2023年钢结构劳务合同（7份范本）

2023年钢结构劳务合同（7份范本）

书目

第1篇钢结构安装劳务合同

第2篇钢结构劳务承包合同

第3篇钢结构施工劳务承包合同

第4篇钢结构劳务分包合同

第5篇钢结构安装劳务合同范本整理版

第6篇钢结构劳务承包合同书

第7篇工程钢结构安装施工劳务合同

钢结构安装劳务合同

甲方：

乙方：

依据《_____》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》及其他有关法律行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，结合本工程详细状况，双方达成以下条例：

一、工程内容

钢结构安装，甲方负责供应一切材料、辅材及耗材，乙方负责安装（含工人工资、吊车费）。

二、工期

经甲乙双方协商，本工程从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，总工期为_____天，如遇不行抗力因素（如斗争、地震、雨天等），工期相应顺延。

三、双方责任

1、甲方供应标准的施工图纸，如有变更，刚好赐予解答，并刚好供应变更图纸，甲方供应材料堆放场地，协作乙方解决施工中出现的问题。

2、乙方仔细领悟图纸及设计要求，按图施工。如需现场复查，可联系沟通，但费用甲方担当，在施工过程中，乙方要遵守国家的法律法规，工程质量确保合格。

四、劳务费用

乙方进场施工，甲方预付工程款_______万元整，工程完工经甲方和监理验收合格付至总工程款的______%，余款______%作为工程质量保证金，一年后付清。

五、平安施工

乙方工人进入工地，必需遵守工地的平安规范、统一支配，自备平安用品，高空作业必需系平安带，佩戴平安帽，运用电气设备要规范，必需平安牢靠，特殊室外用电要防水、接地，配电箱要配备漏电爱护器，以防为主，平安施工，如发生担心全事故，一切责任由乙方自负，甲方不担当任何事故责任及经济损失。

六、工程质量

1、乙方对钢结构工程的安装质量负责。

2、乙方必需严格按施工图纸说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求安装施工。

3、乙方应按钢结构工程质量要求发觉质量问题刚好通知甲方。

4、工程保修期为_____年，在质保期内，如有工程质量问题乙方应赐予刚好修理。

七、违约责任

按合同约定的工期完工，每延误工期一天，须向甲方支付本合同总价款_____%的违约金。

八、争议解决方式

1、本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成，可向____________人民法院起诉。

2、本合同一式____份，甲乙双方各执____份，工程结算完毕，付清工程款项后，合同自动失效。

甲方：（签章）

法定代表人：

地址：

联系电话：

______年______月______日

乙方：（签章）

家庭住址：

联系电话：

钢结构劳务承包合同

甲方：

乙方：

施工地点：

承包范围：3#120转炉二次除尘脱硫，1#-3#转炉一次除尘管线改造，及3#转炉二次除尘管线。

将以上工程的管道支架承包给乙方。

承包方式：包清工(工程量约计170吨)

承包价格：以价格每吨元承包给乙方

内容：

1.甲方供应主材及辅材(氧气乙炔，焊条，油漆，电)生活费按每人8元扣除。

2.乙方所承包的工程质量，严格根据甲方的要求施工，达不到质量要求返工所发生的费用由乙方担当。

3.支架的制作及安装运输由乙方负责。

4.施工工期依据甲方要求施工，如有拖延所发生的罚款由乙方担当。

付款方式：按每月实际发生工程量的80%付款，工程经甲方验收合格后付清总工程量的90%,剩余工程款一年质保期满后十个工作日内付清。

平安责任：乙方所承包的工程在施工地点所发生的平安事故全部由乙方担当，甲方不负责任何连带责任。

未尽事宜协商解决，本合同一式两份双方签字后生效，待工程结束，合同自行解约。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

钢结构施工劳务承包合同

甲方：________________

乙方：________________

根据《合同法》和《劳动法》的相关规定，双方本着同等互利的原则，甲方将安装工程，安装施工发包给乙方，详细相关相宜如下：

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、施工工费：

二、双方职责：

1、甲方负责将主付材料供应到场，并担当全部材料在施工中的运输。

2、乙方负责依据图纸进行安装，负责施工中全部施工平安，因不规范施工造成的平安责任，由乙方全部担当。

三、施工支付：依据施工进度支付生活费，工程完工前不超过总额的50%，完工验收合格扣除质保金后，付清施工费。(质保金￥________________元)

四、保修期限：一年

五、补充条款：

按甲方供应图纸保质保量严格施工。

六、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，经双方签字盖章后具有同等法律效应，付清款项后自行失效。如发生合同纠纷双方现场协商解决或提交西安仲裁委员会仲裁解决。

甲方：________________乙方：________________

甲方代表：乙方代表：________________

地址：________________电话：________________时间：________________

地址：________________电话：________________时间：________________

钢结构劳务分包合同

2023钢结构劳务分包工程名称：

发包方：

承包方：

身份证号：

家庭住址：

联系方式：

签约时间：年月日

甲方(全称):

乙方(全称):

甲方将所承建的石羊场综合楼附属楼工程，本着互惠互利的原则托付于乙方施工，依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及相关规定，双方本着自愿、诚信、同等的原则，经过友好协商，达成如下共识，订立本协议，双方共同遵守执行。

第一条：工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程范围及内容：完成施工图纸内全部的钢结构、系杆、支撑、剪刀撑、地脚锚栓、墙面屋面檩条、楼承板、外墙面彩钢板等施工图所示的全部钢结构以及配件等其他钢结构内容。

序号项目名称项目特征描述计量单位工程量单价合价(元)

1箱型钢柱1.钢材品种、规格：箱型钢柱采纳q345b钢材级别及规格综合，详设计施工图2.钢材表面采纳喷砂或抛丸除锈处理，除锈质量等级应符合相关规范要求3.油漆品种、刷漆遍数：底刷防锈漆两道，面刷深灰色醇酸调和面漆两道，漆膜厚度综合考虑4.防火涂料的喷涂厚度、喷涂遍数应满意钢结构的防火极限的要求.5.钢构件运输距离投标人自行考虑6.焊接要求:符合设计及相关规范要求7.钢构吊装费用已含在综合单价内不再另行计取8.详细做法及部位：详设计t26.93

2h型钢梁1.钢材品种、规格：h型钢梁采纳q345b钢材级别及规格综合，详设计施工图2.钢材表面采纳喷砂或抛丸除锈处理，除锈质量等级应符合相关规范要求3.油漆品种、刷漆遍数：底刷防锈漆两道，面刷深灰色醇酸调和面漆两道，漆膜厚度综合考虑4.防火涂料的喷涂厚度、喷涂遍数应满意钢结构的防火极限的要求.5.钢构件运输距离投标人自行考虑6.焊接要求:符合设计及相关规范要求7.钢构吊装费用已含在综合单价t56.75

3钢板楼板1.钢材品种、规格：压型钢板钢材级别及规格综合，详设计施工图2.钢材表面采纳喷砂或抛丸除锈处理，除锈质量等级应符合相关规范要求3.油漆品种、刷漆遍数：底刷防锈漆两道，面刷深灰色醇酸调和面漆两道，漆膜厚度综合考虑4.防火涂料的喷涂厚度、喷涂遍数应满意钢结构的防火极限的要求.5.钢构件运输距离投标人自行考虑6.焊接要求:符合设计及相关规范要求7.钢构吊装费用已含在综合单价m2957.14

4钢支撑1.钢材品种、规格：钢支撑采纳q345b钢材级别及规格综合，详设计施工图2.钢材表面采纳喷砂或抛丸除锈处理，除锈质量等级应符合相关规范要求3.油漆品种、刷漆遍数：底刷防锈漆两道，面刷深灰色醇酸调和面漆两道，漆膜厚度综合考虑4.防火涂料的喷涂厚度、喷涂遍数应满意钢结构的防火极限的要求.5.钢构件运输距离投标人自行考虑6.焊接要求:符合设计及相关规范要求7.钢构吊装费用已含在综合单价内不再另行计取8.详细做法及部位：详设计t2.8

5钢拉条1.钢材品种、规格：钢拉条采纳q345b钢材级别及规格综合，详设计施工图2.钢材表面采纳喷砂或抛丸除锈处理，除锈质量等级应符合相关规范要求3.油漆品种、刷漆遍数：底刷防锈漆两道，面刷深灰色醇酸调和面漆两道，漆膜厚度综合考虑4.防火涂料的喷涂厚度、喷涂遍数应满意钢结构的防火极限的要求.5.钢构件运输距离投标人自行考虑6.焊接要求:符合设计及相关规范要求7.钢构吊装费用已含在综合单价内不再另行计取8.详细做法及部位：详设计t0.5

6钢墙架1.钢材品种、规格：钢墙架采纳q345b钢材级别及规格综合，详设计施工图2.钢材表面采纳喷砂或抛丸除锈处理，除锈质量等级应符合相关规范要求3.油漆品种、刷漆遍数：底刷防锈漆两道，面刷深灰色醇酸调和面漆两道，漆膜厚度综合考虑4.防火涂料的喷涂厚度、喷涂遍数应满意钢结构的防火极限的要求.5.钢构件运输距离投标人自行考虑6.焊接要求:符合设计及相关规范要求t9.6

7钢梯1.室内钢楼梯、吊车钢梯2.钢材品种、规格：钢材级别及规格综合，详设计施工图3.钢材表面采纳喷砂或抛丸除锈处理，除锈质量等级应符合相关规范要求4.油漆品种、刷漆遍数：底刷防锈漆两道，面刷深灰色醇酸调和面漆两道，漆膜厚度综合考虑5.防火涂料的喷涂厚度、喷涂遍数应满意钢结构的防火极限的要求.6.钢构件运输距离投标人自行考虑7.焊接要求:符合设计及相关规范要求8.柱脚底板灌浆等费用投标人自行综合考虑在投标报价中9.钢构吊装费用已含在综合单价内不再另行计取10.详细做法及部位：详西南02401，t4a12、02j401,2/101t4.35

8零星钢构件1.钢材品种、规格：钢梁、钢柱与砼结构相结合处及其它部位等t0.352

9预埋铁件1.钢材种类：预埋铁件2.部位：地脚螺栓等位置3.规格：详见设计施工图4.铁件尺寸：综合5.做法：满意设计及现行施工技术、质量验收规范要求t0.396

10彩钢板墙面1.龙骨材料种类、规格、中距：详设计2.基层材料种类、规格：详设计3.面层材料品种、规格、品牌、颜色：0.47mm840型，规格详设计m2883

总价

4、其他约定：

1、甲方交予乙方的施工图纸范围内全部工程量均包含在乙方工作内容的单价中。

2、以上工程量为暂估数，工程完工后按实际发生量结算，单价不变。

3、以上报价均包含制作、安装、五金件及辅材等，全部包干。

4、钢结构相关检测由乙方负责，价格包含在综合报价中，钢结构工程资料及竣工图由乙方负责完成。

其次条：付款及结算方式

1、钢结构安装完毕，经项目经理部验收认可签字后，甲方付至合同款中主钢结构的给乙方。

2、工程竣工，交工资料交齐，经业主、监理等相关部门验收合格后，甲方付至合同总价款的给乙方。

3、工程审计完成后付至总工程款的95%给乙方。

4、留5%余款作为质量保证金，在两年的质保期满后无任何质量问题，甲方于两周内付清余款给乙方。

5、甲方每次向乙方支付工程款时，乙方应供应以下内容：

①乙方应供应与每次付款额相等的材料发票(增值税发票)。

②乙方应供应经现场施工人员亲笔签名后的工资清单。

第三条：工期

本工程合同工期30日历天。

1、开工日期：本合同工程暂定于年月日开工。

竣工日期：于年月日竣工。

由于业主、甲方或第三方缘由和因不行抗力的自然因素影响时，工期顺延。开

工时间为暂定时间。

工程延期罚款：未按合同要求日期竣工，每延误一天，按2000元/天进行罚款。

2、乙方进入现场须保证施工高峰最低人数不得少于人，如达不到要求，

甲方有权按300元/天/人进行惩罚并有权支配其他施工队进场。

3、因停电、停水、刮风、下雨等人力不行抗拒因素造成的停工、窝工，甲方

不予支付任何费用。

4、因甲方缘由(如构件影响、材料影响)造成的停工、窝工，五个工作日内

甲方不予支付费用，但超过五个工作日以上，经现场项目经理签证、认可后，可以支付肯定比例的停工工资(注：可按当时工人日工资的市场价的60%协商)。

5、由于业主拖延工程款的支付造成现场无法施工，经公司同意施工队应协作项目部共同向业主索要工程款，要款期间的工人工资由甲方据实支付。但停工时间不能超过五天，五天后施工队可以分流工人，甲方不再支付工人停工工资。

第四条：图纸资料

本合同生效后，甲方向乙方供应施工图纸及有关技术资料1份。负责向乙方进行技术和平安交底并供应技术服务。工程施工过程中乙方应无偿协作甲方做一些现场实测数据等工作，并在工程竣工时协作甲方进行资料整理和收集工作。

第五条：材料供应

1、钢材、高强螺栓、节点补漆用油漆、角驰支架、地脚螺母等均由乙方供应。

2、一般螺栓、垫圈、垫片、用于调整标高的垫板、氧气、乙炔、焊条、自攻

螺丝、拉铆钉、硅酮胶、雨水帽均由乙方自备并担当全部费用。

3、安装所需配套工具及机具、脚手架、平安防护用品、劳动爱护用品以及施工措施用料由乙方自备并担当全部费用。

4、乙方负责到达现场的构件、材料、配件及设备等的卸车，以上物品到场后，甲方组织乙方共同验收合格后，交由乙方保管、运用，乙方应确定专人负责此项工作，如有丢失或损坏，乙方自行担当。

5、现场加工设备、装车、吊车及二次倒运费用由乙方负责并担当费用。

第六条：工程变更

1、业主或监理工程师发出工程变更指令，甲方收到后24小时内要转发给乙方，

乙方收到后应马上按变更指令执行，不得以任何理由拒绝。

2、乙方收到变更指令后三天内向甲方提交因工程变更而发生工程量增减和工

期影响的报告，经甲方审核并递交业主或监理工程师批准，甲方依据业主或监理工程师批准后的增减工程数量调整工程价款和工期，乙方应予以接受，不得因调减工程量而造成削减的收入向甲方索赔。

第七条:工程质量及竣工验收

1、乙方应严格按施工图纸及国家相关的技术规范细心组织施工，在保证平安、质量、工期的前提下，争创优质工程。

2、乙方施工结束，应书面通知甲方，甲方组织相关人员进行验收，未通过验收的工程，乙方应马上组织修复、返工，并限期完成，其费用由乙方负担。

3、由于建设单位或甲方缘由，造成质量缺陷达不到规定的标准时，由甲乙双方会同建设单位依据实际状况协商解决，其费用由责任方担当。

4、隐藏工程在隐藏前一天，乙方书面通知甲方验收，办理隐藏工程验收手续后才能接着施工。如甲方逾期未能参与隐藏工程验收，乙方有权自行检验，并做好记录，甲方应予以承认。

5、工程完工后，乙方帮助供应竣工验收资料，帮助甲方在3日内办理竣工手续。

6、本工程乙方不得以任何形式转包或分包给其它施工单位。确应特别缘由必需外包，须经公司相关负责人认可，并办理书面手续后才可分包，未经发包方同意，发生以上状况，发包方有权解除合同。

第八条：文明施工及成品爱护

1、现场材料、构件、机具、设备根据施工总平面图要求码放整齐并进行标识，材料运用完毕刚好清理、入库。

2、成品、半成品材料及构件应根据大型临时设施平面布置图放于专项存放场

地，需防潮的应有防雨、防潮措施，不准有水浸现象。

3、电焊机必需搭设临建棚，棚顶应采纳防雨材料，其他电动机械亦实行有效

的防晒、防雨措施，随时保持机电设备的清洁。〖玻璃丝棉应集中堆放(留意不要淋湿);单板及复合板应放置平整地面上且需用木方垫平〗。

4、施工人员进入现场需统一着装，佩戴平安帽。

第九条：工程保修

从工程验收之日起，工程保修期为两年，防水工程五年，属于乙方制作安装引起的质量问题，乙方负责修理，费用由乙方支付;属于甲方缘由引起的质量问题，乙方修理，甲方负责费用。

第十条：双方责任

1、乙方在施工过程中要爱惜原材料，由于野蛮作业和责任心不强，造成现场

产品和材料损坏或丢失的，由乙方负责，需补发的材料按出厂价从乙方施工费用中扣除。

2、甲方负责构件、材料的工厂发运，乙方负责构件、材料的清点验收，以及验收后的保管工作。

3、由于乙方的缘由造成延误工期，乙方应担当甲方与建设单位或发包方合同中规定的违约金。

4、乙方人员在施工现场的食宿由乙方自行解决，施工及生活用水、用电费用由乙方自行担当。

5、乙方人员在现场施工过程中必需听从甲方现场项目经理的支配、指挥，如

有违章行为项目经理有权罚款。

6、乙方在施工人员进场前需向甲方供应每名施工人员真是有效的身份证明，并登记成册。

7、乙方现场用电必需聘用有上岗证的专业电工和焊工;并自备完好无损的配电箱及电缆、电线。

第十一条：工程奖罚

工程一次交验不合格，乙方要主动进行修复或返工，并限期完成，如二次交验还不合格，甲方将按合同总金额5%进行扣罚，直至扣除全部余款。

第十二条：保险、保证

1、乙方必需为全部施工人员办理意外损害保险，并为从事高空危急作业的职工办理双份意外损害保险。

2、保险事故发生时，甲方和乙方均有责任尽力实行必要的措施，防止或者削减损失。

3、乙方必需将为职工办理的保险单复印件交于甲方现场项目经理。

4、乙方必需保证所供应的职工身份证明、保险单据真实有效，否则一旦出现

问题，乙方担当由此引起的一切法律责任。

第十三条：合同的解除：

1、双方协商一样，可以解除合同。

2、承包方因自身缘由或无故停工超过三天，发包人有权解除合同，承包方承

担由此造成的全部损失。

3、因不行抗力致使合同无法履行。

第十四条：其它约定

1、本合同生效后。由于单方面终止或修改合同的，责任方要担当另一方的干脆和间接经济损失。。

2、本合同一式2份具有同等法律效力，甲乙双方各执正本一份。

3、本合同双方代理人签字盖章后生效，工程竣工验收保修期满结清工程款后终止。

4、合同有效依次：施工合同、施工图纸、技术变更、平安协议书、技术协议书、国家有关施工标准。

5、施工队全体施工人员花名册，需注明身份证号、家庭具体住址等。

6、本合同后附以下资料：

①平安施工协议书

②技术协议书

③施工网络进度表

④乙方全部人员身份证复印件等相关资料

7、以上附件与合同具有同等法律效力。

8、本合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方(公章)：乙方(公章)：

公司代表签字：乙方代表签字：

钢结构安装劳务合同范本整理版

甲方：

乙方：

依据《民法典》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》及其他有关法律行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，结合本工程详细状况，双方达成以下条例：

一、工程内容

钢结构安装，甲方负责供应一切材料、辅材及耗材，乙方负责安装（含工人工资、吊车费）。

二、工期

经甲乙双方协商，本工程从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，总工期为_____天，如遇不行抗力因素（如斗争、地震、雨天等），工期相应顺延。

三、双方责任

1、甲方供应标准的施工图纸，如有变更，刚好赐予解答，并刚好供应变更图纸，甲方供应材料堆放场地，协作乙方解决施工中出现的问题。

2、乙方仔细领悟图纸及设计要求，按图施工。如需现场复查，可联系沟通，但费用甲方担当，在施工过程中，乙方要遵守国家的法律法规，工程质量确保合格。

四、劳务费用

乙方进场施工，甲方预付工程款_______万元整，工程完工经甲方和监理验收合格付至总工程款的______%，余款______%作为工程质量保证金，一年后付清。

五、平安施工

乙方工人进入工地，必需遵守工地的平安规范、统一支配，自备平安用品，高空作业必需系平安带，佩戴平安帽，运用电气设备要规范，必需平安牢靠，特殊室外用电要防水、接地，配电箱要配备漏电爱护器，以防为主，平安施工，如发生担心全事故，一切责任由乙方自负，甲方不担当任何事故责任及经济损失。

六、工程质量

1、乙方对钢结构工程的安装质量负责。

2、乙方必需严格按施工图纸说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求安装施工。

3、乙方应按钢结构工程质量要求发觉质量问题刚好通知甲方。

4、工程保修期为_____年，在质保期内，如有工程质量问题乙方应赐予刚好修理。

七、违约责任

按合同约定的工期完工，每延误工期一天，须向甲方支付本合同总价款_____%的违约金。

八、争议解决方式

1、本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成，可向____________人民法院起诉。

2、本合同一式____份，甲乙双方各执____份，工程结算完毕，付清工程款项后，合同自动失效。

甲方：（签章）

法定代表人：

地址：

联系电话：

______年______月______日

乙方：（签章）

家庭住址：

联系电话：

______年______月______日

钢结构劳务承包合同书

发包方：__________________(以下简称甲方)

承包方：__________________(以下简称乙方)

兹有钢结构工程钢结构安装劳务托付乙方承包施工，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，结合本工程详细状况，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就劳务分包事项协商一样，为明确双方权利和义务订立本合同。

一、工程名称：__________________

二、工程地点：__________________

三、承包方式：劳务清包(含人工、辅材、机械、吊装、找补漆等)不含油漆、涂料、电费

四、包工内容：

劳务清包钢结构安装必需符合图纸设计和规范要求，工期必需按建设方合同要求及甲方要求刚好完成。

五、工程款结算方法：

采纳第_________种结算方式。

1、钢结构安装/_________元一吨、屋面板安装/_________元一平米。

2、钢结构安装_________元/平方;建筑面积约_________平方米(据实结算)。

工程款合计：￥__________________元;签证变更另计。

六、工期要求：

本工程定于_________年_________月_________日开工，_________年_________月_________日竣工。

合同工期总日历天数为_________天。

七、付款方式：

合同签订后工人到工地5日内付工程款10%;钢架完付到50%;屋面、围护部分完付到80%;工程验收合格付到97%;剩余3%为质保金，一年后结清。

八、施工进度：

1、乙方仔细接受甲方支配的施工安排进度，必需在规定的期限内完成所布臵的任务，只能提前，不得延期，否则重罚，直至开除。

2、乙方在规定的时间内完成甲方布臵的施工任务，属于甲方供料不刚好，甲方担当责任。

九、施工质量要求：

1、乙方严格按施工图、技术交底及规范要求施工。

2、乙方必需接受甲方和监理部门的监督管理。

3、乙方要记好施工自检记录，每2天将记录清单上交甲方存档。

4、每步工序经甲方验收合格后方可进行下道工序施工，不合格的坚决返工，所造成供料损失由乙方担当。

5、甲方(和公司)的检查记录作为奖罚的依据。

十、平安方面：

1、乙方人员进入甲方施工现场前，接受甲方的平安培训后方可上岗，必需遵守国家及甲方的各项平安操作规章制度，严格按操作规程作业，每天上班前要有口头教化，每七天上交甲方一份平安记录清单。

2、平安目标：平安无事故。

3、在施工中发生的工伤事故，由乙方自己自行负责，全部费用和后果由乙方自己担当。

4、对违章作业者，给与警告处分;不戴平安帽、平安带作业的，停工处理并罚

5、遵守国家法律法规和甲方公司平安制度，在施工工地擅自违法、违纪引起民事、刑事案件和纠纷，责任乙方自负。

6、乙方必需给其工人办理意外损害保险。

否则将给与经济惩罚(按2元/平方米)

7、乙方人员在本工程中必需听从甲方管理人员的管理、支配、调度等;必需遵循甲方公司的相关的管理制度(包括质量、技术、生活、工作等各方面)、施工规定、等等。

8、工地现场达到市级平安文明施工现场标准。

十一、材料管理：

乙方视同甲方为一家，珍惜甲方的材料，爱惜机械设备;现场材料归类堆放整齐，已完工序要清扫归堆，对三次警告仍不听者，甲方派人清理，乙方按1.5倍的工资支付甲方。

十二、文明施工管理：

1、乙方全部人员必需听从甲方管理，文明施工，时时维护甲方公司形象;听从甲方施工人员指挥，特殊在作业时间及协作上必需听从指挥，发觉屡不听从指挥者，甲方有权更换乙方或要求乙方更换班组及个人，乙方担当由此造成的一切经济损失。

2、乙方必需听从甲方的规章制度，应负责全部员工不能偷盗甲方的财物或其他人的财物，不准打架斗殴，若出现此状况，乙方应担当甲方对肇事者(班组)的罚款或按财物实际价值的十倍进行罚款，情节严峻者送公安机关处理。

对于打架斗殴者(班组)，不论谁是谁非最低均罚款500元/次。

3、乙方全部人员必需听从甲方合理性的后勤工作支配，不能私自烧电饭

十三、其它事宜：

1、零工_________元/个，

2、签证变更依据现行市场行情定价。

3、未尽事宜协商解决。

4、本合同在履行过程中发生的争议时，有双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第__________种方式解决：

(1)提交____________________仲裁委员会仲裁;

(2)依法向甲方所在地人民法院起诉。

十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

工程钢结构安装施工劳务合同

2023工程钢结构安装施工劳务发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

兹有钢结构工程钢结构安装劳务托付乙方承包施工，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，结合本工程详细状况，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就劳务分包事项协商一样，为明确双方权利和义务订立本合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包方式：劳务清包(含人工、辅材、机械、吊装、找补漆等)不含油漆、涂料、电费

四、包工内容：

劳务清包钢结构安装必需符合图纸设计和规范要求，工期必需按建设方合同要求及甲方要求刚好完成。

五、工程款结算方法：

采纳第2种结算方式。

1、钢结构安装/元一吨、屋面板安装/元一平米。

2、钢结构安装元/平方;建筑面积约平方米(据实结算)。

工程款合计：(大写)(小写)￥元;签证变更另计。

六、工期要求：

本工程定于年月日开工，年月日竣工。

合同工期总日历天数为天。

七、付款方式：

合同签订后工人到工地5日内付工程款10%;钢架完付到50%;屋面、围护部分完付到80%;工程验收合格付到97%;剩余3%为质保金，一年后结清。

八、施工进度：

1、乙方仔细接受甲方支配的施工安排进度，必需在规定的期限内完成所布臵的任务，只能提前