监理工程师之土木建筑目标控制自我检测模考A卷带答案

监理工程师之土木建筑目标控制自我检测模考A卷带答案

单选题（共100题）1、施工质量事故的技术处理方案按规定程序和要求核签以后，监理工程师应要求施工单位制定详细的()付诸实施。A.施工组织设计B.施工进度计划C.施工方案设计D.施工整改计划【答案】C2、确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是（）。A.监理合同中有关工期的要求B.施工总进度计划C.工程条件的落实情况D.单位工程施工进度计划【答案】C3、对总体中的全部个体进行编号，然后抽签、摇号确定中选号码，相应的个体即为样品。这种抽样方法称为（）。A.完全随机抽样B.分层抽样C.机械随机抽样D.多阶段抽样【答案】A4、当采用S形曲线比较法时，如果按实际进度描出的点位于计划S形曲线的右侧，则该点与计划S形曲线的垂直距离表明实际进度比计划进度（）。A.超前的时间B.拖后的时间C.超额完成的任务量D.拖欠的任务量【答案】D5、装配式混凝土结构连接部位浇筑混凝土之前应进行的工作是（）。A.施工方案论证B.隐蔽工程验收C.施工工艺试验D.平行检验【答案】B6、对平行检验不合格的施工质量，项目监理机构应签发（），要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。A.工程暂停令B.监理通知单C.监理工程师函D.整改通知单【答案】B7、两栋多层建筑物之间在第四层和第五层设两层架空走廊，其中第五层走廊有围护结构，第四层走廊无围护结构；两层走廊层高均为3.9m，结构底板面积均为30㎡，则两层走廊的建筑面积应为：()A.30㎡B.45㎡C.60㎡D.75㎡【答案】B8、下列施工进度控制工作中，属于监理工程师工作的是()A.编制单位工程施工进度计划B.按年、季、月审核施工总进度计划C.组织现场协调会D.审批工期延误事宜【答案】C9、为改善产品的特征及特性和（或）提高用于生产和交付产品的过程有效性和效率所开展的活动，称为()A.质量改进B.持续改进C.质量策划D.组织行为【答案】B10、（）就是按合同文件的规定，根据监理人估算的已完成的工程价值支付。A.估价法B.凭据法C.均摊法D.断面法【答案】A11、“卓越绩效模式强调以系统的观点来管理整个组织及其关键过程。”，这体现的卓越绩效模式的价值观是（）。A.战略导向B.社会责任C.学习、改进与创新D.系统管理【答案】D12、毎批热处理钢筋应由同一外形截而尺寸、同一热处理工艺和同一炉罐号的钢筋组成，并不得大于（）。A.4tB.5tC.6tD.8t【答案】C13、某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19。工作D的最早开始时间为5，持续时间为9，则工作D的自由时差为（）。A.2B.3C.4D.5【答案】A14、现浇混凝土板厚度检测常用（）。A.超声回弹综合法B.回弹法C.钻芯法D.超声波对测法【答案】D15、施工单位以100万元价格购买一台挖掘机，预计可使用5000个台班，残值率为10%。施工单位使用30个日历天，每日历天按2个台班计算。司机每台班工资与台班动力费等合计为150元。该台挖掘机的使用费为（）万元。A.1.41B.1.71C.1.98D.2.01【答案】C16、利用投资回收期指标评价投资方经济效果的不足是（）。A.不能全面反映资本的周转速度B.不能全面考虑投资方案整个计算期内的现金流量C.不能反映投资回收之前的经济效果D.不能反映回收全部投资所需要的时间【答案】B17、下列关于城市轨道交通工程项目工程验收的内容和程序表述不正确的是（）。A.各验收小组实地查验工程质量，复查单位工程验收遗留问题的整改情况B.验收组对工程勘察、设计、施工、监理、设备安装质量等方面进行评价，审查对试运行有影响的相关专项验收情况C.城市轨道交通建设工程自竣工验收合格之日起可投入不载客试运行，试运行时间不应少于三个月D.审查系统设备联合调试情况，签署项目工程验收意见【答案】C18、根据《建设工程监理规范》，下列施工控制测量成果及保护措施中，项目监理机构复核的内容不包括（）。A.施工单位测量人员的资格证书B.施工平面控制网的测量成果C.测量设备的养护记录D.控制桩的保护措施【答案】C19、某基础工程包括开挖、支模、浇筑混凝土及回填四个施工过程，分3个施工段组织流水施工，流水节拍见下表，则该基础工程的流水施工工期为()天。＜br>A.17B.20C.23D.24【答案】C20、（2019年真题）工程勘察阶段，监理单位质量控制最重要的工作是审核与评定（）。A.勘察方案B.勘察合同C.勘察任务书D.勘察成果【答案】D21、某工程在施工过程中，因不可抗力造成在建工程损失16万元，承包方受伤人员医药费4万元，施工机具损失6万元，施工人员窝工费2万元。工程清理修复费4万元。承包人及时向项目监理机构索赔申请，并附有相关证明材料。则项目监理机构应批准的补偿金额为（）万元。A.20B.22C.24D.32【答案】A22、（2021年真题）根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，必须持证上岗的工种是（）。A.混凝土工B.木工C.建筑架子工D.在吊篮上作业的抹灰工【答案】C23、下列属于我国项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作的是（）。A.分析可能发生索赔的原因，制定防范对策B.对拟建项目进行财务评价C.对已完工程量进行偏差分析D.审查设计单位提交的设计成果【答案】C24、进度计划执行中，判断某项工程进度偏差对后续工作、总工期的影响程度，不属于重点分析的是（）。A.此项工作是否位于关键线路上B.此项工作的进度偏差与质量的关系C.此项工作的进度偏差是否大于总时差D.此项工作的进度偏差是否大于自由时差【答案】B25、（2017年真题）某工程施工至10月底，经统计分析，已完工作实际投资为260万元，已完工程预算投资为240万元，计划工作预算投资为200万元，则该工程此时的进度偏差为（）万元。A.40B.20C.-20D.-40【答案】A26、2016年12月实际完成的工程按基准日的价格计算工程进度款为200万元，调值公式中的固定系数为0.2，相关成本要素除钢材价格指数下降了20%外，都未发生变化，钢材费占合同调值部分的%。按调值公式计算2016年12月实际工程结算款应为（）万元。A.180B.184C.216D.220【答案】B27、某工程的定额工期为900天，按照相关规定，招标人在确定合同工期时，压缩的工期天数不得超过（）天，超过者，招标人应在招标文件中明示增加赶工费用。A.45B.90C.135D.180【答案】D28、（）是指各项单位工程验收后、试运行之前，确认建设项目工程是否达到设计文件及标准要求，是否满足城市轨道交通试运行要求的验收。A.单位工程验收B.专项验收C.项目工程验收D.竣工验收【答案】C29、建设项目环境影响评价费属于建设工程投资中的（）。A.建设单位管理费B.工程建设其他费用C.研究试验费D.建筑安装工程费用【答案】B30、项目总概算应控制在可行性研究报告估算投资额的（）以内。A.±2%B.±5%C.±10%D.±15%【答案】C31、（2022年真题）建设工程在竣工验收时达到规定的指标，且在规定的使用期内保持正常功能，体现的是（2022年真题）建设工程质量的（）特性。A.耐久性B.安全性C.可靠性D.经济性【答案】C32、（2022年真题）与“卓越绩效”模式相比，ISO9000质量管理体系的导向是（）。A.成熟度评价B.标准化管理C.全过程控制D.战略管理【答案】B33、由总承包单位或安装单位负责采购的设备，采购前应向（）提交设备采购方案，并按相关程序审查批准后方可实施。A.建设单位B.设计单位C.总承包单位或安装单位技术负责人D.项目监理机构【答案】D34、黄某（19周岁）和赵某（17周岁）合伙盗窃邻村王某家的耕牛。黄某在门外望风，赵某进牛棚牵牛。由于赵某不小心弄出响声，被王某发现。黄某听到王某的呛喝声，不顾等赵某即逃走。王某手持木棒紧迫赵某，赵某为了逃避王某的抓捕，掏出随身携带的水果刀朝王某身上捅了一刀后逃走。黄某逃到村头刚好遇见巡逻的民警。民警见黄某形迹可疑即将其带回问话，黄某如实将其和赵某合谋盗窃的情况向民警作了交代。关于本案，下列哪些说法是正确的？A.黄某的行为构成盗窃罪B.对黄某应当认定为自首C.赵某的行为构成抢劫罪D.对赵某应当从轻或者减轻处罚【答案】A35、某施工合同约定，人员窝工补贴为15元／工日。在其基础工程施工期间，因特大暴雨导致基坑淹水而停工2天，人员窝工20个工日；在主体工程施工期间，因重大公共活动、政府通知停工2天，人员窝工30个工日。为此，承包人可向发包人索赔的工期和费用分别为（）。A.4天，750元B.4天，450元C.4天，0元D.2天，0元【答案】C36、关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（）。A.关键工作只能出现在关键线路上B.关键工作的总时差必然为零C.关键工作的实际进度拖后会对总工期产生影响D.关键工作的紧前工作一定也是关键工作【答案】C37、设备检验是一项专业性、技术性较强的工作，重要的关键性大型设备应由()组织专家小组进行检验。A.监理单位B.建设单位C.安装单位D.制造单位【答案】B38、（2018年真题）某建设项目，设备安装费按设备购置费的15%计算，为450万元；建筑工程预算之和为7000万元；工程建设其他费用1500万元；基本预备费率为8%；涨价预备费及铺底流动资金为1200万元，则该建设项目的总预算额为（）万元。A.11106B.12906C.13906D.14106【答案】D39、在单位工程的质量验收中，对于涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行()A.见证取样检测B.主控项目的复查C.抽样检测D.检验资料的复查【答案】D40、在工程勘察的现场作业质量控制中，监理工程师应对()进行审查。A.现场质量保证体系B.勘察实施方案C.重要岗位人员的上岗证D.勘察成果报告【答案】C41、根据《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》，城市轨道交通建设工程所包含的单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收，项目工程验收合格后，建设单位应组织（）个月的不载客试运行。A.1B.2C.3D.6【答案】C42、某新建项目建设期2年，计划银行贷款3000万元。第一年贷款1800万元，第二年贷款1200万元，年利率5%。则该项目估算的建设期利息为（）。A.90.00B.167.25C.240.00D.244.50【答案】B43、下列单项工程综合概算中，属于设备及安装工程概算的是（）。A.通风工程概算B.电气照明工程概算C.采暖工程概算D.工器具及生产家具购置费用概算【答案】D44、建设工程必须满足特定的使用功能，并具有在规定的时间和条件下完成规定功能的能力和达到规定要求的使用年限，可用于描述这些要求的质量特性有（）。A.适用性和节能性B.安全性和经济性C.可靠性和耐久性D.经济性和可靠性【答案】C45、（2017年真题）工程网络计划中，某工作持续时间为8天，总时差为5天，自由时差为1天。如果该工作延迟开始7天，则将导致总工期延长（）天。A.1B.2C.5D.6【答案】B46、（2019年真题）工程勘察阶段，监理单位质量控制最重要的工作是审核与评定（）。A.勘察方案B.勘察合同C.勘察任务书D.勘察成果【答案】D47、编制某设备安装工程概算过程中，发现初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全时，宜采用的概算编制方法是（）A.预算单价法B.扩大单价法C.按设备费百分比形式的概算指标法D.按每吨设备安装费形式的概算指标法【答案】D48、某单位工程采用成倍节拍流水施工，施工过程数目n=4，施工段数目m=2，流水节拍分别为10天、20天、30天、10天，工作之间无间歇，则流水施工工期是（）天。A.50B.70C.80D.90【答案】C49、关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆B.焊接连接接头试件应从工程实体中截取C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到75%及以上【答案】B50、建设工程质量特性中的可靠性是指工程在规定的时间和规定的条件下（）。A.满足使用目的的各种性能B.完成规定功能的能力C.满足规定功能要求的使用年限D.保证结构安全、保证人身和环境免受危害的程度【答案】B51、下列关于质量管理体系文件的编制原则的说法，错误的是（）。A.质量管理体系文件应符合监理单位的质量方针和目标B.质量管理体系文件应符合质量管理体系的要求C.从质量策划开始就应当考虑保持文件的一致性D.在描述任何质量活动过程时，必须使其具有确定性【答案】C52、下列吊顶材料每平方米综合单价最高的是：()A.轻钢龙骨轴线内包面积小于或等于30㎡B.轻钢龙骨轴线内包面积大于30㎡C.铝合金龙骨轴线内包面积小于或等于30㎡D.铝合金龙骨轴线内包面积大于30㎡【答案】C53、进口材料、构配件和设备的联合检查验收由（）主持。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.质量监督机构【答案】A54、专业监理工程师对施工单位在工程款支付报审表中提交的工程量和支付金额进行复核，确定实际完成的工程量，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。A.进行工程计量和付款签证B.对完成工程量进行偏差分析C.审核竣工结算款D.处理施工单位提出的工程变更费用【答案】A55、（2022年真题）建设工程组织加快的成倍节拍流水施工时，所具有的特点是（）。A.专业工作队数等于施工过程数B.相邻施工过程的流水节拍相等C.相邻施工段之间可能有空闲时间D.各专业工作队能够在施工段上连续作业【答案】D56、除国家对采用高新技术成果有特别规定外，固定资产投资项目资本金中以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过该项目资本金总额的（）。A.10%B.15%C.20%D.50%【答案】C57、招标工程以投标截止日前（）天为基准日，其后相关法律法规发生变化并引起工程造价增减变化的，可以调整合同价款。A.14B.15C.28D.30【答案】C58、见证取样是保证工程质量的手段之一，见证取样的频率和数量包括在承包单位自检范围内，一般所占比例为()A.10%B.20%C.25%D.30%【答案】D59、对重要检验批的质量检验项目，当有简易快速的检验方法时，可选用（）方案。A.计量、计数的抽样B.一次、二次或多次抽样C.全数检验D.调整型抽样【答案】C60、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成中，材料费不包括（）。A.运杂费B.运输损耗费C.燃料动力费D.采购及保管费【答案】C61、某项目建筑安装工程成本为4100万，措施费为100万，利润和税金为800万，设备及工器具购置费为2000万，工程建设其他费用为1000万，贷款利息为1000万，基本预备费率为5%，则该项目的基本预备费为（）。A.450万B.410万C.400万D.350万【答案】C62、在建设工程监理中编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制，属于监理工程师控制进度的()。A.组织措施B.经济措施C.合同措施D.技术措施【答案】D63、在工程勘察阶段，监理单位应审查勘察单位提交的勘察成果报告后，向建设单位提交（）。A.监理勘察规划B.监理勘察方案C.勘察成果评估报告D.勘察成果修改报告【答案】C64、工序质量控制就是对工序活动条件即工序活动投入的质量和工序活动效果的质量及分项工程质量的控制。利用BIM技术进行工序质量控制主要体现在()。A.利用BIM技术能够更好地确定工序质量控制工作计划B.利用BIM技术主动控制工序活动条件的质量C.能够及时检验工序活动效果的质量D.利用BIM技术设置工序质量控制点(工序管理点)，实行重点控制E对工序的绿色性能进行分析【答案】A65、在设备制造过程中，监造人员要定期及不定期地到制造现场检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题应及时处理，称为质量监控方式中的（）。A.驻厂监造B.巡回监控C.设置质量控制点监控D.跟踪监控【答案】B66、（2021年真题）某工程有3个施工过程，分3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天。各施工过程之间存在2天的工艺间歇时间，则流水施工工期为（）天。A.10B.12C.14D.16【答案】C67、在工程保修阶段，（）应对工程质量缺陷原因进行调查，组织相关单位对于质量缺陷责任归属进行界定。A.建设单位B.质检机构C.施工单位D.监理单位【答案】D68、监造的设备从制造厂运往安装现场前，项目监理机构应检查()，并审查设备运输方案。A.运输安全措施B.设备包装质量C.海关及保险手续D.起重工和加固方案【答案】B69、（2019年真题）当施工单位发生进度拖延且又未按监理工程师的指令改变延期状态时，监理工程师可以采取的手段是（）。A.中止施工承包合同B.拒绝签署付款凭证C.向施工单位发出工程暂停令D.调整施工计划工期【答案】B70、对于某些混凝土结构表面蜂窝、麻面，经调查分析可进行剔凿、抹灰等处理，此属于工程质量事故处理方案中的（）。A.返工处理B.不做处理C.修补处理D.结构处理【答案】C71、关于工程监理单位的说法，正确的是（）。A.工程监理单位代表政府部门对施工质量实施监督管理B.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监督管理C.工程监理单位可将专业性较强的业务转让给其他监理单位D.工程监理单位选派具备相应资格的总监理工程师进驻施工现场【答案】D72、下列选项中，不属于影响建设工程施工进度的因素的是（）。A.资金的影响B.物资供应进度的影响C.施工条件的影响D.建设单位自身管理水平的影响【答案】D73、钢结构工程一级焊缝应按照其数量（）的比例进行探伤检测。A.100%B.90%C.70%D.50%【答案】A74、建设工程施工组织方式中，平行施工方式具有的特点是（）。A.各工作队实现了专业化施工B.施工现场的组织管理比较复杂C.没有充分利用工作面进行施工D.单位时间内投入的资源量较为均衡【答案】B75、分项工程是分部工程的组成部分，它可按主要工种、材料、施工工艺、（）进行划分。A.专业性质B.工程部位C.施工工序D.设备类别【答案】D76、某建筑施工材料采购原价为1500元/t，运杂费为120元/t，运输损耗率为0.5%，采购保管费率为3%，检验试验费率为1%，则该材料的单价为（）元/t。A.1620.0B.1628.1C.1676.9D.1752.0【答案】C77、某企业从银行贷款100万元，期限一年，年利率12％，按月计息，到期一次性偿还的本息总额为()万元。A.112.00B.112.68C.132.47D.152.19【答案】B78、对于承包商来说，下列合同中风险最小的是()合同。A.可调总价B.可调单价C.成本加奖罚D.成本加固定金额酬金【答案】D79、随着BIM技术不断深化应用，越来越多的企业领导深刻认识到BIM所带来的巨大应用价值，为企业项目带来数以倍计的经济效益，其具体价值有()。A.用BIM收益最大的是业主B.用BIM动力最大的是业主C.用BIM动力最大的是施工D.用BIM收益最大的是施工E.用BIM贡献最大的是设计【答案】A80、某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、8天和10天。则该分部工程的流水施工工期是（）天。A.24B.30C.34D.42【答案】B81、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB/T50300-2001），安装工程的检验批一般按()划分。A.专业性质B.设备类别C.专业系统D.设计系统或组别【答案】D82、工程建设活动中，（）直接影响项目的决策质量和设计质量。A.项目可行性研究B.工程施工C.工程勘察D.工程竣工验收【答案】A83、施工中出现需要加固的质量缺陷时，项目监理机构应审查施工单位提交的（）。A.按设计规范编制的加固处理方案B.经该项目设计单位认可的加固处理方案C.经有相应设计资质的设计单位认可的加固处理方案D.经建设单位认可的加固处理方案【答案】B84、铝合门窗安装施工时，推拉门窗扇开关力不应大于：()A.250NB.200NC.150ND.100N【答案】D85、对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由（）转交原设计单位修改工程设计文件。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门【答案】B86、工程质量事故处理方案的确定，要以分析事故调查报告中事故原因为基础，结合实地勘查成果，并尽量满足（）的要求。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.质量监督机构【答案】C87、施工单位对于质量缺陷的维修过程，（）应予监督，合格后予以签认。A.建设单位B.设计单位C.质量监督机构D.监理单位【答案】D88、（）是指各项单位工程验收后、试运行之前，确认建设项目工程是否达到设计文件及标准要求，是否满足城市轨道交通试运行要求的验收。A.单位工程验收B.专项验收C.项目工程验收D.竣工验收【答案】C89、工程施工过程中发生质量事故造成11人死亡、直接经济损失200万元，该事故属于（）事故。A.一般B.较大C.重大D.特别重大【答案】C90、工程质量检验机构出具的检验报告需经建设单位或工程监理单位确认后，由（）归档。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程质量监督机构【答案】B91、（）应当依法提供真实、准确、完整的工程地质、水文地质和工程周边环境等资料。应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.咨询单位【答案】B92、承包单位向项目监理机构报送的《分包单位资格审查表》中应附有分包单位的()A.资质相业绩材料B.营业执照和经营范围C.资质和分包合同D.项目经理职责和施工计划【答案】A93、关于联合试运转费的说法，正确的是（）。A.联合试运转费包括单机的调试费B.联合试运转费包括无负荷联动试运转费用C.联合试运转费应为联合试运转所发生费用的净支出D.联合试运转支出主要是材料费、不包含人工费【答案】C94、在现场施工准备的质量控制中，（）应按照相应测量标准的要求对施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施进行检查、复核。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理单位技术负责人D.监理员【答案】A95、工程质量事故经技术处理后符合《建筑工程施工质量验收统一标准》规定的，经过检查或必要的鉴定后，（）应予以验收确认。A.监理工程师B.事故调查组C.业主项目负责人D.质量监督工程师【答案】A96、网络计划中，某项工作进度拖延的时间超过其自由时差但未超过其总时差，下列说法正确的是（）。A.会影响总工期，但不会对后续工作产生影响B.不会影响总工期，但会对后续工作产生影响C.会影响总工期，也会对后续工作产生影响D.不会影响总工期，也不会对后续工作产生影响【答案】B97、下列表述中哪一项是正确的？A.法院因被告人系精神病人，不能辨认自己行为而不予刑事处罚的，应当宣告被告人无罪B.法院宣告被告人无罪后，检察院根据新的事实证据材料重新起诉的，法院应当依法受理C.法院在庭前审查时对于不属于本案管辖的案件，可以移送有管辖权的法院D.检察院以抢劫罪提起公诉，法院审理后查明被告人构成抢夺罪，法院应当建议检察院改变起诉罪名，不能直接以抢劫罪定罪【答案】B98、施工进度控制工作细则是对建设工程（）中有关进度控制内容的进一步深化和补充。A.施工组织设计B.监理规划C.总进度计划D.施工方案【答案】B99、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，符合专业验收规范规定适当调整试验数量的实施方案，需报（）审核确认。A.建设单位B.施工单位C.项目监理机构D.设计单位【答案】C100、某道路工程划分为3个施工过程，在5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为4、2、6天，该工程的流水工期为（）天。A.22B.20C.18D.16【答案】B多选题（共40题）1、国际标准化组织ISO发布的质量管理体系中确定的质量管理原则有（）。A.以顾客为中心和重视组织文化B.循证决策C.改进D.全员参与E.强调可持续发展和社会责任【答案】BCD2、Revit提供的创建地形表面的方式有()。A.放置点B.通过导入创建C.子面域D.平整区域E.简化表面【答案】AB3、初步设计阶段，项目监理机构开展质量管理相关服务的工作内容有（）。A.协助起草设计任务书B.协助组织专项技术论证C.协助组织设计成果审查D.协助项目设计报审E.协助起草设计文件【答案】ABCD4、下列属于网络计划的优化的有（）。A.时间优化B.工期优化C.费用优化D.资源优化E.物资优化【答案】BCD5、建设工程组织平行施工的特点有（）。A.能够充分利用工作面进行施工B.单位时间内投入的资源量较为均衡C.不利于资源供应的组织D.施工现场的组织管理比较简单E.不利于提高劳动生产率【答案】AC6、考虑工程项目的（）要求，施工可以采用依次施工．平行施工和流水施工等方式。A.施工特点B.工艺流程C.资源利用D.平面或空间布置E.生产效率【答案】ABCD7、按照我国建设工程造价构成的划分，下列费用中属于涨价预备费的有（）。A.人工、设备、材料、施工机具的价差费B.建筑安装工程费及工程建设其他费用调整C.局部地基处理等增加的费用D.超规超限设备运输增加的费用E.利率、汇率调整等增加的费用【答案】AB8、嬴得值法的评价指标有()。A.已完工作预算投资B.计划工作预算投资C.投资绩效指数D.进度绩效指数E.进度偏差【答案】CD9、按照适用范围，建设工程定额分为()A.国家定额B.地区定额C.行业定额D.基础定额E.企业定额【答案】ABC10、社会责任通常是指组织承担的高于组织自身目标的社会义务，包括（）。A.公共责任B.法律责任C.道德行为D.公益支持E.经济责任【答案】ACD11、承包人向发包人进行合理的索赔，其中材料费的索赔可以包括（）。A.承包人管理原因造成的材料损坏损失B.材料的运输费C.材料的仓储费D.客观原因材料价格大幅度上涨引起的费用E.由于承包人责任工期延误导致的材料上涨费用【答案】BCD12、竣工验收应具备的条件包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案C.有施工单位签署的工程保修书D.有工程使用的主要建筑材料、构配件和设备的进场试验报告E.有建设单位签署的质量合格文件【答案】ABCD13、下列关于工程建设各参与方质量控制地位的说法中，正确的有()A.工程监理单位属质量自控主体B.勘察设计单位属勘察设计产品质量自控主体C.政府质量监督部门属工程质量监控主体D.施工单位属工程施工质量自控主体E.建设单位属工程项目质量自控主体【答案】BCD14、采用工程量清单计价模式时，不得作为竞争性费用的有()A.安全文明施工费B.其他项目费C.规费D.税金E.风险费用【答案】ACD15、下列工程中，宜采用扩大单价法编制单位工程概算的有()A.初步设计较完善的工程B.住宅工程C.福利工程D.建筑结构较明确的工程E.附属工程【答案】AD16、设备招标采购一般用于（）的订货。A.大型、复杂、关键设备B.成套设备C.电气设备D.暖卫设备E.生产线设备【答案】AB17、下列关于钢筋连接的说法，正确的是（）。A.直螺纹连接、锥螺纹连接、挤压连接和电阻焊连接钢筋接头的力学性能、弯曲性能应符合有关标准的规定B.焊接连接接头试件应从工程实体中截取C.闪光对焊、电弧焊、气压焊焊接接头应分批进行外观质量检查和力学性能检验D.预埋件钢筋埋弧焊T形接头，应分批进行外观质量检查和力学性能检验E.预埋件钢筋埋弧焊T形接头，应同时进行外观质量检查和力学性能检验【答案】ABCD18、采用工程量清单计价招标的工程招标工程量清单中可以提出暂估价的有（）。A.地基与基础工程B.专业工程C.规费D.工程材料E.工程设备【答案】BD19、在对建设工程实施全过程监理的情况下，监理单位总进度计划的编制依据有（）。A.施工单位的施工总进度计划B.工程项目建设总进度计划C.设计单位的设计总进度计划D.工程项目可行性研究报告E.工程项目前期工作计划【答案】BD20、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，多层及高层建筑的分项工程可按（）来划分检验批。A.变形缝B.施工工艺C.楼层D.工程量E.施工段【答案】C21、施工组织设计应审查的基本内容包括（）A.施工总平面布置应科学合理B.施工组织设计的基本内容是否完整C.编审应符合建设单位要求D.工程进度、质量、安全、环境保护、造价等方面应符合施工合同要求E.资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要【答案】ABD22、下列属于工程监理单位质量管理体系建立和实施过程中质量体系运行与改进的有（）。A.纠正措施B.内部审核C.调整方案D.纠正措施E.管理评审【答案】AB23、下列施工过程中，由于占用施工对象的空间而直接影响工期，必须要编制施工进度计划的有()A.砂浆制备过程B.墙体砌筑过程C.商品混凝土制备过程D.设备安装过程E.外墙面装饰过程【答案】BD24、下列情况中，不属于法律责任免除事由的是A.经过一定的时期B.正当防卫和紧急避险C.受害人和加害人在法律允许的范围内协商同意D.对财产责任，责任人确实没有能力承担【答案】B25、下列有关见证取样的要求，描述正确的有（）。A.试验室要具有相应的资质并进行备案、认可B.负责见证取样的专业监理工程师要具有材料、试验等方面的专业知识，且要取得从事监理工作的上岗资格C.施工单位从事取样的人员一般应由试验室人员或专职质检人员担任D.试验室出具的报告不可作为工序产品质量评定的依据E.见证取样的频率，国家或地方主管部门有规定的，执行相关规定【答案】AC26、以下内容属于设