2024年监理工程师之水利工程目标控制通关考试题库带答案解析

2024年监理工程师之水利工程目标控制通关考试题库带答案解析单选题（共200题）1、未经（）签字，发包人不拨付工程款，不进行竣工验收。A.建设单位B.质量监督机构C.监理工程师D.总监理工程师【答案】D2、水利工程竣工验收应分为（）和竣工验收两个阶段。A.竣工技术预验收B.单元工程验收C.法人验收D.阶段验收【答案】A3、下列关于缺陷责任期的规定说法错误的是（）。A.除通用合同条款外，缺陷责任期从工程通过合同工程完工验收后开始计算B.缺陷责任期包括根据合同约定延长的期限C.缺陷责任期最长不超过2年D.由于承包人原因造成的延误发包人有权要求延长缺陷责任期【答案】A4、关于措施项目费调整下列说法正确的是（）。A.工程变更引起的项目措施变化，承包人不可以提出B.安全文明施工费可以浮动C.措施项目费单价项目按分部分项工程费调整方法调整D.按总价计算的措施项目费按实际发生的调整，但应考虑承包人报价浮动率【答案】C5、某建设项目，建设期为3年，建设期第一年贷款400万元，第二年贷款500万元，第三年贷款300万元，贷款均为年初发放，年利率为12%，采用复利法计算建设期的贷款利息，则第三年末贷款的本利和为（）万元。A.1525.17B.1361.76C.1489.17D.1625.17【答案】A6、由不同因素的个体组成时，为了使所抽取的样本更具有代表性，使用的抽样方法是（）A.分层随机抽样B.简单随机抽样C.两级随机抽样D.系统随机抽样【答案】A7、监理单位对在每仓混凝土开仓前的检验为（）。A.全数检验B.抽样检验C.免检D.破坏检验【答案】A8、水利工程质量监督的依据不包括（）。A.审核的施工组织设计B.国家相关的法规C.行业有关的质量标准D.经批准的设计文件【答案】A9、承包人应在接到开工通知后（）天内，向监理机构提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告。A.5B.14C.28D.30【答案】C10、为保护生产方利益，同时保护使用方利益，预先限制生产方风险a的大小而制定的抽样方案是（）。A.标准型抽样方案B.挑选型抽样方案C.调整型抽样方案D.比例型抽样方案【答案】A11、整个项目建设过程中最初阶段的工作是（）。A.可行性研究B.项目建议书C.初步设计文件D.委托项目监理【答案】B12、缺陷责任期最长不超过（）。A.6个月B.1年C.2年D.3年【答案】C13、工程工期延长应等于该工作作业时间的延长减去其（）。A.工作自由时差B.工作总时差C.工作原计划时长D.工作工期【答案】B14、分部工程施工质量判定为优良的标准是()。A.所含单元工程质量全部合格，其中70%以上达到优良B.所含单元工程质量全部合格，其中80%以上达到优良C.所含单元工程质量90%合格，其中50%以上达到优良D.所含单元工程质量80%合格，其中50%以上达到优良【答案】A15、平面闸门安装中，二期混凝土一次浇筑高度不宜超过（）m。A.1.5B.3C.4.5D.5【答案】D16、工期优化．资源优化和工期一费用优化属于（）的内容。A.进度计划优化B.控制计划优化C.网络计划优化D.管理计划优化【答案】C17、某建设项目年设计生产能力10万台，单位产品变动成本为单位产品售价的55%，单位产品销售中税金及附加为单位产品售价的5%，经分析求得产销量盈亏平衡点为年产销量4.5万台。若企业要盈利,则其生产能力利用率至少应保持在（）以上。A.45%B.50%C.55%D.60%【答案】A18、项目法人应当自工程开工之日起（）个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。A.30B.45C.60D.75【答案】C19、水利工程缺陷责任期从（）起，一般不少于1年。A.单位工程完工B.合同工程完工C.合同工程完工验收之日D.工程竣工【答案】C20、如果承包人在施工过程中发现文物、古迹而导致工期延误时，承包人可以向发包人索赔（）A.工期B.工期十费用C.利润D.费用【答案】B21、竣工验收主持单位可以根据竣工验收的需要，委托具有相应资质的工程质量检测机构对工程质量进行检测。所需费用由（）承担。A.竣工验收主持单位B.施工单位C.项目法人D.检测机构【答案】C22、工程产品在规定的使用条件下，能正常发挥规定功能的工作总时间，是指工程产品的（）。A.时间性B.适应性C.可信性D.经济性【答案】A23、水利工程质量检测机构的等级分为（）级。A.4B.3C.2D.1【答案】C24、当混凝土的立方体抗压强度试验中，当三个试件测算的值的最大值与最小值的差值均超过中间值的（），则该组试件的试验结果无效。A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】B25、表述质量管理体系并规定质量管理体系术语的质量管理体系标准是（）。A.GB/T19000B.GB/T19001C.GB/T19004D.ISO19011【答案】A26、在水利工作全面质量控制方法PDCA中，D代表（）。A.计划阶段B.实施阶段C.检查阶段D.处理阶段【答案】B27、某产品的目标成本为2000元，该产品某零部件的功能重要性系数是0.32，若现实成本为900元，则该零部件成本需要降低（）元。A.260B.310C.330D.340【答案】A28、只能计数、不能连续取值的数据是（）。A.计量值数据B.计数值数据C.控制性数据D.验收性数据【答案】B29、全面质量管理的精髓是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】B30、关于工程量清单计价的说法，正确的是（）。A.招标人应填写工程量清单报价表的内容B.投标人不应随意增加招标人提供的工程量清单中的内容C.其他项目清单计价表中的序号、项目名称、金额，由投标人自主填写D.投标总价应按措施项目清单计价表合计金额填写【答案】B31、缺陷责任期满后（）个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量缺陷责任终止证书，并退还剩余的质量保证金。A.10B.20C.30D.60【答案】C32、反映一个国家的综合实力，是企业和产业核心竞争力的体现，也是国家文明程度体现的是（）。A.安全B.进度C.质量D.投资【答案】C33、利息备付率表示使用项目（）偿付利息的保证倍率。A.支付税金后的利润B.支付税金前且支付利息后的利润C.支付利息和税金前的利润D.支付税金和利息后的利润【答案】C34、某独立土方工程签订了固定单价合同，招标工程量为3000m3，承包人标书中土方工程报价为55元/m3。合同约定：当实际工程量超过估计工程量15%时，超过部分工程量单价调整50元/m3。工程结束时实际完成并经监理确认的土方工程为4500m3，则土方工程总价为（）元。A.242250B.240000C.247500D.225000【答案】A35、根据工程的形成过程，考虑设计布局、施工布置等因素，将水利水电工程依次划分为（）A.分项工程、单元工程和单位工程B.分项工程、分部工程和单位工程C.单项工程、分部工程和单位工程D.单位工程、分部工程和单元工程【答案】D36、在疏浚期间，如疏浚河段存在发包人尚未拆除的老桥，则开挖施工应限制在该桥上、下游各()m范围外，对正在施工的新桥，其疏浚活动应远离新桥施工围堰的20m外进行，直至发包人完成该桥的拆除或新建后，承包人方可进行该桥遗留河段的疏浚。A.15B.20C.25D.10【答案】C37、埋件的二期混凝土强度达到（）以后方可拆模。A.30%B.50%C.70%D.100%【答案】C38、国民经济评价中项目使用投入物所产生并在项目范围内计算的经济费用是（）。A.转移支付B.直接费用C.经济效益D.间接费用【答案】B39、较大质量事故应由（）组织调查。A.项目法人组织调查B.项目主管部门C.省级水行政主管部门D.水利部【答案】B40、质量见证点施工前，施工单位应该提前通知监理人员到场监督，若监理人员在24小时内未到场监督，则（）。A.施工单位和监理工程师重新约定见证点监督时间B.施工单位暂停施工，等待监理工程师到场后再施工C.施工单位认为监理工程师已默许，则有权按原计划进行施工D.施工单位按原计划施工后，再让监理工程师检查认可【答案】A41、在分部工程质量评定中,其中优良等级的标准之一是该分部工程所含单元工程质量全部合格,且其中（）及其以上的单元工程为优良。A.50%B.70%C.80%D.90%【答案】B42、发包人可以要求延长缺陷责任期，最长不能超过（）。A.半年B.1年C.2年D.3年【答案】C43、借助于试验设备和仪器对材料样品的化学成分、机械性能等进行科学的鉴定属于（）。A.书面检验B.外观检验C.理化检验D.无损检验【答案】C44、施工过程中，监理工程师对施工现场监督检查的方式不包括（）。A.旁站B.专检C.监测D.协调【答案】B45、施工单位要进行下一道工序的施工，需要经（）签字。A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.监理工程师D.监理员【答案】C46、未经（）签字，发包人不拨付工程款，不进行竣工验收。A.建设单位B.质量监督机构C.监理工程师D.总监理工程师【答案】D47、以下选项中，属于项目法人完成工程建设任务凭据的是（）。A.竣工证书B.工程验收鉴定书C.工程完工证书D.保修责任终止证书【答案】B48、质量管理体系在运行过程中的可能出现的状态不包含（）。A.正常运行B.可能异常C.出现异常D.持续改进【答案】D49、水利工程中没有缺陷责任期的是（）。A.泵站工程B.堤防工程C.水闸工程D.河湖疏浚工程【答案】D50、做好项目经济评价其目的在于（）。A.确定项目立项的必要性B.确定项目立项的可行性C.推荐最佳投资方案D.最大限度地避免风险，提高投资效益【答案】D51、（）指具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程【答案】A52、进行土方明挖时，监理机构应对开挖过程进行（）监督检查，对开挖质量进行控制。A.连续的B.间断的C.巡视D.见证取样【答案】A53、不属于导流工程里程碑节点的是（）。A.围堰填筑开始和完成B.河床截流C.围堰拆除D.下闸蓄水【答案】D54、下列选项中，不属于赢得值法评价指标的是（）A.进度偏差B.计划工作预算投资C.投资绩效指数D.进度绩效指数【答案】B55、质量控制和质量管理的关系是（）。A.质量管理是质量控制的职能之一B.质量控制是质量管理的职能之一C.质量管理和质量控制相互独立D.质量管理和质量控制相互包容【答案】B56、下列费用中，只属于建设工程动态投资的是（）A.基本预备费B.建筑安装工程费C.建设期贷款利息D.设备及工器具购置费【答案】C57、工地进场了某种产品20箱，每箱20件，现在需要抽取8件产品进行检验，应采取（）方法进行检验。A.系统抽样B.单纯随机抽样C.两级抽样D.分层抽样【答案】C58、水利工程质量评定的基础单位是（）。A.水利工程项目B.分部工程C.单位工程D.单元工程【答案】D59、某水利工程包工包料合同金额为3000万元，暂列金额为500万，则预付款金额最低为（）万元。A.250B.750C.500D.1000【答案】A60、某项目的固定投资为25000万元，流动资金为5000万元，项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均净利润为3000万元，运营阶段的年平均净利润为4500万元。则其项目资本金净利润率（ROE）为（）。A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】D61、关于水利工程建设项目质量监督的说法，正确的是（）A.水利工程建设项目质量监督方式以全部排查为主B.大型水利工程可采取巡回监督方式C.中型水利工程应建立质量监督项目站D.小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站【答案】D62、推土机的推土距离和铲运机的铲运距离是指取土中心至卸土中心的平均距离。推土机推土定额是按自然方拟定的，如推松土时，定额乘（）调整系数。A.0.80B.0.85C.0.90D.1.09【答案】A63、下列选项中不属于“戴明环”阶段之一的是（）。A.计划阶段B.实施阶段C.检查阶段D.评价阶段【答案】D64、土方碾压施工工艺试验的目的是核实填筑土料室内击实试验结果的（）。A.准确性B.有效性C.可行性D.合理性【答案】D65、由于系列标准是在总结世界各国，特别是发达国家经验的基础上产生的，具有很强的（）。A.实践性和概括性B.实践性和指导性C.理论性和概括性D.理论性和指导性【答案】B66、下列材料检查方法中属于无损检验方法的是（）。A.材料质量保证资料B.材料化学成分试验C.材料的表面探伤试验D.材料外观检查【答案】C67、单位工程质量等级由（）核定。A.施工承包人B.监理人C.质量监督机构D.项目法人【答案】C68、找出对工序的关键或重要的质量特性起着支配作用的那些要素的全部活动，是指的（）。A.工序预测B.工序活动C.工序分析D.工序评价【答案】C69、下列方案经济评价指标中，属于动态评价指标的是（）A.资产负债率B.利息备付率C.内部收益率D.投资收益率【答案】C70、整个项目建设过程中最初阶段的工作是（）。A.可行性研究B.项目建议书C.初步设计文件D.委托项目监理【答案】B71、工程在规定的时间内和规定的条件下，完成规定功能的能力大小和程度是指（）。A.安全性B.性能C.可靠性D.时间性【答案】C72、控制施工进程的重要关键节点，在（）中应予明确。A.监理合同B.施工进度设计文件C.施工初步设计文件D.监理大纲【答案】B73、在网络计划中，工作的最迟完成时间是指在不影响（）的条件下，一项工作必须完成的最迟时间。A.紧前工作B.紧后工作最早开始时间C.紧后工作最早完成时间D.整个任务按期完成【答案】D74、下列属于按单位产品的质量特征分类的是（）。A.一次抽样检验B.多次抽样检验C.序贯抽样检验D.计量抽样检验【答案】D75、某建设项目，第1～3年每年年末投入建设资金400万元，第4～8年每年年末获得利润700万元，则该项目的静态投资回收期为（）年。A.4B.4.71C.5D.5.71【答案】B76、合同工程完工证书颁发后（）天内。发包人将质量保证金总额的（）支付给承包人。A.7，80%B.7，50%C.14，50%D.14，80%【答案】C77、由不同班组生产的同一种产品组成一个批，在这种情况下，考虑各班组生产的产品质量可能有波动，为了取得有代表性的样本，应采用（）检验方法。A.分层随机抽样B.系统随机抽样C.完全随机抽样D.多阶段抽样【答案】A78、根据《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501--2007），工程量清单的组成不包括（）A.分类分项工程量清单B.措施项目清单C.零星工作项目清单D.单位工程工程量清单【答案】D79、根据《水利工程设计概（估）算编制规定》，下列属于设备费的是（）A.运输保险费B.固定资产使用费C.工具用具使用费D.折旧费【答案】A80、工程项目划分应由（）组织进行。A.项目法人B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A81、某投资方案建设期为2年，建设期内每年年初投资400万元，运营期每年年未净收益为150万元，运营期为18年，则该投资方案的静态投资回收期为（）。A.7.33年B.6.33年C.5.33年D.4.33年【答案】A82、反映一个国家的综合实力，是企业和产业核心竞争力的体现，也是国家文明程度体现的是（）。A.安全B.进度C.质量D.投资【答案】C83、大中型水利基本建设项目的项目建议书经技术审查后，报（）审批。A.国家发展改革委B.水利部或委托流域机构C.省级水行政主管部门D.国务院【答案】A84、以下不是按统计抽样检验的目的划分的是（）。A.预防性抽样检验B.计数抽样检验C.验收性抽样检验D.监督抽样检验【答案】B85、在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可利用的机动时间为（）。A.总时差B.最迟开始时间C.自由时差D.最迟完成时间【答案】C86、根据《水利工程施工监理规范》（SL288-2014），关于监理机构在缺陷责任期阶段的工作的说法，错误的是（）A.协助发包人验收尾工项目，并按合同约定办理付款签证B.组织安排全部施工人员和设施撤离C.监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复D.审核承包人提交的缺陷责任终止申请【答案】B87、下列属于BIM在施工进度管理中的优点的是（）。A.直观高效地表达多维空间数据B.支持施工主体实现“先建后试”C.工程施工进度跟踪十分困难D.在处理施工进度偏差时缺乏整体性【答案】A88、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，（）单位应当履行保修义务。A.设计B.监理C.建设D.施工【答案】D89、（）应组织制定建设项目重大危险源事故应急预。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.政府安全管理机构【答案】C90、时标网络计划宜按（）时间编制。A.最早B.平均C.最晚D.固定【答案】A91、由于系列标准是在总结世界各国，特别是发达国家经验的基础上产生的，具有很强的（）。A.实践性和概括性B.实践性和指导性C.理论性和概括性D.理论性和指导性【答案】B92、一期、二期埋件的埋设位置、临时支撑、加固措施、埋设公差经（）自检合格后，在混凝土浇筑之前应通知监理工程师检查签证。A.安装单位B.设计单位C.建设单位D.施工单位【答案】A93、质量要求随着时间的进展而不断变化，为了满足不断更新的质量要求，需对质量控制进行持续改进，这体现了质量控制的（）。A.唯一性B.多变性C.动态性D.固定性【答案】C94、下列各项中，不属于效益比选法的是（）。A.净现值比较法B.净年值比较法C.费用现值比较法D.差额投资内部收益率比较法【答案】C95、下列选项中，应由水利部主持竣工验收的水利工程的是（）A.国家重点水利工程建设项目B.流域管理机构负责初步设计审批的中央项目C.国家确定的流域重大骨干工程建设项目D.地方负责初步设计审批的项目【答案】C96、具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物可划分为一个（）。A.单位工程B.分部工程C.单元工程D.工序工程【答案】A97、在水利水电工程施工过程中有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤亡、健康损害、财产损失、环境破坏，在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置，是指的（）。A.施工重大危险源B.施工重大控制点C.施工危险源D.施工控制点【答案】C98、根据《水利工程质量监督管理规定》，水利工程建设项目质量监督方式以（）为主。A.抽查B.调查C.旁站D.监督【答案】A99、由于某原因规定了某项工作不得早于某时刻开始，这类网络计划属于（）。A.双代号网络计划B.双代号搭接网络计划C.有时限的网络计划D.单代号网络计划【答案】C100、正态分布总体样本落在［μ－3σ，μ＋3σ］区间的概率约为（）左右。A.95.0%B.95.4%C.99.7%D.68.3%【答案】C101、项目后评价的一般原则不包括（）。A.科学B.可靠C.独立D.公正【答案】B102、当混凝土的立方体抗压强度试验中，当三个试件测算的值的最大值与最小值的差值均超过中间值的（），则该组试件的试验结果无效。A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】B103、水利工程中，混凝土抗压强度检验内容使用的样本是（）混凝土试块抗压强度值。A.14dB.28dC.24dD.7d【答案】B104、承包人应在坝基岩石灌浆前，对所有灌浆孔（段）进行数照冲洗和压水试验，裂腺冲洗方法为，在孔口或段顶安放灌浆塞（孔口封闭器)，向孔内泵入压力水流，压力可为灌浆压力的（）,但不大于1MPa,冲洗时间至回水澄清时止或不大于20min。A.50%B.70%C.80%D.90%【答案】C105、根据使用材料的不同，基础可分为不同种类，其中用于安装大型及有振动力设备的基础是（）。A.砖基础B.木基础C.素混凝土基础D.钢筋混凝土基础【答案】D106、根据合同条件的规定，工程设备运至现场后，（）应负责在现场工程设备的接收工作。A.发包人B.监理人C.承包人D.检测机构【答案】C107、根据《水利部关于废止和修改部分规章的决定》（水利部令第46号）项目法人应在（）60个工作日制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。A.可行性研究报告批准后B.开工报告批准后C.初步设备批准后D.工程开工之日【答案】D108、融资前分析的基础数据不包括()。A.建设投资B.营业收入C.建设期利息D.经营成本【答案】C109、建设项目投资回收期常以年表示，一般从（）算起。A.建设开始年B.招标开始年C.从建成投产年D.竣工结算开始年【答案】A110、对需进行地质编录的工程隐蔽部位，承包人应报请（）进行地质编录，并及时告知监理机构。A.设计单位B.勘察单位C.政府部门D.设代机构【答案】D111、某施工企业每年年末存入银行100万元，用于3年后的技术改造，已知银行存款年利率为5%，按年复利计息，则到第3年末可用于技术改造的资金总额为（）。A.331.01B.330.75C.315.25D.315.00【答案】C112、根据《水利工程施工监理规范》（SL288-2014），关于监理机构在缺陷责任期阶段的工作的说法，错误的是（）A.协助发包人验收尾工项目，并按合同约定办理付款签证B.组织安排全部施工人员和设施撤离C.监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复D.审核承包人提交的缺陷责任终止申请【答案】B113、财务评价和国民经济评价的不相同之处不包括（）。A.评价目的B.评价参数C.评价角度D.评价采用的价格【答案】A114、质量的差、好或者是优秀是由（）的程度来反映的。A.产品内在品质满足要求B.产品外观包装满足要求C.产品固有特性满足要求D.产品销售价格满足要求【答案】C115、总监理工程师应在工程开工日期（）天前向承包人发出工程开工通知。A.5B.7C.10D.14【答案】B116、承包人收到开工通知后（）天内，向监理机构提交承包人在施工场地的管理机构和人员报告名单。A.14B.20C.28D.30【答案】C117、下列合同形式中，适用于工期较短（一般不超过1年）、对最终产品的要求又非常明确的建设项目的是（）。A.固定总价合同B.可调值总价合同C.固定工程量总价合同D.估算工程量单价合同【答案】A118、“营改增”后，施工用水价格中的（）应按按调整后的施工机械台时费定额和不含增值税进项税额的基础价格计算。A.供风设施维修摊销费B.机械组（台）时总费用C.单位循环冷却水费D.供风损耗摊销费【答案】B119、某投资方案建设期为2年，建设期内每年年初投资400万元，运营期每年年未净收益为150万元，运营期为18年，则该投资方案的静态投资回收期为（）。A.7.33年B.6.33年C.5.33年D.4.33年【答案】A120、项目法人应在（）60个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。A.可行性研究报告批准后B.开工报告批准后C.初步设备批准后D.开工后【答案】D121、未经（）签字，发包人不拨付工程款，不进行竣工验收。A.建设单位B.质量监督机构C.监理工程师D.总监理工程师【答案】D122、承包人应向监理机构提交其负责提供的材料和工程设备的（），并满足合同约定的质量标准。A.投标报价B.出厂报告C.质量证明文件D.验收记录【答案】C123、水利工程竣工验收应分为（）和竣工验收两个阶段。A.竣工技术预验收B.单元工程验收C.法人验收D.阶段验收【答案】A124、下列关于现场签证的说法中，错误的是（）。A.应采用书面形式B.如果现场没有相应的计日工单价，应当在现场签证报告中列明完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机具台班的数量及其单价C.承包人按照现场签证内容计算价款后，便可作为增加的合同价格，与进度款同期支付D.现场如果已有相应的计日工单价，现场签证报告中仅列明完成签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机具台班的数量【答案】C125、对石料压实干密度的合格率不应小于（）%。A.80B.85C.90D.95【答案】C126、跟踪检测是监理机构对承包人在质量检测中的取样和送样进行监督，其中跟踪检测费用由（）承担。A.承包人B.分包人C.发包人D.监理人【答案】A127、单代号网络计划，非终点节点的工作的总时差等于（）。A.本工作与紧前工作时间间隔加该紧前工作的总时差之和的最大值B.本工作与紧后工作时间间隔加该紧后工作的总时差之和的最大值C.本工作与紧前工作时间间隔加该紧前工作的总时差之和的最小值D.本工作与紧后工作时间间隔加该紧后工作的总时差之和的最小值【答案】D128、在单元工程质量评定时，若第一次被评为不合格，除非全部重新返工，否则只能评为（）。A.不合格B.基本合格C.基本优良D.合格【答案】D129、水工结构非预应力混凝土中，不得使用（）钢筋。A.冷拉B.受拉C.受压D.冷轧【答案】A130、量控制中的PDCA循环是指（）。A.计划-实施-对比-处理B.计划-实施-检查-纠偏C.计划-实施-对比-纠偏D.计划-实施-检查-处理【答案】D131、某项目向银行贷款，年名义利率为9%，复利计息，一个季度计息一次，则实际年利率为（）。A.9.2%B.9.3%C.9.4%D.9.0%【答案】B132、下列选项不属于项目法人在进度控制中的职责与权力的是（）。A.确定建设工期目标B.分解确定进度里程碑目标C.按照资金使用计划编制并落实建设资金筹措计划D.签发开工通知【答案】D133、关于敏感度系数SAF的说法，正确的是（）。A.SAF越大，表示评价指标A对于不确定因素F越敏感B.SAF＞0表示评价指标A与不确定因素F同方向变化C.SAF表示不确定因素F的变化额与评价指标A的变化额之间的比例D.SAF可以直接显示不确定因素F变化后评价指标A的值【答案】B134、某单位工程有7个分部工程，其中3个评为合格，4个评为优良，主要分部工程为优良，该施工质量检验工程资料基本齐全，外观得分率为87%，该单位工程可评为（）。A.优良B.合格C.不合格D.基本优良【答案】B135、质量事故发生（发现）后，（）首先向施工单位下达暂停施工指示。A.监理员B.项目技术负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师【答案】C136、水利工程施工中由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，监理人应在接到书面请求后的（）小时内予以答复。A.8B.14C.24D.48【答案】C137、水利工程施工进度计划编制中工作分解结构的前提是确定（）。A.工程资源分配B.工程逻辑关系C.建设工程范围D.建设各方责任【答案】C138、下列合同形式中，适用于工期较短（一般不超过1年）、对最终产品的要求又非常明确的建设项目的是（）。A.固定总价合同B.可调值总价合同C.固定工程量总价合同D.估算工程量单价合同【答案】A139、监理单位对在每仓混凝土开仓前的检验为（）。A.全数检验B.抽样检验C.免检D.破坏检验【答案】A140、弧形闸门安装中，埋件的止水座基面至弧形闸门外弧面的间隙公差应不大于（）mm。A.2B.3C.4D.6【答案】B141、关于质量管理、质量控制、质量保证与其他术语（主要有质量方针、质量管理体系）之间的关系，说法错误的是（）。A.实施质量管理依靠质量管理体系B.质量管理包括质量方针的制定与实施，是个小的概念C.质量控制和质量保证的某些活动是相互联系的D.质量保证是质量管理体系的一部分【答案】B142、某企业年初投资3000万元，10年内等额回收本利，若基准收益率为8%，则每年年末应回收的资金是（）万元。已知：（A/F，8％，10）=0.069，（A/P，8％，10）=0.149，（P/F，8%，10）=2.159A.324B.447C.507D.648【答案】B143、某新建项目，建设期为3年，共向银行贷款3000万元，第1年贷款500万元，第2年贷款1500万元，第3年贷款1000万元，年利率为6%，则该新建项目的建设期利息总和为（）万元。A.90.00B.180.00C.246.35D.339.11【答案】C144、质量保证手段的最高形式是（）。A.以检验为手段B.以工序管理为手段C.以统计分析为手段D.以开发新技术、新工艺和新材料为手段【答案】D145、质量见证点施工前，施工单位应该提前通知监理人员到场监督，若监理人员在24小时内未到场监督，则（）。A.施工单位和监理工程师重新约定见证点监督时间B.施工单位暂停施工，等待监理工程师到场后再施工C.施工单位认为监理工程师已默许，则有权按原计划进行施工D.施工单位按原计划施工后，再让监理工程师检查认可【答案】C146、在正常生产情况下，同一批混凝土强度值服从（）。A.二项分布B.正态分布C.泊松分布D.超几何分布【答案】B147、以下不属于事后质量控制内容的是（）。A.审核工程资料，组织或参加各阶段验收B.审核监理单位提供的质量检验报告及有关技术性文件C.整理有关工程项目质量的技术文件，并编目、建档D.评价工程项目质量状况及水平【答案】B148、承包人应向监理机构提交其负责提供的材料和工程设备的（），并满足合同约定的质量标准。A.投标报价B.出厂报告C.质量证明文件D.验收记录【答案】C149、某工程有4个施工段，分为甲、乙、丙3个施工过程。在没有技术间歇和提前插入时间的情况下，组织固定节拍流水施工，若计划工期不超过36天，则各施工过程之间的最大流水步距为（）天。A.4B.6C.7D.9【答案】B150、项目在借款偿还期内，各年可用于支付利息的息税前利润与当期应付利息的比值为（）。A.偿债备付率B.利息备付率C.资产负债率D.项目资本金净利润率【答案】B151、水利工程中进行日常考核和质量评定的基本单位是（）。A.单项工程B.单位工程C.单元（工序）工程D.分部工程【答案】C152、沥青混凝土面板施工前，碾压参数应符合（）确定的参数值。A.设计文件B.碾压试验C.管理经验D.施工文件【答案】B153、施工单位在工程建设施工中应认真执行“三检制”，下述不属于三检制内容的是（）。A.初检B.复检C.交检D.终检【答案】C154、较大质量事故应由（）组织调查。A.项目法人组织调查B.项目主管部门C.省级水行政主管部门D.水利部【答案】B155、工作持续时间的估算以（）为基础A.定额估算B.参照以往工程实践经验估算C.工作的任务量估算值D.资源供应能力【答案】A156、某隧洞工程长3500m，在项目划分时，500m为一个分部工程。施工过程中，该隧洞工程实际为3575m，在质量评定时，最后还余有75m，应该（）。A.单独划成一个分部工程B.归到上一个分部工程C.归到下一个分部工程D.不再作划分【答案】B157、下列属于按单位产品的质量特征分类的是（）。A.一次抽样检验B.多次抽样检验C.序贯抽样检验D.计量抽样检验【答案】D158、在危险源评价的方法中，安全检查表法适用于（）评价。A.决策期B.设计期C.施工期D.运营期【答案】C159、关于编制招标控制价的说法，正确的是（）。A.综合单价应包括由招标人承担的费用及风险B.安全文明施工费按投标人的施工组织设计确定C.措施项目费应为包括规费、税金在内的全部费用D.暂估价中材料单价，应按招标工程量清单的单价计入综合单价【答案】D160、下列合同形式中，适用于工程量变化不大的项目的是()。A.固定总价合同B.可调值总价合同C.固定工程量总价合同D.估算工程量单价合同【答案】C161、某工程项目建设期为3年，建设期内每年初贷款500万元，年利率为10%，运营期前3年每年末等额偿还贷款本息，到第3年末全部还清，则每年末应偿还贷款本息（）万元。A.606.83B.665.50C.732.05D.955.60【答案】C162、某施工企业一次性从银行借入一笔资金，按复利计息，在随后的若干年内采用等额本息偿还方式还款，则根据借款总额计算各期应还款数额时，采用的复利系数是（）。A.(P/A，i，n)B.(A/P,i,n)C.(F/A,i,n)D.(A/F,i,n)【答案】B163、下列属于BIM在施工进度管理中的优点的是（）。A.直观高效地表达多维空间数据B.支持施工主体实现“先建后试”C.工程施工进度跟踪十分困难D.在处理施工进度偏差时缺乏整体性【答案】A164、某项目的固定投资为25000万元，流动资金为5000万元，项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均净利润为3000万元，运营阶段的年平均净利润为4500万元。则其项目资本金净利润率（ROE）为（）。A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】D165、在工程网络计划中，某项工作的最早开始时间为第7天，工作的持续时间为10天，该项工作有三项紧后工作，其紧后工作的最早开始时间分别为第17天、第20天、第18天。则该工作的自由时差为（）天。A.10B.11C.0D.8【答案】C166、水利工程施工进度计划编制可分为（）个阶段。A.四B.三C.二D.一【答案】A167、发包人应在监理人出具完工付款证书后的（）天内，将应支付款支付给承包人。发包人若不按期支付，应按合同的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。A.7B.14C.21D.28【答案】B168、采用（）时，工程量是按统一的标准计算出来的，承包人只要经过复核并填上适当的单价就可以了，承担风险较小；发包人也只要审核单价是否合理即可。采用这种合同形式对双方都方便，目前在国际上采用较多。A.固定工程量总价合同B.估算工程量单价合同C.纯单价合同D.成本加酬金合同【答案】B169、岩基固结灌浆应在有混凝土盖重情况下进行，钻孔和灌浆均需在相应部位的混凝土达到（）设计强度后方可开始灌浆。A.50%B.70%C.75%D.100%【答案】A170、主要金属结构安装项目开工前，（）必须编制安装方案供监理工程师审查。A.承包单位B.分包单位C.供货单位D.安装单位【答案】D171、质量的差、好或者是优秀是由（）的程度来反映的。A.产品内在品质满足要求B.产品外观包装满足要求C.产品固有特性满足要求D.产品销售价格满足要求【答案】C172、根据《水利水电工程标准文件》通用合同条款，监理人出具进度付款证书（）。A.应视为监理人已同意承包人完成的该部分工作B.应视为接受了承包人完成的该部分工作C.应视为监理人已批准承包人完成的该部分工作D.不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作【答案】D173、随着全球性贸易的发展，按照ISO9000标准的要求建立质量管理体系，积极开展（）已成为世界性的大趋势。A.质量管理B.参与方质量认证C.合同管理D.第三方质量认证【答案】D174、某新建项目，建设期为3年，共向银行贷款3000万元，第1年贷款500万元，第2年贷款1500万元，第3年贷款1000万元，年利率为6%，则该新建项目的建设期利息总和为（）万元。A.90.00B.180.00C.246.35D.339.11【答案】C175、某技术方案的财务净现值大于0，则其财务内部收益率（）基准收益率。A.等于B.小于C.大于D.不大于【答案】C176、当所有工序都采用最短时间时，对应的工期费用说法正确的是（）。A.工期最短B.工期最优C.工程直接费用最低D.工程直接费用最优【答案】A177、缺陷责任期除施工合同另有约定外，一般从（）之日起至有关规定或施工合同约定的缺陷责任终止的时段。A.通过合同工程完工验收B.工程尾款全部结算完C.工程竣工决算完成D.工程交付【答案】A178、水利工程进行项目划分时，每个单位工程中，分部工程的数量不少于（）个。A.3B.4C.5D.7【答案】C179、重要隐蔽单元和关键部位的单元工程质量经承包人自评后，监理机构应当（），然后按规定组成联合小组，共同检查核定工程质量等级。A.进行抽检B.组织验收C.进行全部检查D.核查承包人施工记录【答案】A180、水利基本建设项目竣工财务决算由（）或项目责任单位组织编制。A.设计单位B.施工总承包C.监理人D.项目法人【答案】D181、以下关于事故上报部门的说法，不正确的是（）。A.特别重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门B.重大事故逐级上报至省人民政府安全生产监督管理部门C.较大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门D.一般事故上报至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门【答案】B182、工程在规定的时间内和规定的条件下，完成规定功能的能力大小和程度是指（）。A.安全性B.性能C.可靠性D.时间性【答案】C183、提出对整个拟建项目的总体构想，是项目建设阶段最初阶段的工作是（）。A.项目建议书阶段B.可行性研究报告阶段C.设计阶段D.施工阶段【答案】A184、见证取样资料由（）进行制备。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.监理机构【答案】A185、勘察、设计招标质量控制，首先是评审（）。A.勘察、设计单位资格评审B.投标文件内容的完整性C.勘察、设计工作方案评审D.勘察、设计单位信用等级及不良记录【答案】B186、某建设项目期初一次投资200万元，每年的净现金流量为44万元，项目寿命期10年，已知（P/A，17%，10）=4.659，（P/A，18%，10）=4.494，则该建设项目的IRR为（）。A.17.69%B.17.31%C.17.51%D.17.49%【答案】A187、定义项目日期中，必须完成（）。A.在用关键路线算法进行进度计算时，影响采用自由浮时参数确定的关键路线B.只在无任何作业项时，才能够显示C.系统给出，不能手动定义D.在用关键路线算法进行进度计算时，影响后推法计算最晚时间【答案】D188、为了达到质量要求所采取的作业技术和活动是（）。A.质量管理B.质量方针C.质量控制D.质量体系【答案】C189、下列各项不属于固定成本的是（）。A.工资及福利费B.计件工资C.修理费D.运营期利息【答案】B190、衡量资金时间价值的绝对尺度是（）。A.利息B.利润C.收益D.现值【答案】A191、（）的质量控制不但是施工监理重要的核心内容，也是工程项目质量控制的重点。A.施工阶段B.设计阶段C.可行性研究阶段D.竣工验收阶段【答案】A192、以下不属于工程施工投标文件中技术标投标文件内容的是（）。A.联合体协议书B.施工组织设计C.已标价工程量清单D.资格审查资料【答案】C193、在施工质量管理中，（）是工程质量的基础。A.环境的因素B.方法的因素C.材料的因素D.人的因素【答案】C194、合同项目开工条件的审查内容，包括（）两方面的准备工作。A.发包人和承包人B.承包人和分包人C.承包人和供货商D.承包人和设计单位【答案】A195、某混凝土工程招标工程量为900m3，综合单价为350元/m3。在施工过程中由于设计变更导致实际完成工程量为1150m3。合同约定：当实际完成工程量增加超过15%时，超出部分的综合单价要调低，调价系数为0.9。该混凝土工程实际结算工程款为（）万元。A.36.2250B.39.3750C.39.8475D.40.2500【答案】C196、使用调价公式法时，在计算调整差额时得不到现行价格指数的，根据《水利水电工程标准文件》通用合同条款规定（）。A.使用平均价格指数计算，并在以后的付款中不再进行调整B.参照类似工程价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整C.可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整D.使用上一次价格指数计算，并在以后的付款中不再进行调整【答案】C197、主要金属结构安装项目开工前，（）必须编制安装方案供监理工程师审查。A.承包单位B.分包单位C.供货单位D.安装单位【答案】D198、分部工程具备验收条件时，施工单位应向项目法人提交验收申请报告，项目法人应在验收申请报告之日起（）个工作日内决定是否同意进行验收。A.7B.5C.10D.14【答案】C199、拌合料坍落度230mm，混凝土拓展后最终的最大直径200和最小直径160，则坍落度扩展值为（）。A.160B.180C.230D.无效【答案】B200、下列关于调查表法的描述中，错误的是（）。A.调査表法也叫调査分析表法或检査表法B.很少单独使用C.有固定的格式D.主要用于收集数据【答案】C多选题（共150题）1、下列关于期间说法正确的选项是：A.甲因盗窃罪被判有期徒刑三年，2016年5月1日刑期届满，因4月30日至5月2日为五一假期，执行机关应于5月3日依法释放甲B.乙于2016年3月1日收到一审法院判决，因不服判决，于3月11日17时通过邮局向二审法院提起诉讼，装有上诉状的挂号信上邮戳时间是3月11日20时，挂号信于3月15日9时寄至二审法院，据此，乙行使上诉权没有过期C.被告丙因不可抗拒的原因，无法在法定的期限内行使上诉权，有权提出恢复期间的申请，经法院查证属实后，应当决定准许D.丁放火案，先由M法院管辖，后依法改变为N法院管辖，N法院的办案期限从M法院依法改变管辖之日起计算【答案】B2、工作可压缩的时间，可受到（）约束限制。A.工作本身的最快历时的限制B.非关键时差的限制C.平行关键路线的结束限制D.紧缩的关键路线的结束限制E.关键时差的限制【答案】ABCD3、下列关于犯罪记录封存，说法错误的选项是：A.检察院对未成年犯罪嫌疑人作出附条件不起诉后，不得对相关记录予以封存B.犯罪记录被封存的，不得向任何单位和个人提供，司法机关为办案需要或者有关单位根据国家规定进行查询的除外。对查询申请，由检察院或者法院作出是否同意的决定C.犯罪记录被封存后，未成年犯罪嫌疑人犯新罪，且新罪与封存记录之罪数罪并罚后被决定执行5年有期徒刑以上刑罚的，应当解除对犯罪记录解除封存D.对于审判的时候不满18周岁的人，被判处5年有期徒刑以下刑罚及免除刑事处罚的，应当适用犯罪记录封存制度【答案】D4、服务大局是社会主义法治的重要使命,以下说法不正确的是、（)A.正确认识大局,牢牢把握大局，是服务大局的首要前提B.大局集中代表和体现整体与全局，具有根本性地位C.法治只需服务于党和国家的大局，对于其他方面可以不必涉及D.服务大局要正确处理好法律效果，社会效果和政治效果的关系，其中法律效果是首要的基本标准，社会效果和政治效果是最终的根本标准【答案】C5、质量管理体系包括（）。A.组织确定计划B.组织确定目标C.为获得期望的结果确定过程D.为获得期望的结果确定进度E.为获得期望的结果确定所需资源【答案】BC6、下列关于建设项目经济评价的说法正确的有（）。A.建设项目经济评价是在建设项目投资决策前进行的工作B.建设项目经济评价是项目中期工作的重要内容C.项目的经济评价是建设项目决策阶段的核心内容D.项目的经济评价是进行项目决策的主要依据E.决策工作的不同阶段，经济评价的要求是相同的【答案】ACD7、在工程网络计划中，关键路线是（）。A.长度最长的路线B.时标网络计划中无波形线的路线C.单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的路线D.双代号网络计划中由关键节点组成的路线E.双代号网络计划中无虚工作的路线【答案】AB8、编制竣工财务决算应具备的条件包括（）。A.经批准的初步设计、项目任务书所确定的内容已完成B.已完成全部工程投资C.建设资金全部到位D.竣工（完工）结算已完成E.涉及移民安置的事项已处理完毕【答案】ACD9、关于事故隐患控制，要对存在隐患的安全设施、过程和行为进行控制，需确保（）。A.不合格设施不使用，，B.不合格过程不通过C.不安全行为不放过D.责任人员未处理不放过E.整改措施未落实不放过【答案】ABC10、建筑材料或工程设备应当符合（）。A.材料出处明确B.有产品质量检验合格证明C.有中文标明的产品名称、生产厂名和厂址D.工程设备应有产品详细的使用说明书E.有中英文的详细产品功能说明书【答案】BCD11、根据我国相关法律的规定，国务院组成人员中包括下列哪些？（）A.总理、副总理B.国务委员、各部长C.各委员会主任、审计长D.秘书长、各部副部长【答案】ABC12、下列选项中，属于施工单位的安全责任的有（）。A.保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入B.落实安全生产责任制度C.编制专项施工方案D.建立健全安全生产责任制度E.组织编制保证安全生产的措施方案【答案】ABCD13、《水利水电工程标准施工招标条件》（2009）的通用条件规定，工程变更按下列原则确定其单价或合价：（）。A.合同工程量清单中有适用于变更工作的项目时，应采用该项目的单价B.若合同工程量清单中无适用于变更工作的项目时，可用清单中类似项目的单价并加以修正C.本合同工程量清单中无类似项目的单价或合价可供参考，应由监理人与发包人和承包人协商确定D.由监理人提出适当的变更价格，报发包人执行E.由承包人提出适当的变更价格，报监理人批准【答案】ABC14、拌和用水所含物质不应影响混凝土和易性和混凝土强度的增长，以及引起钢筋和混凝土的腐蚀，其中需满足规定的项目有（）。A.水的pH值B.不溶物的含量C.可溶物的含量D.难溶物的含量E.硫化物的含量【答案】ABC15、下列关于缺陷责任期质量控制的说法，错误的是（）。A.缺陷责任期一般从工程通过合同工程完工验收之日起B.同一合同中的不同项目可有多个不同的缺陷责任期C.缺陷责任期最长不超过2年D.监理机构和发包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因E.缺陷责任期结束前，监理机构不可调整人员和设施【答案】D16、中国甲公司与外国乙公司签订了出口一批水果的合同,双方约定货到验收以后付款。货到买方验收时发现水果总重少10%,且抽样检査每个水果的重量也低于合同规定,乙公司于是拒绝付款也拒绝收货。后来水果全部腐烂，并且乙公司所属国海关还要求支付仓储费和处理水果的费用5万元。请问依1980年《联合国国际货物销售合同公约》的规定,本案中水果腐烂的损失以及仓储费和处理水果的费用应由谁承担？（）A.乙公司，因为乙公司有义务减轻由于违约引起的损失B.甲公司，因为甲公司所交的货物与合同不符C.承运人,因为承运人没有适当地保管货物D.甲公司和乙公司各承担一半【答案】A17、下列何种情况需要全数检验（）。A.质量十分不稳的工序B.质量性能对工程项目的安全性、可靠性起决定性作用项目C.质量水平要求高，对下道工序有较大影响项目D.检测对象数量多的项目E.工序检验【答案】ABC18、下列哪一个选项的表述不能成立？（）A.《立法法》第48条规定，提出法律案应当同时提出法律草案文本及其说明B.依照法律规定，全国人大代表30人以上或1个代表团可以提出法律议案C.法律草案要经过全国人大的全体代表或全国人大常委会全体组成人员的过半数通过D.《立法法》规定列人常务委员会会议议程的法律案，一般应当经两次常务委员会会议审议后再交付表决【答案】D19、按照统计抽样检验的目的分为（）。A.预防性抽样检验B.验收性抽样检验C.监督抽样检验D.全数检验E.抽样检验【答案】ABC20、现代科学技术对法律的影响是广泛而深远的，科学技术的发展不仅让人们的日常生活日新月异，大大提高了人们的生活水平，同时科学技术的发展还给人们的社会生活带来了非常深刻的变化，科学技术的发展对法律制度产生了重大影响，这种影响表现在下列哪一或哪些方面？（）A.法律技术的发展扩展了法律调整的领域。在科学技术的研究发明和推广应用的实践活动中出现的大量新的社佘关系需要法律规范的调整B.科学技术影响法律的内容，成为法律规定的重要依据C.科学技术的发展引起了一些传统法律观念和原则的变化。在立法中，一些专业性、技术性比较强的立法要求立法者具备一定的专门性的科学文化知识，国家立法机关的一般人员同样难以胜任，因而需要将这类立法工作委托给专门的机关或人员，这导致“委任立法”范围的不断扩大D-科学技术的发展完善了法律调整机制，为立法和执法提供新的技术和手段，对法律的制定和实施的法律调整机制发生重大影响【答案】ABC21、工程设备安装完毕后，要参与和组织的调试有（）。A.单体调试B.双体调试C.联体无负荷调试D.联体有负荷调试E.全系统调试【答案】ACD22、下列费用中，承包人可以通过索赔获得补偿的有（）A.异常恶劣气候导致的人员窝工费B.发包人责任导致工效降低所增加的人工费用C.不利物质条件而造成的降低的利润D.发包人责任导致的施工机械窝工费E.发包人责任引起工期延长的而增加的人工费【答案】BD23、地下洞室开挖的内容包括（）。A.隧洞B.斜井C.竖井D.已建地下洞室的扩大开挖E.小跨度洞室【答案】ABCD24、下列对清代死刑命案审理的程序表述正确的是、（)A.州县初审，只审査事实部分B.省按察司为第三审级，负责复审地方1、报的死刑案，如发现有疑漏可驳回重审C.总督（或巡抚）为第四审级，对死刑案须复审，并谘报刑部，上报中央D.府为第二审级，负责复审州县上报的案件，提出拟罪意见，上报省按察司【答案】BCD25、计算期不同的互斥方案，进行方案比选可以采用的方法有（）。A.最小公倍数法B.盈亏平衡分析C.研究期法D.费用现值法E.费用年值法【答案】AC26、关于共同犯罪的理解，下列说法中正确的一项是：A.甲乙二人共同对丙实施暴力，致丙死亡。事后查明，甲只想伤害，乙则暗藏杀机。由于二人的故意内容不同，因此不成立共犯B.甲（15岁）邀请乙（20岁）在其盗窃时为其望风，乙答应，甲成功窃得财物3000元。因为甲无需对自己的盗窃行为负责，因此乙成立盗窃罪的间接正犯C.甲乙共谋杀丙，到丙家后，甲从前门进入，乙则堵住后门。结果丙见到甲后向后门逃窜，被守在后门的乙杀死。由于丙是被乙杀死的，因此，乙成立故意杀人既遂，甲成立故意杀人未遂D.甲将乙囚禁在地下室，第三天，甲的好友丙在知情的情况下加入进来，与甲一同看管乙。甲的行为虽然已既遂，但不妨碍甲丙二人成立共犯【答案】D27、下列关于效益比选法的说法中，正确的有（）。A.净现值比较法用于寿命期不同的互斥方案的比选B.比较净现值时可以采用不同的折现率C.净年值比较法用于寿命期不同的互斥方案的比选D.差额投资财务内部收益率法用于寿命期相同的互斥方案的比选E.当差额投资财务内部收益率小于设定的基准收益率时，以投资大的方案为优【答案】CD28、钢结构制作时，有效重量不扣减（）的重量。A.螺栓B.切肢C.电焊条D.切边E.孔眼损失【答案】BD29、工程经济评价应遵循的原则包括（）。A.效益与费用计算口径对应一致的原则B.动态分析与静态分析相结合，以静态分析为主的原则C.动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的原则D.定量分析与定性分析相结合，以定性分析为主E.定量分析与定性分析相结合，以定量分析为主【答案】AC30、工程设备安装完毕后，要参与和组织的调试有（）。A.单体调试B.双体调试C.联体无负荷调试D.联体有负荷调试E.全系统调试【答案】ACD31、下列各项中，属于财务评价内容的有（）。A.融资能力分析B.盈利能力分析C.偿债能力分析D.财务生存能力分析E.不确定性分析【答案】BCD32、安全生产管理制度应至少包含（）。A.工作内容B.安全考核体系C.责任人（部门）的职责与权限D.进度计划E.基本工作程序及标准【答案】AC33、水利工程所使用的粉煤灰检验项目包括（）。A.相对密度B.需水量C.细度模数D.烧失比E.超逊径【答案】ABD34、工作保证子体系的重要组成部分包括（）。A.勘察过程的质量保证子体系B.设计过程的质量保证子体系C.监理过程的质量保证子体系D.施工过程的质量保证子体系E.分包过程的质量保证子体系【答案】BD35、《国际贸易术语解释通则》从性质上讲属于下列哪项？（）A.国际商业惯例B.国际公约C.联大的规范性决议D.国内立法【答案】A36、工程质量要求主要包括（）。A.工程合同B.现场签证C.设计文件D.技术标准规范的质量标准E.工程变更【答案】ACD37、项目建议书的主要内容包括（）。A.论证项目建设的必要性B.进行环境影响预测评价C.编制投资估算D.提出资金筹措方案E.确定消防设计方案和主要设施【答案】ACD38、项目监理机构对进场工程原材料外观质量进行检查的主要内容有（）。A.外观尺寸B.规格C.品种D.产品标志E.工艺性能【答案】ABCD39、谭某因贪污案被判有期徒刑10年，执行刑罚3年后，符合减刑条件，对谭某的减刑，下列说法正确的是：A.对谭某的减刑应当由犯罪地的中级法院裁定B.应当采用合议庭进行审理，并且可以实行人民陪审C.法院可以在就谭某是否符合减刑条件进行调查核实或听取有关方面意见，并提讯谭某的基础上，书面审理此案D.法院对谭某减刑的裁定可以通过互联网依法向社会公布，以接受社会监督【答案】B40、质量的定义是：客体的—组固有特性满足要求的程度，其中“质量”包含（）。A.产品特点B.产品质量C.某项活动的质量D.某项过程的质量E.质量管理体系的质量【答案】BCD41、ISO9000系列标准中，其核心组成部分包括（）。A.ISO9000B.ISO9001C.ISO9003D.ISO9004E.ISO9011【答案】ABD42、根据《反倾销条例》，下列有关临时反倾销措施的陈述正确的有哪几项？（）A.对于经初步裁定确定倾销成立并由此对国内产业造成损害的，可以采取临时反倾销措施B.临时反倾销措施包括征收临时反倾销税，提供保证金、保函等担保形式C.临时反倾销税的数额不得超过初步裁定确定的倾销幅度D.终裁确定的反倾销税额高于临时反倾销税的数额的,差额部分应当由纳税义务人补足【答案】ABC43、依《国际商会托收统一规则》，下列选项中，哪些属于托收行对委托人、代收行对托收行负有的具体代理行为的义务?（）A.及时提示的义务B.保证汇票和装运单据与托收指示书的表面一致，如发现任何单据有遗漏,应立即通知发出指示书的一方C.收到的款项在扣除必要的手续费和其他费用后必须按照指示书无迟延地解交本人D.无延误地通知托收结果,包括付款、承兑、拒绝承兑或拒绝付款等【答案】ABCD44、下列关于项目债务资金的说法，正确的有（）。A.资金在使用上具有时间性限制，到期必须偿还B.资金成本一般比权益资金高，但不会分散投资者对企业的控制权C.银行资金的发放和使用遵循效益性、安全性和流动性的原则D.银团贷款主要适用于资金需求量大、偿债能力较强的建设项目E.外国政府贷款一般都限定用途【答案】ACD45、根据《水利水电标准招标文件》以下工程按照m3计量的是（）A.预应力混凝土B.劈裂灌浆C.钢筋混凝土防渗墙D.浆砌石E.一般土方开挖【答案】AD46、关于爆破施工安全的规定，正确的有（）。A.地下相向开挖的两端在相距15m以内时，放炮前必须通知另一端暂停工作，退到安全地点B.装药时，严禁将爆破器材放在危险点或机械设备和电源火源附近C.爆破工作开始前，必须明确规定安全警戒线，制定统一的爆破时间和信号D.爆破材料在使用前必须检验，凡不符合技术标准的爆破材料一律禁止使用E.地下井挖洞室内空气含沼气或二氧化碳浓度超过1%时，禁止进行爆破作业【答案】BCD47、关于事故隐患控制，要对存在隐患的安全设施、过程和行为进行控制，需确保（）。A.不合格设施不使用，，B.不合格过程不通过C.不安全行为不放过D.责任人员未处理不放过E.整改措施未落实不放过【答案】ABC48、根据最髙人民法院《关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定》,下列情形中，哪些应当认定存在信用证欺诈？（）A.信用证的受益人（卖方）并未实际发运货物，其向银行提交的提单、发票系伪造B.受益人(卖方）本应发运纯棉布料，但实际上，卖方发运的“货物”为毫无价值的碎布C.受益人和开证申请人之间不存在真实买卖交易关系D.受益人(卖方)交付给承运人符合合同要求的货物，但是运输途中船舶触礁沉没,货物全部灭失,受益人知道此情况,仍向银行提交单据要求付款【答案】ABC49、国家主席除代表国家进行国事活动，接受外国使节外，行使其他职权必须根据下列哪一或哪些？（）A.国务院的决定B.全国人大的决定C.中共中央的决定D.全国人大常委会的决定【答案】BD50、根据《水利工程设计变更管理暂行办法》（水规计[2012]93号），下列施工组织设计变更中，属于重大设计变更的是（）的变化。A.主要料场场地B.枢纽工程施工导流方式C.导流建筑物方案D.主要建筑物工程总进度E.地下洞室支护形式【答案】ABCD51、下列关于变更项目结算的说法中，正确的是（）。A.过程中的临时单价可以作为结算单价的B.工程变更项目的结算与工程量清单项目的结算类似C.变更项目的单价必须经合同双方签字认可后才可以进入结算D.主要变更项目的结算必须附支持性材料E.对变更项目的结算文件可单独裝订成册【答案】BC52、拌和用水所含物质不应影响混凝土和易性和混凝土强度的增长，以及引起钢筋和混凝土的腐蚀，其中需满足规定的项目有（）。A.水的pH值B.不溶物的含量C.可溶物的含量D.难溶物的含量E.硫化物的含量【答案】ABC53、单位工程合格的标准是（）。A.分部工程全部合格B.质量事故已按要求进行处理C.外观质量得分率要达到70％以上D.质量抽检合格率要达到75％以上E.单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全【答案】ABC54、清末负责第一部独立商法典制定的是、（)A.商部B.北洋大臣C.法部和户部D.法律编察馆【答案】A55、下列关于中央对特)iij行政区行使权力的说法中，错误的是哪一项？（）A.中央人民政府负责管理与特别行政区有关的外交事务B.中央包括全国人民代表大会及其常委会、国务院和中央军委C.全国人大常委会无权修改特别行政区基本法D.中央人民政府依法任命特别行政区行政长官和主要官员【答案】B56、某研究中心最近公布了关于医保改革的一系列数据，“以城镇职工基本医疗保险、城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗为支柱的基本医疗保障体系，在2009年历史性地覆盖了92.4%的城乡人口。到2010年年底，三大社会医疗保险的参保人数分别达到2.4亿、2亿和8.4亿，参保者总和占全国总人口94.7%。因此，总体来说,全民医保的目标已经实现，接下来的任务是医保覆盖面的巩固”。医保改革的以上材料体现了下列哪一项法律价值？（）A.安全B.效率C.自由D.平等【答案】D57、承包单位可以向建设单位索赔的材料费包括（）A.索赔事项材料的实际用量超过计划用量产生的材料费用B.客观原因导致的材料大幅度涨价增加的费用C.非承包人原因造成的工期延误导致材料涨价以及超期储存产生的费用D.因管理不当导致的仓库被盗而损失的材料费用E.承包人为保证混凝土质量选用高标号水泥而增加的材料费用【答案】ABC58、全面质量管理的基本观点有（）。A.质量第一B.重视统计量工作C.用户至上D.预防为主E.用数据说话【答案】ACD59、设备安装前，应按照规范对设备基础的（）进行复检验收。A.混凝土强度B.位置C.平整度D.几何尺寸E.混凝土配比【答案】BD60、堤防工程按（）划分分部工程。A.长度B.招标标段C.功能D.工程结构E.部位【答案】AC61、在学习“法的起源、法的发展”这部分内容时，法学院的同学小费与小罗进行了讨论。小费认为、①按照马克思主义法学的观点,特殊公共权力系统即国家的产生、权利和义务观念的形成、法律诉讼和司法的出现都是法律产生的主要标志；②美国当代社会学家塞尔尼茨克认为，一个群体的法律秩序，是基于合理性管理的需要而发展起来的；③欧盟法这样的区域性法律统一运动是法律发展的方向。小罗认为、①中世纪神学政治的鼻祖奥古斯丁是法的起源神创说的代表;②美国的庞德把历史上存在的法分为形式不合理的法、实质不合理的法、实质合理的法、形式合理的法；③资本主义法的发展过程表明资本主义法具有比较强的自我完善能力。下列哪一个选项是不正确的？（）A.小费的观点①和②B.小罗的观点②C.小费的观点①、③和小罗的观点①D.小费的观点②和小罗的观点③【答案】B62、全面质量管理的基本观点中，用户至上的观点，包括（）。A.使用工程的单位和个人B.监理人是用户C.质量监督机构是用户D.设计单位也是用户E.下道工序是上道工序的用户【答案】A63、下列关于工程监理单位相关的质量责任和义务的说法正确的是（）。A.工程监理单位经建设单位同意，可以将附属工程的监理业务转让B.工程监理单位如果与被监理工程的设备供应单位有利害关系，也需要回避C.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收D.监理单位依据建设工程承包合同可以监督施工单位是否全面履行合同约定的义务E.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用【答案】BD64、下列关于合同类型选择的说法中，正确的有（）。A.合同类型的选择主要是依据项目的设计深度、难易程度、风险分担等因素B.合同类型的选择在编制招标文件时由发包人在工程量清单和相应的技术条款中明确C.水利工程通常是采用以单价为主、成本加酬金为辅的混合型合同D.合同类型的选择，不需要考虑发包人的意愿E.一个项目中的各个不同工程部分或不同阶段可能采取不同类型的合同【答案】AB65、下列关于宪法与法律关系的说法，正确的是、（)A.两者具有共同的经济基础，其性质都主要取决于社会的物质文化条件B.两者都是由国家制定并以国家强制力保障实施的行为规范C.两者都通过规定社会关系参加者的权利义务来确认和保护社会秩序D.宪法与法律相比，缺少制裁性【答案】ABC66、下列关于渎职犯罪的论述，说法错误的一项是：A.看守所民警不正确履行职责，致使在押人员患病不能被及时送往医院治疗而死亡，成立玩忽职守罪B.根据司法实践，滥用职权造成直接财产损失10万元，应当追诉；玩忽职守造成直接财产损失15万元，应当追诉。现，国家机关工作人员钟某一次滥用职权行为，造成直接财产损失8万元，一次玩忽职守行为12万元。对钟某无法作为犯罪追诉C.司法工作人员刘某明知在押人员甲要去找举报人报仇，仍将其予以非法释放，结果甲将举报人杀死。刘某成立私放在押人员罪与故意杀人罪的想象竞合犯D.未具体承办案件的司法工作人员帮助当事人毁灭伪造证据的，不认定为为徇私枉法罪【答案】B67、下列关于承包人项目经理及人员要求说法正确的是（）。A.承包人更换项目经理应征得发包人同意，更换前7d通知监理和发包人B.监理要求撤换项目经理时，承包人可以和监理协商处理C.承包人项目经理短期离开施工场地，应征得监理机构同意，委派代表代其行使职权D.承包人为履行合同发出一切函件，均应有项目经理签字E.项目经理可以授权其下属行使职权，但应事先将人员姓名和授权范围通知监理机构【答案】C68、下列何种情况需要全数检验（）。A.质量十分不稳的工序B.质量性能对工程项目的安全性、可靠性起决定性作用项目C.质量水平要求高，对下道工序有较大影响项目D.检测对象数量多的项目E.工序检验【答案】ABC69、质量检验按检验数量通常分为（）。A.全数检验B.部分检验C.抽样检验D.随机检验E.免检【答案】AC70、水利工程竣工验收前，需进行（）专项验收。A.环境保护B.水土保持C.移民安置D.工程档案E.通水验收【答案】ABCD71、一个好的抽样检验方案，应该具备（）。A.当质量较好时，应该以高概率接受B.当质量较好时，以高概率拒收C.当质量较差时，以高概率拒收D.当质量较差时，以高概率接受E.尽量以高概率接受【答案】AC72、下列关于法律与政策的区别和联系的说法，不正确的是哪一项？（）A.法律保证政策的实施，政策是法律所体现的一般原则、精神和内容