒灯可以固定在吊顶上B.轻型灯具可安装在主龙骨或附加龙骨上C.电扇宜固定在吊顶的主龙骨上D.吊顶内的风道、水管应吊挂在结构主体上【答案】C7、向生产厂家订购设备质量控制中，下列属于设备供货能力直接体现的有（）。A.生产能力B.装备条件C.技术水平D.资产负债情况E.人员组成【答案】ABC8、工程质量事故发生后，总监理工程师签发《工程暂停令》的同时，应要求（）。A.采取必要措施防止事故扩大B.保护好事故现场C.事故调查组进行调查D.事故发生单位按规定要求向主管部门上报E.提交技术处理方案【答案】ABD9、下列关于检验批质量验收的表述中，正确的有（）。A.检验批是工程施工质量验收的最小单位B.检验批的质量验收中，主控项目的质量经抽样检验均应合格C.验收前，施工单位应对施工完成的检验批进行自检D.检验批应由总监理工程师组织验收E.对验收合格的检验批，总监理工程师应签认检验批报审、报验表及质量验收记录，准许进行下道工序施工【答案】ABC10、甲某酒后看到乙与其父亲发生争吵，拿起一根大棒，朝乙猛击过去，不料没有击中乙，反而击中正与乙争吵的自己的父亲，导致其父死亡。根据刑法理论的通说，某甲的行为：A.构成故意伤害罪B.对其父构成过失致人死亡罪，对乙构成故意伤害罪，数罪并罚C.构成过失致人死亡罪D.对其父构成过失致人死亡罪，对乙构成故意伤害罪，以过失致人死亡罪处罚【答案】A11、单位工程施工进度计划编制的依据有（）。A.施工总进度计划B.合同工期或定额工期C.分部工程施工方案D.气象资料E.施工现场条件【答案】ABD12、发包人在选择合同计价方式时，应考虑的因素有（）。A.设计工作深度B.进度要求的紧迫程度C.技术复杂程度D.质量要求的高低E.施工难易程度【答案】ABC13、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，隐蔽工程的质量验收可以按（）进行验收。A.检验批B.分项工程C.子分部工程D.单位工程E.单项工程【答案】ABC14、（2017年真题）下列质量数据波动原因中，属于系统性原因的有（）A.原材料质量规格有显著差异B.温度变化引起的允许偏差C.机械设备发生故障D.工人未遵守操作规程E.几何尺寸的微小变化【答案】ACD15、下列导致承包人损失的情形中，承包人既可要求延长工期，又可索赔费用的有（）。A.设计文件有缺陷B.由于业主原因造成临时停工C.发包人未能按时提供现场D.特殊恶劣气候造成工程暂停E.额外的样本与试验【答案】ABC16、建设单位要求监理单位进行平行检验的，双方应在监理合同中明确的内容有（）。A.检验项目B.检验数量C.检验结果D.检验频率E.检验效率【答案】ABD17、下列选项中，属于资产负债表中的流动资产的有（）。A.现金B.应收账款C.预付账款D.存货E.预收账款【答案】ABCD18、下列情况应由订货方进行钢材化学成分、力学性能及工艺性能的抽样检验的是（）。A.钢材混批B.国外进口钢材C.对质量有疑义的钢材D.板厚等于或大于50mm，且设计有Z向性能要求的厚板E.设计有检验要求的钢材【答案】ABC19、根据《建筑安装工程费用项目组成》（44号文），按照构成要素分，属于建筑安装工程施工机械使用费的有（）。A.施工机械大修理费B.施工机械经常修理费C.机上司机和其他操作人员的工作日人工费D.施工机械按规定缴纳的车船税E.工程使用的仪器仪表的使用费【答案】ABCD20、下列属于工程监理单位质量管理体系建立和实施过程中质量体系运行与改进的有（）。A.纠正措施B.内部审核C.调整方案D.运行、建立记录E.管理评审【答案】ABD21、下列检察官属于应当提请免除职务的是、()A.王五，从事检察官工作3年以来，年度考核依次先后为一年优秀、一年称职、一年不称职B.周能，原为某地区的检察院的副检察长，后调往省司法局任副局长C.孙右，因培训需要，去欧盟学习6个月D.张杨，自愿提出辞职【答案】ABD22、监理工程师审查承包单位施工进度计划的内容包括（）。A.施工总进度计划中的项目是否有遗漏B.进度安排是否符合施工合同中开工、竣工日期的规定C.施工单位资源供应所采购的成本是否合理D.分期施工是否满足分批动用的需要和配套动用的要求E.专业分工与计划衔接是否明确合理【答案】ABD23、机电部件分几大类？()A.直管段B.管件C.配件D.附件E.构件【答案】ABD24、检验批质量验收合格应符合下列规定（）。A.主控项目的质量经抽样检验均应合格B.一般项目的质量经抽样检验合格C.具有完整的施工操作依据、质量验收记录D.有关安全与功能的检测项目符合要求E.观感质量符合规定【答案】ABC25、根据质量管理体系标准要求，监理单位应编制的基本程序文件有（）的文件。A.质量记录控制B.不合格品控制C.纠正措施控制D.内部审核控制E.人力资源控制【答案】ABCD26、在质量数据统计分析中，反映数据离散趋势的特征值包括()A.算术平均数B.标准偏差C.极差D.样本中位数E.变异系数【答案】BC27、与横道计划相比，下列属于采用网络计划表示建设工程进度计划的主要特点的是（）。A.能够明确反映工作之间的逻辑关系B.易于编制和理解进度计划C.便于优化调整进度计划D.可以找出关键线路和关键工作E.可以明确各项工作的机动时间【答案】ACD28、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），发生下列情况时，应按承包人实际发生的工程款支付的有()A.工程量清单中出现漏