监理工程师之水利工程目标控制强化训练模考A卷附答案

监理工程师之水利工程目标控制强化训练模考A卷附答案

单选题（共100题）1、依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SLl76—2007），需对单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分进行调整时，（）应重新报送工程质量监督机构确认。A.项目法人B.监理人C.设计单位D.项目法人、监理人、设计单位联合【答案】A2、调价公式法调价的基本工作程序一般要注意的是（）。A.首先确定每个可调品种的系数和固定系数B.考核的时点指的是某月某日的市场价格C.物价指数的品种不宜太多，但与项目相关的因素都应该确立D.考核地点一般为承包人所在地的市场价格【答案】B3、工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交（）确认。A.发包人B.监理人C.审计人D.承包人技术负责人【答案】B4、某工程采用固定总价合同，合同执行过程中，在发生（）时，发包方才对合同总价做相应调整。A.承包商漏算工程量B.材料价格变动C.不可预见的因素D.设计变更【答案】D5、某产品的目标成本为2000元，该产品某零部件的功能重要性系数是0.32，若现实成本为900元，则该零部件成本需要降低（）元。A.260B.310C.330D.340【答案】A6、根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176），项目按级划分为（）。A.分项工程、单元工程和单位工程B.分项工程、分部工程和单位工程C.单项工程、分部工程和单位工程D.单元工程分部工程和单位工程【答案】D7、工程进度曲线（S形曲线）以横座标表示时间，纵坐标表示（）。A.累计完成任务量B.单位时间内完成任务量C.累计未完成任务量D.单位时间内完成任务量百分比【答案】A8、以下关于事故上报部门的说法，不正确的是（）。A.特别重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门B.重大事故逐级上报至省人民政府安全生产监督管理部门C.较大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门D.一般事故上报至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门【答案】B9、建设监理三大控制目标是（）。A.范围、费用、进度B.质量、进度、投资C.安全、进度、质量D.范围、投资、质量【答案】B10、发生（发现）较大、重大和特大质量事故，事故单位要在（）小时内向有关单位写出书面报告。A.12B.24C.48D.60【答案】C11、施工开工前发包人的准备工作内容是（）。A.承包人组织机构的检查B.测量基准点移交C.施工机具设备的检查D.征地移民【答案】B12、按建设项目的投资管理形式分类，项目可分为（）。A.公共项目和非公共项目B.经营性项目和非经营性项目C.政府投资项目和企业投资项目D.新建项目和改建项目【答案】C13、混凝土骨料应按监理人批准的料源进行生产，对含有（）的骨料必须进行专门的试验论证，并经监理人批准后，方可使用。A.活性成分B.细砂C.粒径过大D.粒径过小【答案】A14、（）搭接关系是指紧前工作开始一段时间后紧后工作才能开始。A.结束—开始（FTS）B.开始—开始（STS）C.结束—结束（FTF）D.开始—结束（STF）【答案】B15、下列各项中，属于水土保持工程概算内容的是（）。A.施工临时工程B.防护工程C.环境保护措施D.建筑工程【答案】A16、在年利率8%的情况下，3年后的125.97元与现在的（）等值。A.90元B.95元C.100元D.105元【答案】C17、计划评审技术中工作的持续时间可以利用三点估算法进行，下列不属于三点估算法估计完成时间的是（）。A.客观估计时间B.最可能估计时间C.乐观估计时间D.悲观估计时间【答案】A18、必须经监理人检查才能继续施工的部位为（）。A.见证点B.紧急放行点C.待检点D.例行检查点【答案】C19、通过MSProject自动计算，可计算出各项工作的（）。A.费用参数B.工程量参数C.损耗参数D.时间参数【答案】D20、某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工作量为2400m，计划单价是12元/m；到月底检查时，确认承包商完成的工程量为2000m，实际单价为15元/m。则该工程的进度偏差（）。A.0.6万元B.－0.6万元C.－0.48万元D.0.48万元【答案】C21、依据《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部30号令），下列对于政府验收叙述不正确的是（）。A.阶段验收、竣工验收由竣工验收主持单位主持B.阶段验收、竣工验收由法人验收主持单位主持C.工程竣工验收前，应进行环境保护专项验收D.竣工验收应当在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后1年内进行【答案】B22、埋件的二期混凝土强度达到（）以后方可拆模。A.30%B.50%C.70%D.100%【答案】C23、对现场工艺试验质量控制时，当出现必要情况，（）组织相关单位及有关专家共同观察工艺试验过程并研究确定工艺参数。A.监理单位B.发包人C.设计单位D.承包人【答案】B24、大中型水利基本建设项目的项目建议书经技术审查后，报（）审批。A.国家发展改革委B.水利部或委托流域机构C.省级水行政主管部门D.国务院【答案】A25、发包人应按照合同约定方式预留质量保证金，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.5%B.3%C.20%D.10%【答案】B26、当水利工程建设进入水库下闸蓄水阶段，应进行的阶段验收是（）。A.枢纽工程导（截）流验收B.水库下闸蓄水验收C.引（调）排水工程通水D.首（末）台机组启动【答案】B27、对工程施工投标文件进行评审的核心是（）。A.初步评审B.详细评审C.资格评审D.响应性评审【答案】B28、发包人因工程质量有异议，拒绝办理竣工结算的，已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议按（）执行。A.合同约定B.检测鉴定机构的检测结果C.单价合同D.法院裁决【答案】A29、为考查摸索工艺方法、工艺参数的可行性或材料的可加工性等而进行的试验，指的是（）。A.分部试验B.分项试验C.工序试验D.工艺试验【答案】D30、在水利工程中根据需要编报专题进度报告的单位是（）。A.监理人B.设计人C.发包人D.承包人【答案】A31、某常规投资方案，当基准收益率为14％时，净现值为200万元；当基准收益率为15％时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）A.＜12％B.12％～13％C.13％～15％D.>15％【答案】C32、按照《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）的规定，在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或约定的开工日期前的（）天内预付工程款。A.7B.10C.14D.28【答案】A33、某土方工程的估算工程量为1400m3，单价为18元/m3，合同约定，当实际工程量超过估算工程量的10%时，超过部分单价调整为17元/m3。当实际工程量为1700m3时，结算的工程款应为（）万元。A.2.890B.3.044C.3.030D.3.060【答案】B34、某施工企业从银行借款100万元，期限3年，年利率8%，按年计息并于每年末付息，则第3年末企业需偿还的本利和为（）万元。A.100B.108C.124D.126【答案】B35、在施工过程中要加强质量检验工作，认真执行（），切实做好工程质量的全过程控制。A.三检制B.四检制C.五检制D.六检制【答案】A36、水利工程进行项目划分时，每个单位工程中，分部工程的数量不少于（）个。A.3B.4C.5D.7【答案】C37、承包人更换项目经理应事先征得项目法人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。A.7B.10C.14D.30【答案】C38、水利工程质量评定的基础单位是（）。A.水利工程项目B.分部工程C.单位工程D.单元工程【答案】D39、某水库工程验收工作中，属于政府验收的是（）验收。A.分部工程B.单位工程C.单项合同工程D.下闸蓄水【答案】D40、施工质量控制中旁站监理的主要内容一般不包括（）。A.混凝土坝坝体接缝灌浆工程的灌浆B.土石方填筑工程的土料压实C.地基处理工程的灌浆D.机电设备安装【答案】D41、某隧洞工程长3500m，在项目划分时，500m为一个分部工程。施工过程中，该隧洞工程实际为3575m，在质量评定时，最后还余有75m，应该（）。A.单独划成一个分部工程B.归到上一个分部工程C.归到下一个分部工程D.不再作划分【答案】B42、土料摊铺检验时，铺料时应在设计边线外侧各超填一定余量，人工铺料宜大于（）cm，机械铺料宜大于（）cm。A.15，20B.10，20C.15，30D.10，30【答案】D43、项目法人应在（）60个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。A.可行性研究报告批准后B.开工报告批准后C.初步设备批准后D.开工之日【答案】D44、水利工程竣工验收应当在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后（）年内进行。A.1B.2C.3D.4【答案】A45、未经（）签字，发包人不拨付工程款，不进行竣工验收。A.建设单位B.质量监督机构C.监理工程师D.总监理工程师【答案】D46、水利工程质量评定的基本单位是（）。A.水利工程项目B.分部工程C.单位工程D.单元工程【答案】D47、对于发包人提供的材料和工程设备，发包人应在材料和工程设备到货（）天前通知承包人。A.7B.10C.15D.20【答案】A48、以下不属于按质量检验的内容及方式划分的是（）。A.施工预先检验B.全数检验C.隐蔽工程验收检验D.工序交接质量检验【答案】B49、监理人员对于土方试样的跟踪检测，检测数量应不少于承包人检测数量的（）A.5％B.7％C.10％D.15％【答案】C50、施工进度计划应满足合同工期和（）的要求。A.总体规划B.阶段性目标C.配套资源计划D.施工方案【答案】B51、设计交底会议由（）主持。A.发包人B.质量监督单位C.设计单位D.承包人【答案】A52、根据使用材料的不同，基础可分为不同种类，其中用于安装大型及有振动力设备的基础是（）。A.砖基础B.木基础C.素混凝土基础D.钢筋混凝土基础【答案】D53、水利工程施工中，施工单位是否按照（）实施，将直接影响到工程产品的质量。A.质量标准B.进度计划C.预算指标D.安全规章制度【答案】A54、只有紧前工作完成，紧后工作才能开始的逻辑关系，属于（）。A.结束到开始B.结束到结束C.开始到开始D.开始到结束【答案】A55、监理机构对所监理的工程项目进行的定期或不定期的监督与检查，是指的（）。A.旁站B.见证取样C.平行检验D.巡视【答案】D56、某混凝土工程招标工程量为900m3，综合单价为350元/m3。在施工过程中由于设计变更导致实际完成工程量为1150m3。合同约定：当实际完成工程量增加超过15%时，超出部分的综合单价要调低，调价系数为0.9。该混凝土工程实际结算工程款为（）万元。A.36.2250B.39.3750C.39.8475D.40.2500【答案】C57、下列关于混凝土浇筑振捣说法正确的是（）。A.混凝土浇筑可以用振捣代替平仓B.振捣时间以混凝土粗骨料不再显著下沉，开始泛浆为准，避免欠振、过振或漏振动C.振捣棒只能垂直插入混凝土中D.浇筑过程中如果混凝土和易性差可在仓面加水【答案】B58、混凝土构件吊装设计无规定时，混凝土强度不应低于设计强度标准值的（）。A.50%B.70%C.75%D.100%【答案】B59、进入工地料库的袋装水泥取样检验时，每批应从不少于（）袋中抽取。A.5B.10C.20D.30【答案】C60、承包人在测量工作开始之前将测量人员的资格证书及测量设备检定证书报送（）进行审批。A.检测单位B.质量监督机构C.监理机构D.建设单位【答案】C61、缺陷责任期最长不超过（）。A.6个月B.1年C.2年D.3年【答案】C62、已知某工程双代号网络计划的计划工期等于计算工期，且某工作的完成节点为关键节点，则该工作（）。A.为关键工作B.自由时差等于总时差C.自由时差为零D.自由时差小于总时差【答案】B63、以下不属于事后质量控制内容的是（）。A.审核工程资料，组织或参加各阶段验收B.审核监理单位提供的质量检验报告及有关技术性文件C.整理有关工程项目质量的技术文件，并编目、建档D.评价工程项目质量状况及水平【答案】B64、以下关于现场工艺试验规定的说法，错误的是（）。A.监理机构应审批承包人提交的现场工艺试验方案B.现场工艺试验完成后，监理机构应确认承包人提交的现场工艺试验成果C.监理机构应依据确认的现场工艺试验成果，审查承包人提交的施工措施计划中的施工工艺D.对承包人提出的新工艺，监理机构应提请发包人对工艺试验成果进行评审认定【答案】D65、单位工程质量等级由（）核定。A.施工承包人B.监理人C.质量监督机构D.项目法人【答案】C66、以下不属于按质量检验的内容及方式划分的是（）。A.施工预先检验B.全数检验C.隐蔽工程验收检验D.工序交接质量检验【答案】B67、资源优化主要有（）问题。A.资源有限—工期最优的优化B.工期固定--资源均衡的优化C.最小优化D.费用优化【答案】B68、借助于试验设备和仪器对材料样品的化学成分、机械性能等进行科学的鉴定属于（）。A.书面检验B.外观检验C.理化检验D.无损检验【答案】C69、项目后评价的一般原则不包括（）。A.科学B.可靠C.独立D.公正【答案】B70、双代号时标网络计划中，以波形线表示工作的（）A.时距B.总时差C.虚工作D.自由时差【答案】D71、关于工程隐蔽部位覆盖前检查的说法，错误的是（）。A.监理机构应加强重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的质量控制B.经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理机构在约定的期限内检查C.监理机构未按约定的时间进行检查的，承包人不可自行完成覆盖工作D.承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理机构对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验【答案】C72、在工程单代号网络计划中，工作B有三项紧后工作。工作B与它们之间的时间间隔分别为0、2和5，则工作B的自由时差为（）。A.2B.5C.0D.7【答案】C73、下列属于既有法人用于项目资本金的内部资金来源的是（）。A.企业产权转让B.国家预算内投资C.企业增资扩股D.优先股【答案】A74、在施工过程中进行质量检验时，需要抽样检查的是（）。A.对下道工序影响大的中间产品B.质量十分不稳定的工序C.质量水平要求高的检验D.具有破坏性的检验【答案】D75、下列资源安排的方式中，目的是寻求工程网络计划资源优化的是（）。A.资源使用量最小条件下的合理工期安排B.资源均衡使用条件下的最短工期安排C.工程总成本最低条件下的资源均衡安排D.工期固定条件下的资源均衡安排【答案】D76、监理机构收到承包人索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后（）天内将索赔处理结果答复承包人。A.14B.28C.30D.42【答案】D77、对已建工程具有重大分歧时，由（）委托第三方具有相应资质等级的检测单位进行检测，检测数量视需要确定，检测费用由责任方承担。A.施工单位B.监理单位C.项目法人D.质量监督机构【答案】C78、公式A=P（A/P，i，n）中的P应发生在（）。A.第一年年初B.最后一年年末C.第一年年末D.任意时刻【答案】A79、水利工程施工中属于监理在进度控制中经济措施的是（）。A.编制进度控制监理实施细则B.办理工程进度款支付C.加强变更管理D.建立进度计划审核制度【答案】B80、监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复的是（）。A.监理机构B.项目所在地政府部门C.项目法人D.项目质量监督管理部门【答案】A81、为了达到质量要求所采取的作业技术和活动是（）。A.质量管理B.质量方针C.质量控制D.质量体系【答案】C82、根据《水利工程建设项目验收管理规定》，不能按期进行竣工验收的，经竣工验收主持单位同意，可以适当延长期限，但最长不得超过（）个月。A.2B.3C.5D.6【答案】D83、“营改增”后，施工用水价格中的（）应按按调整后的施工机械台时费定额和不含增值税进项税额的基础价格计算。A.供风设施维修摊销费B.机械组（台）时总费用C.单位循环冷却水费D.供风损耗摊销费【答案】B84、混凝土单体横截面积小于（）m3的孔洞、排水管、预埋管和凹槽等所占的体积，按设计要求对孔洞回填的混凝土也不予计量。A.0.2B.0.5C.0.1D.0.6【答案】C85、单位工程施工质量判定为合格的标准之一是工程外观质量得分率达到（）%以上。A.60B.70C.80D.90【答案】B86、采用清单计价的某分部分项工程，招标控制价的综合单价为320元，投标报价的综合单价为265元，该工程投标报价下浮率为5%，结算时，该分部分项工程工程量比清单量增加了18%，且合同未确定综合单价调整方法，则综合单价的处理方式是（）A.上浮18%B.下调5%C.调整为292.5元D.可不调整【答案】D87、竣工财务决算的时间段是（）的全部时间。A.从筹建到运行交付使用B.从施工到竣工验收C.从筹建到竣工验收D.从设计到竣工验收【答案】C88、平行检测中混凝土试样应不少于承包人检测数量的（）%A.1B.3C.5D.7【答案】B89、项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动称为（）。A.巡视B.旁站C.见证D.检验【答案】B90、水工隧洞混凝士衬砌段的灌浆，应按先回填灌浆后固结灌浆的顺序进行，回填灌浆应在衬砌混凝土达到（）设计强度后进行，固结灌浆宜在该部位的回填灌浆结束7d后进行。A.50%B.70%C.75%D.100%【答案】B91、为了某种目的从总体中抽取一部分产品来代表整批产品的质量，抽取的这部分产品称为（）。A.总体B.样本C.部分D.检验批【答案】B92、从价值工程的特点分析，价值工程的核心是（）。A.最低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能B.对产品进行功能分析C.提高产品的技术经济效益D.量化功能【答案】B93、GB/T28000/OHSAS职业健康安全管理体系的基本思想是（）。A.实现体系改进自动化B.产生积极的推动作用C.实现体系持续改进D.促进良好发展【答案】C94、下列关于材料预算价格的说法中，错误的是（）。A.材料预算价格是指材料从供应地运到工地分仓库（或堆放场地）的出库价格B.材料预算价格一般包括材料原价.运杂费.运输保险费3项C.从工地的材料总库运到分仓库所发生的场内运杂费应计入材料预算价格D.从工地分仓库到各施工点的运杂费在材料预算价格中不予计算【答案】B95、在水利工作全面质量控制方法PDCA中，D代表（）。A.计划阶段B.实施阶段C.检查阶段D.处理阶段【答案】B96、由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行合同工程完工验收的，在承包人提交合同工程完工验收报告（）天后，工程自动进入缺陷责任期（工程质量保修期）。A.90B.60C.30D.28【答案】A97、建立质量第一，用户第一的观点属于（）体系。A.思想保证子体系B.组织保证子体系C.工作保证子体系D.劳动保证子体系【答案】A98、混凝土在现场应测定其坍落度，但对于当坍落度大于（）mm的混凝土，还应测量其坍落扩展度。A.100B.220C.250D.300【答案】B99、水利工程中，混凝土抗压强度检验内容使用的样本是（）混凝土试块抗压强度值。A.14dB.28dC.24dD.7d【答案】B100、对工程造成较大经济损失或延误较短工期，经处理后不影响工程正常使用但对工程使用寿命有一定影响的事故是（）。A.重大质量事故B.一般质量事故C.特大质量事故D.较大质量事故【答案】D多选题（共40题）1、以下单位工程施工质量可评为合格的有（）。A.工程施工期及试运行期，单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求B.所含分部工程质量全部合格C.质量事故已按要求进行处理D.工程外观质量得分率达到50%以上E.单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全【答案】ABC2、下列关于接受上界和拒收下界的说法中，正确的有（）。A.设交验批的不合格率为p，当p≤p0时，交验批为合格批，可接受B.设交验批的不合格率为p，当p≤p0时，交验批为不合格批，应拒受C.设交验批的不合格率为p，当p≥p1时，交验批为不合格批，应拒受D.设交验批的不合格率为p，当p≥p1时，交验批为合格批，可接受E.设交验批的不合格率为p，当p＜p1时，交验批为不合格批，应拒受【答案】AC3、引水（渠道）工程按（）划分单位工程。A.招标标段B.工程结构C.加固内容D.工程量E.长度【答案】AB4、水利工程基本建设项目竣工决算审计的目的是监督和评价其竣工决算的（）。A.安全性B.可靠性C.真实性D.合规性E.完整性【答案】CD5、下列关于附带民事诉讼说法正确的选项是：A.被害人或其法定代理人、近亲属仅对部分共同侵害人提起附带民事诉讼的，法院应告知其应当对其他共同侵害人一并起诉，否则，不予受理B.经公安机关、检察院调解，当事人已经达成协议并全部履行，不论以何种理由提起附带民事诉讼的，法院均不予受理C.附带民事部分不论是与刑事部分一并审判，还是另行审判，上诉期限都按刑事诉讼法规定的期限确定D.如果刑事部分作出撤销案件、撤回起诉、不起诉或终止审理的处理，附带民事诉讼不能继续审理【答案】C6、根据我国现行宪法和法律,下列哪些人可以具有中国国籍？（）A.赵某，出生于祖国内地，父亲为美国公民，母亲为中国公民B.钱某，出生于法国，父亲为中国公民，母亲为日本公民C.孙某，出生于柏林，父母双方均为中国公民，1980年移民德国，定居柏林（德国采用出生地主义的国籍原则）D.李某，出生于中国，父亲为无国籍人，母亲也国籍不明【答案】ABD7、MSProject主要功能包括（）。A.管理人员不能对项目的最终控制权保持，但能与资源和其他项目干系人交流B.跟踪收集项目的工期.成本和资源需求C.以标准.美观的格式形象具体地呈现项目计划D.使用外观和操作类似桌面程序的应用来管理项目E.与其他MicrosoftOffice系统应用程序交换项目信息【答案】ABC8、关于监理机构组织或参加工程验收的主要职责的说法，正确的有（）A.受发包人委托主持分部工程验收B.主持单位工程验收、水电站（泵站）中间机组启动验收C.参加阶段验收D.解答验收委员会提出的问题E.监督承包人按照分部工程验收鉴定书中提出的遗留问题处理意见完成处理工作【答案】ACD9、依据《水利水电工程施工质量评定规程》，水利水电工程项目划分为（）。A.单项工程B.单位工程C.分项工程D.分部工程E.单元工程【答案】BD10、关于我国司法制度，下列哪一选项是错误的？（）A.检察官独立原则与法官独立原则相类似,都体现了一种“除了法律没有上司”的独立性特征B.检察机关是国家的法律监督机关，通过履行公诉、职务犯罪侦查和诉讼监督等职能,维护国家法制的统—C.基层法院除审判案件外,还处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件,对人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导D.我国宪法、人民法院组织法和三大诉讼法均明确规定，人民法院依照法律规定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人干涉【答案】A11、质量管理体系包括（）。A.组织确定计划B.组织确定目标C.为获得期望的结果确定过程D.为获得期望的结果确定进度E.为获得期望的结果确定所需资源【答案】BC12、施工过程中进行安全检查，其形式主要有（）。A.施工单位“三检制”实施B.施工单位定期组织的安全检查C.各级管理人员的日常巡回检查、专业安全检查D.季节性和节假日安全检查E.班组自我检查、交接检查【答案】BCD13、下列关于发包人提供材料和工程设备说法正确的有（）。A.发包人应在材料和工程设备到货7d前通知承包人B.承包人会同监理机构在约定地点赶赴现场验收C.发包人提供的材料设备全程由发包人运输保管D.发包人要求提前交货，承包人可以拒绝E.承包人要求更改交货地点所增加的费用和工期由承包人负责【答案】AB14、实施以顾客为关注焦点的原则，可开展的活动包括（）。A.全面了解顾客的需求和期望B.有计划地、系统地测量顾客满意程度C.在重点关注顾客的前提下，确保兼顾其他相关方的利益D.确定组织的质量方针，做好发展规划E.提倡公开和诚恳的交流和沟通【答案】ABC15、网络计划的优化目标，应按计划任务的需要和条件选定，包括（）。A.工期目标B.人力目标C.资源目标D.效益目标E.费用目标【答案】AC16、项目法人编制的保证安全生产的措施方案应包括（）。A.安全生产管理人员培训B.安全生产管理机构及相关负责人C.安全管理考核制度D.安全生产的有关规章制度制定情况E.工程度汛方案、措施【答案】BD17、GB-T19000族核心标准的构成有（）。A.GB-T19000质量管理体系——基础和术语B.GB-T19001质量管理体系——要求C.GB-T19004质量管理体系——追求组织的持续成功质量管理方法D.GB-T19011—质量管理体系审核指南E.GB-T19011—质量环境和审核指南【答案】ABCD18、关于我国的刑罚制度，下列说法错误的一项是：A.审判时未满十八周岁的人不得适用死刑，也不得适用死缓B.对于判处管制、缓刑或者是假释的犯罪分子，均可依法实行社区矫正C.甲因参加黑社会组织，被法院判处有期徒刑3年，剥夺政治权利3年。甲实际上被剥夺政治权利6年D.罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳；期满不缴纳的，应以拒不执行判决、裁定罪论处【答案】D19、关于平面闸门安装的说法，正确的有（）。A.整体闸门在安装前，应对其各项尺寸进行复核B.节间如采用螺栓连接，则螺栓应均匀拧紧，节间橡皮的压缩量应符合设计要求C.止水橡皮的螺栓孔位置应与门叶和止水压板上的螺栓孔位置一致，孔径应比螺栓直径小1mmD.止水橡皮厚度极限偏差为±1mmE.止水橡皮安装后，两侧止水中心距离和顶止水中心至底止水底缘距离的极限偏差为±5mm【答案】ABCD20、—个合理的抽样方案，应该保证（）。A.所接收的产品100%是合格品B.对于不合格率达到规定标准的批以高概率接收C.对于合格率比规定标准差的批以高概率拒收D.对于不合格率达到规定标准的批以低概率接收E.对于合格率比规定标准差的批以低概率拒收【答案】BC21、建立质量管理体系的主要目的有（）。A.管理好企业内部的质量工作B.持续稳定地提供符合用户要求的产品C.使企业的领导对本企业的质量管理水平和质量保证能力建立信心D.使影响产品质量的各种因素都处于受控状态E.以最经济的方式实现产品的质量要求【答案】ACD22、工程质量监督机构依法对工程质量进行强制性监督的主要任务有（）。A.参加工序质量抽检工作B.检查施工现场工程建设各方主体质量行为C.检查工程实体质量D.监督质量标准的执行情况E.监督工程质量验收【答案】BCD23、下列关于抢劫罪的理解，说法错误的一项是：A.甲抢劫他人财物后，考虑到被害人有可能告发自己，于是将被害人杀死，甲成立抢劫罪与故意杀人罪，数罪并罚B.乙为了取得被害人李某的财物，将李某骗出门外予以杀害，然后到李某家里将其财物洗劫一空，乙的行为成立“入户抢劫”C.警察丙显示自己的真实身份实施抢劫的，不属于“冒充军警人员抢劫”D.误以为是普通财物而实施抢劫，但实际上军用物资，仅适用普通抢劫的法定刑【答案】B24、按照《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》的规定，合同工期按照如下合同条款确定，下列表述正确的有（）。A.合同工期不包括按照合同约定给予的工期变更B.开工通知是指监理人通知承包人开工的函件C.监理人可以直接发出开工通知D.完工日期是合同工程完工日E.实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准【答案】BD25、质量检验活动包括（）。A.明确并掌握对检验对象的质量要求B.测试C.分析D.比较E.计算【答案】ABD26、下列关于生产安全事故等级的表述中，正确的有（）。A.某事故造成了150人重伤，属于重大事故B.某事故造成了45人重伤，属于较大事故C.某事故造成了5人重伤，属于一般事故D.某事故造成了20人死亡，属于较大事故E.某事故造成了5人死亡，属于较大事故【答案】BC27、工程项目质量的形成是一个系统的过程，其中包括的阶段有（）。A.可行性研究B.工程设计C.工程施工D.竣工验收E.生产运营【答案】ABCD28、施工阶段监理单位进行质量控制的依据主要包括（）等。A.工程合同文件B.设计文件C.设备供应单位提供的设备安装说明书D.工程材料试验的技术标准E.有关质量方面的法律、法规【答案】ABC29、关于多边投资担保机构担保承保的风险，下列哪项是正确的？（）A.负责业务的政府机构长期拖延协助投资人兑换或汇出货币不属于担保机构承保的范围B.承保东道国为了管辖境内的经济活动而采取的普遍适用的措施C.战争和内乱险的发生以东道国是否为一方或是否发生在东道国领土内为前提D.政府违约险指东道国对投保人的违约