土建建筑工程施工合同样本(7篇)

土建建筑工程施工合同样本土建建筑工程施工合同样本建设单位：(甲方)施工单位：(乙方)的原则，遵守《中华人民共和国合同法规定，结合工程具体状况，为明确双方合作的权利、义务和责任，经双方协商全都达成如下条款：一、工程概况2、工程地点：3、工程构造：4、建筑面积：㎡5、工期：自开工之日起天，乙方确保施工工期，按期交工。在施工中由于甲方缘由、图纸变更或增加工程量、不行抗力的自然因素，非乙方缘由造成的工期延误，工期相应顺延。由甲方缘由造成工程停工等状况，所发生损失由甲乙双方协商解决赔付事宜。6、质量等级：合格7、未列明事项按图纸进料、施工和验收。二、工程价款及承包方式：乙方以包工包料方式承包工程预算价格为(大写)肆拾肆万贰仟零肆拾陆元整，(小写)￥： 元。最终决算以财政评审价格为准。三、工程进度要求：1、合同签定后依据双方协定的工期要求，乙方在收到图纸后 天内编制工程进度打算。2、对甲方因延误工期的任何索赔，均视本合同索赔，由甲方负担被索赔费用。四、工程质量的要求：乙方在规定日期内无偿修复，至符合上述规定。五、材料供给：收，如不合格，制止使用。六、安全生产：文明施工必需要高起点严要求，按公司颁发的文明工地标准进展组织落实，同时乙方要听从甲方及上级有关部门的监视检查。八、工程保修期工程竣工验收后，乙方对工程质量按国家现行规定进展保修，保修期一年。保修期内发生属于施工缘由造成的返修，乙方应无偿修理。1、甲方责任负责供给施工图以及必要资料，进展单位工程技术交底，检查施工的监视工作。负责现场“三通一平”施工条件。负责施工总平面图的设计与治理及施工组织设计的审核。负责总平面的测量工作，并对单位工程定位放线进展审核复测。(5)负责监视试验工作。负责组织单位工程的竣工验收质量评定与核验工作。甲方派人员参与乙方施工质量、工期的组织、施工及验收工作。2、乙方责任为确保工程顺当完成，乙方必需保证有足够数量的与工程配套的治理人员和劳动力，负责制订确保工程能顺当完成月、旬、日工程形象进度打算。已完工程工程，在交工前负责保管，现场如发生损失由乙方负责。乙方必需承受甲方对工程质量、进度、技术资料、材料等的监视检查和处理。十、其他条款：1、本合同签字生效。本合同正本两份，甲、乙双方各执一份。2、未尽事宜双方另行协商。3、合同执行中双方发生分歧，以《建设工程施工合同》GF 0201)为准。甲方(公章)： 乙方(公章)：法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)： 年 月 日 年 月 日土建建筑工程施工合同样本〔二〕发包人： 承包人： 甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商全都，达成如下协议：第一条工程承包范围：三元区长安路A11排)。建设用地平坦土方施工范围坐标点省略，并按发包人供给的土方平坦平建筑垃圾、毛石挡墙、砼路面、树根树枝及未砍伐的树木等均包含在内。其次条工期要求：本工程施工工期为 (1)边坡土方施工期：开工至完毕 天;(2)平坦土方施工期：开工至完毕 (3)以上两个工段同时进展施工;开工日期，以甲方提前三天书面通知为准。如遇以下状况之一者，经甲方签证后工期允许顺延。因设计变更、方案转变使施工无法进展的缘由而影响进度。雨天人力不行把握并不行抗拒的自然现象。因甲方缘由造成的延误工期。乙方在以上状况发生后 天内，就延误的内容向甲方现场代表提出书面报告， 天内未提出或逾期提出报告的，甲方可视为延期要求不予确认。土建建筑工程施工合同样本〔三〕土建建筑工程施工合同样本〔三〕行政法规、遵循公正、自愿、公正和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商全都，特订立合同如下：一、工程概况1、工程构造：砖混;2、建筑面积：约㎡(按实际建筑面积计算为准)。二、承包方式土建工程总单包(即包工不包料)。三、甲方负责范围甲方应供给水、电、路三通及全部建筑材料、回填。四、乙方承包范围内外粉刷工程、楼梯粉刷上顶(一层、顶层、地坪)。2、乙方自备机械、脚手架。五、承包价格按每平方米元结算，隔热层按计算。六、质量要求七、付款方式1、根底完工付款2、每层砌体完工付款3、内粉完工付款4、外粉完工付款5、竣工验收合同后付清余款。八、施工日期：按 九、安全问题乙方应安全、文明施工，如消灭大小事故由乙方自负。十、未尽事宜，甲乙双方协商解决。十一、本合同一式两份，甲、乙双方签字之日起生效。甲方(公章)： 乙方(公章)：法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)： 年 月 日 年 月 日土建建筑工程施工合同样本〔四〕建设(发包)单位：(简称甲方)施工(承包)单位：(简称乙方)甲方为单位，依据《中华人民共和国合同法》之规定，遵循经双方在公正、自愿、互利和恳切信用原则，甲方将世博工程工程的根底土方工程任务托付乙方承包，甲乙双方就有关事宜协商全都，订立本合同，并严格遵守。一、概况工程名称：工程地点：二、范围：±0.00以下土方工程。(含机械挖土、转运土、掏桩缝)三、工期1、可抗力。2、甲方变更打算、施工图纸而影响施工的。四、工程价格与工程款支付。13400m3，综合单价按/立方米计算(以上价格包含乙方施工整个土方工程发生的协调、弃土、税收等全部费用，为一次性包干价，在施工期内不作任何调整)。挖运完毕，经甲方验收合格后现金结账付款。1、土方工程完毕，经甲方验收合格后，乙方应供给税务机关认可的税务发票进展结算，否则，甲方有权拒绝付款。六、质量要求1、在土方的开挖土(含挖土、转运土等)中，乙方的全部施工工序必需按工程部的施工质量要求施工。2、全部施工工序必需经甲方工程部、监理、建设单位以及有关人员的检查合格，并进展下道施工程序，甲方才能签字认可。3、对在施工中因乙方缘由造成返工的，乙方无条件尽快按甲方的工要求处4、乙方必需在 年 月 日退完土，否则每天罚款伍仟元整。七、甲方责任1、甲方按合同商定支付工程款。八、乙方责任1、听从甲方的监视、指挥和治理。2、按图纸及甲方的指导进展施工，保质、保量，按期完成。3、安全、文明施工，确保施工安全，合同生效前，乙方应向甲方交纳安全风险保证金元，乙方在施工过程中如发生担忧全事故，致使甲、乙双方工作人员及第三人伤、亡或财产损失，乙方应自行全额担当。工程完成后，如乙方未发生担忧全施工，甲方如数退还乙方交纳的安全风险保证金元。九、其它条款：1、违约金：由于甲方缘由终止合同，甲方支付乙方违约金元。由于乙方缘由终止合同，乙方支付甲方违约金元。2、乙方担当施工中工伤事故的全部责任。3、未尽事宜，甲乙双方协商全都可以订立补充条款、协议，补充条款、协议同本合同具有同等法律效力。4、争议解决，如双方发生争议，甲乙双方应协商解决，协商不成可向潢川县人民法院提起诉讼。5、本合同自签订之日起生效，本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字后即生效。土建建筑工程施工合同样本〔五〕土建建筑工程施工合同样本〔五〕建设(发包)单位：(简称甲方)施工(承包)单位：(简称乙方)甲方为单位，依据《中华人民共和国合同法》之规定，遵循经双方在公正、自愿、互利和恳切信用原则，甲方将世博工程工程的根底土方工程任务托付乙方承包，甲乙双方就有关事宜协商全都，订立本合同，并严格遵守。一、概况工程名称：工程地点：二、范围：±0.00以下土方工程。(含机械挖土、转运土、掏桩缝)三、工期1、可抗力。2、甲方变更打算、施工图纸而影响施工的。四、工程价格与工程款支付。13400m3，综合单价按/立方米计算(以上价格包含乙方施工整个土方工程发生的协调、弃土、税收等全部费用，为一次性包干价，在施工期内不作任何调整)。挖运完毕，经甲方验收合格后现金结账付款。1、土方工程完毕，经甲方验收合格后，乙方应供给税务机关认可的税务发票进展结算，否则，甲方有权拒绝付款。六、质量要求1、在土方的开挖土(含挖土、转运土等)中，乙方的全部施工工序必需按工程部的施工质量要求施工。2、全部施工工序必需经甲方工程部、监理、建设单位以及有关人员的检查合格，并进展下道施工程序，甲方才能签字认可。3、对在施工中因乙方缘由造成返工的，乙方无条件尽快按甲方的工要求处4、乙方必需在 年 月 日退完土，否则每天罚款伍仟元整。七、甲方责任1、甲方按合同商定支付工程款。八、乙方责任1、听从甲方的监视、指挥和治理。2、按图纸及甲方的指导进展施工，保质、保量，按期完成。3、安全、文明施工，确保施工安全，合同生效前，乙方应向甲方交纳安全风险保证金元，乙方在施工过程中如发生担忧全事故，致使甲、乙双方工作人员及第三人伤、亡或财产损失，乙方应自行全额担当。工程完成后，如乙方未发生担忧全施工，甲方如数退还乙方交纳的安全风险保证金元。九、其它条款：1、违约金：由于甲方缘由终止合同，甲方支付乙方违约金元。由于乙方缘由终止合同，乙方支付甲方违约金元。2、乙方担当施工中工伤事故的全部责任。3、未尽事宜，甲乙双方协商全都可以订立补充条款、协议，补充条款、协议同本合同具有同等法律效力。4、争议解决，如双方发生争议，甲乙双方应协商解决，协商不成可向潢川县人民法院提起诉讼。5、本合同自签订之日起生效，本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字后即生效。甲方(公章)： 乙方(公章)：法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)： 年 月 日 年 月 日土建建筑工程施工合同样本〔六〕发包方：简称甲方承包方：简称乙方：依照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及有关行政法律法规遵循公正、自愿、公正、恳切守信的原则在双方自愿的根底上达成以下协议，如下：工程名称：工程地点：构造类型：1、根底土方开挖，含机械、清土、换沙层、土方回填夯实。主体工程根底部份至上部构造钢筋，混凝土，砖砌筑，内外墙粉刷，外墙砖，层面砖，楼面找坪层，楼梯花岗石，屋面保温层，保护层，植筋工程，构件及构筑物工程，室外散水，散水沟，化粪池及施工图纸的全部内容，砼养护工作等等。2、钢管脚手架模板，钉子，铁丝，拉片，铗子，扣子，安全网，含材料费及一切费用。3、机械吊机，含机械备案，砂浆搅拌机，闪光对焊机，切断机，竖焊机，弯曲机，调直机，平板振动机，振动机棒，电缆线，灯线，三级配电箱，打夯机，电缆线及灯线含材料费及一切费用。4、井吊，搅拌机操作人员，由乙方供给，人工费由乙方支付。四、设计变更及图纸修改增减工程。图纸会审后所发生的图纸修改和设计变更产生的增加工程量大于 元以上的按市场单价计算，小元的不计。削减工程大元的按市场单价扣减，小于 元的不扣。1、单价：按建筑面积计算/㎡2、结算方式和付款方式：建筑面积按云南省建设厅颁发的现行工程，结算定额及有关规定的建筑面积计算标准进展计算。乙方进场根底工程施工完，按工程量的 %支付上部构造，按每月进度工程量%支付，工程竣工验收后支付 %。其余款项保修期满一次性付清。六、工期要求。1、总工期：天，进度按甲方与业主签订合同工期为准，同时必需按工程部的旬、月、周进度打算要求执行。2、延误进度惩罚条款：按甲方的总进度打算，月打算，周打算要求。在施元，提前不奖。停电、停水、下雨、材料不到位则工期延误，无论以任何理由乙方擅自停工，罚款 元。七、工程质量要求1、质量标准：依据国家现行建筑施工技术及安全技术施工标准建筑工程。施工质量验收标准，单位工程，一次性验收合格，如工程质量不合格产生二次验收。验收的一切费用及损失由乙方担当费用，从工程款中扣除。2、分项工程质量要求惩罚：模板顶板为清水模，在施工中，如消灭崩模及撑不稳垮塌，顶板不平。损失的材料费及其它经济损失由乙方担当。3、混凝土分项工程：浇筑时消灭空洞麻面、脱节，不干整，裂纹，振动不元。严峻者清出工地现场赔偿一切经济损失。4、砖砌筑分项工程：在施工中，未按图纸标准施工的消灭工程质量问题或大面积返工，破坏，修补，材料按定额倍赔偿单价，按材料进展计算并惩罚。5室内外墙体抹灰工程：未按施工技术人员底方案操作的，消灭墙面空鼓，开裂造成大面积反工，修补，每平方米扣材料费 元并惩罚 元。外墙砖，施工消灭外表不干整，空壳，砂浆不饱造成反工。赔偿材料费倍，并每栋惩罚 元。6、消灭任何质量事故，不听施工技术人员指挥整改修补，屡次发生质量问题，甲方有权对乙方进展经济惩罚直至。终止施工合同一切损失乙方自负。全部工程款，待交工验收后再进展结算。地标准要求。九、所需要的生产条件。认真执行各项安全标准，催促现场施工人员必需依据安全技术规程作业，做好班前安全技术沟通并作记录进展安全检查。并提消灭时整改意见及措施标准，把安全生产放至首位，杜绝重大安全事故。乙方安全生产职责：确保进场人员必需具备满足安全生产所需的根本技能和承受过安全学问培训教育，必需按相应的安全技术规程作业，严禁违章作业，违章指挥和野蛮施工。遵守劳动纪律，参与安全交底会并作记录，参与安全检查并对提出的隐患定人定时整改正确使用三宝，四口，把安全生产放在首位杜绝发生重大安全事故，假设违章操作，违规作业，发生任何安全事故由乙方担当一切经济损失。十、质量保证金重大质量事故导致工程大量反工，影响工期，损坏公司形象返工的材料费。从元。不够的，从工程款中扣除。.2、保证金退还：竣工验收后，一年不消灭质量问题全部退还。十一、保修责任。1、工程竣工验收后保修期一年属乙方承包合同内。2、假设在保修期内，墙体消灭空鼓，开裂，不平，由乙方负责修理。3、乙方接到甲方修理通知， 小时内乙方假设不派人修理，甲方有权指派他人修理，费用从乙方尾款中扣除，假设尾款不够，从保证金中扣除。4、不属乙方修理部位，因其它缘由造成的质量问题，乙方无权修理，由甲方担当修理十二、其它事项。1、乙方在根底开挖施工中，必需把握标高，假设消灭根底挖深的换砂费用由乙方担当。2乙方进入施工现场必需配一名施工技术人员协作甲方施工人员治理施工，在施工放线中乙方各班组必需配和施工人员放线钢筋模板主体各 人，缺席 人每次罚款 元。3、材料打算由乙方在使用前一周供给材料打算，超出预算定额损耗的材料费由乙方担当。4、在施工过程中，乙方应做到材料节约，砖，砂浆，混凝土在运输途中觉察元，假设干次消灭赐予重罚，并请消灭场。5、各施工班组严守把关维护人格尊严，如觉察偷盗行为将所偷盗的材料款按 倍进展赔偿。并赐予经济惩罚，致严峻的移交执法部门处理。6、乙方进入施工现场必需进展安全三级教育及技术交底方可施工上班，必需元。