冷库建造合同书及冷库建设合同

冷库建造合同书甲方：乙方：甲方建冷库一座，建筑面积30平方米，乙方承建，甲、乙双方共同协商，并遵守以下几项协定。一、承包方式：清工二、承包范围：全部土建（基础、主体、内外抹灰、不包括制掇梁、焊梁、吊顶）。冷库高度2.3米，如需要加高，价格另行计算。三、质量标准：乙方承建甲方冷库，质量要求达到普通工程，甲方应当日工程当日验收，如不符合要求乙方随时返工，过后不准返工。四、合同价款说明冷库面积30平方米，每平方米3238元，总价97140元。五、付款方式：基础完工付20%，主体砌墙一半付30%，砌墙平座付20%，处理完屋面付10%，内抹灰完付10%，外抹灰付5%，剩余5%款试用后无质量问题一次付清。六、甲方负责水通、电通、路通，以及提供工人住宿的场地、负责协调关系，提供定位标准水准点和坐标控制点，负责随时验收，如因甲方资金不到位，造成停工的，工期及窝工由甲方负责。七、乙方进入工地，应安全施工，乙方如出现的一切工伤事故，乙方自行负责，与甲方无关。八、由于阴雨天气、停电、自然灾害，造成的施工进度推迟，甲方应予以理解。九、根据工程需要，如果在施工当中，造成停工滞料的现象，并推迟工程工期的延期，乙方赔偿甲方10%的工程款损失。甲方：广州金博果蔬贸易有限公司乙方：20**年4月3日冷库建设合同

甲方：XX顺宇物业服务有限责任公司地址：XX市顺义区顺强路2号电话：***－89401190乙方：XX金源华翔冷制冷设备有限公司地址：XX大兴区西红门镇振亚庄3号院电话：

合同总金额：人民币：（￥：34160元）。工程概况：1、工程名称：冷库安装工程一、付款方式：所有工程结束且验收合格后、于2015年5月1日付清全款、工程要求设备材料、服务及价款构成明细见合同附二、交货地点、方式：乙方送至甲方工地并负责安装调试。三、运输费用的负担：运输由乙方负责并承担运输费用及保险。四、验收标准，方法及提出异议期限：1、按合同合的约定明确验收，提出异议期限为安装调试完成后三日内，无异议的视为验收货物合格。2、施工完毕结束后三日内甲方不组织验收或是验收无异议，视为验收合格。3、甲方当有异议，乙方应24小时内派专人处理.以确保于约定最长的施工工期内完工五、保修期：1、冷库的后期维护由乙方负责，设备压缩机保修一年。乙方维修联系人：、2、保修期内必须做到报告故障后2个小时内维修完毕、因维修不及时所造成的损失由乙方承担。六、培训与售后服务约定：乙方负责设备安装调试后能正常使用，乙方对甲方使用人员进行专业的培训，直到甲方有人能全面掌握。七、双方主要义务：（一）乙方主要义务：1、甲方根据需要对制冷的设备配置认可后，乙方及时完成施工准备好合格的设备组织运输，并在整个施工过程中，服从甲方的管理，遵守甲方的规章制度和符合甲方的合理要求。2、根据约定的施工方案、工期按时完工。3.请有相应资质的施工人员进场施工。

4、施工工人在施工现场保持干净整洁，做到文明施工，施工完后应清理现场。

5、乙方应遵守相关制度，认真履行协议，保证施工安全与工程质量。（二）甲方的主要义务：1、电源上下线全由乙方提供，甲方协调，地基部分平整能保证正常施工，货物的托运。

2、甲方负责协调周围单位、住户，处理施工扰民工作，若因扰民问题而延误工期，由甲方负责，工期顺延。3、认真履行协议的相关承诺，并按照付款方式结算，不得拖延工程款，若无故拖延工程款，需支付乙方违约金。双方在合同履行过程中发生纠纷，应本着平等的原则协商解决，协商不成向人民法院起诉。八、本同一式两份，甲、乙双方搁置一份，具有同等效力。甲方：

XX顺宇物业服务有限责任公司法定代表人：委托人：

签订日期：年月日乙方：X