监理工程师之土木建筑目标控制提升训练B卷带答案

监理工程师之土木建筑目标控制提升训练B卷带答案

单选题（共100题）1、项目监理机构签发监理通知单时，应要求施工单位在发文本上签字，并注明（）。A.签收时间B.签发时间C.签收人D.发文人【答案】A2、城市轨道交通建设工程，建设单位应在竣工验收合格之日起（）内，将竣工验收报告和相关文件，报城市建设主管部门备案。A.2日B.7日C.7个工作日D.15个工作日【答案】D3、以下()是BIM的全称的正确描述。A.BuildingInformationModelB.BuildingInformationModelingC.BuildingInformationManagementD.BuildingInformationManager【答案】B4、工程施工过程中，同一项目重复利用同一抽样对象已有检验成果的实施方案时，应事先报（）认可。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.项目监理机构【答案】D5、一般抹灰中的高级抹灰表面平整度的允许偏差，下列哪个是符合规范规定的？()A.1mmB.2mmC.3mmD.4mm【答案】C6、进行建设项目财务评价时，项目可行的判据是：()A.财务净现值≤0，投资回收期≥基准投资回收期B.财务净现值≤0，投资回收期≤基准投资回收期C.财务净现值≥0，投资回收期≥基准投资回收期D.财务净现值≥0，投资回收期≤基准投资回收期【答案】D7、根据《建设工程监理规范》GB/T50319—2013,下列施工控制测量成果及保护措施中，项目监理机构复核的内容不包括()。A.施工单位测量人员的资格证书B.施工平面控制网的测量成果C.测量设备的养护记录D.控制桩的保护措施【答案】C8、双代号时标网络计划中，波形线表示（）。A.工作的总时差B.工作与其紧后工作之间的时间间隔C.工作的自由时差D.工作与其紧后工作之间的时距【答案】B9、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成中，人工费不包括（）。A.计时工资B.奖金C.加班工资D.管理人员工资【答案】D10、下列经济评价指标中，属于反映盈利能力的静态评价指标的是（）。A.净现值B.利息备付率C.投资收益率D.项目投资财务净现值【答案】C11、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对应于主控项目合格质量水平的错判概率a和漏判概率β，正确的取值范围是（）。A.a和β均不宜超过5%B.a不宜超过5%，β不宜超过10%C.a不宜超过3%，β不宜超过5%D.a不宜超过3%，β不宜超过10%【答案】A12、某施工机械预算价格为30万元，残值率为2%，折旧年限为10年，年平均工作225个台班，采用平均折旧法计算，则该施工机械的台班折旧费为()元。A.130.67B.133.33C.1306.67D.1333.33【答案】A13、下列有关市场采购设备质量控制的表述，正确的是（）。A.监理单位负责审查总包单位编制的采购方案B.建设单位直接采购的，施工单位要协助编制设备采购方案C.建设单位负责审查安装单位编制的采购方案D.市场采购方式主要用于非标准设备的采购【答案】A14、某分部工程有4个施工过程，各分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。各施工过程在各施工段上的流水节拍分别为6、4、6、4天，则专业工作队数应为()个。A.3B.4C.6D.10【答案】D15、在施工作业工程中，如采用的新工艺、新技术、新材料不符合强制性标准规定，应当由拟采用单位提请（）组织专题技术论证。A.质量监督机构B.设计单位C.监理单位D.建设单位【答案】D16、（2020年真题）某分项工程有8个施工过程，分为3个施工段组织固定节拍流水施工，各施工过程的流水节拍均为4天，第三与第四施工过程之间工艺间歇为5天，该工程工期是（）天。A.27B.29C.40D.45【答案】D17、某跨度为6.0m的现浇钢筋混凝土梁，对模板的起拱，当设计无具体要求时，模板起拱高度为6mm，则该起拱值：()A.一定是木模板要求的起拱值B.包括了设计起拱值和施工起拱值C.仅为设计起拱值D.仅为施工起拱值【答案】D18、高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验用的试验机误差应在（）%以内。A.0.5B.1.0C.2.0D.3.0【答案】B19、工程质量事故处理方案的类型有返工处理、不做处理和（）。A.修补处理B.试验验证后处理C.定期观察处理D.专家论证后处理【答案】A20、某建设项目运用价值工程优选设计方案，分析计算结果见下表，则最佳方案为()＜br>A.甲方案B.乙方案C.丙方案D.丁方案【答案】C21、工程施工过程中，为加快施工进度可采取的技术措施是（）。A.增加工作面，组织更多的施工队伍B.对所采取的技术措施给予经济补偿C.采用更先进的施工方法D.改善外部配合材料【答案】C22、某桥梁工程桩基施工过程中，由于操作平台整体倒塌导致2人死亡，30人重伤，直接经济损失118万元。按工程质量事故等级划分，该事故属于（）。A.一般事故B.重大事故C.较大事故D.特别重大事故【答案】C23、在制定检验批的抽样方案时，为合理分配生产方和使用方的风险，主控项目对应于合格质量水平的a和β值均不宜超过()A.5%B.6%C.8%D.10%【答案】A24、按计划期分解施工进度控制目标是指（）分解。A.按各承包单位的交叉施工方案及前后衔接条件B.按工程项目的进展阶段：基础、结构、内外装修C.按年度、季度、月度等时间D.按资金、材料供应【答案】C25、某新建项目建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，第三年贷款200万元，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年贷款利息为（）万元。A.110.0B.120.0C.121.3D.234.3【答案】A26、在进行地基土承载力试验时，当出现（）时，即可终止加载。A.承压板周围的土侧向挤出少量土时B.沉降S缓慢增大C.某一荷载下，8h内沉降速率不能达到稳定D.沉降量与承压板宽度或直径之比大于或等于0.06【答案】D27、设备装配、试车和（）是设备制造质量的综合评定，是设备出厂前质量控制的重要检测阶段。A.整机性能检测B.设备开箱检查C.整机性能优化D.整机性能调试【答案】A28、（2019年真题）监理单位对制造周期长的设备制造过程，质量控制可采用的方式是（）。A.驻厂监造B.巡回监控C.定点监控D.目标监控【答案】B29、某建筑安装工程以直接费为计算基础。已知该工程直接工程费为8000万元，措施费为500万元，间接费费率为12%，利润率为4%，计税系数为3.41%，则该工程的含税造价为()万元。A.9886.82B.10238.42C.12109.77D.12821.03【答案】B30、在建工程进度控制计划体系中，工程项目前期工作计划属于（）的计划系统。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工总承包单位【答案】A31、某工程采购的国产标准设备，设备制造厂交货地点出厂价为60万元，设备包装费用为2万元，运输及装卸费用为4万元，采购与保管费用为2万元。则该设备的购置费用为（）万元。A.60B.62C.66D.68【答案】D32、（2021年真题）2019年11月实际完成的某土方工程，按基准日期价格计算的已完成工程量的金额为1000万元，该工程的定值权重为0.2。各可调因子的价格指数除人工费增长20%外，其他均增长了10%，人工费占可调值部分的50%。按价格调整公式计算，该土方工程需调整的价款为（）万元。A.80B.120C.130D.150【答案】B33、根据《建筑法》的有关规定，设备安装和装修工程的最低保修期限为（）。A.合理使用年限B.2年C.5年D.10年【答案】B34、监理工程师要随时了解施工进度计划执行过程中所存在的问题，并帮助承包单位予以解决，特别是承包单位无力解决的（）。A.施工场地问题B.工程款支付不及时问题C.工程材料质量问题D.内外关系协调问题【答案】D35、某进口设备，按人民币计算的离岸价为500万元，国外运费率为8.2%，国外运输保险费率为4%，增值税率为17%，则该设备进口关税的计算基数是()万元。A.500B.562C.585D.656【答案】B36、2015年5月，中国进口的钢材部件大量激增，商务部拟采取保障措施。有关保障措施的说法，下列选项正确的是A.必须在进口的产品对国内产业造成实质损害时，反倾销措施才可采取B.保障措施的调查只能是商务部依职权发起C.商务部需确定进口产品数量增加与国内产业损害是否存在因果关系。D.保障措施的实施期限最长不超过10年【答案】C37、参与处理索赔事宜，对主要施工方案进行技术经济分析，体现了项目监理机构在施工阶段投资控制的（）措施。A.组织B.技术C.经济D.合同【答案】D38、某基础工程由于“献礼”要求而缩短了工期，工人不能按规定的操作程序进行施工，致使回填土工程质量不合格，其应为（）所致。A.违背建设程序的原因B.施工与管理不到位的原因C.地质勘察失真的原因D.片面追求进度的原因【答案】A39、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013），在合同履行期间，由于招标工程量清单缺项，新增了分部分项工程量清单项目，关于其合同价款确定的说法，正确的是（）。A.新增清单项目的综合单价应当由监理工程师提出B.新增清单项目导致新增措施项目的，承包人应将新增措施项目施工方案提交发包人批准C.新增清单项目综合单价应由承包人提出，但相关措施项目费用不能再做调整D.新增清单项目应由额外工程处理，承包人可选择或者不做【答案】B40、监理工程师应在每月召开的（）上通报工程项目建设的重大变更事项，协商其后果处理，解决各个承包单位之间以及业主与承包单位之间的重大协调配合问题。A.高级协调会B.普通协调会C.管理层协调会D.操作层协调会【答案】A41、某进口设备按人民币计算，离岸价830万元，到岸价920万元，银行财务费4.15万元，外贸手续费13.8万元，增值税198.72万元，进口设备检验鉴定费3万元，进口关税率20％。则该进口设备的抵岸价为()万元。A.1212.67B.1215.67C.1320.67D.1323.67【答案】C42、（2022年真题）与“卓越绩效”模式相比，ISO9000质量管理体系的导向是（）。A.成熟度评价B.标准化管理C.全过程控制D.战略管理【答案】B43、由于业主的原因导致承包商租赁的设备窝工，该窝工费应按照()计算。A.台班费B.台班折旧费C.实际租金D.设备使用费。【答案】C44、某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法正确的是（）。A.业主应给予承包商补偿B.业主不给予承包商补偿C.竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D.通过仲裁决定是否给予承包商补偿【答案】A45、某进口设备离岸价为280万元，国际运费率为10%，海上保险费率为0.5%，关税税率为20%，则该设备的到岸价价格为（）万元。A.309.40B.309.55C.336.67D.337.35【答案】B46、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万m3，合同中约定土方单价20元／m3，当实际工程量超过估计工程量10%以上时，超出部分需调整单价，单价为18元／m3，该工程结算时实际完成工程量为1.2万m3，则土方工程款为（）万元。A.21.6B.23.6C.23.8D.24.0【答案】C47、混凝土（）的大小，用“坍落度”或“维勃稠度”指标表示。A.流动性B.黏聚性C.保水性D.均匀性【答案】A48、下列项目监理机构施工阶段投资控制的措施中，属于组织措施的是（）。A.审核承包人编制的施工组织设计B.复核工程付款账单，签发付款证书C.审核竣工结算D.编制施工阶段投资控制工作计划【答案】D49、下列关于技术方案经济效果评价指标的说法中，正确的有（）。A.投资收益率指标能够作为技术方案主要的决策依据B.投资回收期一定程度上能够反映资本的周转速度，能够准确衡量项目在整个计算期内的经济效果C.净现值可以反映单位项目投资中单位资金的使用效率D.内部收益率评价方案时，不需要事先确定一个基准收益率【答案】D50、（2018年真题）某材料的出厂价为2000元/吨，运杂费为90元/吨，运输损耗率为1%，采购保管费率为2%，则该材料的预算单价为（）元/吨。A.2150.40B.2151.30C.2152.20D.2153.12【答案】D51、某合同价为30万元的分项工程采用调值公式法进行动态结算。可调值部分占合同总价的70％，可调值部分由A、B、C三项成本要素构成，分别占可调值部分的20％、40％、40％，基准日期价格指数均为100，结算依据的价格指数分别为110、95、103，则结算的价款为()万元。A.24.18B.30.25C.33.18D.34.52【答案】B52、某新建项目，建设期为2年，共向银行贷款3000万元，第一年贷款1000万元，第二年贷款2000万元，年利率8%，则该项目建设期的贷款利息为（）万元。A.40.0B.163.2C.203.2D.243.2【答案】C53、蒸压加气混凝土砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块在砌筑时，其产品龄期应超过28d其目的是控制：()A.砌块的规格形状尺寸B.砌块与砌体的黏结强度C.砌体的整体变形D.砌体的收缩裂缝【答案】D54、2016年已建成年产60万t的某化工厂，2020年拟建年产100万t相同产品的新项目，且拟建项目生产规模的扩大仅靠增大设备规模来达到时，则采用生产能力指数法估算项目投资额时，生产能力指数的取值为（）。A.0.4-0.5B.0.6-0.7C.0.8-0.9D.近似为1【答案】D55、回弹法检测混凝土强度，批量检测时，应随机抽取构件，抽检数量不宜少于同批构件总数的（）且不宜少于（）件。A.20%，10B.30%，10C.20%，20D.30%，20【答案】B56、在施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时，应考虑的因素是()。A.各承包单位的资质条件和技术力量B.按照先易后难的原则安排施工顺序C.尽量提前建设可供施工使用的永久性工程D.各单位工程尽可能同时开工和完工【答案】C57、下列流水施工参数中，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是（）。A.施工过程和流水强度B.流水强度和工作面C.流水段和施工过程D.工作面和流水段【答案】D58、质量是指“一组固有特性满足要求的程度”，其中“要求”是指()的需要和期望。A.供方和需方B.组织和个人C.明示和隐含D.一般和特殊【答案】C59、在设备制造的质量控制内容中，下列（）不属于设备制造过程中的质量控制。A.加工作业条件的控制B.工序产品的检查与控制C.审查设备制造的工艺方案D.不合格零件的处置【答案】C60、水泥受潮、过期、结块，砂石含泥量及有害物含量超标，外加剂掺量等不符合要求时，会造成的质量缺陷是（）。A.混凝土结构强度不足B.混凝土结构被破坏C.混凝土碱骨料反应D.混凝土爆裂【答案】A61、公路工程的沥青面层厚度误差超过了规范允许的范围，可采用弯沉试验，检查路面的整体强度，这种方法属于工程质量事故处理方案中的（）。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.方案比较【答案】A62、在下列事件中，可引起质量波动的偶然性原因是()。A.设计计算允许误差B.材料规格品种使用错误C.施工方法不当D.机械设备出现故障【答案】A63、当项目监理机构认为设备制造单位的制造活动不符合质量要求时，且发生质量失控或重大质量事故时，应（）。A.要求设备制造单位进行整改B.要求设备制造单位进行返修C.要求设备制造单位进行返工D.要求总监理工程师签发暂停令【答案】D64、在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动称为（）。A.旁站B.巡视C.检查D.见证取样【答案】A65、（2017年真题）关于平行施工组织方式的说法，正确的是（）。A.专业工作队能够保持连续施工B.单位时间内投入的资源量较均衡C.能充分利用工作面且工期短D.专业工作队能够最大限度地搭接施工【答案】C66、如果根据工期要求采用倒排进度的方法确定流水节拍，则下列描述错误的是（）。A.可反算出所需要的工人数或机械台班数B.必须检查劳动力供应的可能性C.无需考虑工作面是否足够D.必须检查材料和施工机械供应的可能性【答案】C67、建设项目投资费用主要包括（）。A.建筑工程费、工程建设其他费用和基本预备费B.工程费用、工程建设其他费用和预备费C.建设工程费、设备及工器具购置费、安装工程费D.建设工程费、设备及工器具购置费、安装建设其他费用【答案】B68、工程监理单位在工程勘察阶段控制质量，最重要的工作是审核与评定（）。A.勘察方案B.勘察任务书C.勘察合同D.勘察成果【答案】D69、建设工程质量保证金是指用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。缺陷责任期（）。A.一般为1年，最长不超过2年B.一般为2年，最长不超过5年C.一般为2年，最长不超过10年D.设计的合理使用年限【答案】A70、根据《建设工程质量管理条例》，未经（）签字，建筑材料、建筑构配件不得在工程上使用或安装。A.建筑师B.监理工程师C.建造师D.建设单位项目负责人【答案】B71、在有足够工作面和资源的前提下，施工工期最短的施工组织方式是()。A.依次施工B.搭接施工C.平行施工D.流水施工【答案】C72、（2022年真题）下列工作中，属于建设工程进度调整系统过程中工作内容的是（）。A.分析实际进度偏差对总工期的影响B.整理实际进度数据C.实际进度与计划进度的对比分析D.采集实际进度数据【答案】A73、工程施工过程中，某组混凝土标准试件的立方体抗压强度测值分别为31.5MPa、36.0MPa、40.5MPa，则该组试件的试验结果为（）MPa。A.41.5B.39.3C.36.0D.31.5【答案】C74、（2017年真题）工程施工过程中为缩短工期而采取的措施中，属于组织措施的是（）。A.改进施工工艺和施工技术B.实行包干奖励，提高奖金数额C.采用更先进的施工机械D.增加劳动力和施工机械的数量【答案】D75、工程质量统计分析中，用来描述样本数据集中趋势的特征值的是（）。A.算数平均数和标准偏差B.中位数和变异系数C.算数平均数和中位数D.中位数和标准偏差【答案】C76、某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工程量为2400m3，预算单价时12元/m3；到月底检查时，确认承包商实际完成的工程量为2000m3，实际单价为15元/m3。则该工程的进度绩效指数为（）。A.0.52B.0.60C.0.80D.0.83【答案】D77、某项目建设投资为2000万元，建设期利息100万，全部流动资金为400万元。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均息税前利润为200万元，年平均贷款利息为15万元，年平均所得税为35万元。则该项目的资本金净利润率为（）。A.6.38%B.8.33%C.9.38%D.8%【答案】C78、在质量管理体系认证过程中，如果认证机构对申请单位的申请文件进行审查后，认为不符合规定要求，则认证机构应()A.拒绝申请单位的申请B.要求申请单位重新申请C.要求申请单位作必要的补充或修改D.延期对申请单位的认证【答案】C79、当采用建筑工程管理方法时，关于监理工程师的工作，说法正确的是（）。A.只需负责施工方面的监理职能B.只需负责设计方面的协调工作C.只需负责设计方面的管理与协调工作D.不仅要负责设计方面的管理与协调工作，同时还有施工方面的监理职能【答案】D80、下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）。A.生产工人劳动保险费B.施工机械司机工资C.项目管理人员加班工资D.生产工人流动施工津贴【答案】D81、工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，下列属于监控主体的是（）。A.设计单位B.施工单位C.监理单位D.勘察单位【答案】C82、（2021年真题）监理工程师控制工程进度应采取的技术措施是（）。A.编制进度控制工作细则B.建立工程进度报告制度C.建立进度协调工作制度D.加强工程进度风险管理【答案】A83、（）应当自建筑工程竣工验收后合格起（）日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。A.建设单位，15B.建设单位，20C.施工单位，25D.施工单位，30【答案】A84、经有资质的检测单位鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可，能满足安全和使用功能的检验批，应（）。A.严禁验收B.返工重做后才能验收C.予以验收D.按协商文件进行验收【答案】C85、“卓越绩效模式强调以系统的观点来管理整个组织及其关键过程。”，这体现的卓越绩效模式的价值观是（）。A.战略导向B.社会责任C.学习、改进与创新D.系统管理【答案】D86、采用工程量清单招标的工程，工程量清单的准确性和完整性由()负责。A.项目监理机构B.招标人C.招投标管理机构D.投标人【答案】B87、工程规划中，分析并确定安全设施设备的资金投入，属于建设工程质量特性中的（）。A.适用性B.安全性C.经济性D.可靠性【答案】C88、工程发生质量安全事故，造成2人死亡、3800万元直接经济损失，则该事故等级是（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】B89、在施工阶段，施工单位将所编制的施工进度计划及时提交给监理工程师审查的目的是为了()A.及时得到工程预付款B.听取监理工程师的建设性意见C.解除其对施工进度所承担的责任和义务D.使监理工程师及时下达开工令【答案】B90、根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制招标控制价时，总承包服务费应按照（）计算。A.省级或行业建设主管部门规定或参考相关规范B.国家统一规定或参考相关规范C.工程所在地同类项目总承包服务费平均水平D.招标控制价编制单位咨询潜在投标人的报价【答案】A91、甲偶然翻动造纸厂内的碎纸堆时，发现纸堆下面有碎币（后查证属报废的货币碎片），拿回家后将货币碎片粘贴成残币10元、50元、100元若干张，合计5000余元，并以该钱被老鼠咬破为由将粘贴的残币带到某银行兑换。关于本案，下列哪一选项是正确的？A.甲仅成立伪造货币罪B.甲仅成立变造货币罪C.甲成立伪造货币罪与诈骗罪想象竞合D.甲成立伪造货币罪与诈骗罪数罪并罚【答案】C92、下列选项中不属于总进度纲要主要内容的是（）。A.项目实施的总体部署B.各子系统进度规划C.确定里程碑事件的计划进度目标D.工程施工和设备安装进度【答案】D93、某工程发生质量事故，造成45人重伤，此次质量事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】C94、项目监理机构发现工程施工存在质量缺陷后，应发出（），要求施工单位进行处理。A.工程暂停令B.监理通知单C.工作联系单D.监理报告【答案】B95、项目监理机构应掌握不合格零件的情况，当发生质量失控时，由（）下达暂停制造指令，提出处理意见，并及时报告建设单位。A.专业监理工程师B.项目经理C.总监理工程师D.总监理工程师代表【答案】C96、在施工过程中，现场组装的大型临时设备在投入使用前应经过()批准。A.承包单位上级安全主管部门和专业监理工程师B.当地安全部门鉴定和质量监督站C.质量监督站认定和专业监理工程师D.承包单位上级安全主管部门和当地安全部门【答案】A97、（2022年真题）下列可行性研究内容中，属于市场预测分析的是（）。A.主要投入物供应现状B.工艺技术和主要设备方案C.项目组织机构和人力资源配置D.项目资金来源及使用条件【答案】A98、（2018年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程项目清单中的分项工程项目名称顺序码的数位是（）。A.三至四位B.五至六位C.七至九位D.十至十二位【答案】C99、甲（17周岁，辍学在家）与乙（16周岁，辍学在家）在网吧上网时因琐事与丙（16周岁，高中学生）发生争吵，并殴打丙致其轻伤。检察院审查后，综合案件情况，拟对甲作出附条件不起诉决定，对乙作出不起诉决定。关于对甲的考验期，下列选项正确的是：A.考验期的起算时间为人民检察院作出附条件不起诉的决定之日B.考验期内的考察机关为公安机关，且考验期计入检察院审查起诉的期限C.可根据甲在考验期间的表现，在法定范围内适当缩短或延长D.考验期届满，办案人员应当制作附条件不起诉考察意见书，提出起诉或者不起诉的意见，经部门负责人审核，报请检察委员会决定。如甲违反规定被撤销附条件不起诉决定而提起公诉，已经过的考验期可折抵刑期【答案】A100、估算建设工程投资时，需要预留项目实施中可能发生，但难以预料的工程量增加的费用，该费用属于（）。A.建筑安装工程费B.勘察设计费C.基本预备费D.工程保险费【答案】C多选题（共40题）1、在海边及严重酸雨地区，当采用铝合金幕墙选用的铝合金板材表面进行氟碳树脂处理时，要求其涂层厚度应大于（）。A.15μmB.25μmC.30μmD.40μm【答案】D2、对承包单位提交的竣工结算资料进行审查的内容包括()A.进度款是否按规定程序支付B.竣工工程内容是否符合合同条件C.隐蔽验收记录是否手续完整D.预付款支付额度是否符合合同约定E.设计变更审查、签证手续是否齐全【答案】BC3、根据《标准施工招标文件》，承包人可同时索赔增加的费用，延误的工期和相应利润情形有（）。A.发包人提供的工程设备不符合合同要求B.异常恶劣的气候条件C.监理人重新检查隐蔽工程后发现工程质量符合合同要求D.发包人原因造成工期延误E.施工过程中发现文物【答案】ACD4、设备制造过程质量状况记录资料的主要内容有（）。A.设备制造单位质量管理检查资料B.设备制造依据及工艺资料C.设备制造材料的质量记录D.设备制造过程的检查验收资料E.设备订货的合同文件【答案】ABCD5、下列选项属于BIM技术在节地与室外环境中的应用是()。A.场地分析B.土方量计算C.施工用地管理D.管线综合E.深化设计【答案】ABC6、工程采用新工艺、新技术、新材料时，应满足的要求包括（）。A.完成了相应试验并有相关质量指标B.有权威性的技术鉴定书C.制定了质量标准和工艺规程D.符合现行强制性标准规定E.有类似工程的应用【答案】ABC7、按照造价形成划分的建筑安装工程费用中，措施费包括（）A.社会保险费B.施工机械经常修理费C.临时设施费D.环境保护费E.工程定位复测费【答案】CD8、钢材在进场验收时，出现（）情况，应由订货方进行钢材化学成分、力学性能及工艺性能的抽样复验。A.国外进口钢材B.钢材混批C.板厚大于30mm，且设计有Z向性能要求的厚板D.对质量有疑义的钢材E.建筑结构安全等级为二级【答案】ABD9、下列费用中，属于工程建设其他费用的有（）。A.建设单位管理费B.建筑安装企业临时设施费C.生产准备费D.建设工程监理费E.铺底流动资金【答案】ACD10、项目监理机构对施工组织设计的审查内容有（）。A.施工总平面布置B.施工进度安排C.施工方案D.生产安全事故应急预案E.分包单位的类似工程业绩【答案】AB11、关于犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得的没收程序，下列选项错误的是？A.对申请没收的财产主张所有权的人，也可以提出申请，参加没收程序的诉讼B.在刑事案件审理过程中，被告人死亡，依法应当追缴其违法所得的，法院应当直接裁定没收违法所得C.在没收程序审理过程中，在逃的被告人自动投案的，人民法院应当终止审理D.省级人民检察院认为下级人民法院按照违法所得程序所做的已经发生法律效力的裁定确有错误的，应当按照审判监督程序向同级人民法院提出抗诉【答案】B12、在招投标阶段，投标人不能自主确定其综合单价或费用的有（）。A.安全文明施工费B.暂列金额C.给定暂估价的材料D.计日工E.总承包服务费【答案】ABC13、下列关于质量保证金的说法，正确的有（）。A.质量保证金预留的总额不得高于工程价款结算总额的6%B.工程竣工前承包人已提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金C.质量保证金原则上采用保函方式D.质量保证金可以在工程竣工结算时一次性扣留E.质量保证金可以在支付工程进度款时逐次扣留【答案】BCD14、（2020年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于合同履行期间物价变化调整合同价格的说法，正确的有（）。A.因非承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者B.因承包人原因导致工期延误的，则计划进度日期后续工程的价格，采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者C.当承包人投标报价中材料单价低于基准单价，施工期间材料单价涨幅或跌幅以基准单价为基础，超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整D.当承包人投标报价中材料单价高于基准单价，施工期间材料单价涨幅以投标报价为基础，超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整E.承包人应在采购材料前，将采购数量和新的材料单价报发包人核对，确定用于本合同工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价【答案】ABD15、（2021年真题）项目监理机构对施工组织设计的审查内容有（）。A.施工总平面布置B.施工进度安排C.施工方案D.生产安全事故应急预案E.分包单位的类似工程业绩【答案】AB16、在施工总进度计划的编制过程中,确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时主要应考虑的内容有（）。A.尽量提前建设可供工程施工使用的永久性工程B.尽量延缓施工困难较多的建设工程C.能够使主要工种和主要施工机械连续施工D.保证施工顺序与竣工验收顺序相吻合E.注意季节性气候条件对施工顺序的影响【答案】AC17、在施工中，施工单位必须按照（），对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验。A.工程设计要求B.总承包单位的要求C.合同约定D.初步设计文件E.施工技术标准【答案】AC18、下列费用中属于建筑安装工程安全文明施工费的有（）。A.环境保护费B.医疗保险费C.施工单位临时设施费D.建筑工人实名制管理费E.已完工程及设备保护费【答案】ACD19、建设工程施工质量不符合要求时，正确的处理方法有()。A.经返工或返修的检验批，应重新进行验收B.经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收C.经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收D.经返修或加固的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，严禁验收E.经返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程，经鉴定后降低安全等级使用【答案】ABC20、在工程网络计划中，关键线路上()。A.相邻两项工作之间的时间间隔全部为零B.工作的持续时间总和即为计算工期C.工作的总时差等于计划工期与计算工期之差D.相邻两项工作之间的时距全部为零E.节点的最早时间等于最迟时间【答案】AC21、工程质量事故处理方案类型包括（）。A.修补处理B.返工处理C.实验验证D.定期观测E.不作处理【答案】AB22、下列属于网络计划的优化的有（）。A.时间优化B.工期优化C.费用优化D.资源优化E.物资优化【答案】BCD23、（2018年真题）工程监理企业质量管理体系管理评审的目的有（）。A.对现行质量目标的环境适应性作出评价B.发现质量管理体系持续改进的机会C.对现行质量管理体系能否适应质量方针作出评价D.修改质量管理体系文件使其更加完善有效E.对现行质量管理体系的环境适应性作出评价【答案】CD24、（2017年真题）项目监理机构处理完工程质量事故后，向建设单位提交的质量事故报告包括的内容有（）。A.事故发生的时间、地点B.事故发生的简要经过C.事故发生后采取的措施D.事故处理的过程及结果E.事故调查有关会议记录【答案】ABCD25、建设项目费用构成中，引进技术和进口设备其他费包括（）。A.分期或延期付款利息B.进口设备维修保养费C.进口设备检验鉴定费用D.担保费E.国外工程技术人员来华费用【答案】ACD26、高速公路工程中，工程监理单位应按工