煤矿承包合同实样本（六篇）

第4页共4页煤矿承包合同实样本甲方：_____(以下简称甲方)乙方：_____(以下简称乙方)_____为进一步加强____区治安保卫工作，维护我矿正常的生产、生活秩序，充分调动广大治安保卫人员的工作积极性，为____区创造一个良好的治安环境，为深化企业改革保驾护航，经矿研究同意制定本合同。一、承包方式：集体承包。责任人：保卫科科长。二、承包时间：____年____月____日至____年____月____日三、承包内容1.认真贯彻执行《国有企业治安保卫工作暂行条例》，尽职尽责做好____区治安保卫工作，防止和杜绝治安案件、群体的事件发生并且达到“六不准”。2.杜绝各类重大刑事案件的发生，协助上级和地方治安管理部门维护好____区治安秩序。3.加强生产、生活治安保卫工作，保证企业财产不受损失，保护职工人身安全，保护企业领导人的安全。4.加强治安巡逻管理，防止重大盗窃案件和重大治安灾害(火灾)事故发生。5.定人员____人;包费用指标全年____万元。四、甲方的权利、义务1.甲方有权对乙方的承包内容完成情况进行监督检查、考核。2.甲方有权监督乙方贯彻执行国家和上级以及本矿规定的治安保卫指示3.有为乙方因公负伤或因公和不违规情况下出现的意外事故，支付有关的经济费用。4.有为乙方提供必要的办公场所，通讯器材，交通工具和按规定配备警械、服装条件的义务。(费用按规定划分)5.乙方不能履行合同时，有终止合同或解聘更换承包人的权利。五、乙方的权利、义务1.根据合同规定乙方有内部劳动组织管理权、对内部人员有考核奖惩和经济分配权。2.在职责范围内有权对违反____区治安保卫管理规定的人员进行教育、罚款的权利。3.甲方不能履行合同时，有权提出变更或终止合同。4.有完成合同规定的内容、维护____区生产、生活稳定的义务。5.有加强治安保卫管理，保证企业财产不受损失和职工人身安全的义务。6.有全面完成承包合同内容，接受甲方监督、检查考核的义务。六、考核1.承包单位必须完成费用指标，节超按100%奖惩兑现。2.承包期内全面完成承包合同规定的内容，矿(甲方)按照乙方工资总额的5%进行奖励，去消其他单项奖励，半年预兑现，全年总兑现。受到市及以上公安部门的嘉奖，矿再给予奖励。3.因管理不善、工作不到位，发生群体的事件，影响正常的生产、办公秩序，或造成较坏影响的，扣罚承包单位费用____元，对承包责任人罚款____元。4.发生一般刑事案件，对承包单位罚款____元;发生重大治安刑事案件，对承包单位扣罚____元，去消按5%提取的奖励，对承包责任人罚款____元。5.发生重大盗窃案件和重大治安灾害(火灾)事件(非管理原因和不可抗拒的意外事故除外)，承包期内未能侦破的按矿核定的损失金额的60%扣罚承包单位的费用，对责任人罚款____元。6.凡属本矿内部报案的，结案应达到90%，每降低1%罚款____元，依次累加。超过90%，每提高1%，奖励____元,依次累加，由矿分管领导考核。7.本合同规定的各种奖罚，副职均按责任人的90%执行。8.承包单位在承包期内所有罚款必须交矿财务科，罚款必须向被罚者出具正规单据，罚款标准按《矿规公约》和有关治安处罚条例执行。凡发现或有举报罚款不出单据者，罚承包单位每次____元。罚款的支付使用由承包单位向矿分管领导申请办理。必须实行收、支两条线严禁坐支。9.承包期内除承包合同规定的费用外，矿不再支付任何费用，超支自负。凡遇政策性工资调整或矿统一安排增加人员，按实际增支情况适当调整费用指标。服装配备按规定____年更换一次，由矿审批费用单列，因人员变动或不到规定年限增加的服装费承包单位自负。承包单位人员享有全矿一次性福利，但遇有以下情况时，不再享受：①发生群体的事件，造成较坏影响的;②发生重大治安刑事案件的;③发生重大盗窃案件或重大治安灾害事件的。七、其他1.承包单位必须制订内部岗位责任制及考核奖惩办法，以及经济分配制度。2.本承包合同的考核，由经考办牵头、财务、监察、审计共同负责，每季考核一次，半年一次兑现，年终总考核兑现。3.本承包合同经矿领导与承包单位责任人签字后生效。甲方：_____乙方：_____签约日期：_____签约地点：_____煤矿承包合同实样本（二）甲方：_____乙方：_____商贸有限公司施工方：_____科技学院甲方委托乙方承担____市_____瞬变电磁水文勘探任务，经甲、乙双方充分协商，订立如下合同：一、勘探区面积和范围：瞬变电磁水文勘探总面积约_____km2。二、地质任务1、勘探区域：_____待勘探区域，勘探面积1.57km。2、勘探深度：煤底板以下，即勘探垂深≧350m。3、探测煤矿井田范围内：煤采空区富水性异常的分布范围。4、查明对煤层底板石炭系灰岩富水情况。三、工程造价1、瞬变电磁水文勘探工程总价款：____元(含税价)。2、说明：地面瞬变电磁采用按测点收费：(_____)元/单个测点本次探测共计布置测点(_____)个，勘探面积为(_____)km2。四、工程进度(总工期为30天)：1、合同签订后20天内，完成野外数据采集工作。2、野外结束后____日内，提交瞬变电磁水文勘探终审报告;上述工作中如遇不可抗拒的自然灾害，工期可顺延。五、付款方式1、合同签订后当日甲方付给乙方工程总价款的30%，，计____元。2、野外采集结束后____日内，甲方付给乙方工程总价款的30%，计____元。3、最终地质资料报告经评审合格送达甲方后____日内，甲方付给乙方剩余工程款，计____元。六、权利与义务(一)甲方：1、负责按国家有关技术规范提出工程任务及要求;2、向施工方提供相关地质资料,包括钻探、矿井揭露的有关资料;3、按合同及时向施工方支付工程费用;4、对整体工程质量甲方有权提出合理处罚意见;5、负责处理由于施工而引起的工农和地方关系(如青苗补偿)等，发生的所有费用由甲自理;(二)乙方：1、根据地质任务，负责编制技术设计和施工组织设计，并严格按有关国家技术规范设计执行;2、负责野外现场施工、数据采集等工作;3、负责水文地质资料处理及解释工作;4、负责编制最终工程成果报告;5、负责组织专家进行综合评审并向甲方提交评审合格报告;6、提交的成果资料份数8份(并提供电子文档三份);7、严格按照建设单位批准的设计组织施工，在施工过程中如须调整设计方案，应征得甲方同意后方可实施;8、勘探过程中的一切安全责任由乙方承担，乙方在勘探过程中必须按有关规定和规范要求，做好一切安全防护设施，并按照国务院《建设工程安全生产管理条例》施工中搞好安全工作。9、乙方必须接受甲方委托的管理人员管理;10、乙方必须按要求完成勘探工作，勘探的设计变更必须经甲方认可，否则不予结算;11、本合同有关条款规定和投标文件中乙方应负的其他责任。七、本项目所新形成的地质资料属甲方所有，甲乙双方均负有对外保密的义务，未经甲方许可，乙方不得向任何第三方提供。八、违约责任1、由于乙方原因造成勘探质量低劣，其返工勘探费用由乙方负担。2、由于甲方的原因造成返工、停工、窝工，由甲方支付由此造成的损失费;3、乙方提交的勘探成果，必须是经过专家综合评定达到技术要求的勘探成果。九、其他1、本合同经双方代表人签字并加盖单位公章后生效，正本二份，甲乙双方各持一份，副本五份，甲方持三份，乙方持两份;当本合同甲乙双方的权利与义务履行完毕后，本合同自动终止。2、合同生效后，双方应严格履行，若一方违约，应承担相应的责任。合同执行过程中，如发生争议，双方应本着真诚合作精神，通过友好协商解决，协商解决不成，双方均可向平顶山市人民法院提起诉讼。3、未尽事宜，双方可另行协商，协商内容可作为本合同的补充协议。补充协议与本合同享有同等效力。甲方：_____乙方：_____商贸有限公司(盖章)法定代表人/委托代理人：_____(签字)乙方法定代表人(委托人)：_____(签字)通讯地址：_____通讯地址：_____联系人：_____乙方联系人：_____开户行：_____乙方开户银行：_____开户单位：_____乙方开户单位：_________年____月____日____年____月____日煤矿承包合同实样本（三）甲方：_____身份证号：_____联系地址：_____电话：_____乙方：_____身份证号：_____联系地址：_____电话：_____甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上，经友好协商，签订本合同，以资双方共同遵守：一、甲方拟投资煤矿生产开发承包经营项目，甲方委托乙方介绍煤矿的承包投资项目。二、甲方投资的方式为：承包。三、乙方介绍给甲方的项目界定以甲方与矿承包开采项目成功签定合同后为准(项目手续齐全)。四、甲方第一次与乙方介绍的项目方(发包方)见面必须由乙方在场，甲方不得单独与项目方见面。五、甲方按本合同第二条的方式之一投资承包乙方介绍的项目签定合同当日，甲方向乙方支付居间费，甲方同意承诺向乙方支付居间费元(小写：____元)。六、甲方若不履行本合同按时向乙方支付居间费，乙方有权按约定报酬的百分之伍拾向甲方收取违约金，甲方仍须按约定支付报酬。七、甲方未承包乙方介绍的项目，甲方不向乙支付居间费。乙方人员陪同甲方去项目地考察的来回差旅费食宿费由甲方承担。八、本合同有效期以甲方跟煤矿所签定的承包合同时间为准，从签订本合同之日起计算。九、本合同产生的纠纷双方可向合同当地法院仲裁。十、本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份，经甲乙双方签章后生效。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_________年____月____日____年____月____日煤矿承包合同实样本（四）发包人(甲方)：承包人(乙方)：为强化公司管理，提高经济效益，公司决定上湾煤矿项目部实行承包经营，本着公司和承包人共同羸利的原则，经双方协商，制定如下协议，以资双方共同遵守。一、承包标的甲方与神东公司上湾煤矿签订的《建设工程施工合同》及补充协议等文件的所有责、权、利。二、承包方式：乙方以包工、包料、包安全、包质量、包项目债权债务、包违约责任、包项目盈亏的方式向甲方进行总承包。三、承包期限承包期限为一年，自本合同签订之日起至____年____月____日。四、承包费、支付时间、方式。年承包费(包括工资)为18万元，分12个月支付完毕，每月支付月承包费的50%。五、承包管理鉴于建设工程的特殊性，为防范甲乙双方在施工期间出现经营风险，达到甲乙双方承包双羸的经营目的，甲方有权对乙方承包的项目进行管理，乙方有权在甲方的管理下自主经营。劳保用品、施工设备六、人员管理甲方负责委派项目经理1名，乙方负责外聘队长1人、焊工4人、力工10个、厨师1人，乙方外聘人员不得少于15人，人员工资由甲方负责发放。外聘人员的体检、食宿、安全均由乙方负责。七、项目部经营管理1、乙方完成公司下达的任务工完料尽，无一例安全事故，公司进行一次性结算，并奖励2万元。2、乙方有用人自主权，但不得克扣工人工资。3、乙方所产生的材料款等费用由其承担。4、乙方雇佣人员在施工过程中出现意外伤亡事故，由此造成的经济损失由乙方承担。5、因诉讼，法院判决由甲方为项目部承担民事责任，给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方追偿，也可以从承包费中扣除。八、工程质量1、乙方应完全按照施工合同约定的施工进度施工，达到合同质量要求，在施工过程中不偷工减料，违反施工方案施工。2、甲方有权检查施工质量，发现有质量问题的工程甲方有权要求乙方改正。九、合同解除乙方有下列情形之一的，公司有权解除合同，并安排其他项目部接管。1、给公司造成重大经济损失的。2、项目部内部管理混乱，有可能给公司造成重大损失的。3、不接受公司管理和批评，拒不改正的。4、严重损害公司商业信誉的十、合同终止1、合同到期的。2、双方协商一致终止承包合同的。十一、违约责任在承包期内乙方无故单方解除合同，违反本合同承包管理、人员管理、工程质量、项目部经营管理、合同解除情形的，应向甲方支付违约金。违约金以尚未支付的承包费计付十二、本合同一式2份，双方各执1份。十三、本合同签字盖章后生效。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_________年____月____日____年____月____日煤矿承包合同实样本（五）合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程类别：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿发包方（简称甲方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包方（简称乙方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿签订时间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和煤炭部有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商同意签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿二、工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿三、资金来源：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿四、承包范围、工程内容：＿＿＿＿＿＿＿＿１.承包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿２.工程内容（详见附表１－１、１－２）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿３.其它：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿五、合同价款１.合同总价款：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿万元。２.合同价款的计价依据（１）＿＿＿＿年以＿＿＿＿＿＿＿＿文颁发的预算定额（统一基价）；（２）＿＿＿＿年以＿＿＿＿＿＿＿＿文颁发的费用标准；（３）＿＿＿＿年以＿＿＿＿＿＿＿＿文批复的人工费单价；（４）＿＿＿＿年以＿＿＿＿＿＿＿＿地区预算价格；（５）其它：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第二条双方责任一、甲方责任１.办理工程永久用地的征用和施工组织设计内规定的临时用地的租用、青苗树木的赔偿、工程现场障碍物的拆除（包括架空及隐蔽的），并提供有关隐蔽障碍物资料。２.办理建筑许可证及应由甲方办理的其它证件。３.＿＿＿＿年＿＿月＿＿日前完成“四通一平”，即通往施工现场的水源、电源、通讯线路、运输道路、平整场地；满足施工用水、用电量的需要。负责场外运输道路的维修，安排好现场排水沟流向。（“四通一平”工作如甲方无力承担时，可委托乙方承担。）４.协调地方工农关系，改善施工环境，保证水、电、路、通讯工程的正常使用。５.合同签订后＿＿天内提供完整的建筑安装设计说明书及施工图一式＿＿份；施工技术资料（包括工程水文地质资料、水准点和坐标控制点等）＿＿＿份；＿＿＿天内提交水准点和坐标控制点，并进行现场校验。６.组织乙方、设计单位及有关部门参加施工图交底会审，做好交底会审纪要，在会审后＿＿天内分送有关单位。７.向经办银行提交拨款依据，按时办理拨款和结算。８.按时参加工程的月末验收、中间验收（如双方约定也可由甲方负责组织月末和中间验收）、隐蔽工程验收，负责组织工程的竣工验收，按照国家和行业有关规定，及时拨付工程价款、办理签证和竣工结算。９.指派＿＿＿＿＿同志为甲方驻工地代表，对工程进度、质量、合同履行情况进行监督检查，负责签证和受理各项报表及协商其它有关事宜，及时解决应由甲方解决的问题。实行监理的工程，甲方委托总监理工程师代行甲方的职责。甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前７天通知乙方，后任继续前任在合同中约定的权利义务。二、乙方责任１.负责施工区域内的临时道路、临时设施、凿井设施、水电管路的敷设、管理、使用和维修工作。２.编制施工组织设计（或施工方案），做好各项施工准备工作。３.严格按照施工图说明进行文明施工，符合“环保”要求，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付。４.及时向甲方提出隐蔽工程验收通知、竣工验收报告，以及向甲方提出月末验收和中间验收计划；提供月份施工作业计划，材料设备、成品半成品等进场计划（包括月计划、用水、用电计划），月份施工统计报表，工程事故报告等。５.工程竣工后，及时清理现场，做到工完场清。在规定的时间内提出完整的竣工验收资料，办理竣工验收手续和提出工程竣工决算。６.已完工的房屋、构筑物和安装的设备，在双方约定的移交日期应负责保管。７.利用永久建筑和设备建井时，负责建筑物和设备的维修和保养，保证矿井移交时的建筑安装工程质量。凡利用永久建筑和设备所发生的维护和修理费用由乙方承担。８.指派＿＿＿同志为乙方代表，负责施工现场的管理及与甲方的联系工作。第三条工程期限一、总工期为＿＿＿天（日历天），自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日开工，至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日竣工验收。二、甲方未能按约定完成“四通一平”、图纸供应不齐全不及时，供应的材料、设备和工程拨付不及时，以及不可抗力、外部关系等非乙方原因引起的延期开工、中途停工和窝工，经甲方签证后，工期顺延。三、因乙方施工管理不善或者由乙方责任造成的工程质量返工、事故处理等导致延误工期时，工期不予顺延。四、提前或延误交工，每天按工程造价的万分之支付提前竣工费或承担违约金。第四条工程质量与验收一、乙方必须按照施工图纸、说明书和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工，并接受甲方代表和工程监理人员的监督。二、甲方提出井巷、土建、安装等单位工程要求达到的质量等级（见附表３）。工程质量标准按照国家或行业的工程质量标准检验。三、甲方要求的“创优”工程，工程竣工后，经质量验收达到优质工程，甲方应按工程造价的＿＿％支付优质工程增加费（最高不超过该工程原预算造价的２％）。四、乙方在施工中必须遵守下列规定１.主要材料、设备、成品、半成品（包括由甲方供应的）必须按有关规定进行抽验复验，对材料改变或代用，必须经原设计单位和甲方同意。２.乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方及监理工程师和工程质量监督站。重大质量事故处理方案，应经上级主管部门、设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究，并经甲方和设计单位签证后实施。由此而发生的费用支出，由乙方承担，工期不予顺延。五、工程验收１.月末验收和中间验收。由甲乙方组织有关单位进行月度验收和中间验收，验收合格后各方在验收证书上签字。２.隐蔽工程验收。乙方必须保证隐蔽工程的质量。乙方应在工程隐蔽前＿＿天书面通知甲方或监理单位参加检验，双方确认工程合格后在工程验收证书上签字，如甲方不能如期派人参加检验，乙方可自行检查验收，做好隐蔽工程验收记录，甲方应予承认。工程隐蔽后若甲方提出复验，乙方应予同意，复验合格，工期相应顺延，其费用应由甲方负担；复验不合格，费用应由乙方负担，工期不予顺延。如乙方未通知甲方而对隐蔽工程自行验收，甲方提出复验，不论合格与否，费用由乙方负担，工期不予顺延。煤矿承包合同实样本（六）发包人：_____煤业有限公司(以下简称发包人)承包人：_____(以下简称承包人)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：_____煤矿井巷工程(一期开拓系统)工程地址：____村驻地工程内容：副平硐工程、一采区回风、轨道、皮带下山等工程(详见有关施工图)。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(_____1)工程立项批准文号：_____资金来源：自筹二、工程承包范围承包范围：_____煤矿副平硐、一采区回风、皮带、轨道下山等工程自开口至施工到设计位臵;包工包料、包质量包安全、包进度包管理。实际施工过程中发包方可按工程实施状况进行调整。三、合同工期开工日期：____年____月____日(具体以开工报告为准)竣工日期：____年____月____日前合同工期总日历天数天。四、质量标准工程质量标准：合格品达100%;优良品率达95%以上五、合同价款金额(大写)：约：____元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：_____①本合同协议书;②中标通知书;③投标书及其___________