监理工程师之土木建筑目标控制考前冲刺练习A卷附答案

监理工程师之土木建筑目标控制考前冲刺练习A卷附答案

单选题（共100题）1、监理工程师可使用指令文件及一般管理文书，控制承包单位的施工质量管理行为。下列文件中，属指令文件的是()A.监理工程师通知B.监理工程师函C.施工例会纪要D.协调事项备忘录【答案】A2、（2019年真题）下列方案经济评价指标中，属于偿债能力评价指标的是（）。A.净年值B.利息备付率C.内部收益率D.总投资收益率【答案】B3、某基础工程由于“献礼”要求而缩短了工期，未搞清地质情况就仓促开工，致使回填土工程质量不合格。从工程质量缺陷的成因角度分析，这属于（）。A.违背基本建设程序B.施工与管理不到位C.地质勘察失真D.片面追求进度【答案】A4、在不影响投标总报价的前提下，将某些分部分项工程的单价定得比正常水平高一些，某些分部分项工程的单价定得比正常水平低一些，这种报价方法为()A.多方案报价法B.突然降价法C.先亏后盈法D.不平衡报价法【答案】D5、某工程项目的招标控制价为400元，投标报价为320元，投标报价浮动率为5%。如果履行合同过程中，其工程量的偏差达到20%，则其综合单价应调整为（）元。A.320B.323C.400D.460【答案】B6、工程中采用新工艺、新材料的，应有（）及有关质量数据、指标，在此基础上制定有关的质量标准和施工工艺规程，以此作为判断与控制质量的依据。A.施工单位组织的专家论证意见B.权威性技术部门的技术鉴定书C.设计单位组织的专家论证意见D.建设单位组织的专家论证意见【答案】B7、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审核施工分包单位资格时，应审核施工分包单位的（）。A.类似工程业绩B.质量管理体系文件C.经营收入情况D.人员持证上岗情况【答案】A8、根据《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013），下列投资控制的相关工作中，属于监理在施工阶段工作的是（）。A.根据勘察设计合同，协调处理勘察设计延期.费用索赔等事宜B.处理施工单位提出的工程变更费用C.协助建设单位组织专家对设计单位提出的新材料进行评审D.对工程保修阶段的质量缺陷进行修复检查和费用核实【答案】B9、（2017年真题）关于工程网络计划费用优化的说法，正确的是（）。A.缩短持续时间的工作不能变成非关键工作B.缩短持续时间的工作应为直接费最小的关键工作C.必要时可调整关键工作之间的逻辑关系D.工程总费用会随着工期的缩短而增加【答案】A10、（2021年真题）某项目建设投资1200万元，建设期贷款利息100万元，铺底流动资金90万元，铺底流动资金为全部流动资金的30%，项目正常生产年份税前利润260万元，年利息20万元，则该项目的总投资收益率为（）。A.16.25%B.17.50%C.20.00%D.20.14%【答案】B11、下列引起费用增加的事项中，属于现场签证范围的是（）。A.施工合同范围以外的零星工程B.承包人原因导致的人工、设备窝工C.纠正施工方案错误引起的费用D.质量问题返工的工程量【答案】A12、对施工阶段的投资控制应给予足够的重视，其中继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性为控制措施的()。A.组织措施B.经济措施C.技术措施D.合同措施【答案】C13、下列框架结构多层办公楼(一般装修)的单位面积造价(元/㎡)最接近以下哪一项？()A.400～600元/㎡B.600～800元/㎡C.800～1000元/㎡D.1000～1800元/㎡【答案】D14、质量管理体系认证一般要经过的程序不包括（）。A.递交申请B.资质审核C.签订合同D.监督【答案】B15、估算建设工程投资时，需要预留项目实施中可能发生，但难以预料的工程量增加的费用，该费用属于（）。A.建筑安装工程费B.勘察设计费C.基本预备费D.工程保险费【答案】C16、对某建设工程项目进行投资偏差分析，若当月计划完成工作量是100m3，预算单价为300元／m3；当月实际完成工作量是120m3，实际单价为320元／m3。则关于该项目当月投资偏差分析的说法，正确的是（）。A.投资偏差为-2400元，超出预算投资B.投资偏差为6000元，项目运行节支C.进度偏差为6000元，进度延误D.进度偏差为2400元，进度提前【答案】A17、单位工程中的分部工程是按()划分的。A.设计系统或类别B.工种-材料C.施工工艺、设备类别D.业性质、建筑部位【答案】D18、与横道计划相比，网络计划的主要特点包括()。A.形象、直观、易于编制B.表达各项工作之间的逻辑关系不准确C.不能明确工程进度控制中的工作重点D.可以明确各项工作的机动时间【答案】D19、总监理工程应在工程开工日期()天前向施工单位发出工程开工令。A.5B.7C.10D.14【答案】B20、关于砌筑砂浆的说法，错误的是（）。A.施工中不可以用强度等级小于M5的水泥砂浆代替同强度等级水泥混和砂浆B.配置水泥石灰砂浆时，不得采用脱水硬化的石灰膏C.砂浆现场拌制时，各组分材料应采用体积计量D.砂浆应随拌随用，气温超过30℃时应在拌成后2h内用完【答案】C21、下列关于BIM在项目管理中的应用说法错误的是()。A.在项目实施过程中，各利益相关方既是项目管理的主体，同时也是B.IM技术的应用主体B施工单位是建设工程生产过程的总集成者C.业主单位的项目管理是所有各利益相关方中唯一涵盖建筑全生命周期各阶段的项目管理D.在施工管理阶段，业主单位更多的是施工阶段的风险控制，包含安全风险、进度风险、质量风险和投资风险等【答案】B22、下列费用中，属于静态投资的是（）。A.建设期利息B.工程建设其他费C.涨价预备费D.汇率变动增加的费用【答案】B23、下列无柱雨棚建筑面积计算正确的是（）。A.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度小于2.1m的，不计入建筑面积B.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，超过部分的雨篷结构板水平投影面积计入建筑面积C.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，超过部分的雨篷结构板水平投影面积的1/2计入建筑面积D.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，按雨篷栏板的内净面积计算雨篷的建筑面积【答案】A24、关于合成高分子防水卷材厚度的选用，下述()是错误的。A.当屋面防水等级为Ⅰ级时，厚度不应小于1.5mmB.当屋面防水等级为Ⅱ级时，厚度不应小于1.2mmC.当屋面防水等级为Ⅲ级时，厚度不应小于1.0mmD.当屋面防水等级为Ⅳ级时，不宜选用【答案】C25、下列对于累加数列错位相减取大差法的描述中，错误的是（）。A.对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加B.将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位，相减后求得一个差数列C.在差数列中取绝对值最大者，即为这两个相邻施工过程的流水步距D.在差数列中取最大值，即为这两个相邻施工过程的流水步距【答案】C26、下列监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则中，不正确的是（）。A.合同条件B.影响工期C.施工方要求D.实际情况【答案】C27、质量合格的材料、构配件进场后，到其使用或安装时通常要经过一定的时间间隔。在此时间里，（）应对施工单位在材料、半成品、构配件的存放、保管及使用期限实行监控。A.建设单位现场代表B.总监理工程师C.监理员D.专业监理工程师【答案】D28、为了确保建设工程进度总目标的实现，当某工程项目按建筑工程管理（CM）方法实施时，监理工程师应在业主的委托授权下负责（）方面的监督、管理与协调工作。A.施工招标和施工B.设计和施工招标C.设计和施工D.设计、施工招标和施工【答案】C29、在组织建设工程流水施工时，根据施工组织及计划安排需要而将计划任务划分成的子项称为()。A.流水节拍B.施工段C.工作面D.施工过程【答案】D30、关于正当防卫与紧急避险，下列哪一选项是正确的？A.甲贩卖毒品，乙抢劫甲的毒品，甲在反抗中将乙打伤的，由于贩卖毒品属于违法行为，所以甲不成立正当防卫B.甲发现乙正在偷越国（边）境，遂将乙打成重伤，阻止了乙偷越国（边）境的，甲的行为成立正当防卫C.甲遭乙追杀，情急之下夺过丙的摩托车骑上就跑，丙被摔骨折，甲的行为成立紧急避险D.鱼塘边工厂仓库着火，甲用水泵从乙的鱼塘抽水救火，致鱼塘中价值2万元的鱼苗死亡。仓库中价值2万元的商品因灭火及时未被烧毁。由于保护的利益等于牺牲的利益，故甲不成立紧急避险【答案】C31、编制或修改质量管理体系文件，一般形成三个层次文件的信息，第二层次文件是（）。A.监理大纲B.程序文件C.作业文件D.质量手册【答案】B32、（2022年真题）监理工程师对工程延误应采用的处理方式是（）。A.及时下达工程开工令B.妥善处理工期索赔事件C.拒绝签署付款凭证D.及时审批施工进度计划【答案】C33、下列()软件无法完成建模工作。A.TeklaB.MagiCADC.ProjectWiseD.Revit【答案】C34、根据《建筑法》，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当进行的工作是（）。A.重新申请施工许可证B.报发证机关核验施工许可证C.申请换发施工许可证D.报发证机关延期施工许可证【答案】B35、项目监理机构对工程质量巡视的内容不包括（）。A.特种作业人员是否持证上岗B.施工现场管理人员是否到位C.使用的材料、构配件和设备是否合格D.监督关键部位、关键工序的施工情况【答案】D36、某工程发生质量事故，造成45人重伤，此次质量事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】C37、某建设工程项目施工过程中，由于质量事故导致工程结构受到破坏，造成600万元的直接经济损失，这一事故属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】A38、施工单位采购的某类钢材分多批次进场时.为了保证在抽样检测中样品分布均匀、更具代表性，最合适的随机抽样方法是()A.分层抽样B.等距离法抽样C.整群抽样D.多阶段抽样【答案】A39、下列事件中，需要进行现场签证的是（）。A.合同范围以内零星工程的确认B.修改施工方案引起工程量增减的确认C.承包人原因导致设备窝工损失的确认D.合同范围以外新增工程地确认【答案】B40、总监理工程师签发（），应事先征得建设单位同意。A.工程暂停令B.监理通知单C.工作联系单D.监理报告【答案】A41、下列不属于多级网络计划系统编制原则的是（）。A.整体优化原则B.分段均衡原则C.连续均衡原则D.简明实用原则【答案】B42、（）搭接关系是指紧前工作i开始到紧后工作j开始的时间间隔。A.结束—开始（FTS）B.开始—开始（STS）C.结束—结束（FTF）D.开始—结束（STF）【答案】B43、在2015版ISO9000族标准的构成中，《质量管理体系基础和术语》，通过（）告之应用这一原则的结果。A.简述B.理论依据C.获益之处D.可开展的活动【答案】C44、在工程保修阶段，发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故，监理单位应单独或通过建设单位向（）报告，并立即通知施工单位到达现场抢修。A.建设行政主管部门B.质量监督机构C.政府管理部门D.安全监督部门【答案】C45、建设活动主体资格的管理属于（）的管理职能。A.业主B.政府C.监理单位D.施工单位【答案】B46、在FIDIC施工合同下，发包人未能提供现场，则承包商有权索赔（）。A.费用，但不包括工期B.工期.费用，但不包括利润C.工期，但不包括费用D.工期.费用和利润【答案】D47、某人以8%单利借出15000元，借款期为3年；收回后以7%复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期为10年。此人在第13年年末可以获得的复本利和是()万元。A.3.3568B.3.4209C.3.5687D.3.6586【答案】D48、项目监理机构应依据相关标准规范对原材料质量进行审查，对原材料取样检验进行见证。PC构件见证检验的内容不包括（）。A.混凝土强度试块取样检验B.钢筋套筒取样检验C.保温材料取样检验D.预埋件的出厂合格证【答案】D49、随着工程施工的进展，（）应不断补充和填写关于材料、构配件及施工作业活动的有关内容，记录新的情况。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门【答案】A50、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，单位工程质量竣工验收记录表中验收结论由()填写。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】B51、下面关于管线优化设计遵循的原则说法正确的是()。A.在非管线穿梁、碰柱、穿吊顶等必要情况下，尽量不要改动B.管线优化设计时，应预留安装、检修空间C.只需调整管线安装方向即可避免的碰撞，属于硬碰撞，可以不修改，以减少设计人员的工作量D.需满足建筑业主要求，对没有碰撞，但不满足净高要求的空间，也需要进行优化设计E管线避让原则：无压管让有压管；小管线让大管线；施工简单管让施工复杂管；冷水管道避让热水管道；附件少的管道避让附件多的管道；临时管道避让永久管道【答案】A52、（2022年真题）调整施工进度计划可采取的组织措施是（）。A.增加工作面B.改善劳动条件C.改进施工工艺D.调整施工方法【答案】A53、砖砌体砌筑施工工艺顺序正确的是（）。A.抄平、放线、摆砖样、立皮数杆、盘角、挂线、砌筑、清理与勾缝B.抄平、放线、立皮数杆、摆砖样、盘角、挂线、砌筑、清理与勾缝C.抄平、放线、摆砖样、盘角、挂线、立皮数杆、砌筑、清理与勾缝D.抄平、放线、摆砖样、立皮数杆、挂线、砌筑、盘角、清理与勾缝【答案】A54、关于价值工程的说法，错误的有（）。A.价值工程强调选择最低寿命周期成本的产品B.价值工程的核心是对产品进行功能分析C.价值工程产品的寿命周期成本由生产成本和使用成本组成D.价值工程是以提高产品的价值为目标【答案】A55、对于设计单位要求的工程变更，应由建设单位将工程变更设计文件下发项目监理机构，由（）组织实施。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理员D.总监理工程师或专业监理工程师【答案】B56、《卓越绩效评价准则》的评价内容中，（）是连接两个三角的“链条”，推动组织的改进和创新。A.结果B.战略C.顾客与市场D.测量、分析和改进【答案】D57、下列不属于钢材的力学性能指标的是（）。A.屈服强度B.焊接裂纹敏感指数C.伸长率D.断面收缩率【答案】B58、轨道交通建设项目的工程验收在（）进行。A.所有单位工程验收后，试运营之前B.所有单位工程验收后，试运行之前C.所有专项验收后，试运营之前D.所有专项验收后，试运行之前【答案】B59、对已进场经检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位将该批材料（）。A.就地封存B.重新试验检测，合格后方可使用C.限期撤出施工现场D.降低标准使用【答案】C60、某项工作是由三个同类性质的分项工程合并而成的，各分项工程的工程量Qi和产量定额Si分别是：Q1=240m3，S1=30m3／工日；Q2=360m3，S2=60m3／工日；Q3=720m3，S3=80m3/工日。其综合时间定额为（）工日／m3。A.0.013B.0.015C.0.017D.0.020【答案】C61、关于质量管理体系现状及其质量方针和目标的适应性、充分性和有效性正式评价的管理评审应由企业（）主持。A.最高管理者B.管理者代表C.经营负责人D.技术负责人【答案】A62、大型设备基础在设备安装就位前，监理工程师应按规定程序对其进行质量验收，土建施工部门应提交()供监理工程师审查。A.混凝土强度测试报告B.基础预压及沉降观测记录C.施工依据及质量控制资料D.基础预埋件的规格清单【答案】B63、工程网络计划的工期优化是指通过（）而使计算工期满足要求工期。A.压缩关键工作的持续时间B.改变关键工作之间的逻辑关系C.压缩资源需求量小的工作的持续时间D.减少非关键工作的自由时差【答案】A64、下列不属于施工单位进度计划内容的是（）。A.施工准备工作计划B.施工总进度计划C.单位工程施工进度计划D.月度进度计划【答案】D65、当招标人要求总包人对其发包的专业工程既进行总承包管理和协调，又要求提供相应配合服务时，总承包服务费根据招标文件列出的配合服务内容，按发包的专业工程估算造价的（）计算。A.1%～2%B.2%～5%C.3%～5%D.4%～5%【答案】C66、项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，应由（）签署审查意见。A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.专业监理工程师D.监理员【答案】C67、在有足够工作面和资源的前提下，施工工期最短的施工组织方式是（）。A.依次施工B.搭接施工C.平行施工D.流水施工【答案】C68、关于毒品犯罪，下列哪些选项是正确的？A.甲明知是面粉，对乙谎称是海洛因，交付乙贩卖的，甲构成诈骗罪（间接正犯），乙无罪B.甲在一次走私活动中，既走私毒品又走私其他货物、物品的，应按走私毒品罪和构成的其他走私罪，实行数罪并罚C.甲本想盗窃普通财物，但盗窃财物后才发现是毒品，进而非法持有毒品的，应以盗窃罪与非法持有毒品罪并罚D.甲唆使乙为自己提供吸毒场所，乙为其提供了吸毒场所的，乙成立容留吸毒罪，但甲不成立容留吸毒罪的教唆犯【答案】A69、某分项工程招标工程量清单数量为1000㎡，施工中由于设计变更调整为1200㎡，该分项工程招标控制价单价为300元/㎡。投标报价单价为360元/㎡，根据《建设工程工程量清单计价规定》，该分项工程的结算款为（）元。A.420000B.429000C.431250D.432000【答案】C70、某工程设计有两个方案：甲方案功能评价系数0．85，成本系数0．92；乙方案功能评价系数0．6，成本系数0．7，则最优方案的价值系数为（）。A.0.857B.0.911C.0.924D.0.950【答案】C71、某方案设计的生产能力，项目运营期为10年，运营期第一年的营业收入、经营成本均为正常年份下的80%，运营期第二年的营业收入、经营成本均为正常年份下的90%，自运营期第三年起进入正常年份，营业收入为800万元，经营成本为400万元，企业所得税为25%。项目建设期为2年，建设投资共计3000万元，其中自有资金比例为40%。则下列有关该项目的表述，正确的是（）。A.该项目运营期内年平均息税前利润为400万元B.该项目运营期内年平均净利润为300万元C.该项目总投资收益率可以为15.13%D.该项目资本金净利润率可以为24.25%【答案】D72、由对改进对象有较深了解的人员组成的小集体在非常融洽和不受任何限制的气氛中进行讨论、座谈，打破常规、积极思考、相互启发、集思广益，提出价值工程创新方案的方法是（）。A.强制确定法B.头脑风暴法C.哥顿法D.德尔菲法【答案】B73、（2017年真题）对于可分期分批建设并投入使用的大型建设项目，确定施工进度分解目标、安排各项工程进度计划时应遵循的原则是（）。A.尽早提供可动用单元B.尽早安排主体工程C.尽量推迟附属配套工程D.尽量推迟规模较大的主体工程【答案】A74、内部审核是监理单位内部的质量保证活动。认证（），一般需进行（）次。A.前，1-2B.前，2-3C.后，1-2D.后，2-3【答案】B75、由于设计深度不够等原因，对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用（）编制概算。A.扩大单价法B.类似工程换算法C.生产能力指数法D.概算指标法【答案】D76、下列选项中，不属于领导班子的主要任务的是（）。A.质量管理体系建设的总体规划B.编制贯标.认证工作计划C.制定质量方针和目标D.按职能部门进行质量职能的分解【答案】B77、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审核施工分包单位资格时，应审核施工分包单位的（）。A.类似工程业绩B.质量管理体系文件C.经营收入情况D.人员持证上岗情况【答案】A78、采用造价信息进行价格调整时，需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由（）审批。A.承包人B.发包人C.监理机构D.价格监管机构【答案】B79、《卓越绩效评价准则》的评价内容中，（）是连接两个三角的“链条”，推动组织的改进和创新。A.结果B.战略C.顾客与市场D.测量、分析和改进【答案】D80、总监理工程师在施工过程中必须下达停工令的情况为()。A.未经技术资质审查的施工人员进行现场施工B.采用未经审查认可的代用材料C.施工中出现质量缺陷的异常情况D.承包单位未经许可擅自施工【答案】D81、下列费用中，属于措施项目费的是()A.施工降水费B.总承包服务费C.工程排污费D.社会保障费【答案】A82、建设工程采用流水施工方式的特点是（）。A.施工现场的组织管理比较简单B.各工程队实现了专业化施工C.单位时间内投入的资源量较少D.能够以最短工期完成施工任务【答案】B83、在施工过程中发现文物，导致费用增加和工期延误，承包人提出索赔，监理人处理该索赔的正确做法是（）。A.可批复增加的费用、延误的工期和相应利润B.可批复延误的工期，不批复增加的费用和利润C.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润D.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润【答案】D84、某检验批的一般检验项目需进行二次抽样检验，样本容量分别是30、60，合格判定数为5，不合格判定数为8。二次抽样检验，合格判定数为12，不合格判定数为13，下列说法正确的是（）。A.一次抽样检验不合格品数为6，该检验批不合格B.一次抽样检验不合格品数为8，该检验批合格C.二次抽样检验不合格品数总计13，该检验批合格D.二次抽样检验不合格品数总计15，该检验批不合格【答案】D85、用来比较实际进度与计划进度的香蕉曲线法中，组成香蕉曲线的两条线分别是按各项工作的（）安排绘制的。A.最早开始时间和最迟开始时间B.最迟开始时间和最迟完成时间C.最早开始时间和最早完成时间D.最早开始时间和最迟完成时间【答案】A86、进度控制的措施中，对工期提前给予奖励属于（）。A.经济措施B.组织措施C.合同措施D.技术措施【答案】A87、某道路工程划分为3个施工过程，在5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为4、2、6天，该工程的流水工期为（）天。A.22B.20C.18D.16【答案】B88、监造的设备从制造厂运往安装现场前，项目监理机构应检查（），并审查设备运输方案。A.运输安全措施B.设备包装质量C.海关及保险手续D.起重和加固方案【答案】B89、根据工程质量事故造成损失的程度分级，属于重大事故的有（）。A.50人以上100人以下重伤B.3人以上10人以下死亡C.1亿元以上直接经济损失D.1000万元以上5000万元以下直接经济损失【答案】A90、下列可行性研究内容中属于建设方案研究与比选的是（）。A.产品价格现状及预测B.筹资方案与资金使用计划C.产品竞争力优劣势分析D.产品方案与建设规模【答案】D91、（2020年真题）工程质量特征值的正常波动是由（）引起的。A.单一性原因B.必然性原因C.系统性原因D.偶然性原因【答案】D92、下列费用中，不属于规费的是（）。A.工伤保险费B.文明施工费C.生育保险费D.住房公积金【答案】B93、（）是根据初步设计中确定的建设工期和工艺流程，具体安排单位工程的开工日期和竣工日期。A.工程项目总进度计划B.投资计划年度分配表C.工程项目一览表D.工程项目进度平衡表【答案】A94、工程质量检测工作是对工程质量进行监督管理的重要手段之一。法定的国家级工程质量检测机构出具的检测报告，在国内具有()性质。A.最高裁定B.最终裁定C.一般裁定D.行政裁定【答案】B95、卓越绩效模式中，组织质量管理的首要原则是（）。A.强调大质量观B.以顾客和市场为中心C.强调系统思考和系统整合D.强调可持续发展和社会责任【答案】B96、下列活动中，属于监理工程师施工准备质量控制工作的是()A.施工生产要素配置质量审查B.施工作业技术交底C.材料价格变动预测D.工程变更可能性预测【答案】A97、某跨度为6.0m的现浇钢筋混凝土梁，对模板的起拱，当设计无具体要求时，模板起拱高度为6mm，则该起拱值：()A.一定是木模板要求的起拱值B.包括了设计起拱值和施工起拱值C.仅为设计起拱值D.仅为施工起拱值【答案】D98、根据《计价规范》的规定，下列计日工事项导致价款调整的说法，正确的是（）。A.发包人通知承包人后，承包人应予执行B.承包人应在该项工作实施结束后的48小时内向发包人提交现场签证报告C.发包人在收到承包人计日工报告后的7天内予以确认D.发包人将一式三份确认的报告返还给承包人，作为计日工计价和支付的依据【答案】A99、物资储备计划的编制依据是物资储备定额和（）。A.物资供应计划B.物资需求计划C.物资采购计划D.物资加工计划【答案】B100、（2019年真题）某工程施工过程中发生了一项未在合同中约定的零星工作，增加费用2万元，此费用应列入工程的（）中。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费【答案】C多选题（共40题）1、流水施工方式具有的特点（）。A.提高劳动生产率B.提高技术水平C.有利于资源供应的组织D.不利于施工现场的文明施工E.工期较长【答案】ABC2、土方开挖工程量的计算流程有()。A.依据地勘报告，创建地下土模型B.根据施工方案建立土方开挖的BIM模型C.将土方开挖的B.IM模型与地质土层模型进行对比D.生成各土层开挖土方量清单表E.生成造价清单表【答案】ABCD3、拆迁补偿的形式可分为（）。A.产权调换B.房屋自建C.货币补偿D.土地补偿E.耕地占用【答案】AC4、以下内容属于设备采购原则的有（）A.根据设计原则，对需采购的设备编制拟采购设备表B.供货商的各种检验检测手段及实验室资质符合有关规定C.所采购设备质量可靠，满足设计文件所确定的各项技术要求D.所采购设备和配件价格合理，技术先进E.维修和保养能得到充分保障【答案】CD5、监理合同签订前，要经过（）各部门的共同评审。A.总工办B.人力管理部C.资源管理部D.监理管理部E.经营管理部【答案】AD6、下列费用中，承包人可索赔施工机具使用费的有（）。A.由于完成额外工作增加的机械.仪器仪表使用费B.由于施工机械故障导致的机械停工费C.由于项目监理机构原因导致的机械窝工费D.由于发包人要求承包人提前竣工，使工效降低增加的施工机械使用费E.施工机具保养费用【答案】ACD7、子单位工程的划分一般可根据工程的（）等实际情况，在施工前由建设、监理、施工单位自行商定，并据此收集整理施工技术资料和验收。A.规模B.专业类别C.建筑设计分区D.使用功能的显著差异E.结构缝的设置【答案】CD8、对施工单位提出的工程变更，总监理工程师应履行的职责有（）。A.组织专业监理工程师审查变更申请并提出审查意见B.提交原设计单位修改工程设计文件C.组织专业监理工程师对变更费用及工期影响作出评估D.组织相关单位共同协商变更费用及工期变化E.组织会签工程变更单【答案】ACD9、下列关于热处理钢筋复验方法及内容的说法中，错误的是（）。A.毎批热处理钢筋应由同一外形截而尺寸、同一热处理工艺和同一炉罐号的钢筋组成B.毎批热处理钢筋不得大于10tC.钢筋表面不得有肉眼可见的裂纹、结疤和折叠D.钢筋表面不得有凸块E.力学性能的抽样检验，应从每批钢筋中任选总盘数的10%（不少于6盘）取样送检【答案】BD10、关于我国宪法修改问题的表述，下列哪一项正确？()A.我国于1979年第一次以附修正案的方式修改宪法B.1999年宪法修正案第一次规定了“社会主义初级阶段”的内容C.1999年宪法修正案规定，国家对私营经济和个体经济实行指导、帮助和监督D.1988年宪法修正案第一次把“私营经济”规定进了宪法之中【答案】D11、监理工程师审查施工单位施工组织设计时，应审查的基本内容包括（）。A.编审程序应符合相关规定B.资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要C.施工总平面布置应科学合理D.工程质量保证措施应符合有关标准E.施工方法及技术措施应可行与可靠【答案】ABC12、下列费用中，属于建筑安装工程施工机具使用费的有（）。A.施工机械临时故障排除所需的费用B.机上司机的人工费C.财产保险费D.仪器仪表使用费E.施工机械大修理费【答案】ABD13、下列有关方案经济评价指标判定的描述，正确的有（）。A.投资收益率大于基准投资收益率，方案可行B.投资收益率指标的经济意义明确、直观，计算较复杂C.动态投资回收期要比静态投资回收期长些D.投资回收期指标计算比较简单，但是无法准确衡量方案在整个计算期内的经济效果E.净现值指标未能全面考虑项目在整个计算期内的经济状况【答案】ACD14、某进口设备采用装运港船上交货价（FOB），该设备的到岸价除货价外，还应包括（）。A.进口关税B.边境口岸至工地仓库的运费C.国外运费D.国外运输保险费E.进口产品增值税【答案】CD15、作业技术交底是具体落实施工组织设计或施工方案的措施，交底的主要内容包括()A.分包单位资质审查要求B.施工方法和手段C.质量要求和验收标准D.施工中需注意的问题E.意外情况的应急措施()【答案】BCD16、在现场施工准备阶段，专业监理工程师审查分包单位资质材料时，应查验（）。A.《税务登记证》B.《建筑业企业资质证书》C.《企业法人营业执照》D.《特殊行业施工许可证》E.《安全生产许可证》【答案】BC17、施工组织设计应审查的基本内容包括（）A.施工总平面布置应科学合理B.施工组织设计的基本内容是否完整C.编审应符合建设单位要求D.工程进度、质量、安全、环境保护、造价等方面应符合施工合同要求E.资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要【答案】ABD18、下列检测方法中，属于砌体结构抗压强度现场检测方法的有（）。A.回弹法B.轴压法C.扁顶法D.吊坠法E.剪切法【答案】BC19、由多个部件组成的产品，应优先选择（）的部件作为价值工程的分析对象。A.废品率高的组成部分B.占产品成本比重小的组成部分C.数量少的组成部分D.体积或重量大的组成部分E.加工工序少的组成部分【答案】AD20、分部分项工程材料费的构成包括()A.材料在运输装卸过程中不可避免的损耗费B.材料仓储费C.新材料的试验费D.对建筑材料进行一般鉴定、检查所发生的费用E.为验证设计参数，对构件做破坏性试验的费用【答案】ABD21、监理单位应审查勘察单位提交的勘察成果报告，并向建设单位提交勘察成果评估报告。勘察成果评估报告应包括的内容有（）。A.勘察工作概况B.勘察报告编制深度C.勘察任务书的编制进度D.勘察工作存在的问题及建议E.评估结论【答案】ABD22、填写建筑工程检验批质量验收记录时，应具有现场验收检查原始记录，该原始记录应由（）共同签署。A.施工单位项目技术负责人B.施工单位项目专业质量检查员C.施工单位项目专业工长D.专业监理工程师E.设计单位项目负责人【答案】BCD23、在建设工程施工阶段确定施工进度分解目标时，应考虑的因素有()。A.土建与设备综合施工的合理安排B.工程量清单与施工过程的匹配C.资金供应能力、施工力量配备与施工进度的平衡D.外部协作条件的配合情况E.工程项目所在地区地形、地质、水文、气象等方面的限制条件【答案】ACD24、《卓越绩效评价准则》与ISO9000族质量标准的不同点体现在（）方面。A.目标B.导向C.评价方式D.基本理念E.基本原理【答案】ABC25、项目监理机构在施工阶段投资控制的具体措施包括（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施E.设计措施【答案】ABCD26、根据2017版FIDIC《施工合同条件》，业主应给予承包商工期、费用