污水处理厂工程EPC总承包项目投标人须知

污水处理厂工程EPC总承包项目投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人名称：莆田市闽新水处理有限公司地址：莆田市荔城联系人：陈先生电话：136075201051.1.3招标代理机构名称：厦门天恒建业工程管理有限公司地址：莆田市荔城区联系人：颜小姐电话1.4项目名称莆田市秀屿区港城污水处理厂提标改造工程(EPC)总承包项目（重新招标）1.1.5建设地点莆田市秀屿区东庄镇胜利围垦内1.2.1资金来源及比例政府投资，100%1.2.2资金落实情况已到位1.3.1招标范围具体的招标内容及范围详见第五章发包人要求。1.3.2计划工期工期要求：总工期180日历天。1、勘察设计总周期为30日历天（包含设计文件审查后的修改和补充，不包括招标人组织图纸评审的时间及施工期服务时间），并保证：（1）地质勘察：自合同签订后，15日历天内向招标人提交地质详勘报告（审查后）。（2）初步设计阶段：自合同签订后，15日历天内向招标人提交满足设计深度要求的初步设计文件，（包含设计文件审查后的修改和补充）。（3）施工图设计阶段：自合同签订后，30日历天内应向招标人提交满足工程施工设计深度要求的施工图设计文件（包含设计文件审查后的修改和补充，应根据实际情况对本项目的桩基先进行施工图设计及图纸审查）。（4）施工现场配合服务：自工程开工算起至工程竣工，对本项目全程服务。2、施工工期150日历天（自工程开工算起至工程竣工），并保证：在2018年6月30日前本项目具备通水调试条件。1.3.3质量标准（1）设计要求的质量标准：应符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定，能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查;（2）采购的材料、设备及设施要求的质量标准：应符合现行的国家有关验收标准、规范，并满足招标文件的要求;（3）施工要求的质量标准：应达到《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）及其它国家和地方颁布的工程施工质量验收等标准和相关规范合格标准;（4）出水质量标准：应满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。1.4.1投标人资质条件、能力和信誉1、投标人具备中华人民共和国独立法人资格，具备合法有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书；2、投标人必须具备建设行政主管部门核发有效的：（1）设计资质要求：具备建设行政主管部门核发有效的工程设计市政行业（给排水专业）甲级及以上资质。（2）施工资质要求：同时具备建设行政主管部门核发有效的市政公用工程施工总承包二级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》；3、投标人为《全省（福建省）房屋建筑和市政基础设施工程总承包试点企业名单》(闽建筑[2017]7号)文件规定的企业或为莆田市房屋建筑和市政基础设施工程总承包试点企业；若为莆田市房屋建筑和市政基础设施工程总承包试点企业，则不得变更联合体组合，否则视为无效投标人，若同时为《全省（福建省）房屋建筑和市政基础设施工程总承包试点企业名单》，则可以变更联合体组合。（注：若为联合体时，联合体主办方应为《全省（福建省）房屋建筑和市政基础设施工程总承包试点企业名单》或为莆田市房屋建筑和市政基础设施工程总承包试点企业；若为莆田市房屋建筑和市政基础设施工程总承包试点企业，则不得变更联合体组合，否则视为无效投标人，若同时为《全省（福建省）房屋建筑和市政基础设施工程总承包试点企业名单》，则可以变更联合体组合）。4、本次招标接受联合体投标。本次招标允许联合体投标，联合体所有成员单位（含联合体牵头人）总数不得超过2家，联合体各成员应签订联合体协议书，明确联合体牵头人及联合体各成员应承担的职责。中标人的出资义务由联合体主办方负责承担。联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或者参加其他联合体在同一招标项目中投标。5、项目人员要求：1）工程总承包项目总负责人（即“项目经理”）：1人，应具备合法有效的注册一级建造师（市政公用工程专业）执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书B证，且应是独立投标人或联合体主办方本单位正式在岗职工，项目总负责人可由施工负责人兼任，不允许其他岗位人员兼任项目总负责人。2）设计负责人的资格要求：1人，应具备合格有效的给排水或环境工程高级工程师及以上职称，且应是独立投标人或联合体成员中承担设计任务单位的本单位正式在岗职工。3）施工负责人的资格要求：1人，应具备建设行政主管部门核发的合格有效的一级市政公用工程专业注册建造师（不含临时注册建造师）执业资格各1人，应持有建设行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核合格证书B证，且应是独立投标人或联合体成员中承担施工任务单位的本单位正式在岗职工。注：以上项目人员为本单位职员以注册证（岗位证）或职称证上的单位为准，注册证（岗位证）不能体现的，以养老保险为准；职称证上的单位与投标人单位不一致的，应提供养老保险以证明其为本单位职员。(养老保险以社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前（2017年6月至2017年12月）连续缴费六个月及以上的社保缴费证明扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳或有权部门统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。（社保缴费证明：其证明资料可以是社保部门开具的资料，也可以是社会劳动保险公共服务平台的附带二维码及校验码的社保权益记录信息资料。）6、投标人应提供(2014、2015、2016)三年的财务审计报告，并连续三年盈利（以提供的财务审计报告为准,须扫描上传至投标文件中）。7、投标人及拟派的人员在投标时未被有关行政监督部门取消投标资格或限制投标。8、投标人均非处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。9、投标人其他主要设计人员以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件。10、通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统查询并记录投标人的企业季度信用得分，投标人的企业季度信用得分不得低于60分，低于60分的，应否决其投标。11、本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。12、投标人应当按第7章投标文件格式之“资格审查资料”规定的格式和内容要求提交有关资料。1.4.2是否接受联合体投标□不接受■接受，应满足下列要求：详见招标公告。1.5费用承担和设计成果补偿■不补偿□补偿，补偿标准：1.9.1踏勘■不组织：请投标人自行前往现场查看□组织，踏勘时间：踏勘集中地点：1.10.1投标预备会■不召开□召开，召开时间：召开地点：1.10.2投标人提出问题的截止时间投标人在阅读招标文件、踏勘项目现场中若存在疑问(包括认为招标文件中存在限制公平竞争的倾向性条款等问题)，应在2018年02月23日17时00分前以不署名方式直接登录莆田市行政服务中心网，向招标人提出疑问。1.10.3招标人书面澄清的时间招标人将于2018年02月24日17时00分前在福建省公共资源交易电子公共服务平台及莆田市行政服务中心网公布澄清文件。特别提示：招标人将视项目需要发布澄清或补充。投标人需自行对发布本项目公告的网站保持关注，以免错失重要信息。1.11.1招标人规定由分包人承担的工作招标人对分包人承担的工作未做任何限制，但分包工程应事先报发包人、监理人审核批准，且分包人应取得相应资质。经发包人批准同意分包的，承包人对分包工程仍应直接向发包人负责，承担连带责任，且不得进行转包或违法分包。承包人应按工程所在地建设行政主管部门等有关部门相关文件规定执行。1.11.2投标人拟分包的工作□不允许■允许，但施工主体工作除外，施工主体工作应由承包人自行完成。其余工作的分包应事先报发包人、监理人审核批准，且分包人应取得相应资质。经发包人批准同意分包的，承包人对分包工程仍应直接向发包人负责，承担连带责任，且不得进行转包或违法分包。对分包人的资质要求：1）勘察单位应具备合法有效的工程勘察（岩土工程）甲级及以上资质；2）施工（机电、安装）企业应具备合法有效的机电工程施工总承包二级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级资质（含）以上资质和合法有效的安全生产许可证等；3）劳务分包企业应具备相应资质；4）施工方若非建机一体化企业，应将“建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等“一体化”服务业务作为分包内容，分包的第三人必须具备“建机一体化企业资质”的企业，且为莆田市房屋建筑和市政基础设施工程施工名录库内的企业签订分包合同。注：投标单位在制作投标文件时须同时附上需要分包的资质及分包单位。承包人应按工程所在地建设行政主管部门等有关部门相关文件规定执行。1.12偏离■不允许□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度2.1构成招标文件的其他资料招标人提供的本项目工程可行性研究报告及批复、工程建设内容、招标人（招标代理）对投标人要求澄清的答复或招标文件的修改、补充内容、补遗书（如有）。2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间2018年02月24日17时00分。2.2.2投标截止时间2018年03月12日08时30分3.1.1构成投标文件的其他资料按“第七章投标文件格式”中“其他材料”的要求提供。3.2.4最高投标限价或其计算方法本工程的最高控制价即为最高投标限价（1、建安费+2、工程设计费+3、工程勘察费+4、设备联合调试费）。本工程的最高控制价为4107.56万元。任何分项投标报价超过分项限价的视为废标。3.2.5投标报价的其他要求1、建安费（含建筑安装工程费及设备购置费）1.1本项目招标采用预算后审方式。本项目建筑安装工程费的最高限价为人民币3917.17万元（其中建筑安装工程费最高限价为2122.13万元，设备购置费最高限价为1595.04万元，暂列金200万元）。全厂桥架、穿线管、安装支架、各个设备以及设备的安装附件，以及建构筑物内及建构筑物外1米部分的管路、电缆属于设备购置费报价部分；所有的设备安装、建构筑物外1米以外的工艺管路系统、电缆以及配套的道路、绿化、全厂的消防、给排水管路以及各个土建的建筑物、构筑物以及工艺设备的预留预埋部分均属于建筑安装工程费下浮率报价部分。投标人的报价均以下浮率（K值）的形式报价，K值的取值范围为12%至18%（含12%和18%，报价可保留至小数点后两位，第三位四舍五入，报价未在上述限价区间的，作废标处理）；建安费投标报价=建筑安装工程费×（1-K）+设备购置费+暂列金，K为投标人建筑安装工程费的投标下浮率。【该报价仅作为投标人投标时统一报价基础、签订合同时的暂定价款和款项支付的依据。建筑安装工程费及设备购置费由投标人自行报价，分别列出，且不得超过各自最高限价。暂列金按200万元报价，否则否决投标。】中标后，中标人应当按发包人的要求提交审查合格的施工图。发包人负责委托第三方进行施工图预算编制，并送相关的财政部门审核。建安费以审核通过后预算价作为合同价，由招标人与中标人签订补充协议，其中建安费合同价=（财政部门审后建安费预算总价-财政部门审后预算设备费-暂列金）×（1-K）+财政部门审后预算设备费+暂列金，K为投标人建筑安装工程费的投标下浮率。中标人建安费预算总价经财政部门审核后高于投标报价的，按投标报价签订补充协议；经财政部门审核后低于投标报价的，按财政部门审核签订补充协议。竣工结算时，工程结算书及变更提交建设单位及财政部门审核（暂列金额由发包人根据实际情况决定是否使用，如果发生了需要报价审批，如果没有发生则全额扣除），建安费最终结算价格=（财政部门审后结算总价-财政部门审后结算设备费-暂列金）×（1-K）+财政部门审后结算设备费+暂列金，不得超过中标人建安费投标报价，超过部分不予认可，K为投标人建筑安装工程费的投标下浮率。中标人建安费结算总价经财政部门审核后高于投标报价的，按投标报价结算；经财政部门审核后低于投标报价的，按财政部门审核结算，送审时按财政相关规定送审。”1.2如因政府方或不可抗力引起的变更导致成本增加的由政府方承担，中标人要求的变动（含设计调整）引起成本增加的，则由中标人自行承担。2、工程设计费：2.1本次设计费最高限价为144.70万元，本费用不可竞争，投标人必须按此金额报价，否则否决投标；签订合同时，本费用作为暂定价；2.2设计费计算方式：设计费根据计价格[2002]10号《工程勘察设计收费标准》的规定下浮40%计取（其中：专业调整系数为1.0；工程复杂程度调整系数为1.15；附加调整系数等为1.1；结算时，工程设计收费基价以财政部门审核后的工程预算价为准。）。2.3本次招标涉及设计优化的内容，招标人不再另外支付任何相关的费用。2.4若发包人对承包人设计的提升改造工程设计方案不满意，有权要求承包人按发包人要求选择符合要求的设计团队，该部分设计费包含在本工程的设计费中，发包人不再另外支付任何相关费用。2.5设计费支付方式：施工图设计全部完成并且审查合格后，经招标人审核后7天内按照暂定的设计费支付80%；最终待工程预算经财政审核后重新调整设计费，项目竣工验收合格后7天内一次性付清全部剩余设计费。2.6设计内容：包括了从总平面设计、建筑方案设计至施工图设计全过程设计、设计概算编制、设计变更、后续设计服务、消防、环保等专业专篇、交通影响分析评价报告、施工现场配合服务以及省市规划、消防、建设等行政管理部门要求对设计图纸进行评审、论证等所发生的专家聘请费用等所有费用。2.7本工程不计取其他设计费。3、工程勘察费：3.1本次勘察费最高限价为29.74万元。3.2勘察费计算方式：勘察费根据国家发展和改革委员会、建设部颁发的2002年修订本《工程勘察设计收费标准》的规定下浮50%计取（除此以外，招标人不再支付相关方案评审费、会务费、专家费等相关的任何费用）；3.3勘察费由投标人自行报价并包干计取，投标报价为暂定价，不得超过勘察费最高限价。本项目勘察报告审查合格后，因地质原因产生变更导致成本增加由中标人承担。3.4勘察费支付方式：勘察工作全部完成并且审查合格后，经招标人审核后7天内按照勘察费投标报价的50%支付；最终待勘察费结算价需送招标人及相关财政部门审核，审后结算价低于投标报价的，按审后结算价支付勘察费；审后结算价高于投标报价的，按投标报价支付勘察费。项目竣工验收合格后7天内一次性付清全部剩余勘察费。4、本项目设备联合调试费为15.95万元。4.1本费用不可竞争，投标人必须按此金额报价，否则否决投标；设备联合调试费包含试运转所需的原料、燃料、油料和动力的消耗费用，机械使用费用，药剂费，低值易耗品及其他物品的费用和施工单位参加试车人员的工资等以及专家指导开车费用等。设备联合调试直至出水连续稳定满足出水验收标准为止。5、以上费用中：（1）设计费按统一价格报价，不得更改，否则按废标处理。设计费包括初步设计（含概算编制）、施工图设计（含施工图审查费）、非标准设备设计文件和工程施工过程中的设计指导、设计变更、后续设计服务、施工现场配合服务以及市规划、消防、建设管理部门要求对设计图纸进行评审、论证等所发生的专家聘请费用等费用。（2）勘察费包括为满足设计和规范所要求的工程详细勘察、全部勘察报告和资料，以及工程施工所需要的配合服务，包括收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务等内容的费用应包含在勘察费的投标报价中。（3）设备联合试运转费按统一价格报价，不得更改，否则按废标处理。3.3.1投标有效期投标截止日后90日历天。3.4.1投标保证金1、本招标项目的投标保证金为80万元。投标保证金手续须在截标前自行办妥。投标保证金应当通过投标人（独立投标人或联合体牵头人）开户行基本账户转入招标人指定的银行专户并写明招标项目编号。缴交时间确认以招标文件指定银行在截标时出具的对账单为准。若对账单上和投标保证金缴交凭证电子件或复印件（加盖投标人公章）均没有体现招标项目编号的，则视为该投标人未提交投标保证金，投标书退还投标人，不予开封。截标时，招标人应当负责查询该项目投标保证金入账情况，并及时通知招标人。银行账户名称：莆田市工程交易中心开户行1：福建莆田农村商业银行城厢支行账号：9040210010010000022949开户行2：中国农业银行莆田城厢支行市府分理处账号：13441501040000998开户行3：中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行账号：100158585880012396采用现金缴纳投标保证金的投标保证金应当通过投标人（独立投标人或联合体牵头人）开户行基本账户转入招标人指定的银行专户，并写明投标项目名称或编号(即招标文件上注明的招标项目名称或编号)。缴交时间确认以招标文件指定银行在截标时出具的对账单为准。当对账单上没有体现投标人、投标项目名称或编号的，而投标保证金缴交凭证原件上有投标人、投标项目名称或编号的可以给予开标。未按期足额缴纳投标保证金的投标人，招标人拒绝接收(已接收的将予以退回)其投标文件（投标人在制作投标文件时应同时上传一份转帐凭证及开户许可证扫描件到系统，供银行查询）。截标时，招标人或其委托的招标代理机构通知莆田市工程交易中心查询该项目投标保证金入账情况，莆田市工程交易中心应当将查询结果及时通知招标人。采用银行保函方式缴纳投标保证金的投标人（独立投标人或联合体牵头人）应当在投标截止时间后查验投标人代表身份时向招标人递交银行保函原件和复印件，并对所提供的银行保函的真实性负法律责任。。未按要求提交投标保证金到指定银行专户（以对账单为准）且未按要求递交银行保函的投标将被视为无效投标。投标保证金有效期与投标有效期一致。投标人的投标保证金退还投标人的开户行基本账户。未中标投标人的投标保证金，将在评标结果公示后3日内无息退还,未中标人的投标保函原件将在评标结束后当场退还；中标的投标人的投标保证金和投标保函原件，在中标人合同签订后，无息退还。2、投标人按照《关于规范建设工程、政府采购（网上竞价）项目预交投标保证金制度的通知》莆招投标办【2014】6号文件及莆招投标办【2014】7号文的规定预缴不低于陆拾万元（含60万元）的投标保证金视同本项目己缴交。3、根据2015年2月1日起实施的《关于建筑业龙头企业年度投标保证金制度的通知》文件规定，已在福建省公共资源交易中心缴纳100万元年度投标保证金的（以福建省建设工程交易网最新公布的为准），参加本工程项目投标无需再缴纳投标保证金，相关证明材料以省公共资源交易中心出具的收讫证明为准。4、投标保证金有效期：投标截止期后90日历天。3.5.2近年财务状况近三年，2014年12月1日至今3.5.3近年完成的类似项目2013年1月1日至今3.5.5近年发生的重大诉讼及仲裁情况近三年，2014年12月1日～2017年12月31日3.6是否允许递交备选投标方案■不允许□允许3.7.3签字或盖章要求投标文件封面及其他注明要求签字或盖章的文件均由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖投标人的单位章（公章）3.7.4投标文件副本份数纸质投标文件正本壹份，副本伍份。3.7.5装订要求详投标人须知第4.1条款内容要求的密封和标记4.1.2封套上应载明的信息详见“装订要求”和《投标文件格式》4.2.2递交投标文件地点递交投标文件地点：莆田市行政服务中心三层开标室（4）本项目要求投标人拟派的项目总负责人（或法定代表人）在项目开标时必须到现场。拟派的项目总负责人（或法定代表人）持本人身份证原件参与查验，若是项目总负责人到场，还须提供执业资格证书复印件、身份证复印件，若是法定代表人到场，还须提供法定代表人资格证明书。若拟派的项目总负责人（或法定代表人）未到场或者非本人到场的将视为不合格投标人；法定代表人或委托代理人投标的须提供法定代表人资格证明书、授权委托书及身份证复印件，未提供或者未按招标文件格式要求填写、签字、盖章的将视为不合格投标人，逾期送达的或不符合规定的投标将被拒绝；未出席的视为默认开标结果，失去对开标结果提出异议的资格。4.2.3是否退还投标文件截标同一时间收到的投标文件不足3家时予以退还。5.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：同递交投标文件地点5.2开标程序①②开标顺序：按递交投标文件先后顺序。其他详见投标须知；③投标人的法定代表人或其委托代理人不参加开标的，视同该投标人承认开标记录，不得事后对开标程序和记录提出任何异议。6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成：招标人依法组建评标委员会，评标委员会由5人技术、经济等方面专家组成。评标专家确定方式：从福建省发展和改革委员会设立的福建省综合性评标专家库中随机抽取。7.1是否授权评标委员会确定中标人□是■否，推荐的中标候选人数：1名7.2中标候选人公示媒介福建省公共资源交易电子公共服务平台（/）及莆田市行政服务中心网上()7.4.1履约担保②履约担保的金额：合同总价10%。注：中标单位提交履约保证金为银行保函的不支付工程预付款。提交时间：中标人应在合同签订前7天内向招标人提交履约担保，履约担保可以以现金或银行保函的方式提交。若未在规定时间内提交履约担保，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。8.5质疑与投诉依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》中的下列条款规定提起质疑或投诉：第二十二条：潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。第四十四条：招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。第五十四条：依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。第六十条：投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就本条例第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。9需要补充的其他内容9.1发包方式本项目采用预算后审方式，中标价仅作为合同暂定价。由中标人完成初步设计和设计概算（政府投资项目不得超出可研批准的估算）报建设单位按程序履行报批。中标人进行施工图设计，并由招标人编制预算（政府投资项目不得超出初步设计批准的概算）。预算造价经建设单位及财政部门审核确定后作为实际合同价，并签订合同补充协议。中标人建安费预算总价经财政部门审核后高于投标报价的，按投标报价签订补充协议；经财政部门审核后低于投标报价的，按财政部门审核签订补充协议。施工期间发生调整、变更的，应当按规定经建设单位及财政部门或项目审批部门批准后列入结算，结算金额以财政部门审核结果为准。9.2投标文件的真实性要求投标人所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。投标人声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属于虚假投标行为。如投标文件存在虚假，在评标阶段，评标委员会应将该投标文件作废标处理；中标候选人确定后发现的，招标人将提请招投标行政监督部门取消其中标候选人或中标资格。9.3（1）其他行贿犯罪档案的查询：在中标公示期间，招标人将以书面形式将本项目中标候选人及其法定代表人和项目总负责人报送检察机关进行行贿犯罪档案查询。查询工作以经检察机关确认函为准。若招标人发现中标候选人及其法定代表人和项目总负责人存在行贿犯罪记录的，将取消其中标候选人资格。中标候选人未存在行贿犯罪行为记录的，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，并向中标人发出中标通知书。9.3（2）其他1、必须对项目进行审计，财政部门的审核结论应作为最终结算的依据。中标人建安费结算总价经财政部门审核后高于投标报价的，按投标报价结算；经财政部门审核后低于投标报价的，按财政部门审核结算。2、中标人必须按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不得与不具备资质的渣土企业签订运输合同。3、中标人应向市工程交易中心缴纳建设工程交易服务费，标准及收费依据见《福建省物价局关于重新规范建设工程交易服务收费标准及有关问题的通知》（闽价[2003]房505号文件）。4、招标人根据本项目条件，中标后如本项目因招标范围及内容出现变更、甩项或者暂停，中标人不得以此为由向招标人索赔，招标人不对此承担任何责任，请投标人自行考虑并承担以此带来的风险。中标人须无条件配合招标人办理项目开工前期各期手续的办理。5、投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。评标过程中或评标完成后，发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗买方和评委的行为，招标人将提请评标委员会否决其投标，并申请没收其投标保证。6、本招标文件（含资格、商务、合同等材料）规定的各相关条款要求，如果投标人在投标文件中没有以书面方式对招标文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应，则视为投标人能够完全理解并满足本招标文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应，不管是多么微小，投标人都应在投标文件中加以如实详细说明。投标人中标后才提出或者被招标人发现的任何不响应或不满足均视为投标人弄虚作假骗取中标，招标人将取消其中标资格并没收投标保证金。该投标人给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。7、中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的,无正当理由不与招标人签订合同的,在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的,或者拒不提交要求的履约保证金的,其投标保证金不予退还，招标人可取消其中标资格，给招标人造成损失超过投标保证金数额的,中标人应对超过部分予以赔偿。8、招标文件的解释权归属招标人和招标代理所有。9、本招标项目已被列为工程总承包项目，中标人应在签订合同后同时按福建省住建厅和福建省发改委发布的《关于印发<福建省政府投资的房屋建筑和市政基础设施工程开展工程总承包试点工作方案>的通知》（闽建筑[2016]41号）、莆田市发展与改革委员会印发《莆田市政府投资的房屋建筑和市政基础设施工程开展工程总承包试点工作方案》、《莆田市住房和城乡建设局关于公布莆田市房屋建筑和市政基础设施工程总承包试点企业名单的通知》附件的相关规定填写《法定代表人授权书》、《工程总承包单位项目负责人工程质量终身责任承诺书》、《永久性标牌样式》、《工程质量终身责任信息表》，具体格式详见闽建筑[2016]41号附件。10、本项目采用预算后审方式；预算造价经建设单位及财政部门审核确定后作为合同价，并签订合同补充协议；如预算超出限额应进行设计优化，优化不计周期，设计费不予调整。11、中标人必须按闽建建【2017】5号和莆建质安【2017】11号文件办理远程监控事宜；费用由招标人承担。12、本项目监督部门：莆田市秀屿区住房和城乡建设局。10电子招标投标□否■是备注本招标文件其他地方与本须知前附表不一致的，以本须知前附表为准。

附录1资格审查条件（管理人员最低要求）人员名称人数(人)人员要求项目总负责人1应具备合法有效的注册一级建造师（市政公用工程专业）执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书B证，且应是独立投标人或联合体主办方本单位正式在岗职工，项目总负责人可由施工负责人兼任，不允许其他岗位人员兼任项目总负责人。设计负责人1应具备合格有效的给排水或环境工程高级工程师及以上职称，且应是独立投标人或联合体成员中承担设计任务单位的本单位正式在岗职工。施工负责人市政1应具备建设行政主管部门核发的合格有效的一级市政公用工程专业注册建造师（不含临时注册建造师）执业资格各1人，应持有建设行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核合格证书B证，且应是独立投标人或联合体成员中承担施工任务单位的本单位正式在岗职工。备注：（1）上述人员要求为项目总负责人与各专业的负责人的投标要求，按规定办理施工许可证，办理施工许可证时实际人员配置应按相关规定进行配置。（2）执业证书无法体现企业名称的，应当额外提供社会保险证明，由社保管理部门出具的缴交社会保险费证明（养老保险以社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前（2017年6月至2017年12月），否则社会保险证明无效。（3）本表人员为投标时最低资格要求，项目正式开工，项目部管理人员应按建设行政主管部门人员报备要求配足相关管理人员。（4）在评标时仅对项目总负责人、项目设计负责人、项目施工负责人资格（以上人员均须按招标文件规定提供相关证明材料）进行评审。主要货物需求表2.1工艺设备编号名称规格材料单位数量备注一、二次提升泵房1潜水排污泵Q=413m3/h，H=9.6m，N=18.5kW台4近期三用一备，远期四用两备2双法兰限位伸缩器DN500L=432座43橡胶瓣止回阀DN500L=905座44电动刀闸阀DN500L=210座45电动葫芦CD2-9D型,起重量3吨,起吊高度9米，成套包括15m长I25a轨道台1国产6材料及安装附件单元内部安装所需的所有管道及附件（阀门、法兰、软接头、螺栓螺母等）、各类电缆、穿线管、桥架、支架、控制箱、工字钢等安装附件套1二、高效沉淀池1混合搅拌机N=3.0Kw套1变频2絮凝搅拌机N=2.2Kw套1变频带导流筒3中心传动浓缩机D=9.0m，N=1.1Kw套1进口设备，无级变速4螺杆泵19m3/h,0.2MPa,3Kw套2变频，互为备用5电动闸板DN1000套2配套启闭机6手动刀闸阀DN1500.6MPa套147止回阀DN1500.6MPa套38截止阀DN400.6MPa套79潜水排污泵Q=10m/hH=10m，N=1.5kw台2库存一台10泥位计量程1-30m输出4-20mA套111材料及安装附件单元内部安装所需的所有管道及附件（阀门、法兰、软接头、螺栓螺母等）、各类电缆、穿线管、桥架、支架、控制箱、工字钢等安装附件套1三、反硝化深床滤池（土建共4格，设备按三格实施）（1）深床滤池主控柜1深床滤池主控柜及成套程序控制软件HMI，彩显，集成程序PLC套1（2）深床滤池内装1进水分布堰SS304池32深床滤料1.7～3.35mm池33滤料支撑层3-19或3-38mm池34反冲洗空气分布系统不低于SS304池35气水分布底盘装置整体HDPE材质或外壳HDPE内填混凝土池36集水装置厚度≥20mm池37驱氮装置配套池3（3）反冲洗水泵1反冲洗清水泵Q=1039m3/h，H=9.14m台22废水泵Q=137m3/h，H=7.6m台2（4）反冲洗鼓风机1罗茨鼓风机Q=54m3/min,P=69kPa台32用1备含隔音罩（5）手动阀1反冲洗清水泵止回阀只22废水泵手动蝶阀DN800套43手动闸阀DN400套44反冲洗鼓风机止回阀只35反冲洗鼓风机法兰蝶阀只36反冲洗泵法兰蝶阀只27弹性座封闸阀（放空）只48自动排气阀只1（6）仪表空气制备系统1空压机Q=25m3/h,P=7.03kg/cm2，N=5.5KW台22储气罐V≥0.5m3套1（7）搅拌器1立式搅拌器D=1500,38rpm，7.5kw套2国产（8）材料及安装附件单元内部安装所需的所有管道及附件（阀门、法兰、软接头、螺栓螺母等）、各类电缆、穿线管、桥架、支架、控制箱、工字钢等安装附件套1四、加药间（1）PAC制备投加系统1PAC溶解池搅拌器N=3.0kw台1用于溶解池2PAC溶液池搅拌器N=3.0kw台2用于溶液池3PAC计量泵Q=1000L/h，H=3bar台32用1备（2）乙酸钠储存投加系统1乙酸储纳罐V=10m3，D=2.5m，PE套12乙酸钠加药泵Q＝150L/h,N=30m台43用1备，防爆，变频3乙酸钠计量泵Q＝0~50L/h,N=30m台43用1备，防爆，变频（3）PAM制备投加系统1PAM成套制备系统设备制备能力为Q=2000L/h，助凝剂配置浓度1%，投加浓度0.1%套12PAM螺杆泵Q=1000L/h，H=2bar，0.75kw台21用1备（4）次氯酸钠储存投加系统1次氯酸钠储罐有效容积V=15m3，直径2.5m，高度4.0m，材质：PE套12次氯酸钠计量泵Q=0~1500L/h，H=3bar台21用1备3次氯酸钠酸洗系统酸洗箱：150L,PE材质；酸洗泵：磁力泵，1m3/h,PP材质套1（5）加药间成套控制系统套1（6）材料及安装附件单元内部安装所需的所有管道及附件（阀门、法兰、软接头、螺栓螺母等）、各类电缆、穿线管、桥架、支架、控制箱、工字钢等安装附件套1五、调节池1潜污泵Q=276m3/h，H=9mN=11kw台32盘式涡轮搅拌器Φ=2m，N=4kw台43材料及安装附件单元内部安装所需的所有管道及附件（阀门、法兰、软接头、螺栓螺母等）、各类电缆、穿线管、桥架、支架、控制箱、工字钢等安装附件套1六、现污水厂需更换的设备1污泥回流潜污泵200WQ420-5.5-18.5台42潜水泵250WQ700-41-132台23水下推流器QJB3/4台54潜水曝气机QXB22-100台45减速机KA107-Y22-4P-NA52台46变频器6SE643030KW台4

2.2电气设备序号名称型号规格单位数量备注一、原配电间改造110kV开关柜KYN28-12WxDxH=800x1500x2300mm台127MCC,8MCC,9MCC1，9MCC2GCS系列WxDxH=1000x800x2200mm台43现场操作盒非标，2.5mm厚及以上不锈钢材质，WxDxH=300x250x400mm个244原GCS/5DP抽屉柜更换更换后，断路器为T3N250，250A个1二、反硝化滤池分配电间1干式变压器SCB11-400/10,10/0.4~0.23kV,400kVA,D,yn11台12低压配电柜MNS2.0系列WxDxH=1000x800x2200mm台3三、反硝化滤池1废水排水泵现场控制箱非标，2.5mm厚及以上不锈钢材质，WxDxH=300x250x400mm台12照明配电箱非标，2.5mm厚及以上不锈钢材质，WxDxH=600x250x500mm台13铁壳开关HH12D-60/3,60A个14集电器JD-4-40个1四、二次提升泵房1潜水排污泵现场控制箱非标，2.5mm厚及以上不锈钢材质，WxDxH=1000x500x1800mm台1五、高效沉淀池1高效沉淀池现场控制箱非标，2.5mm厚及以上不锈钢材质，WxDxH=1000x500x1800mm台12混合搅拌机现场控制箱非标，2.5mm厚及以上不锈钢材质，WxDxH=400x250x500mm套23絮凝搅拌机现场控制箱非标，2.5mm厚及以上不锈钢材质，WxDxH=400x250x500mm套14中心传动浓缩计现场控制箱非标，2.5mm厚及以上不锈钢材质，WxDxH=400x250x500mm套25电动阀现场控制箱非标，2.5mm厚及以上不锈钢材质，WxDxH=400x250x500mm套26螺杆泵变频现场操作箱非标，2.5mm厚及以上不锈钢材质，WxDxH=600x500x1800mm套17照明配电箱非标，2.5mm厚及以上不锈钢材质，WxDxH=600x250x500mm台18废水排水泵现场控制箱非标，2.5mm厚及以上不锈钢材质，WxDxH=300x250x400mm台3六、加药间1加药间现场控制箱非标，2.5mm厚及以上不锈钢材WxDxH=1000x500x1800mm台12溶解池搅拌机现场控制箱非标，2.5mm厚及以上不锈钢材质，WxDxH=400x250x500mm套13溶液池搅拌机+计量泵现场控制箱非标，2.5mm厚及以上不锈钢材质，WxDxH=600x250x500mm套24螺杆泵变频现场操作箱非标，2.5mm厚及以上不锈钢材质，WxDxH=600x500x1800mm套15照明配电箱非标，2.5mm厚及以上不锈钢材质，WxDxH=600x250x500mm台3七、新增二沉池及污泥泵房1污泥泵房现场控制箱非标，2.5mm厚及以上不锈钢材WxDxH=1000x500x1800mm台22电动阀现场控制箱非标，2.5mm厚及以上不锈钢材质，WxDxH=400x250x500mm套43剩余污泥泵现场操作箱非标，2.5mm厚及以上不锈钢材质，WxDxH=400x500x600mm套14照明配电箱非标，2.5mm厚及以上不锈钢材质，WxDxH=600x250x500mm台15铁壳开关HH12D-60/3,60A个16集电器JD-4-40个1八、安装附件变电所内部系统安装所需的各类电缆、各类穿线管、桥架、支架、控制箱等安装附件套1注：设备具体交货时间见商务条款，具体设备数量及规格见各专业设备技术规格书。（交货地点：莆田市秀屿区港城污水处理厂内指定位置）。

2.3自控仪表表2.3-1：本工程自控仪表汇总表序号货物位号货物名称单位数量备注一自控设备（以下清单未包含成套供货部分），交货地点：莆田市秀屿区港城污水处理厂提标改造工程指定位置套全1）耐震压力表块2详见可研“5.9仪表及自控设计”2）电磁流量计台2详见可研“5.9仪表及自控设计”3）超声波物位计台4详见可研“5.9仪表及自控设计”4）超声波泥位计台1详见可研“5.9仪表及自控设计”5）硝氮分析仪台2详见可研“5.9仪表及自控设计”6）总氮分析仪套1详见可研“5.9仪表及自控设计”7）余氯在线分析仪套1详见可研“5.9仪表及自控设计”8）漏氯报警仪套1详见可研“5.9仪表及自控设计”9）水池液位开关套8详见可研“5.9仪表及自控设计”10）气动闸门套4详见可研文件11）气动蝶阀套18详见可研文件12）PLC系统套1详见可研“5.9仪表及自控设计”13）仪表安装材料批1要求见本规格书自控仪表工程。投标商对安装材料的完整性负责。表2.3-2：可研主要仪器仪表一览表序号设备名称规格型号数量单位备注一、二次提升泵房1超声波液位计台1二、高效沉淀池1污泥界面检测仪台1三、反硝化滤池1气体压力表个22进水电磁流量计DN800台13反冲洗电磁流量计DN400台14滤池高水位开关台45清水池液位开关台26废水池液位开关台27硝基氮浓度检测仪台2四、加药间1超声波液位计台32漏氯报警仪台1五、水质监测室1余氯在线分析仪套12总氮在线检测仪套1表2.3-3：可研主要自控设备一览表序号名称性能参数单位数量备注一中心控制室1上位机监控软件VijeoCitect1500点完整版套1运行版两套和开发版各一套224口卡式交换机三层核心个1带4光口3工业以太网(1)10M/100M/1000M自适应

(2)适合国际IEEE802.3U,IEE802.3

(3)光纤冗余

(4)通讯协议TCP/IP米1000多模光纤(GYTA-6)

与各PLC分站相连4工业以太网网卡10M/100M/1000M自适应个25全厂软件编制及调试项16光纤收发器对274口工业级交换机台2二PLC1分站（原现场站）1上位机运行软件套12PLC编程软件套1332点数字式输入模块个1424点数字式输出模块个158点模拟式输出模块个1三PLC3分站（新增反硝化滤池现场站）1可编程主控制器

(1)工作温度:0-55°C

(2)位操作时间≤0.1us

(3)存储器卡=8MBIT

(4)经UL‘FM及造船业认证套1210"图形/文本操作面板个13上位机运行软件套14PLC编程软件套15标准信号用避雷器MDPA-24个16不间断电源5kVA0.5h台17PLC机柜800x600x2200个1四PLC4分站（新增加药间现场站）1可编程主控制器

DI:80DO:26AI:16AO:6(1)工作温度:0-55°C

(2)位操作时间≤0.1us

(3)存储器卡=8MBIT

(4)经UL‘FM及造船业认证套1210"图形/文本操作面板个13上位机运行软件套14PLC编程软件套15标准信号用避雷器MDPA-24个16不间断电源5kVA0.5h台17PLC机柜800x600x2200个1注：3#PLC(反硝化滤池现场)、4#PLC(加药间现场)由工艺设备厂家提供，要求与全厂PLC品牌一致。说明：以上工艺设备、电器设备、自控仪表清单供投标人报价参考，设备参数可做优化和略微调整。主要设备品牌表：序号设备名称建议品牌1潜水曝气机XylemSULZER川源中国2混凝高效沉淀池搅拌机、浓缩刮泥机、堰门、斜管等江苏兆盛泉溪环保南通华新3双曲面搅拌机南京科莱尔南京贝特川源中国4反硝化深床滤池系统DeNoraXylem得利满5螺杆泵耐驰MONO西派克6罗茨鼓风机百事德山东章晃湖南长鼓7电机、减速机诺德SEW弗莱德8空压机博格阿特拉斯英格索兰9卧式离心泵KSB荏原安德里茨10潜污泵/潜水搅拌机/潜水穿墙泵KSBXylemSULZER格兰富11计量泵普罗名特米顿罗安度实12手动阀门上海冠龙安徽铜都宁波一机13气动阀门VAGAVKERHARD14起重机械厦门起重机河南卫华河南中原河南正大15高低压开关柜/电气元器件施耐德西门子ABB16变频器/软启动器施耐德ABB丹佛斯17PLC施耐德西门子AB18电磁流量计、压力变送器科隆E+H西门子19在线分析仪表HACHE+HWTW岛津20超声波液位仪E+H西门子ABB21气动执行机构FISHERKROMSTI22电磁阀ASCOKROMAIRTACSMC23开关阀位置开关盒SoldowestlockTopworxKROM24气动调节阀定位器ABBSiemensKROMFISHER25火灾自动报警系统利达海湾首安26视频监控系统松下英飞拓帕而高27有毒气体报警系统科雷特特安安可信28摄像机大华海康威视英飞拓29PLC现场控制站SIEMENSAB施耐德30UPS山特APC梅兰日兰31中央监控计算机DELLHP联想32上位监控SCADA组态软件INTOUCHfactorytalkviewVijeoCitect33PLC编程软件SINMENSRockwell施耐德34以太网交换机赫斯曼MOXARockwell35系统防雷装置DEHNSUMphoenix土建主要品牌表：水泥：建福、广平岩城、海螺钢筋：三钢、鞍钢、首钢说明：1、本项目发包人要求的关于本工程主要材料（设备）参考品牌如上表，承包人应从参考品牌中自行选择一个品牌。承包人所用的主要材料(设备)必须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合参考品牌表规定标准的主要材料(设备)。

投标人须知1.总则1.1项目概况 1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。1.1.2招标人：见投标人须知前附表。1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5项目建设地点：见投标人须知前附表。1.2项目的资金来源和落实情况1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量标准1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3质量标准：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。（1）资质要求：见投标人须知前附表；（2）财务要求：见投标人须知前附表；（3）业绩要求：见投标人须知前附表；（4）信誉要求：见投标人须知前附表；（5）项目管理主要负责人员的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；（6）施工机械设备：见投标人须知前附表；（7）项目管理机构其他人员：见投标人须知前附表；（8）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的（3）为本招标项目的监理人；（4）为本招标项目的代建人；（5）为本招标项目提供招标代理服务的；（6）被责令停业的；（7）被暂停或取消投标资格的；（8）财产被接管或冻结的；（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。（13）被县区级及以上相关行政监督部门记录不良行为，并在福建住房和城乡建设信息网、莆田建设信息网或莆田市行政服务中心网上公告，处在公告明确限制投标期限内的；(14）投标人或参加本次投标的项目管理人员存在《莆田市人民政府关于印发进一步规范建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标管理若干规定的通知》(莆政综〔2013〕55号第四条第七款规定情形的。1.4.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。1.5费用承担和设计成果补偿1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.5.2招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定不给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。1.7语言文字招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点投标人自行踏勘项目现场。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10投标预备会1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，采用匿名方式以网上提交疑问形式。1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以网上提交形式通过莆田市行政服务中心网的方式，通知所有投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.11分包1.11.1招标人对分包人承担的工作未做任何限制，但分包工程应事先报发包人审核批准，且分包人应取得相应资质。经发包人批准同意分包的，承包人对分包工程仍应直接向发包人负责，承担连带责任，且不得进行转包或违法分包。承包人应按工程所在地建设行政主管部门等有关部门相关文件规定执行。1.11.2投标人拟在中标后将中标项目的专业分包、劳务分包等进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。1.12偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。2.招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）发包人要求；（6）发包人提供的资料和条件；（7）投标文件格式；（8）投标人须知前附表规定的其他资料。根据本章第1.10.2款和第2.2.1款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以网上形式，要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清以莆田市行政服务中心网上方式通知所有投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。2.2.3投标人应在投标人须知前附表规定的时间内关注该项目在网上答疑澄清。2.2.4当招标文件、澄清文件（补充通知）对在同一内容的表述不一致时，以最后发出的提交网上答疑形式为准。2.3招标文件的修改2.3.1招标人可以网上形式修改招标文件，并通过福建招标与采购网和莆田市行政服务中心网的方式，通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以在网上形式通知招标人，确认已收到该修改。3.投标文件3.1投标文件的组成3.1.1投标文件应包括下列内容（具体详见投标文件格式）：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）联合体协议书；（4）投标保证金；（5）价格清单；（6）承包人建议书；（7）承包人实施方案；（8）资格审查资料；（9）投标人须知前附表规定的其他资料。3.1.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。3.2投标报价3.2.1投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。3.2.2投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价的，此修改须符合本章第3.2.4款的有关要求。3.2.4招标人设有最高投标限价率的，投标人的投标报价率不得超过最高投标限价率，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。3.3投标有效期3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。3.4.3招标人在网上发出中标公示期满无异议后向未中标的投标人无息退还投标保证金。招标人与中标人签订合同后5日内，向中标人无息退还投标保证金。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保的；（3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；（4）法律、法规规定的其他情形。3.5有关资料3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件（含有效期、变更记录）。3.5.2“近年财务状况表”：不需要。3.5.3业绩要求见投标人须知前附表。所有复印件应加盖投标人单位公章。3.5.4“正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书以及合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.5“近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.6备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.7投标文件的编制3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。3.7.4纸质投标文件的技术标正本和副本均需打（复）印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面上清楚的注明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。3.7.5投标文件的技术文件正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见第4点投标条款。4.投标4.1投标文件的密封和标记投标文件的装订、包封、密封和标识投标文件的资格审查文件、商务文件和技术文件（包含承包人建议书及承包人实施方案，下同）必须分别单独装订、分别单独包封。4.1.1资格审查文件和商务文件必须通过投标人已激活的企业CA网上提交,招标人不接受书面资格审查文件。（1）资格审查文件必须用信封密封一份备份电子版投标文件（如光盘、U盘等）。（2）封面上应标明：a．招标人的名称和地址；b．投标人须知前附表第2项所述的招标项目名称、招标编号和标段（如有）；c．投标文件的内容（应写明：资格审查文件）。（3）信封的封口处均应密封并加盖投标人单位公章。（4）商务文件的密封和标识规定同资格审查文件的密封和标识，但投标文件内容应写明：商务文件。4.1.2本项目投标技术文件均采用（书面形式递交）。技术文件：壹套正本，伍套副本。4.1.3技术文件：技术文件应当单独装订、密封；承包人建议书内容应当用白色A3（有关图纸可用A3的白色纸）纸打印，并用装订线装订成册；除正本封面应标注投标人名称，并加盖投标人单位公章外，正本其它地方及副本所有内容均不得有体现投标人名称、具体人名和可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标记。投标人应当按条规定的份数提供纸质技术文件正本和副本。正本和副本除了封面（第一页）外的内容应保持一致，否则投标文件将可能被拒绝。技术文件的副本封面及内容不得有投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编、页码等其他可识别投标的人的标志，否则该技术文件不得分。承包人实施方案内容应当用白色A4纸打印，并用装订线装订成册；除正本封面应标注投标人名称，并加盖投标人单位公章外，正本其它地方及副本所有内容均不得有体现投标人名称、具体人名和可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标记。投标人应当按条规定的份数提供纸质技术文件正本和副本。正本和副本除了封面（第一页）外的内容应保持一致，否则投标文件将可能被拒绝。技术文件的副本封面及内容不得有投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编、页码等其他可识别投标的人的标志，否则该技术文件不得分。纸质技术文件的正本密封在一个内层封套中，所有副本密封在另一个内层封套中，再将两个内层封套一起密封在一个外层封套中，封套均须使用无字牛皮纸；内层和外层包封上均不得盖章、签字或有其他可以判定投标人的标识或文字。内层和外层封套的封面均须分别使用按招标文件规定的纸质及格式要求制作的标有“用于承包人实施方案内层封套封面”和“用于承包人实施方案外层封套封面”字样的A4纸封面；4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人