一级建造师之一建建筑工程实务真题练习高能A卷带答案

一级建造师之一建建筑工程实务真题练习高能A卷带答案

单选题（共50题）1、当构件配筋受强度控制时，按（）原则进行代换。A.钢筋代换前后体积相等B.进行裂缝宽度和挠度验算C.钢筋代换前后强度相等D.钢筋代换前后面积相等【答案】C2、关于抹灰工程施工工艺的说法，正确的是（）。A.采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mmB.灰饼宜用1:5水泥砂浆抹成50mm见方形状C.滴水线应内低外高，滴水槽的宽度和深度均不应小于10mmD.水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护，一般应在抹灰48h后进行养护【答案】A3、根据《建筑基坑支护技术规程》的规定，钢筋混凝土支撑构件的混凝土强度等级不应低于()。2012年A.C15B.C20C.C25D.C30【答案】C4、关于异节奏流水施工特点的说法，正确的是（）。A.流水步距等于流水节拍B.专业工作队数目大于施工过程数目C.所有施工过程在各施工段上的流水节拍均相等D.同一施工过程在不同施工段上的流水节拍均相等【答案】D5、在装修施工中，需要在原有承重结构上开洞凿孔，应经过()同意。A.原建设单位B.原设计单位C.建设行政主管部门D.质量监督机构【答案】B6、高强度螺栓广泛采用的连接形式是（）。A.平接连接B.T形连接C.搭接连接D.摩擦连接【答案】D7、通常情况下，玻璃幕墙上悬开启窗最大的开启角度是（）。（2015年真题）A.30°B.40°C.50°D.60°【答案】A8、关于钢筋混凝土预制桩沉桩顺序的说法，正确的是（）。A.对于密集桩群，从四周开始向中间施打B.一侧毗邻建筑物时，由毗邻建筑物处向另一方向施打C.对基础标高不一的桩，宜先浅后深D.对不同规格的桩，宜先小后大、先短后长【答案】B9、建筑物施工控制网的坐标轴，应与工程设计所采用的（）一致。A.黄海坐标B.主副轴线C.平面控制网坐标D.高程控制网坐标【答案】B10、关于中层抹灰砂浆稠度及主要作用的说法，正确的是（）。A.抹灰稠度7～8cm，主要作用是找平B.抹灰稠度10cm，主要作用是初步找平C.抹灰稠度10cm，主要作用是找平D.抹灰稠度10～12cm，主要作用是初步找平【答案】A11、抗拉强度与屈服强度之比（强屈比）是评价钢材使用可靠性的一个参数，关于强屈比下列说法错误的是（）。A.强屈比愈大，钢材受力超过屈服点工作时的可靠性越大B.强屈比愈大，钢材受力超过屈服点工作时的安全性越高C.强屈比愈大，钢材强度利用率愈低D.强屈比愈大，钢材受力超过屈服点工作时的可靠性越小【答案】D12、配电系统应采用的配电方式是()。A.配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式B.配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱四级配电方式C.配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱一级配电方式D.配电柜、总配电箱、分配电箱、开关箱二级配电方式【答案】A13、下列天然花岗石板材的类型中，属于按其表面加工程度分类的是（）。A.毛光板（MG）B.圆弧板（HM）C.镜面板（JM）D.普型板（PX）【答案】C14、冬期施工混凝土搅拌时，当仅加热拌合水不能满足热工计算要求时，可直接加热的混凝土原材料是()。A.水泥B.外加剂C.骨料D.矿物掺合料【答案】C15、施工单位对施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当（）oA.采取专项防护措施B.通知相关单位采取措施C.通知建设单位采取措施D.通知监理单位采取措施【答案】A16、关于暗龙骨吊顶施工工艺的说法，正确的是（）。A.在梁上或风管等机电设备上设置吊挂杆件，需进行跨越施工B.吊杆距主龙骨端部距离不得超过400mm，否则应增加吊杆C.跨度大于15m以上的吊顶，应在主龙骨上，每隔20m加一道大龙骨D.纸面石膏板的长边（即包封边）应沿纵向主龙骨铺设【答案】A17、用来分析边坡稳定性的岩土物理力学性能指标是（）。A.黏聚力B.抗剪强度C.密实度D.内摩擦角【答案】D18、下列做法符合涂饰工程施工工艺要求的是（）。A.现浇混凝土常温要求7d后方可涂饰涂料B.涂刷抗碱封闭底漆时，先涂刷墙面后涂刷天花C.涂刷乳胶漆前应刮两遍腻子，且底层腻子未干透不得做面层D.墙面涂刷抗碱封闭底漆时，应先上后下【答案】D19、硅酸盐水泥的终凝时间不得长于（）。A.6.5hB.7.5hC.8.5hD.10h【答案】A20、反映防水卷材柔韧性的指标是（）。A.断裂伸长率B.低温弯折性C.脆性温度D.拉伸强度【答案】B21、混凝土立方体抗压强度fcu、轴心抗压强度fc、抗拉强度ft三者间大小关系正确的是（）。A.fcu＞fc＞ftB.fe＞fcu＞ftC.fcu＞ft＞fcD.fc＞ft＞fcu【答案】A22、高大模板扣件式钢管支撑脚手架中，必须采用对接扣件连接的是（）。A.立杆B.水平杆C.竖向剪刀撑D.水平剪刀撑【答案】A23、墙体窗梁过梁和外窗台滴水，当设计无要求时，凸出墙体最小值是()mm。A.40B.50C.60D.70【答案】C24、安装门窗严禁釆用射钉方法固定的墙是（）。A.预制混凝土墙B.现浇混凝土墙C.陶粒轻质混凝土墙D.砌体墙【答案】D25、当计算工期不能满足合同要求时，应首先压缩（）的持续时间。A.关键工作B.非关键工作C.总时差最长的工作D.持续时间最长的工作【答案】A26、关于水泥土搅拌桩复合地基质量管理的说法，正确的是（）。A.施工前检查搅拌机机头提升速度B.施工中应对各种计量设备进行检定、校准C.施工中应检查水泥及外掺剂的质量D.施工结束后应检查桩体直径【答案】D27、下列施工场所中，照明电压不得超过12V的是（）。（2016年真题）A.地下车库B.潮湿场所C.金属容器内D.人防工程【答案】C28、关于大体积混凝土、设备基础分层浇筑顺序的说法，正确的是（）。A.从低处开始，沿长边方向自一端向另一端浇筑B.从低处开始，沿短边方向自一端向另一端浇筑C.从高处开始，沿长边方向自一端向另一端浇筑D.从高处开始，沿短边方向自一端向另一端浇筑【答案】A29、建筑工程所用的水泥的复试内容不包括（）。A.抗压强度B.抗折强度C.安定性D.伸长率【答案】D30、关于卷材防水层施工的说法，错误的是（）。A.铺贴卷材严禁在雨天、雪天、五级及以上大风中施工B.卷材防水层宜用于受侵蚀介质作用或受振动作用的地下工程C.采用冷粘法铺贴时，施工环境温度不应低于0℃D.采用热熔法铺粘时，施工环境温度不应低于-10℃【答案】C31、平屋面采用结构找坡时，屋面防水找平层的排水坡度不应小于（）。A.1％B.1.5％C.2％D.3％【答案】D32、评价钢材可靠性的一个参数是（）。A.强屈比B.屈服比C.弹性比D.抗拉比【答案】A33、设计使用年限为50年，处于一般环境大截面钢筋混凝土柱，其混凝土强度等级不应低于（）。（2016年真题）A.C15B.C20C.C25D.C30【答案】C34、混凝土浇筑时如果没有可靠措施保证混凝土不产生离析，自由倾落高度应符合（）的规定。A.粗骨料料径大于25mm时，不宜超过3mB.粗骨料料径不大于25mm时，不宜超过4mC.粗骨料料径大于25mm时，不宜超过6mD.粗骨料料径不大于25mm时，不宜超过3m【答案】A35、建筑防水工程施工作业易发生的职业病是（）。2017真题A.氮氧化物中毒B.一氧化碳中毒C.苯中毒D.二甲苯中毒【答案】D36、根据室内环境污染控制的不同要求，下列属于I类民用建筑工程的是（）。A.医院B.旅馆C.展览馆D.商店【答案】A37、混凝土预制构件运输时，其强度不低于设计混凝土强度的（）。A.50%B.65%C.75%D.100%【答案】C38、关于施工缝处继续浇筑混凝土的说法，正确的是（）。A.已浇筑的混凝土，其抗压强度不应小于1.ON/mm2B.清除硬化混凝土表面水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层C.硬化混凝土表面干燥D.浇筑混凝土前，宜先在施工缝铺一层1:3水泥砂浆【答案】B39、某悬挑长度为1.2m，混凝土强度为C30的现浇阳台板，拆除底模时混凝土强度至少应达到（）。A.15N/mm2B.21N/mm2C.22.5N/mm2D.30N/mm2【答案】D40、关于钢结构铆钉连接的说法中，正确的是()。A.构造复杂、用钢量大B.易于采用自动化操作C.拆装方便、施工简单D.不宜用于直接承受动荷载的结构【答案】A41、楼梯空间防火设计人流股数最低限值为()。A.一股B.两股C.三股D.四股【答案】B42、一般情况下，大修的城市道路竣工后（）年内不得挖掘。A.2B.3C.4D.5【答案】B43、关于全玻幕墙安装的说法，符合技术要求的是（）。A.不允许在现场打注硅酮结构密封胶B.采用镀膜玻璃时，应使用酸性硅酮结构密封胶C.玻璃面板与装修面或结构面之间不应留有缝隙D.吊挂玻璃下端与槽底应留有缝隙【答案】D44、可以改善混凝土拌和物的和易性，减少泌水离析，并能提高混凝土的抗渗性和抗冻性的外加剂是（）。A.膨胀剂B.缓凝剂C.引气剂D.早强剂【答案】C45、关于大体积混凝土温控指标的说法，正确的是（）。A.混凝土浇筑体最大升温值不宜大于25℃B.在养护阶段混凝土浇筑体表面温度与环境温度最大差值不应大于25℃C.混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.5℃/dD.混凝土浇筑体内部相邻两测温点的温度差值不应大于25℃【答案】D46、在工程网络计划执行过程中，若某项工作比原计划拖后，而未超过该工怍的自由时差，则（）。A.不影响总工期，影响后续工作B.不影响后续工作，影响总工期C.对总工期及后续工作均不影响D.对总工期及后续工作均有影响【答案】C47、当屋面坡度达到（）时，卷材必须采取满粘和钉压固定措施。A.3%B.10%C.15%D.25%【答案】D48、下列项目中，需进行饰面板工程隐蔽验收的是（）。A.预埋件B.管道封堵C.粘结剂强度D.石板防雷连接【答案】A49、对高度在24m以上的双排脚手架，必须采用（）与建筑可靠连接。A.刚性连墙件B.柔性连墙件C.刚性或柔性连墙件D.拉筋和顶撑配合使用的连墙方式【答案】A50、关于建筑物沉降观测的说法，正确的是（）。A.应在基础底板混凝土浇筑完毕后开始观测B.民用高层建筑每加高1层观测1次C.施工中若暂时停工，仅需在重新开工时观测1次D.竣工后运营阶段，在第一年应观测3~4次【答案】D多选题（共20题）1、下列属于装配式建筑的优势的是（）。A.保证工程质量B.降低安全隐患C.提高生产效率D.空间利用灵活E.节能环保，减少污染【答案】ABC2、采用工程量清单计价时，属建筑工程造价组成内容的有（）。A.直接费和间接费B.分部分项工程费C.措施项目费D.其他项目费E.规费和税金【答案】BCD3、施工BIM模型应包括（）。A.深化设计模型B.动画演示模型C.构件加工模型D.施工过程模型E.竣工验收模型【答案】AD4、混凝土的优点包括（）。A.耐久性好B.自重轻C.耐火性好D.抗裂性好E.可模性好【答案】AC5、按材料形状分，纤维状保温材料有（）。A.岩棉B.矿渣棉C.玻璃棉D.膨胀蛭石E.硅酸铝棉【答案】ABC6、下列关于烧结普通砖砌体工程做法正确的是（）A.皮数杆间距不宜大于18mB.砖墙灰缝宽度不应小于8mm，也不应大于12mm，宜为10mmC.混凝土多孔砖必须提前1~2d浇水湿润D.砖墙的水平灰缝砂浆饱满度不得小于80%E.施工期间气温超过30℃时，铺浆长度不得超过500mm【答案】BD7、关于填充墙砌体工程的说法，正确的有（）。A.砌筑前加气混凝土砌块应提前2d浇水湿透B.用轻骨料混凝土小型空心砌块砌筑墙体时，墙体底部可用烧结多孔砖砌筑C.蒸压加气混凝土砌块墙体下部可现浇混凝土坎台，高度宜为150mmD.蒸压加气混凝土砌块堆置高度不宜超过2m，并应防止雨淋E.轻骨料混凝土小型空心砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3【答案】CD8、关于涂膜防水层施工工艺应符合的规定，说法错误的是（）。A.水乳型及溶剂型防水涂料宜选用滚涂或喷涂施工B.反应固化型防水涂料宜选用刮涂或喷涂施工C.热熔型防水涂料宜选用滚涂施工D.聚合物水泥防水涂料宜选用喷涂施工E.所有防水涂料用于细部构造时，宜选用刷涂或喷涂施工【答案】CD9、关于钢结构铆接连接的特点，正确的有（）。A.构造简单B.用钢量大C.可靠性差D.塑性、韧性好E.易于检查【答案】BD10、夹层玻璃的主要特性有（）。A.抗冲击性能要比一般平板玻璃高好几倍B.可发生自爆C.透明度好D.玻璃即使破碎时，碎片也不会散落伤人E.通过采用不同的原片玻璃，可具有耐久、耐热、耐湿、耐寒等性能【答案】ACD11、下列各项措施中，可有效提高多层砌体房屋抗震能力的有（）。A.设置钢筋混凝土构造柱B.设置钢筋混凝土圈梁与构造柱连接起来C.加强墙体的连接D.加强楼梯间的整体性E.加强楼盖的混凝土强度等级【答案】ABCD12、土抗剪强度包括的技术参数有（）。A.含水率B.内摩擦力C.外摩擦角D.内聚力E.天然密度【答案】BD13、建筑物内房间的顶棚、墙面应采用A级装修材料的有（）。A.居住及活动场所B.托儿所C.养老院D.大于3000座位的休育馆E.小于3000座位的休育馆【答案】ABCD14、固定单价合同计价方式下综合单价未包含的因素是（）。A.利润B.风险C.规费D.管理费E.税金【答案】C15、后张法有粘结预应力施工中，与预应力筋孔道同时留设的孔道有（）。A.观测孔B.加压孔C.灌浆孔D.排气孔E.泌水管。【答案】CD16、下列关于泵送混凝土配合比设计正确的有（）。A.坍落度不宜小于100mmB.水胶比不宜大于0.6C.胶凝材料总量不宜小于280kg/m3D.粗骨料针片状颗粒不宜大于10%E.掺用引气剂时，混凝土的含气量不宜大于5%【答案】ABD17、屋面防水基本要求，正确的有（）A.屋面防水应以防为主，以排为辅B.檐沟、天沟纵向找坡不应小于2%C.混凝土结构层宜采用结构找坡，坡度不应小于3%D.当采用材料找坡时，宜采用质量轻、吸水率低和有一定强度的材料，坡度宜为2%E.找坡应按屋面排水方向和设计坡度要求进行，找坡层最薄处厚度不宜小于20mm【答案】ACD18、关于钢结构高强度螺栓安装的说法，正确的有().2013年A.应从刚度大的部位向不受约束的自由端进行B.应从不受约束的自由端向刚度大的部位进行C.应从螺栓群中部开始向四周扩展逐个拧紧D.应从螺栓群四周开始向中部集中逐个拧紧,E.同一接头中高强度螺栓的初拧、复拧、终拧应在24小时内完成【答案】AC19、关于《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的说法，正确的有（）。A.工程量清单必须作为招标文件的组成部分B.工程量清单的准确性和完整性由招标人负责C.工程量清单的准确性和完整性由投标人负责D.投标人应按招标工程量清单填报价格，计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致E.措施项目清单中的安全文明施工费可以作为竞争性费用【答案】ABD20、挡土灌注桩适用于（）等情况。A.较大、较浅的基坑B.较大、较深的基坑C.邻近有建筑物D.邻近无建筑物E.较窄、较长的基槽【答案】AC大题（共10题）一、某18层办公楼,建筑面积32OOOm2,总高度71m,钢筋混凝土枢架-剪力墙结构，脚手架采用悬挑钢管脚手架，外挂密目安全网，塔式起重机作为垂直运愉工具,2006年11月9曰在15层结构施工时，吊运钢管时钢丝绳滑扣，起吊离地20m后、钢管散落，造成下面作业的4多人员死亡，2人重伤。经事故调查发现:1.作业人员严重违章，起重机司机因事请假，工长临时指定一名机械工操作塔式起重机,钢管没有捆扎就托底兜着吊起而且钢丝绳没有在吊钩上挂好，只是挂在吊钩的端头上。2.专职安全员在事生时不在现场。3.作业前，施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术交底，仅向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求。对本起事故，专职安全员有哪些过错?【答案】对本起事故，专职安全员存在的过错是没有在现场对作业进行严格安全的指导。二、某施工单位承建两栋15层的框架结构工程。合同约定：①钢筋由建设单位供应；②工程质量保修按国务院令第279号执行。开工前施工单位编制了单位工程施工组织设计，并通过审批。施工过程中，发生下列事件：事件1：建设单位按照施工单位提出的某批次钢筋使用计划按时组织钢筋进场。事件2：因工期紧，施工单位建议采取每五层一次竖向分阶段组织验收的措施，得到建设单位的认可。项目经理部对施工组织设计进行了修改，其施工部署中劳动力计划安排为“为便于管理，选用一个装饰装修班组按栋分两个施工段组织流水作业”。事件3：分部工程验收时，监理工程师检查时发现某墙体抹灰约有1．0m2的空鼓区域，责令限期整改。事件4：工程最后一次阶段验收合格，施工单位于2015年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日进行，并要求“工程质量保修书”中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。【问题】1．事件1中，对于建设单位供应的该批次钢筋，建设单位和施工单位各应承担哪些责任2．事件2中，施工组织设计修改后，应按什么程序报审3．事件2中，本工程劳动力计划安排是否合理若不合理，写出合理安排。4．写出事件3中墙体抹灰空鼓的修补程序(至少列出4项)。5．事件4中，施工单位对竣工日期提出异议是否合理说明理由。写出本工程合理的竣工日期。【答案】1．建设单位责任：提供钢材合格证，销售单位的备案证；在交货地点向施工方移交，清点该批钢材数量；负责交接材料的保管工作。施工单位责任：整理进场报验资料，向现场监理工程师进行材料报验程序；组织相关现场人员对该批钢材进行现场抽样送样；负责交接材料后的保管工作。2．事件2中，施工组织设计修改后，应报送原审批人审核，原审批人审批后形成“施工组织设计修改记录表”，并进行相关交底。3．事件2中，本工程劳动力计划安排不合理。合理安排：选用两个装饰装修班组分别在两栋楼同时展开施工；各栋楼划分为3个施工段组织流水作业。4．事件3中墙体抹灰空鼓的修补程序：(1)将空鼓处用切割机切开，切至边缘没有再空鼓处为止，将空鼓边缘每边至少外延5cm处大白石膏剔除干净，戗至砂浆层。(2)空鼓切口用钎子处理成豁口，基层用毛刷掸水处理干净。(3)涂刷界面剂结合，待界面剂达到施工条件，用同强度等级砂浆分层找平，砂浆中掺加膨胀剂，膨胀剂比例按使用说明添加，每次抹砂浆厚度不能超过1cm。(4)砂浆淋水养护，待砂浆达到施工条件后打磨干净。(5)重新组织验收。5．事件4中，施工单位对竣工日期提出异议合理。理由：施工单位于2012年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。如果建设单位认为工程质量存在问题，可以要求施工单位进行修补，再次提出验收申请报告，不能以此为由，将工程竣工验收时间推迟。本工程合理的竣工日期是2012年9月18日。三、某大型综合商场工程，建筑面积49500m2，地下一层，地上三层，现浇钢筋混凝土框架结构，建安投资为22000.00万元，采用工程量清单计价模式，报价执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），工期自2013年8月1日至2014年3月31日，面向全国公开招标，有6家施工单位通过了资格预审进行投标。从工程招投标至竣工决算的过程中，发生了下列事件：事件一：市建委指定了专门的招标代理机构。在投标期限内，先后有A、B、C三家单位对招标文件提出了疑问，建设单位以一对第一的形式书面进行了答复。经过评标委员会严格评审，最终确定E单位中标。双发签订了施工总承包合同（幕墙工程为专业分包）。事件二：主单位的投标报价构成如下：分部分项工程费为16100.00万元，措施项目费为1800.00万元，安全文明施工费为322.00万元，其他项目费为1200.00万元，暂列金额为1000.00万元，管理费10%，利润5%，规费为1%，税金3.413%。事件三：建设单位按照合同约定支付了工程预付款，但合同中未约定安全文明施工费预支付比例，双方协商按照国家相关部门规定的最低预支付比例进行支付。事件四：E施工单位对项目部安全管理工作进行检查，发现安全生产领导小组只有E单位项目经理、总工程师、专职安全管理人员。E施工单位要求项目部整改。事件五：2014年3月30日工程竣工验收，5月1日双方完成竣工据算，双方书面签字确认与2014年5月20日前由建设单位支付工程款560万元（不含5%的保修金）给E施工单位。此后，E施工单位3此书面要求建设单位支付所欠款项，但是截止8月30日建设单位仍未支付560万元的工程款。随即E施工单位以行驶工程款优先受偿权为由，向法院提起诉讼，要求建设单位支付欠款560万元，以及拖欠利息5.2万元、违约金10万元。＜1>、分别指出事件一中的不妥之处，并说明理由。＜2>、列式计算事件二中E单位的中标造价是多少万元（保留两位小数），根据工程项目不同建设阶段，建设工程造价可划分为哪几类？该中标造价属于其中哪一类？＜3>、事件三中，建设单位预支付的安全文明施工费最低是多少万元（保留两位小数）？并说明理由，安全文明施工费包括哪些费用？＜4>、事件四中，项目安全生产领导小组还应有哪些人员（分单位列出）？＜5>、事件五中，工程款优先受偿权自竣工之日起共计多少个月？E单位诉讼是否成立？其可以行驶的工程款优先受偿权是多少万元？【答案】＜1>、不妥之一：市建委指定了专门的招标代理机构理由是：违反招投标法律法规的规定。不得指定。不妥之二：在投标期限内，先后有A、B、C三家单位对招标文件提出了疑问，建设单位以一对第一的形式书面进行了答复理由是：针对一家单位提出了疑问的回复应以书面形式通知到所有潜在投标人，不能一对一答复不妥之三：经过评标委员会严格评审，最终确定E单位中标。理由是：应依据招标文件规定的评标办法进行评审。评标委员会应该推荐中标候选人。＜2>、E单位的中标造价=（分部分项工程费为16100.00万元+措施项目费为1800.00万元+其他项目费为1200.00万元）×（1+1%）×（1+3.41%）=19948.82万元根据工程项目不同的建设阶段，建设工程造价可以分为如下6类：（1）投资估算；⑵概算造价；(3）预算造价；(4）合同价；(5)结算价；（6）决算价。该中标造价属于合同价。＜3>、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）第10.2.2规定，发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分应按照要提前安排的原则进行分解，并应与进度款同期支付。GF-2013-0201通用条款规定，6.1.6除专用条款另有约定外,发包人应在工程开工后的28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。原建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》第7条规定，建设单位与施工单位应当在施工合同中明确安全防护、文明施工措施项目总费用，以及费用预付、支付计划，使用要求、调整方式等条款。建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的50％；合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的30％，其余费用应当按照施工进度支付。50%322×50%（1+1%）（1+3.41%）=168.16万元。四、背景资料：某酒店工程，建筑面积28700㎡，地下1层，地上15层，现浇钢筋混凝土框架结构。建设单位依法进行招标，投标报价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。共有甲、乙、丙等8家单位参加了工程投标。经过公开开标、评标，最后确定甲施工单位中标，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工总承包合同。事件一：甲施工单位投标报价书情况是：土石方工程量650m3，定额单价人工费为8.40元/m3、材料费为12.00元/m3、机械费1.60元/m3。分部分项工程量清单合价为8200万元，措施费项目清单合价为360万元，暂列金额为50万元，其他项目清单合价120万元，总包服务费为30万元，企业管理费15%，利润为5%，规费为225.68万元，税金为3.41%。事件二：施工单位有两台大型机械设备需要进场，施工单位提出应由建设单位支付其进场费，但建设单位不同意另行支付。事件三：专业监理工程师对现场拆模后的质量进行验收时发现部分墙面有蜂窝麻面等质量缺陷。经鉴定该部分缺项不影响结构强度要求。事件四：检查组按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011对本次安全检查进行评价，其中有一项检查评分表得零分，但是汇总表得85分。【问题1】事件一中，甲施工单位所报的土石方分项工程综合单价是多少元/m3？中标造价是多少万元？（均需列式计算，答案保留小数点后两位）【问题2】事件二中，建设单位的做法是否正确？说明理由。【问题3】主体混凝土出现表面缺陷的质量问题，试分析问题出现的主要原因包括哪些？（至少写出5条）【问题4】事件四中，建筑施工安全检查评定结论有哪些等级？本次检查应评定为哪个等级？【答案】【答案1】土石方综合单价=（人工费+材料费+机械费）×（1+企业管理费费率）×（1+利润费率）=（8.40+12.00+1.60）×（1+15%）×（1+5%）=26.57元/m3。中标造价=（分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费）×（1+税金费率）=（8200+360+120+225.68）×（1+3.41%）=9209.36万元。【答案2】正确。理由：大型机械设备进场费属于建筑安装工程费用构成中的措施费，已包括在合同价款中，施工单位没有理由提出由建设单位支付其进场费的要求。【答案3】混凝土表面缺陷原因：1）模板表面不光滑、安装质量差，接缝不严、漏浆，模板表面污染未清除。2）木模板在混凝土入模之前没有充分湿润，钢模板隔离剂涂刷不均匀。3）钢筋保护层垫块厚度或放置间距、位置等不当。4）局部配筋、铁件过密，阻碍混凝土下料或无法正常振捣。5）混凝土坍落度、和易性不好。6）混凝土浇筑方法不当、不分层或分层过厚，布料顺序不合理等。7）混凝土浇筑高度超过规定要求，且未采取措施．导致混凝土离析。8）漏振或振捣不实。9）混凝土拆模过早。【答案4】建筑施工安全检查评定结论等级有优良、合格、不合格。本次检查应评定的等级为不合格。五、某建设工程项目，施工总承包单位依法将塔吊安装工程分包给A单位。因施工总承包单位的错误指令导致塔吊安装过程中发生安全事故，造成3人死亡9人重伤，直接经济损失500万元。A单位负责人在接到安全事故报告后2h内向事故发生地政府主管部门上报了事故发生单位概况；事故发生的时间、地点以及事故现场情况；事故已经造成或可能造成的伤亡人数（包括下落不明人数）等内容。该起事故逐级上报至设区的市级人民政府有关部门，并由相关人民政府组织事故调查组对该起事故进行调查。建设单位要求A单位对该事故承担主要责任，A单位认为其为分包单位且该起事故因为施工总承包单位的错误指令造成，建设单位应要求总包单位承担责任，因此拒绝建设单位的要求。问题：指出本次安全事故的等级；补充安全事故报告内容；指出不妥之处，并给出正确做法。【答案】（1）该次的安全事故为较大安全事故。（2）安全事故报告内容还有：事故的简要经过；初步估计的直接经济损失；已经采取的措施。（3）上述事件中的不妥之处有：①A单位负责人在接到安全事故报告后2h内向事故发生地政府主管部门上报了该起事故不妥。正确做法为，实行施工总承包的，应由施工总承包单位上报事故，且应在1h内上报。②该起事故逐级上报至设区的市级人民政府有关部门部门不妥。正确做法为，该起事故为较大安全事故（死亡人数为3人），应逐级上报至省级人民政府有关部门。③A单位拒绝建设单位要求其承担主要责任不妥。正确做法为，施工总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任，分包单位应按照建设单位的要求承担全部责任后向施工总承包单位追偿不属于其承担的部分。六、某建筑公司承包一办公楼工程，总建筑面积27683㎡。主体为框架-剪力墙结构，地基基础设计等级为甲级，基础采用桩基础加箱型基础。支护采用地下连续墙，工程桩为泥浆护壁钻孔灌注桩基础，共260根。施工过程中发生如下事件：事件一：先设置现浇钢筋混凝土导墙，混凝土强度等级采用C20级别，厚度150mm,导墙顶面高于地面80mm,导墙高度1m。导墙内净距和地下连续墙厚度相同。地下连续墙采用分段成槽，槽段长度为8m,水下浇筑混凝土时，导管水平布置距离4m，距槽段端部距离2m,混凝土坍落度100mm,混凝土达到设计强度后进行墙底注浆。注浆管下端伸到槽底部，注浆总量达到设计要求，压力达到2MPa终止注浆。事件二：泥浆护壁钻孔灌注桩（为端承桩）施工时，清孔换浆后，下钢筋笼和导管，然后浇筑水下混凝土成桩，成桩后对承载力和桩身质量进行检验。事件三：地上框架柱模板拆除后，监理工程师巡视发现局部存在较严重蜂窝孔洞质量缺陷，指令按照《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011）的规定进行修整。事件四：轻骨料混凝土小型空心砌块墙体砌筑时，砌筑时对缝搭砌，搭砌长度为80mm；转角处墙体部分砖采用蒸压加气混凝土砌块；浴室墙底部设高度为120mm混凝土坎台；墙体一次砌筑完成。【问题】1.指出事件一的不妥之处，并说明理由。2.事件二中泥浆护壁钻孔灌注桩施工工艺流程是否正确，说明理由。该类桩的沉渣厚度要求是多少？该工程应抽取多少根做桩身承载力检测，应抽取多少根做桩身质量检测？3.事件三较严重蜂窝孔洞质量缺陷修整过程应包括哪些主要工序？4.请给出事件四施工做法错误之处，予以改正【答案】1.不妥之处一：导墙厚度150mm,导墙顶面高于地面80mm,导墙高度1m。理由：导墙厚度不应小于200mm,导墙顶面应高于地面100mm,导墙高度不应小于1.2m。不妥之处二：导墙内净距和地下连续墙厚度相同。理由：导墙内净距应比地下连续墙设计厚度加宽40mm。不妥之处三：地下连续墙采用分段成槽，槽段长度为8m,水下浇筑混凝土时，导管水平布置距离4m，距槽段端部距离2m,混凝土坍落度100mm。理由：地下连续墙采用分段成槽，槽段长度宜为4-6m,水下浇筑混凝土时，导管水平布置距离不应大于3m，距槽段端部距离不应大于1.5m,混凝土坍落度宜为200±20mm。不妥之处四：注浆管下端伸到槽底部。理由：注浆管下端伸到槽底部以下200-500mm。2.（1）不正确，清孔换浆后还要进行终孔验收。下完钢筋笼和导管后还要进行二次清孔。端承桩沉渣厚度不应大于50mm。（2）设计等级为甲级，检验桩数不应少于总桩数的1%，且不应少于3根，所以桩身承载力检测抽检3根；工程桩抽检数量不应少于总桩数的20%，且不应少于10根。所以桩身质量检测52根。3.（1）将蜂窝孔洞周围软弱混凝土、松动石子和水泥薄膜清除，剔凿成喇叭口；（2）重新支设模板，加以充分湿润并冲洗干净，且不得有积水；（3）浇筑前，刷一层水泥浆或与混凝土内成分相同的水泥砂浆；七、某投资公司建造一幢办公楼，采用公开招标方式选择施工单位。招标大件要求：提交投标文件和投标保证金的截止时间为2003年5月30日。该投资公司于2003年3月6日发出招标公告，共有5家建筑施工单位参加了投标。笫5家施工单位于2003年6月2日提交了投标保证金。开标会于2003年6月3日由该省建委主持。第4家施工单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件和退还投标保证金。经过综合评选，最终确定第2家施工单位中标。投资公司（甲方）与中标单位（乙方）双方按规定签订了施工承包合同，合同约定开工日期为2003年8月16日。工程开工后发生了如下几项事件：事件一：因拆迁工作拖延，甲方于2003年8月18日才向乙方提供施工场地，导致乙方A、B两项工作延误了2d，并分别造成人工窝工6个和8个工日;但乙方C项工作未受影响。事件二：乙方与机械设备租赁商约定，D项工作施工用的某机械应于2003年8月28日进场，但因出租方原因推迟到当月29日才进场，造成D项工作延误1d和人工窝工7个工日。事件三：因甲方设计变更，乙方在E项工作施工时，导致人工增加14个工日，相关费用增加了1.5万元，并使施工时间增加了2d。事件四：在F项工作施工时，因甲方供材出现质量缺陷,乙方施工增加用工6个工日，其他费用1000元，并使H项工作时间延长1d,人工窝工24个工日。上述事件中，A、D、H三项工作均为关键工作，没有机动时间，其余工作均有足够的机动时间。合同约定人工费标准为30元/工日，应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为18元/工日；施工管理费、利润等均不予以补偿。在该工程中，乙方可得到的合理费用索赔有哪几项？费用索赔额是多少？【答案】乙方可得到合理的费用索赔有事件一、事件三、事件四，依次为：(1)事件一：增加用工人工费=8工日X30元/工日=240元，窝工费=6工日X18元/工日=108元。合计为348元。：(2)事件三：增加用工人工费=14工日X30元/工日=420元，其他费用为15000元。合计为15420元。(3)事件四：增加用工人工费=6工日X30元/工日=180元，其他费用为1000元，窝工费=24工日X18元/工日=432元。合计为1612元。索赔费用合计为（348+15420+1612)元=17380元。八、背景资料：某工程在实施过程中发生如下事件：事件一：由于工程施工工期紧迫，建设单位在未领取施工许可证的情况下，要求项目监理机构签发施工单位报送的《工程开工报审表》。事件二：在未向项目监理机构报告的情况下，施工单位按照投标书中打桩工程及防水工程的分包计划，安排了打桩工程施工分包单位进场施工，项目监理机构对此做了相应处理，书面报告了建设单位。建设单位以打桩施工分包单位资质未经其认可就进场施工为由，不再允许施工单位将防水工程分包。事件三：施工中，由建设单位负责采购的设备在没有通知施工单位共同清点的情况下就存放在施工现场。施工单位安装时，发现该设备的部分部件损坏，对此，建设单位要求施工单位承担损坏赔偿责任。事件四：施工单位根据工程性质、规模、繁简程度的不同，编制单位工程进度计划。问题：1．指出事件一和事件二中建设单位做法的不妥之处，并分别写出正确做法。2．针对事件二，项目监理机构应如何处理打桩工程施工分包单位进场存在的问题3．指出事件三，建设单位做法的不妥之处，并写出正确做法。4．事件四，单位工程进度计划一般包括哪些内容【答案】1．事件一和事件二中建设单位做法的不妥之处及正确做法。(1)事件一中建设单位在未领取施工许可证的情况下，要求监理机构签发《工程开工报审表》不妥。正确做法：每项工程在开工之前，必须办理好施工许可证，否则不能签发《工程开工报审表》。(2)事件二中的不妥之处及正确做法：①建设单位认为打桩施工分包单位资质须经其认可不妥。正确做法：经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请工程师同意。工程师主要审查分包人是否具备实施分包工程的资质和能力，未经工程师同意的分包人不得进入现场参与施工。②建设单位提出不允许施工单位将防水工程分包不妥。正确做法：因施工承包合同中已约定将该分项工程分包，建设单位这样做违反了合同的约定。2．项目监理机构对分包单位进场存在的问题应做如下处理：(1)总监理工程师签发《工程暂停令》，因为分包企业未经监理单位审核签认；(2)对分包单位的资质进行审查，要求总承包单位向监理工程师提交《分包单位资质报审表》进行审查；(3)审查分包单位资质等级，如合格，总监理工程师签发《复工令》；如不合格，要求总承包单位撤换此分包单位。3．事件三中建设单位做法的不妥之处及正确做法。(1)不妥之处1：由建设单位负责采购的设备在没有通知施工单位共同清点的情况下就存放在施工现场。正确做法：根据施工过程的合同管理中对材料设备的到货检验的有关规定，由发包人供应的材料设备，应在设备到货前24h，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。九、背景资料：某工程项目位于市中心，地下2层，地上16层。周围环境非常复杂，基坑支护结构采用地下连续墙，施工方案如下：混凝土设计强度等级为