清洗施工合同范本(16篇)

1/1清洗施工合同范本(通用16篇)清洗施工合同范本第1篇甲方：

乙方：

为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本施工协议。

1、乙方进场施工，须经甲方同意，施工现场设立安全监督，便于施工过程中的协调、联系。同时，在不影响甲方安全生产运行的前提下，甲方需为乙方提供施工便利条件和服务。

2、乙方施工前与甲方公司签定《施工安全责任书》，安全协议书未签订工程项目不得开工建设；乙方获得甲方工程项目后不得转包给其他施工队，如甲方确认工程项目有转包事实，甲方可要求停工或取消乙方施工权利，另找供应商合作；

3、施工特种作业人员还必须携带特种作业操作证，便于甲方安全管理人员和上级主管领导检查；

4、乙方应在施工区域设置明显标志，对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查；

5、施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得开工作业；施工中因违章操作等原因造成意外的人身伤害或事故损失应由乙方负责。

6、施工过程中如需使用水、电、气（压缩空气、天然气）等，施工单位必须填写申请单，经甲方同意，由专业人员指定接水、电、气地点，电器线路和管路连接规范，所需费用由施工单位负担；

7、乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内，对外发生的污染、交通等意外事故由乙方负责；

8、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。

9、有效期：20xx年x月x日至20xx年x月x日

甲方（盖章）乙方（盖章）

甲方代表：xx乙方代表：xxx

清洗施工合同范本第2篇甲方：

乙方：

根据有关法律、法规，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方将本物业的外墙清洗服务委托乙方进行，订立本合同。

工作地点服务内容：清洗外墙、玻璃

作业要求

乙方采取下吊板方式进行施工，使用专业工具及外墙清洗剂、玻璃清洁剂，清洗外墙、玻璃，使玻璃表面形成一层保护膜，使玻璃不易受灰尘及酸雨的腐蚀。服务标准

玻璃整体光亮、清洁、无胶印、无污迹、无建筑施工材料残余物；外墙干净、无深色、无污迹、无建筑施工材料残余物。

合同期限

自___月___止。

如遇停电、下雨、大风等特殊情况，工期可延期。

收费标准

清洁费用：元／次，人民币大写：付款方式

完工当日由甲乙双方进行现场验收，并在工程验收单上签字，甲方验收合格后，10日内向乙方一次性支付当次清洗费用

双方权利与义务

甲方

甲方安排专人负责联系、协调、检查、监督乙方工作；

甲方负责向乙方免费提供服务所需用水、电及灯光；

甲方应及时对现场进行验收。

乙方

乙方应在开工前，向甲方现场负责人提供真实有效的营业执照、资质证明、保险单、高空作业证等相关证件；现场工作人员必须全部经过专业技术培训，并

持有国家认可的资格证书；

乙方工作时必须符合高空作业的要求，安排专责人员进行现场管理，确保安全。

乙方在现场作业的员工必须严格遵守甲方指定的各项规章制度，若乙方员工违反甲方规章制度，将按甲方的有关规定予以处罚。

乙方施工过程中，如出现任何安全责任事故、人员伤亡或给甲方及第三方造成一切损失，由乙方负全责，甲方不负任何责任；

乙方在清洗服务过程中，造成甲方或第三方的人身或财产损害的应予以赔偿。

在乙方清洗服务范围内，若发生任何质量或其它问题投诉，乙方必须二十四小时之内予以答复或解决。

严格遵守甲乙双方签订的《安全协议书》

其它

解除协议或任何有关协议内容的更改，协议双方须提前十五天

内以书面形式答复，逾期不答者，视为默认。若乙方未按合同规定，甲方有权随时解除合同。

本协议履行中若发生争议，双方应协商解决。经协商不能达成一致时，任何一方可向北京市海淀区人民法院提起诉讼。

本协议一式四份，甲乙双方各执两份，经盖章签名有效。

甲方：乙方：

甲方签章：乙方签章：

日期：日期：

安全协议

甲方：

乙方：

甲方委托乙方就清洗工程，根据国家有关规定，明确双方责任，特签定以下安全协议。

l、甲乙双方必须认真贯彻国家、北京市和上级劳动保护安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、按照《北京市建筑工程施工安全操怍规程》（北京市强制性标准）乙方应强化安全意识，做好施工安全工作。作业前对人员的身体状况进行检查，患病、饮酒及其它身体不适者不得施工，严禁未经培训的施工工人高空作业，乙方管理人员应对员工的安全措施是否完善进行检查。乙方违反安全作业，引发的人身伤亡及财产损失事故的责任由乙方承担。

3、乙方应在本合同签订开工前，提供有关保险手续证明文件、员工身份证及操作证明的复印件，所需费用由乙方承担。乙方须确保在合同规定施工地点工作的所有人员是贵公司的正式员工并有保险证明、高空作业资格证明。

4、乙方必须按《北京市建筑工程施工安全操作规程》（DBJ01-62-20xx北京市强制性标准）的要求进行安全生产教育培训，并遵守甲方有关规章制度。

5、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于乙方违反安全生产规定制度等情况，甲方有要求乙方整改的权利。

6、乙方在生产操作过程中工人的防护用品由乙方自理；并应督促工人自觉穿戴好防护用品，现场严禁吸烟，严禁随地大小便。

7、乙方必须严格按国家和北京市对高空安全操作规程和制度执行，因违反操作规程所发生的安全事故由乙方承担全部责在。

8、甲方原有建筑物存在的质量问题与乙方的清洗施工无关。在清洗施工期间发现的质量问题，以双方的验证签单为准；因乙方清洗施工造成的对原有建筑物的损坏由，乙方承担赔偿责任。

9、清洗施工中，乙方发现的甲方原有建筑物的安全隐患，应及时告知甲方采取防范、补救措施。

10、清洗施工中，乙方造成的甲方原有建筑物的安全隐患，乙方不得隐瞒，应及时告知甲方，双方商定并采取消除隐患的措施，由此发生的费用由乙方承担。

11、乙方违反上述10、11、款的约定，在乙方清洗完工中造成的财产、人身损失由乙方承担。甲方不承担任何责任。

甲方：乙方：

日期;日期：

清洗施工合同范本第3篇甲方工作

甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。

办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。

指派为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

乙方工作

严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。

施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

清洗施工合同范本第4篇1、本合同签订后，甲方须提前三天向乙方发出清洗通知,以便双方相关部门做好相应的准备；

2、甲方有权对乙方工作进行监督，对乙方已完成之工作进行验收；

3、甲方须免费提供水电，并为乙方员工办理出入证，以方便工作；

4、乙方自备清洗工具和清洁药剂等；

5、乙方须保质保量做到每个部位彻底清洗，绝不能偷工减料；

6、乙方应确保乙方的工作不影响甲方的日常工作，乙方员工进入场地工作要讲文明、工作证、制服要穿戴整齐；

7、乙方须确保员工守纪、礼貌待人。

8、乙方须做好事故预防工作，在工作过程中发生任何安全事故完全由乙方负责。

9、每次清洗工作完成后由甲方初验收，对不合格部分，乙方须无偿返工。

10、乙方应确保所采用的清洗方法、清洗器具及清洗剂等，不损坏甲方的设备、设施，在工

作中如损坏甲方设备、设施，乙方照价赔偿或修复。

11、对于人不能进入清洗的风管，乙方可以在风管上开检修口。清洗完毕后由乙方回复原样，

所需费用由乙方负责。

12、验收标准:甲乙双方共同检测，并由乙方出具检验报告。

清洗施工合同范本第5篇为确保XX大厦室外装饰工程项目施工安全，施工责任人：xxx郑重承诺，将依照施工合同对本次施工范围内的安全管理承担责任，承诺基本内容如下：

一、承诺在施工期间，严格按装饰工程现场总包的要求，依照相关法律法规，明确安全责任，做好施工组织和施工安全防范，服从XX物业管理有限公司的检查监督。

二、承诺对施工人员进行安全教育，有健全的安全管理制度和培训教育记录，保证施工人员不违反公司安全规定和国家法律法规，服从XX物业管理有限公司的监管。

三、承诺文明施工，保证现场不出现消防安全事故和工伤事故，设立现场安全负责人，向XX物业管理有限公司解释施工消防、安全工作保障情况及施工方案实施情况，保证施工人员和公司及第三方人员、财产安全。如因施工发生任何意外或造成人员伤亡，施工方承诺完全负责，与XX物业管理有限公司无关。

四、为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督教育其按照规定正确佩戴和使用。

五、承诺施工人员自觉遵守XX物业管理有限公司物业安全管理规定，如发生人为的不安全行为，危及人身、财产安全的，必须无条件立即整改，并接受职能部门的检查监督。

六、XX物业管理有限公司安全监管人员发现有重大不安全因素时，随时有权要求施工方停工整改，施工方不得继续违章操作强行施工。

七、本承诺书是施工安全监管的有效证明文件，具有法律效力，承诺方如有违反，按以上意见处理。

八、安全问题包括但不仅限于上述情况，如有未尽详细事宜，参照国家法律法规和本承诺书的条款执行。本承诺书一式二份。(XX物业管理有限公司一份，施工责任人一份)

施工责任人：

身份证号：

XX物业管理有限公司：

身份证号：

日期：

日期：

电话：

电话：

清洗施工合同范本第6篇本合同一式两份，双方各执一份,均具同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

按照合同约定及时支付合同款。

要求、请求和通知，必须以书面形式送交给承包方代表。

发包方负责清洗现场协调工作，为承包方提供必要的清洗条件。

清洗周期：由发包方根据组件受污染情况，每次提前一周通知承包方进行清洗。

水源由承包方就近使用，如需发包方协调的发包方应配合协调，无法进行协调的由承包方自行处理。

承包方清洗完成，发包方在收到承包方验收申请后，应在清洗结束后24小时内组织验收。验收应参照组件清洗要求及验收标准的要求来进行验收工作。验收不符合要求的进行返工清洗。组件清洗单位不按班组指定区域清洗、未经安全交底、未经过安全教育、未得到班组许可开工的不予以验收。验收合格的经双方签字并确认工程量及出具验收合格通知单，发现问题出具限期整改通知单。

承包方应积极配合发包方清洗管理，如不配合发包方清洗管理、质量安全进度等不符合合同要求时，且不有效整改的，发包方有权解除合同，并要求赔偿责任。

本合同自发包、承包双方签字盖章之日起生效。

合同履行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意变更合同，方为有效。

由于承包方原因清洗进度明显滞后，经发包方要求采取改进措施后仍不能满足发包方工期要求时，承包方同意：发包方可以单方面减少承包方工作内容甚至终止合同，且同意按减少工作内容或终止合同时未完工程量所对应的合同金额的10%支付违约金。

本合同工期可能会因发包方的其它清洗进展、设备到货及整体清洗进度安排等原因而发生调整（赶工或延期），承包方应无条件配合调整，且不因调整工期而增加合同价格和签证费用。

本合同其他未尽事宜，由双方当事人协商一致后，另行签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力，不一致的内容，以补充合同为准。

合同双方来往的传真及信件均是本合同不可分割的部分，具有同等法律效力。

本合同自双方当事人签字盖章时生效。本合同一式四份，当事人各执二份，具有同等法律效力。

本合同中的联系方式为双方当事人的有效联系方式，若联系方式发生变化，应及时以书面方式通知另一方，如一方没有通知或通知延误，则以原地址和号码为通讯地址和联络号码。任何一方因执行本合同向对方发送的一切通知、函件，按照本合同所列地址邮寄给对方或按本合同所列的传真号码发送给对方，视为有效发送。

双方签署的合同附件与本合同具有同等法律效力。

合同价款

本合同为固定综合单价合同，合同综合单价为：￥元/MW（大写：），最终按实际清洗容量进行结算。

固定总综合单价包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、规费、利润、税金、冬雨季清洗措施费、抢工期措施费、不可预见费、有经验的承包商可预见的风险费。且包括安全文明施工费，承包方承诺在项目实施期间按《施工企业安全生产管理规范》（GB50656-20XX）规定足额投入项目建设所需的安全文明施工费，且保证专款专用。

付款方式和期限：

1）全部组件清洗完工并经发包方验收合格通过后，双方根据最终实际完成组件清洗工程量，按照实际清洗合格的组件容量来结算费用，承包方开具全额正规的%增值税专用发票后，发包方一次性付款，即支付承包方该周期内结算总额的100%。

2）本次组件清洗质量尚未验收前，在此期限内，因承包方产品质量原因和清洗原因造成故障、损坏的（包括对原有光伏设施的损坏），承包方免费现场维修更换。

签订地点：

单位名称

法定代表人

委托代理人

联系人

通讯地址

电子邮箱

开户银行

单位名称

法定代表人

联系人

通讯地址

电子邮箱

开户银行

清洗施工合同范本第7篇甲方：xxxx

乙方：xxxx

为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本施工协议。

1、乙方进场施工，须经甲方同意，施工现场设立安全监督，便于施工过程中的协调、联系。同时，在不影响甲方安全生产运行的前提下，甲方需为乙方提供施工便利条件和服务。

2、乙方施工前与甲方公司签定《施工安全责任书》，安全协议书未签订工程项目不得开工建设；乙方获得甲方工程项目后不得转包给其他施工队，如甲方确认工程项目有转包事实，甲方可要求停工或取消乙方施工权利，另找供应商合作；

3、施工特种作业人员还必须携带特种作业操作证，便于甲方安全管理人员和上级主管领导检查；

4、乙方应在施工区域设置明显标志，对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查；

5、施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得开工作业；施工中因违章操作等原因造成意外的人身伤害或事故损失应由乙方负责。

6、施工过程中如需使用水、电、气（压缩空气、天然气）等，施工单位必须填写申请单，经甲方同意，由专业人员指定接水、电、气地点，电器线路和管路连接规范，所需费用由施工单位负担；

7、乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内，对外发生的污染、交通等意外事故由乙方负责；

8、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。

9、有效期：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日

甲方（盖章）xxxx乙方（盖章）xxxx

甲方代表：xxxxxx乙方代表：xxxx

清洗施工合同范本第8篇1、本合同书作为xxx商业管理有限公司服务承包合同书，壹式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字盖章即时生效；

2、在本合同生效后，如有未尽事宜，双方经友好协商同意后，以正式文件补充，补充后的文件与本合同具有同等效力。如产生纠纷，由甲方所在地法院管辖。

3、违约责任:本合同签订后，任何一方不履行合同，必须向对方支付合款的30%作为违约金。

4、附件公司资质为本合同不可分割部分。

甲方：xxx商业管理有限公司乙方：xxx环保技术有限公司

代表签字盖章：代表签字盖章：

日期：日期：

清洗施工合同范本第9篇甲方(发包方)：

代理人：

联系地址：

乙方(承包单位)：

代理人：

联系地址：

为做好乙方从甲方承包的工程项目施工作业及后续使用的安全管理工作，经双方充分协商签订本协议。

一、本协议为乙方从甲方承包的所有工程项目的施工和使用安全协议。

二、施工工程基本情况

1、施工项目：_______________________________________

2、有效期限：________年___月___日至________年___月___日

3、工程地点：________________________________________

三、甲方安全责任范围

1、进场施工作业前对乙方负责人进行现场口头的安全事项说明，其内容是：项目的安全规章制度及对该工程项目有关联的安全注意事项。

2、审查承包方的安全生产资质和专项施工方案，对承包方的安全生产管理进行监督检查。

3、乙方在施工中发生的安全事故、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生_《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和部门，要求派人保护现场;并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

4、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

5、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

6、甲方指派项目经理负责与乙方联系施工安全方面的工作。

7、甲方有权随时进行监督、检查，并有权责令乙方清除不安全隐患的权利。

四、乙方安全责任

1、认真贯彻执行国家颁布的《_安全生产法》、《_消防法》、《_环境保护法》、《_职业病防治法》、《劳动法》等各项劳动保护、安全生产的法律法规。

2、建立健全安全生产管理制度：

(1)必须严格遵守国家相关制度和甲方制定的各项安全规章制度、操作规程和甲方下发的管理程序，严格服从甲方人员的安全监督管理。并指定专人负责监管安全施工作业。

2)施工人员进场前，必须先将现场负责人，施工人员(包括管理人员、施工人员、特殊作业人员)花名册，企业资质证书和委托书等原件经监理审核后将复印件(总监签字的复印件)送甲方项目技术部备案。

3、建立安全教育制度：开工前，乙方应组织全体施工人员进行三级安全教育并经考试合格后上岗，并将参加安全教育人员名单(包括临时增补或调换人员)与考试成绩报甲方项目技术部备案。特种作业人员必须持有相应的有效的特种作业操作证书并培训上岗。严禁无证及未经安全培训人员上岗。

4、建立安全生产检查制度。乙方必须定期对施工现场进行安全检查并做好书面记录。

5、建立安全生产事故报告处理制度：

(1)乙方施工过程中发生人生伤亡和设备

事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。

(2)乙方应对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门、部门、工会报告，按规定组织调查处理，并由乙方统计上报并负责经济赔偿及善后处理。

五、违约责任

1、若因乙方人员未遵守本安全责任协议书或相关安全规章制度、标准，违章作业，由此造成的一切后果均由乙方承担全部安全责任。

2、若因合同期内乙方安全管理不力或安全防护措施不到位，造成重大安全责任事故，一切后果均由乙方承担全部责任。

六、出险理赔责任

对于施工过程中出现意外，造成人身伤亡事故，由保险公司依据相关条例规定和额度负责理赔，甲方不承担赔偿责任。

七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

甲方：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(签字)

签订时间：_________年____月____日

乙方：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(签字)

签订时间：_________年____月____日

清洗施工合同范本第10篇甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

甲、乙双方经友好协商，就

第一条：工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程项目：

第二条：承包方式

由乙方包工包料、包安全、包质量、包工期、包承包风险等所有费用包干。

第三条：工程期限

经甲、乙双方协商确定：自年月日起至年月止完成。

第四条：清洗标准

一、玻璃幕墙清洗标准：

1、玻璃幕墙清洗后无灰尘、污垢、污渍、水迹、手印等印迹；

2、玻璃幕墙与金属结构框之间的缝隙不得有污垢存在；

3、玻璃幕墙拼接处的硅硐密封胶缝表面应无污垢；

4、室外金属结构框的"立面、平面上不得有污垢、污渍、灰尘、水迹手印等其它印迹；

5、玻璃幕墙处理的达到无尘、无垢、光洁明亮；

6、玻璃幕墙干刮处理后墙面等无损坏现象。

第五条：工程价款结算方式

1、外墙清洗工程完工通过验收合格后，甲方在第15日内一次性付清款项给乙方。

2、甲方付款前，乙方需向甲方提供《广州市正规税务发票》。

第六条：双方责任

一、甲方责任：

1、甲方负责向乙方免费提供施工必需的水源，电源等；

2、甲方应按本合同规定的付款方式及时结款；

二、乙方责任

1、在甲方规定时间内完成清洗施工，并保证工程质量；

2、自行负责施工人员的人身安全及相关人员的人身财产安全；

3、在施工过程中，如损坏甲方物品，乙方按甲方的购价赔付；

4、如果出现腐蚀现象，因乙方非法施工造成的，由乙方承担全部责任；

第七条：违约责任

1、甲、乙双方在本合同签订后，任何一方违约，将由违约方承担责任；

2、按《合同法》规定协商解决，协商不成的可向当地法院起诉。

第八条：附则

一、在清洗施工过程中，若遇恶劣天气或停水、电等，影响施工进度，甲、乙双方应协商顺延工程时间；

二、在清洗施工过程中因甲方原因造成施工现场损坏导致工期延误应由甲方承担责任；

三、本合同未尽事宜，双方可根据具体情况，结合有关规定协商解决。本合同一式两份，甲方执壹份，乙方执壹份，双方签字之日生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

甲方代表人：乙方代表人：

签订日期：年月日签订日期：年月日

清洗施工合同范本第11篇为防止安全事故的发生，维护消防安全，创建和谐的经营环境;根据《_消防法》(以下简称消防法)、《重庆市消防条例》(以下简称条例)、以及部61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(以下简称规定)等相关法规，为切实加强人员密集场所的消防安全工作，进一步落实“预防为主，防消结合”，“谁主管、谁负责;谁在岗、谁负责的方针原则;控制各类消防安全事故的发生。甲乙双方特签订本责任书，以资遵守。

一、乙方应成立消防安全领导机构，设专职消防安全员，有制度、有措施、有督促、有检查地做好消防安全工作。乙方的法人或第一负责人为消防安全工作责任人;责任人对乙方消防工作全面统筹、负责。

二、乙方严格遵守《消防法》、《条例》、《规定》及相关法律、法规和协信中心有关消防的管理规定，履行消防安全责任，采取有效措施防止火灾发生，对所管理区域的消防安全负全面管理责任。

三、乙方应拟定年度消防工作计划、年度消防工作的资金投入和组织保障方案;组织实施日常消防安全管理工作。

四、乙方积极配合甲方及政府相关部门开展的安全检查工作。

五、乙方所管理区域内禁止生产、储存、使用易燃、易爆等化学、危险物品，不按国家相关规定申报及管理者，一切法律责任及后果自负。

六、乙方禁止乱拉乱接和改动电源线路，确因办公、经营需要改动线路的部门、商户应报乙方审核批准、甲方物业备案同意后方能执行。

七、乙方因办公、经营需要进行装修，应报政府相关部门和甲方物业批准后进行。并服从甲方物业的监督指导。如涉及消防设施改动需报消防监督机构审批同意后方能执行。如擅自装修，甲方有权要求限期拆除并按《消防法》相关条款处理，装修材料必须按照国家《消防法》的规定使用不燃、难燃材料。

八、乙方禁止在消火栓、配电箱、防火卷帘门等消防设施用电设备周围、下端堆放一切物品;禁止阻挡、封闭消防疏散通道，占用防火间距。

九、乙方应根据实际商用、办公使用面积及房间数量，配备足够的灭火器，随时保证所管辖区域消防、配电、发电、等设施设备完好、人员在岗可用(温感、烟感、消火栓、防火门、防火卷帘门、疏散指示灯、应急照明、手报按钮、喷淋、消防广播、防排烟、配电室、发电机房、等)预防紧急情况发生。

十、乙方与所管辖区域的部门、商户签订消防安全责任书。做到责任分解、层层落实，确保消防安全。

十一、乙方应按照消防监督机构的要求做好每日防火巡查、消防设施设备月检、用火用电检查、做到“人离断电”确保消防安全。

十二、对全体工作人员进行消防知识的宣传教育，提高消防意识，使全体工作人员都能掌握和使用所配备的消防设施和器材，以及火灾发生后疏散自救的能力。

十三、对危害消防安全的行为，必须立即制止并向消防机构举报。

十四、在紧急情况下组织工作人员参加扑救初起火灾和指导安全疏散，当有消防机构或义务消防队扑救火灾时，应当服从调动和指挥。

十五、保护火灾现场，协助甲方和消防机构调查火灾原因。

十六、遵守国家有关消防的法律法规，履行防火责任人的义务并承担相应的法律责任。

十七、甲方发现乙方有违反上述条款，有权追究乙方的连带赔偿责任，并按《消防法》、《条例》、《规定》及相关消防法律、法规予以处理或处罚。

十八、本协议一式三份(甲、乙双方、消防支队各执一份)自双方签章之日起开始生效。

甲方代表:乙方代表:

日期:年月日日期:年月日

清洗施工合同范本第12篇本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组______________元/组(一组24块电池板)。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。

3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_________安装组数进行费用结算。

4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用。

清洗施工合同范本第13篇本协议依照_20XX年8月颁布的“合同能源管理技术通则”（GB/T24915-20XX）起草编制。

在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《_合同法》及其他相关法律法规的规定，本协议双方同意按“合同能源管理”模式就太阳能应用示范项目（以下简称“本项目”或“项目”）签订本协议。

鉴于本项目的实际情况，双方同意按节能效益分享型方式分配由该项目带来的节能效益。

清洗施工合同范本第14篇甲方：__________________

乙方：__________________

经甲乙双方友好协商，在平等、自愿的情况下，就乙方以承包方式为甲方提供布草洗涤服务。达成以下合同条款：

一、承包标的

1、、甲方将客房；水疗等洗涤项目委托乙方洗涤：

2、具体内容及约定价格见布草洗涤价目表。

二、承包期限：

本合同有效期为______年______月______日至______年______月______日。

三、结算依据、结算方式

1、结算以每次收（送）货经甲、乙双方签字确认的收（送）货单为依据（双方协商）。

2、甲方按双方约定的价目及每次交乙方洗涤的布草类别、数量，一个月与乙方结算一次。甲方每月_____日以_______形式向乙方付清当月所累计帐款。

四、验收方式、程序及验收质量标准

1、验收方式：甲方按双方约定的洗涤质量标准，对乙方送还甲方的洗涤成品进行验收。

2、验收程序：

2—1甲乙双方责任人共同对乙方送还甲方的洗涤成品进行验收。

2—2验收内容为布草类别、数量与洗涤质量标准。

2—3甲方责任人根据验收实际情况填写收货单、送货单，双方共同签字确认。

2—4验收中确认洗涤质量不合格的由乙方无条件收回返工。其次所洗涤物品经甲方确认无法清除或有残留的污渍，乙方有权拒绝返工，可另计算费用。

3、质量标准：

3—1客房布草质量要求

清洗干净、无污渍残留（不包括陈旧残留不可去除污渍）；熨烫平整、挺括、外观无变色、串色、脱色及颜色发灰等现象；无残留异味；高温消毒；药剂消毒；无因洗涤原因造成的织物发硬、起毛、划伤、破损；成品按规格整理叠好。运输中使用专业布草袋防止污染。

五、布草收送程序及要求

1、客房布草的收送程序及要求

1—1乙方每天到甲方公司布草间收取需洗涤的客房布草一次，并同时将前一次洗涤成品送还甲方，甲方有义务提前将需要洗涤的布草、衣物编写在一起，做好准备工作，以便乙方统一收取。

1—2乙方保证当次所收洗涤物品在小时内全部完成洗涤并准时送还甲方，如遇特殊情况不能及时送到，甲乙双方可电话沟通协商解决。

1—3收取布草时，双方共同清点类别及数量，乙方应检查布草原有质地、颜色、污损情况等，填写收货单，双方责任人共同签字确认。

1—4乙方送还洗涤好的布草时，由甲方派人按双方约定的验收程序及质量标准进行验收；不合格的乙方必须无条件返工。验收完毕，双方责任人共同在送货单上签字确认。以送货单上注明的类别及数目作为结算依据，双方各持一联。

2、布草接送运输及费用

所有的布草接送运输及费用均已包含在双方约定的布草洗涤价目中。乙方负责布草接送运输及费用。

六、违约责任

1、甲方必须按约定时间向乙方支付账款，逾期三个工作日内未向乙方付清帐款，按此次所结帐款总额的_____‰×逾期天数向乙方赔偿。

2、乙方因任何原因造成的甲方布草丢失、数目不清和意外损坏（自然破损除外），均应由乙方负责赔偿，甲乙双方约定的赔偿方法是，赔偿同等质量、同等规格布草或衣物。

3、甲方在收取洗好的布草时未发现损坏现象，而在收取后使用前发现时，应于六小时内通知乙方，如超过六小时，或甲方已使用过的前提下，乙方不承担责任。

七、补充条款：

布草折价赔偿办法：按被乙方损坏棉织品的新旧成色和投入使用时间进行打折赔偿。布草使用期限在1—3月赔偿率为购买单价的%，布草使用期限在半年内赔偿率为购买单价的_____%，布草使用期限在1年内赔偿率为购买单价的_____%。布草使用期限在1年到2年内赔偿率为购买单价的_____%。布草使用期限在2年以上不在承担赔偿。

八、其它约定

1、在协议有效期内，甲方保证不变布草洗涤服务项目以及与其它公司签定类似的协议。

2、合同期满，在同等条件下，乙方有优先续签合同权力。

3、本合同一式二份，甲方持一份，乙方持一份，双方负责人签字盖章生效。

4、本合同内未尽事宜，由双方共同协商解决（书面方式）。

甲方代表人：__________乙方代表人：__________

地址：_______________地址：_______________

电话：_______________电话：_______________

日期：_____年_____月_____日日期：_____年_____月_____日

清洗施工合同范本第15篇为确保本次项目组织施工安全，本单位郑重承诺，将依照施工合同对本次施工范围内的安全管理承担责任，承诺基本内容如下：

一、承诺在施工期间，严格按公司或市场要求，依照《建筑施工安全检查标准》

(JGJ59-99)和市场《施工许可证》及公司《装修许可证》的内容，明确安全责任，做好施工组织设计和施工安全技术交底，服从公司或市场相关部门的日常管理和检查。

二、承诺对本单位施工人员进行安全教育，有健全的安全管理制度和培训教育记录，保证施工人员不违反市场管理规定和国家法律法规。服从市场和公司监管。

三、办理施工许可证时，将本单位特种作业人员证件和施工人员身份证复印件交市场备案，按规定办理“临时施工出入证”。并接受公司或市场监督检查，凭证出入施工现场。

四、承诺文明施工，保证现场不出现消防安全事故和工伤事故，设立现场安全负责人，向市场和相关部门解释施工消防、安全工作保障情况及施工方案实施情况，保证施工人员和公司、市场及第三方人员、财产安全。如因施工发生任何意外或造成人员伤亡，施工方承诺完全负责，与市场或公司无关。

五、承诺施工人员自觉遵守甲方市场管理规定，如发生人为的不安全行为，危及人身、财产安全的，必须无条件立即整改，并接受甲方市场及公司职能部门的检查监督，对市场及公司相关部门开出的“不合格项整改通知单”的问题坚决整改。

六、公司或市场监管人员发现有重大不安全因素时，随时有权要求施工方停工整改，施工方不得继续违章操作强行施工。

七、承诺因施工不当等问题造成市场及第三方人员、财产安全受到损失的，照损失程度全额赔偿，并接公司或市场视情节作出1000元-10000元一次的违约金扣款处理，违约保证金经协商，施工方承认为该项工程款的30%，不足以抵扣和赔偿时，由施工方另行支付或从该项工程款的30%以外工程款项中抵扣支付。

八、承诺施工期间不影响周边人员、市场经营和卫生、环境安全，对本单位施工人员造成的一切不良影响负责，遵守公司或市场《商铺及外来施工管理规定》做好用电安全和消防安全等安全预防工作。

九、承诺施工期间对市场或公司相关部门开出的《不合格项整改通知单》接受整改。自觉签收《不合格项整改通知单》，并接受公司或市场对此做出扣留违约金50-500元一次的处理意见，对拒签整改通知单行为，甲方有权直接按承诺书条款加倍扣留施工单位的违约金。

十、本承诺书是市场及公司对外来施工安全监管的有效证明文件，是合同的附件，具有法律效力，承诺方如有违反，按第九条意见处理。

十一、安全问题包括但不仅限于上述情况，如有未尽详细事宜，参照国家法律法规和本承诺书的条款执行。

本承诺书一式四份。(市场存档一份，公司工程部一份，施工单位现场张贴一份，施工完成由施工单位将此表交给市场管理办公室做为结算凭证。)

承诺施工单位(盖章)：负责人：日期：电话：

甲方：

乙方：

清洗施工合同范本第16篇依据《_建筑法》及其它有关法律、法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程相关施工事项