湖北省建设工程施工合同Y

工程编号：协议编号：湖北省建设工程施工协议工程名称：工程地点：发包人：承包人：监制湖北省工商行政管理局监制湖北省建设厅第一部分协议书发包人：（全称）湖北利川农村商业银行股份有限企业承包人：（全称）恩施州新佰佳民族工艺开发有限企业依照《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其余关于法律、法规，遵照平等、自愿、公平和老实信用标准，双方就本建设工程施工关于事项协商一致，订立本协议。一、工程概况工程名称：湖北利川农村商业银行股份有限企业腾龙分理处（原玉堂信用社）装修工程地点：湖北省利川市工程规模：投标报价为壹佰贰拾捌万壹仟陆佰捌拾肆元叁角肆分（小写：1281684.34）资金起源：建设单位自筹二、工程承包范围投标预算全部内容。三、协议工期开工日期：12月18日完工日期：2月6日协议工期总日历天数50天。四、工程质量工程质量标准：达成合格标准。五、协议价款协议价款：（大写）：壹佰贰拾捌万壹仟陆佰捌拾肆元叁角肆分；（小写）：1281684.34。其它约定：中标价1281684.34元，结算工程量以实际发生数量为准；计价定额套用《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》（基础.结构.屋面）、《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》（装饰.装修）、《湖北省房屋装修缮工程预算定额及统一计价表》鄂建文【】214号文频发；《湖北省建筑工程消耗量费用定额》216鄂建文【】216号文频发；变更工程部分或增加工程装饰材料价格以甲乙双方签证价为准。其它政策性调整按相关文件执行。六、组成协议文件本协议以及第二部分专用条款。本协议一式陆份，发包人肆份，承包人贰份，具备同等法律效力。七、发包人承诺发包人向承包人承诺按照本协议约定期限和方式支付协议价款及其余应该支付款项，推行本协议所约定全部义务。八、违约和协议解除承包人向发包人承诺按照本协议约定施工、完工，在质量保修期内负担工程质量保修责任，推行本协议所约定全部义务。九、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本协议约定施工、完工，在质量保修期内负担工程质量保修责任，推行本协议所约定全部义务。十、协议生效本协议订立时间：年月日本协议订立地点：双方约定本协议自双方签字盖章之日起生效。十一、协议立案本协议生效后必须送工程建设主管部门立案。发包人：（公章）：承包人：（公章）：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：年月日年月日第二部分专用条款1定义需要重新定义词语和新定义词语：2协议文件及解释2.1协议文件及优先次序组成本协议其余文件及优先解释次序以下：施工协议、中标通知书、投标书及附件、设计施工图及附件、招标文件。3语言及适用法律、标准与规范3.3约定适用标准、规范名称：设计文件明确标准、规范，国家现行验收标准和施工规范。4通讯联络4.2各方通讯地址、收件人及其余送达方式全部通讯应发送至以下通讯地址，直到某方书面通知另一方变更地址为止。发包人：通讯地址：收件人：联络电话：邮政编码：传真：电子邮箱：开户银行：账号：承包人：通讯地址：收件人：联络电话：邮政编码：传真：电子邮箱：开户银行：账号：监理单位：通讯地址：收件人：联络电话：邮政编码：传真：电子邮箱：造价咨询单位：通讯地址：收件人：联络电话：邮政编码：传真：电子邮箱：5发包人5.1发包人完成以下工作约定：（1）办理土地征用、拆迁工作、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件时间：开工前必须完成“三通一平”工作，及其它关于事项，确保顺利开工。（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳时间及地点：开工前。（3）开通施工现场与城镇公共道路间通道约定：开工前。（4）提供资料时间：开工前3天提供。（5）办理关于所需证件约定：开工前办理完施工许可（6）组织现场交验时间：开工前3天组织现场水准点与坐标控制点。（7）组织图纸会审和设计交底约定：开工前3天组织图纸审和设计交底。（8）协调保护工作约定：配合承包人做好现场地下管线、临近建筑物、文物保护工作。（9）发包人应做其余工作及其约定：承包方所用水、电费用结算方法以下，电费按电力部门计价标准据实收取，水费按发包人成本价据实收取。委托给承包人负责部分工作有：5.2发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求约定：（1）提供时间：协议订立当日提供图纸。（2）提供份数：无偿提供贰套施工图纸及电子文档图纸壹份，若需增加另行计算。5.3提供施工场地标准：平整场地，满足施工要求。提供施工场地时间：开工前3天。6承包人6.1承包人关于工作约定（1）向发包人提供施工现场办公和生活房屋设施时间和要求：向发包人提供暂时办公室一间，并配齐相关办公设施。（2）承包人应做其余工作及要求：7发包人代表7.1发包人任命发包人代表是：联络通讯地址与方式以下：通讯地址：联络电话：邮政编码：4450007.2发包人代表职权范围：推行发包人代表关于职权。8承包人代表8.1承包人任命承包人代表是：联络通讯地址与方式以下：通讯地址：联络电话：邮政编码：4450009不可抗力9.1不可抗力其余情形：按通用条款及国家关于要求执行。10质量目标10.1协议质量奖罚：按乙方投标文件承诺执行。11安全防护和文明施工11.1安全生产目标管理奖罚：按乙方投标文件承诺执行。文明施工目标管理奖罚：按乙方投标文件承诺执行。12协议价格调整方式协议价格调整内容：1、实施期间增加工程量经发包人认何后作为结算依据；1、实施期间主要材料及价格经发包人认可后作为结算依据；3、政策性调整。协议价款计算方式和范围：13工程价款支付13.1双方约定工程进度款支付详细时间和金额：按形象进度拨付工程款，工程开工支付给承包方元整工程预付款，装修工程主要内容进行完成并自检完成后，支付给承包方工程进度款元整；工程全部施工完成，经建设单位验收合格，一个月内审计完成，扣留5%质量确保金，发包方一次性付清承包方全部工程款。14完工结算与结算款14.1结算程序和时限：□双方关于结算时间、程序其它约定：工程全部施工完成，经建设单位验收合格，施工单位在一个月内承报工程结算，建设单位一个月内审计完成，扣留5%质量确保金，发包方一次性付清承包方全部工程款。15质量确保15.1质量缺点责任期：（1）质量缺点责任期：□二十四个月□约定缺点责任期：按通用条款执行。（2）质量缺点责任期计算方式：□按照通用条款约定。□其余计算方式：15.2质量确保方式（1）质量确保金金额：□按通用条款约定，为工程价款结算总额5％。（2）质量确保金扣留：□按照通用条款约定，从每次应支付给承包人工程款（包含进度款和结算款）中扣留，扣留百分比为5%。□其余扣留方式：工程决算时按结算金额5%扣留。15.3质量确保金返还其它约定：自完工验收之日起，保修期满壹年后15内全额退还。16协议争议16.1争议或认定机构□向恩施仲裁委员会申请仲裁。□向有管辖权人民法院提起诉讼。17协议份数17.1协议副本份数：，其中发包人份，承包人份。发包人：（公章）：承包人：（公章）：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：年月日年月日第一部分