监理工程师考试合同部分

［例题1］监理工程师在实施建设工程监理期间，除收取监理合同中规定的酬金外，个人＿＿＿接受业主或承包商给予的额外津贴、奖金或补贴。A在特殊情况时，可以B可以C一般不得，但特殊情况时可以D不得［答案］D［知识要点］监理制度的基本内容。［解题思路］监理制度的概念。［例题2］公路工程施工合同中的工程师是指＿＿＿。A监理单位委派的总监理工程师B发包方的总工程师C发包人指定的履行合同的负责人D承包方的总工程师［答案］A［知识要点］监理制度的基本内容。［解题思路］监理制度的概念。重点二、了解工程招标投标的意义和目的。［例题1］公路工程施工招标中，＿＿＿方式更有助于开展竞争，使招标单位有较大的选择范围。A公开招标B邀请议标C邀请招标D指定承包［答案］A［知识要点］招标投标的意义。［解题思路］三种招标方式的区别。（二）熟悉内容重点一、熟悉工程监理的主要职责［例题1］承包人按工程师指示对已隐蔽的工程进行剥露后重新检验，如重新检验不合格，则剥露、修复、重新覆盖的费用损失和工期的处理为＿＿＿。A费用由业主承担，工期由承包人承担B费用和工期损失均由业主承担C费用由承包人承担，工期予以顺延D费用和工期损失均由承包人承担［答案］D［知识要点］监理的主要职责。［解题思路］重新检验不合格，费用和工期损失均由承包人承担。反之，费用和工期损失均由业主承担。重点二、监理中造价工程师的职责及造价监理的基本内容。［例题1］对于工程变更、设计修改要严格把关，事前对其进行技术经济合理性分析，属于＿＿＿的内容。A施工阶段投资控制B施工招投标C设计阶段投资控制D编制施工预算［答案］A［知识要点］施工阶段投资控制与设计阶段投资控制区别。［解题思路］施工阶段投资控制的内容。［例题2］因工程师未及时完成自己的职责或因工程师发布的指令、通知错误，而给承包人造成损失时，＿＿＿应赔偿承包人的损失，并顺延延误的工期。A监理单位 B工程师C发包人D承包商［答案］C［知识要点］监理工程师的职责［解题思路］业主的风险［例题3］为有效控制工程造价，无论任何一方提出的工程变更，均需由＿＿＿确认并签发工程变更指令。A业主或其派出的代表B工程师C设计单位或其代表D主管部门［答案］B［知识要点］造价工程师的职责。［解题思路］工程变更审批的必须环节之一。重点三、熟悉（了解）国际工程承包合同的基本内容。［例题1］投标是＿＿＿。A要约邀请B承诺C要约D履约［答案］C［知识要点］要约的概念。［解题思路］要约与承诺区别。［例题2］在FIDIC合同条件中，＿＿＿是指包括在合同中并在工程量表中以该名称标明，供工程任何部分的施工或提供货物、材料、设备、服务或提供不可预料事件的费用的一项金额。A保留金B定金C暂定金额D违约金［答案］C［知识要点］暂定金额的概念。［解题思路］保留金与暂定金额的区别。［例题3］指定分包人是由＿＿＿指定的某一施工单位负责完成和实施本合同工程中某一项工程的施工任务。A承包商B业主C监理工程师D第三方［答案］B［知识要点］指定分包概念。［解题思路］指定分包的定义。重点四、熟悉（了解）FIDIC合同条件和公路工程国内、国际招标合同范本的内容。［例题1］《招标投标法》规定，采取邀请招标方式招标的，必须向＿＿＿个以上的潜在投标人发出邀请。A二B三C四D五［答案］B［知识要点］FIDIC合同条件的内容。［解题思路］《招标投标法》第17条规定。［例题2］招标人和投标人应当自中标通知书发出之日起＿＿＿日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A10B30C15D60［答案］B［知识要点］FIDIC合同条件的内容。［解题思路］《招标投标法》第46条规定。［例题3］公路建设项目常用施工合同形式是＿＿＿。A总价合同B单价合同C成本加酬金合同D其他［答案］B［知识要点］三种合同形式。［解题思路］常用施工合同形式是单价合同。［例题4］保留金的最高限额一般为合同总价的＿＿＿。A4％B5％C6％D6.5％［答案］B［知识要点］保留金的概念。［解题思路］招标投标的惯例。［例题5］动员预付款一般分＿＿＿次支付。A一B二C三D四［答案］B［知识要点］动员预付款的概念［解题思路］《公路工程国内招标文件范本》第60条，第5款规定。［例题6］公路工程缺陷责任期的期限一般是＿＿＿。A半年B一年C二年D三年［答案］B［知识要点］缺陷责任期的概念。［解题思路］招标投标的惯例。重点五、熟悉国家对工程保险、设备保险的规定。［例题1］第三者责任险是指＿＿＿。A由于灾害或事故造成第三者受到伤害，被保险人获得赔偿的险种。B被保险人受到第三者的伤害，被保险人获得赔偿的险种。C被保险人有意或无意伤害到第三者，被保险人获得赔偿的险种。D由于第三者的责任，造成工程损失，被保险人获得赔偿的险种。［答案］A［知识要点］《公路工程国内招标文件范本》第21条，第1款规定。［解题思路］第三者责任险的概念。［例题2］公路工程施工中，因不可抗力事件导致工程本身的损害，应由＿＿＿承担。A承包人B发包人C双方分别D双方均不［答案］B［知识要点］不可抗力事件是业主风险。［解题思路］由于办理了工程一切险，所以该风险由保险公司承担。［例题3］工程保险的被保险人包括＿＿＿。A工程所有人B工程承包人C工程分包人D其他关系方［答案］AB［知识要点］工程保险的被保险人［解题思路］工程一切险的被保险人是业主；第三者责任险的被保险人是工程承包人。重点六、熟悉国内、国际施工招投标的方式（公开招标、邀请招标、议标等）及工程招标的范围和内容。［例题1］下列＿＿＿是建设项目施工招标应具备的条件。A概算已经批准B标底已经审定C建设用地的征用工作已经完成D建设资金全部到位［答案］A［知识要点］招标应具备的条件。［解题思路］《公路工程施工招标投标管理办法》第7条规定。［例题2］世界银行对于人均国民生产总值低于规定水平的借款国的承包商可给予＿＿＿幅度的优惠，享受价格优惠的承包商合格标准将在投标须知中写明。A5.5％B6.5％C7.5％D8.5％［答案］C［知识要点］国际施工招投标的惯例。［解题思路］投标人须知中的内容。［例题3］《公路工程施工招标投标管理办法》中规定，对于报价低于标底＿＿＿的投标书，如无充分理由证明能够保证降低造价的，评标时可不予考虑。A5％B10％C15％D20％［答案］C［知识要点］国内招标的内容。［解题思路］《公路工程国内招标文件范本》第28条，第1款规定。［例题4］《招标投标法》规定，以下＿＿＿工程建设项目必须进行招标。A大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的B全部或部分使用国有资金投资或国家融资的C企业职工集资建设的D使用国际金融组织或外国政府贷款、援助资金的［答案］ABD［知识要点］工程建设项目必须进行招标强制性条件。［解题思路］《招标投标法》第三条规定。重点七、熟悉招标文件的组成；掌握合同条款、技术规范、工程量清单以及与概预算文件的关系。［例题1］在FIDIC合同条件下，当构成合同的文件相互之间产生冲突或含义不清时，应由工程师进行解释，其先后次序应为＿＿＿。A合同协议书，中标函，投标书，专用条件，通用条件，规范，图纸，标价的工程量清单B专用条件，通用条件，规范，图纸，标价的工程量清单，合同协议书，中标函，投标书C规范，图纸，标价的工程量清单，合同协议书，中标函，投标书，专用条件，通用条件D投标书，标价的工程量清单，中标函，合同协议书，专用条件，通用条件，规范，图纸［答案］A［知识要点］招标文件的组成［解题思路］《公路工程国内招标文件范本》第5条，第2款规定。重点八、全面、完整地编制、审查（仅指甲级）招标标底和投标报价。对施工中变更设计确定新的单价。［例题1］公路建设项目标底是工程项目的＿＿＿。A合同价格B结算价格C预期价格D评比价格［答案］C［知识要点］审查招标标底。［解题思路］公路建设项目标底是工程项目的预期价格。［例题2］以下说法中，符合标底价格编制原则的是＿＿＿。A标底价格应由成本、税金组成，不包含利润部分B一个工程可根据投标企业的不同编制若干个标底价格C编制标底的计价依据可由编制单位自行编制D标底价格作为招标单位的期望计划价，应力求与市场的实际变化相吻合［答案］D［知识要点］审查招标标底。［解题思路］招标标底要反映供求规律的作用。（三）掌握内容重点一、掌握招标标底和投标报价编制、审查（仅指甲级）与实务。［例题1］按我国现行规定，公路工程各项费用中的直接费由＿＿＿组成。A人工费、施工管理费、施工机械使用费B人工费、材料费、计划利润C人工费、材料费、施工机械使用费D人工费、材料费、施工管理费［答案］C［知识要点］直接费的组成。［解题思路］直接费与间接费的区别。［例题2］公路建设项目的标底由＿＿＿等构成。A不可预见费、包干费和措施费B成本、利润和税金C工程要求优良应增加的相应费用D物价上涨费［答案］ABCD［知识要点］公路建设项目的标底组成。重点二、掌握工程计量与支付的依据与方法；掌握变更工程单价的计算。［例题1］某工程基础板的设计厚度为1.5m，施工单位做了1.6m，多做的工程量在工程价款的计量支付时应＿＿＿。A予以计量B不予计量C由业主与承包商协商处理D计量一半［答案］B［知识要点］工程计量与支付的依据与方法。［解题思路］计量与支付按设计的净值进行。重点三、掌握工程调价的计算方法。［例题1］一般情况下，合同内所含任何项目的价格不应考虑变动，除非该项目变更涉及的款额超过合同价格的＿＿＿时可调整价格。A2％B5％C15％D25％［答案］A［知识要点］工程调价。［解题思路］同时项目实施的实际工程量超出（或少于）工程量表中规定的工程量25％以上时可调整价格。［例题2］根据有关规定，当合同内有些项目实施的实际工程量超出（或少于）工程量表中规定的工程量＿＿＿以上时可调整价格。A2％B5％C15％D25％［答案］D［知识要点］工程调价。［解题思路］同时该项目变更涉及的款额超过合同价格的2％时可调整价格。重点四、掌握工程索赔的依据。［例题1］下列＿＿＿不属于索赔的依据。A工程预算B结算资料C变更设计通知单D合同文件［答案］A［知识要点］工程索赔的依据。［解题思路］工程索赔的依据的种类。［例题2］公路工程施工中索赔的证据应具备＿＿＿。A真实性B关联性C系统性D及时性［答案］ABCD［知识要点］工程索赔依据的原则。［解题思路］工程索赔依据原则的要求。重点五、掌握索赔的内容与时间。［例题1］索赔事件发生后的＿＿＿内，承包人应向工程师发出索赔意向通知。A7天B14天C21天D28天［答案］C［知识要点］索赔通知的时时限要求。［解题思路］《公路工程国内招标文件范本》第53条，第1款规定。［例题2］在工程建设过程中，因＿＿＿造成的工期延误，经工程师确认，工期可以顺延。A发包人不能按合同条款的约定提供开工条件B一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时C承包人施工机械损坏D不可抗力［答案］AD［知识要点］索赔的内容。［解题思路］属于业主的风险［例题3］公路工程施工中索赔按其目的可分为＿＿＿。A费用索赔B违约索赔C工期索赔D风险索赔［答案］AC［知识要点］索赔的内容。［解题思路］索赔的种类。重点六、掌握索赔金额的计算。［例题1］根据国际惯例，索赔利润的款额计算，是以索赔款＿＿＿为基础，乘以原报价单中的利润率。A人工费B直接费C直接费加间接费D间接费［答案］B［知识要点］索赔金额的计算。［解题思路］利润索赔款额的计算重点七、编制和审查（仅指甲级）标书中与工程造价有关的技术条件、工程量清单，施工承包合同，并对招标工程进行评标分析。［例题1］承包商在采用不平衡投标报价时，在报价总价不变的情况下，适当提高＿＿＿项目的单价是有利的。A工程后期才能结帐收款的B能够早日结帐收款的C预计今后工程量会增加的D工程内容说不清楚的［答案］BCD［知识要点］不平衡投标报价。［解题思路］不平衡投标报价表现形式。四、复习题精选（一）单项选择题1.用综合评估法评标应对投标者的财务能力；技术能力；管理水平和＿＿＿等，进行评比，不应单纯以投标报价作为评标和定标的依据。A履约能力B资质等级C业绩与信誉D承包经验2.第三者责任险是指＿＿＿。A由于灾害或事故造成第三者受到伤害，被保险人获得赔偿的险种B被保险人受到第三者的伤害，被保险人获得赔偿的险种C被保险人有意或无意伤害到第三者，被保险人获得赔偿的险种D由于第三者的责任，造成工程损失，被保险人获得赔偿的险种3.对于工程变更、设计修改要严格把关，事前对其进行技术经济合理性分析，属于＿＿＿的内容。A施工阶段投资控制B施工招投标C设计阶段投资控制D编制施工预算4.监理工程师在实施建设工程监理期间，除收取监理合同中规定的酬金外，个人＿＿＿接受业主或承包商给予的额外津贴、奖金或补贴。A在特殊情况时，可以B可以C一般不得，但特殊情况时可以D不得5.投标是＿＿＿。A要约邀请B承诺C要约D履约6.《招标投标法》规定，采取邀请招标方式招标的，必须向＿＿＿个以上的潜在投标人发出邀请。A二B三C四D五7.招标人和投标人应当自中标通知书发出之日起＿＿＿日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A10B30C15D608.公路工程施工合同中的工程师是指＿＿＿。A监理单位委派的总监理工程师B发包方的总工程师C发包人指定的履行合同的负责人D承包方的总工程师9.公路建设项目常用施工合同形式是＿＿＿。A总价合同B单价合同C成本加酬金合同D其他10.下列＿＿＿适用于工程量不太大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的建设项目。A总价合同B单价合同C成本加酬金合同D施工合同11.下列＿＿＿适用范围较宽，其风险可以得到合理分担，并能鼓励承包商通过提高工效等手段从成本节约中提高利润。A总价合同B单价合同C成本加酬金合同D施工合同12.下列＿＿＿中，业主需承担项目实际发生的一切费用，即承担项目的全部风险。A总价合同B单价合同C成本加酬金合同D施工合同13.如果单项工程的分类已详细明确，但实际工程量与预计工程量可能有较大出入时，应优先选择＿＿＿。A总价合同B单价合同C成本加酬金合同D施工合同14.如果建设项目的外部环境恶劣，即项目的成本高、风险大、不可预见的因素多，则选择＿＿＿比较合适。A总价合同B单价合同C成本加酬金合同D施工合同15.因工程师未及时完成自己的职责或因工程师发布的指令、通知错误，而给承包人造成损失时，＿＿＿应赔偿承包人的损失，并顺延延误的工期。A监理单位 B工程师C发包人D承包商16.承包人按工程师指示对已隐蔽的工程进行剥露后重新检验，如重新检验不合格，则剥露、修复、重新覆盖的费用损失和工期的处理为＿＿＿。A费用由业主承担，工期由承包人承担B费用和工期损失均由业主承担C费用由承包人承担，工期予以顺延D费用和工期损失均由承包人承担17.承包人按工程师指示对已隐蔽的工程进行剥露后重新检验，如重新检验合格，则剥露、重新覆盖的费用损失和工期的处理为＿＿＿。A费用由承包人承担，工期不予顺延B费用和工期损失均由业主承担C费用由承包人承担，工期予以顺延D费用和工期损失均由承包人承担 18.建设工程施工合同文本规定，引起工期延误的事件发生后，承包人应在＿＿＿内向工程师提交工程延期申请。A7天B14天C21天D28天19.索赔事件发生后的＿＿＿内，承包人应向工程师发出索赔意向通知。A7天B14天C21天D28天20.公路工程施工中，因不可抗力事件导致工程本身的损害，应由＿＿＿承担。A承包人B发包人C双方分别D双方均不21.公路工程施工中，因不可抗力事件导致运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害，应由＿＿＿承担。A承包人B发包人C双方分别D双方均不22.公路工程施工中，因不可抗力事件导致承包人的机械设备损坏及停工损失，应由＿＿＿承担。A发包人B承包人C双方分别D双方均不23.公路工程施工中，运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，不论由哪一方保管，都应由＿＿＿办理保险，并支付保险费用。A承包人B发包人C材料、设备供应商D工程师24.在公路工程施工中若发现文物或其他有考古价值的物品时，承包人应立即停止施工保护好现场，并按要求采取妥善保护措施。由此发生的费用由＿＿＿承担，并相应顺延延误的工期。A文物管理部门B承包人C国家有关部门D发包人25.ＦＩＤＩＣ是＿＿＿的缩写词。A国际注册建筑师联合会B国际咨询工程师联合会C国际造价工程师联合会D国际估价工程师联合会26.在ＦＩＤＩＣ合同条件下，当构成合同的文件相互之间产生冲突或含义不清时，应由工程师进行解释，其先后次序应为＿＿＿。A合同协议书，中标函，投标书，专用条件，通用条件，规范，图纸，标价的工程量清单B专用条件，通用条件，规范，图纸，标价的工程量清单，合同协议书，中标函，投标书C规范，图纸，标价的工程量清单，合同协议书，中标函，投标书，专用条件，通用条件D投标书，标价的工程量清单，中标函，合同协议书，专用条件，通用条件，规范，图纸27.ＦＩＤＩＣ条款中对合同拥有解释权的是＿＿＿。A承包商B业主C监理工程师D第三方28.在ＦＩＤＩＣ合同条件中，＿＿＿是指包括在合同中并在工程量表中以该名称标明，供工程任何部分的施工或提供货物、材料、设备、服务或提供不可预料事件的费用的一项金额。A保留金B定金C暂定金额D违约金29.按我国现行规定，公路工程各项费用中的直接费由＿＿＿组成。A人工费、施工管理费、施工机械使用费B人工费、材料费、计划利润C人工费、材料费、施工机械使用费D人工费、材料费、施工管理费30.按我国现行规定，公路工程各项费用中的直接工程费由＿＿＿等组成。A直接费、现场管理费、企业管理费B直接费、现场经费、间接费C直接费、其他直接费、现场经费D人工费、材料费、机械使用费31.公路基本建设项目一般采用＿＿＿设计。A一阶段B二阶段C三阶段D四阶段32.为减少因设计变更造成的损失，必须加强对设计变更的管理，尽可能把设计变更控制在＿＿＿。A采购阶段B施工阶段C使用阶段D设计阶段33.下列＿＿＿是建设项目施工招标应具备的条件。A概算已经批准B标底已经审定C建设用地的征用工作已经完成D建设资金全部到位34.根据我国《招标投标法》和《建设工程施工招标文件范本》的规定，施工招标文件中投标价格的编写可采用固定价格的条件是工期在＿＿＿以内的工程。A6个月B12个月C18个月D24个月35.根据我国《招标投标法》和《建设工程施工招标文件范本》的规定，施工招标文件中投标价格的编写可采用调整价格的条件是工期在＿＿＿以上的工程。A6个月B12个月C18个月D24个月36.公路工程施工招标中，＿＿＿方式更有助于开展竞争，使招标单位有较大的选择范围。A公开招标B邀请议标C邀请招标D指定承包37.世界银行对于人均国民生产总值低于规定水平的借款国的承包商可给予＿＿＿幅度的优惠，享受价格优惠的承包商合格标准将在投标须知中写明。A5.5％B6.5％C7.5％D8.5％38.公路工程招标文件范本中的合同通用条件，在使用时＿＿＿。A不允许增删或修改B可以根据需要删改C允许局部增删或修改D可以根据需要补充39.公路工程施工招标文件中的通用条件，应＿＿＿。A根据建设项目的具体情况进行编制B直接采用《公路工程国内招标文件范本》的通用条件C对《公路工程国内招标文件范本》的通用条件作部分修改后采用D结合合同专用条件进行编制40.公路建设项目标底是工程项目的＿＿＿。A合同价格B结算价格C预期价格D评比价格41.标底是建筑安装工程造价的表现形式之一，是报经审定的建设项目的＿＿＿。A合同价格B结算价格C预期价格D评比价格42.公路建设项目的标底应力求吻合市场变化，并应控制在由＿＿＿以内。A估算B概算C框算D决算43.公路建设项目施工招标标底的作用是＿＿＿。A上级主管部门核实建设规模的依据B签订承包合同的依据C衡量投标报价的准绳和评标的重要尺度D结算的依据44.以下说法中，符合标底价格编制原则的是＿＿＿。A标底价格应由成本、税金组成，不包含利润部分B一个工程可根据投标企业的不同编制若干个标底价格C编制标底的计价依据可由编制单位自行编制D标底价格作为招标单位的期望计划价，应力求与市场的实际变化相吻合45.编制公路建设项目施工招标标底时，所依据的材料、设备价格是指招标时的＿＿＿。A指定价格B市场价格C计划价格D指导价格46.承包人采用“以廉取胜”的投标策略时，其前提条件是＿＿＿。A具有良好的社会信誉B缩短施工工期C提出对设计的改进建议D保证施工质量47.《公路工程施工招标投标管理办法》中规定，对于报价低于标底＿＿＿的投标书，如无充分理由证明能够保证降低造价的，评标时可不予考虑。A5％B10％C15％D20％48.承包商在＿＿＿合同中承担的风险最小。A可调总价B不可调总价C单价D成本加酬金49.公路建设项目施工招标合同价采用可调合同价时，建设单位承担＿＿＿的风险。A气候条件恶化B通货膨胀C地质条件恶化D其他意外情况50.为有效控制工程造价，无论任何一方提出的工程变更，均需由＿＿＿确认并签发工程变更指令。A业主或其派出的代表B工程师C设计单位或其代表D主管部门51.一般情况下，合同内所含任何项目的价格不应考虑变动，除非该项目变更涉及的款额超过合同价格的＿＿＿时可调整价格。A2％B5％C15％D25％52.根据有关规定，当合同内有些项目实施的实际工程量超出（或少于）工程量表中规定的工程量＿＿＿以上时可调整价格。A2％B5％C15％D25％53.以下说法中比较全面正确的是＿＿＿。A价格调整问题仅在单价合同中考虑B总价合同中也可考虑价格调整问题C无论是单价合同还是总价合同均应考虑价格调整问题D无论是单价合同还是总价合同均不考虑价格调整问题54.索赔是指在合同的实施过程中，＿＿＿因对方不履行或未能完全履行合同所规定的义务而受到损失，向对方提出赔偿要求。A业主 B承包商C合同中任何一方D第三方55.索赔是工程承包合同履行过程中经常发生的＿＿＿。A正常现象B对立行为C经济补偿行为D惩罚行为56.根据ＦＩＤＩＣ条款规定，如果承包商打算索取任何追加付款的话，应在引起索赔事件后的＿＿＿天内，将索赔意图通知监理工程师。A28B30C21D5057.根据《建设工程施工合同文本》的规定，索赔事件发生后的＿＿＿天内，承包人应向工程师发出索赔意图通知。A28B30C14D5058.下列＿＿＿不属于索赔的依据。A工程预算B结算资料C变更设计通知单D合同文件59.根据国际惯例，索赔利润的款额计算，是以索赔款＿＿＿为基础，乘以原报价单中的利润率。A人工费B直接费C直接费加间接费D间接费60.某工程基础板的设计厚度为1.5m，施工单位做了1.6m，多做的工程量在工程价款的计量支付时应＿＿＿。A予以计量B不予计量C由业主与承包商协商处理D计量一半61.保留金的最高限额一般为合同总价的＿＿＿。A4％B5％C6％D6.5％62.动员预付款一般分＿＿＿次支付。A一B二C三D四63.公路工程缺陷责任期的期限一般是＿＿＿。A半年B一年C二年D三年64.指定分包人是由＿＿＿指定的某一施工单位负责完成和实施本合同工程中某一项工程的施工任务。A承包商B业主C监理工程师D第三方65.施工单位未按国家标准、规范和设计要求施工，造成质量缺陷的，由＿＿＿。A业主负责并承担经济责任B施工单位负责并承担经济责任C建立单位负责并承担经济责任D设计单位负责并承担经济责任66.施工预算的编制单位是＿＿＿。A建设单位B设计单位C施工单位D监理单位（二）多选题1.工程保险的被保险人包括＿＿＿。A工程所有人B工程承包人C工程分包人D其他关系方2.工程建设监理单位是指＿＿＿的监理公司、监理事务所和兼承监理业务的工程设计、科学研究及工程建设咨询单位。A取得监理资质证书、具有法人资格B项目法人认可C具有相当数量国家认可的监理工程师D熟悉ＦＩＤＩＣ条款3.《招标投标法》规定，以下＿＿＿工程建设项目必须进行招标。A大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的B全部或部分使用国有资金投资或国家融资的C企业职工集资建设的D使用国际金融组织或外国政府贷款、援助资金的4.按付款方式的不同，公路工程施工合同可划分为＿＿＿。A总价合同B单价合同C成本加酬金合同D总包合同5.在工程建设过程中，因＿＿＿造成的工期延误，经工程师确认，工期可以顺延。A发包人不能按合同条款的约定提供开工条件B一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时C承包人施工机械损坏D不可抗力6.在工程建设过程中，因＿＿＿造成的工期延误，工期不予顺延。A发包人不能按合同约定支付工程款，致使工程施工不能正常进行B工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使工程施工不能正常进行C设计变更和工程量增加D承包人自身的原因7.公路工程勘察设计按建设项目大小和技术复杂程度划分为＿＿＿设计。A一阶段B二阶段C三阶段D四阶段8.根据我国《招标投标法》和《公路工程施工招标投标管理办法》的有关规定，下列＿＿＿是实行工程施工招标的必备条件。A建设资金已经落实B设计文件已经批准C招标文件已经编制完成D投标邀请书已经发出9.公路建设项目的标底由＿＿＿等构成。A不可预见费、包干费和措施费B成本、利润和税金C工程要求优良应增加的相应费用D物价上涨费10.公路建设项目投标报价采用的方法有＿＿＿。A不平衡报价法B多方案报价法C突然降价法D先亏后盈法11.承包商在采用不平衡投标报价时，在报价总价不变的情况下，适当提高＿＿＿项目的单价是有利的。A工程后期才能结帐收款的B能够早日结帐收款的C预计今后工程量会增加的D工程内容说不清楚的12.公路工程施工招标常用的评标方法有＿＿＿。A最低标价法B评议法C合理低标价法D综合评估法13.公路工程施工中索赔按其目的可分为＿＿＿。A费用索赔B违约索赔C工期索赔D风险索赔14.公路工程施工中索赔的证据应具备＿＿＿。A真实性B关联性C系统性D及时性15.下列＿＿＿属于索赔的依据。A工程预算B结算资料C变更设计通知单D合同文件（三）判断题1.当事人之间签订的合同受法律的保护。2.工程招标，投标是要约，定标是承诺。3.要约撤回是指要约在发生法律效力之前，欲使其不发生法律效力而取消要约的意思表示。4.要约撤回是指要约在发生法律效力之后，欲使其丧失法律效力而取消要约的意思表示。5.在格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款。6.对格式条款的理解有两种以上解释的，应作出有利于提供格式条款一方的解释。7.无效合同从执行时起即不具有法律效力。8.合同变更的必要条件是当事人协商一致，任何一方都不得擅自变更合同。9.合同解除后，当事人之间原确定的合同权利义务仍然存在。10.根据规定，只要当事人双方经过协商一致同意，可以变更和解除合同。11.仲裁机构作出裁决后，当事人就同一纠纷向人民法院起诉的，人民法院应予受理。12.招标采用的合同形式按计价方法的不同，一般分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同三种主要形式。当前国内外招投标中用得最多的是单价合同。13.根据规定，我国的建设工程项目一般应采用ＦＩＤＩＣ合同条件。14.因工程师指令错误发生的费用和给承包人造成的损失由工程师承担，延误的工期相应顺延。15.因工程师指令错误发生的费用和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。16.因工程师提出重新检验已隐蔽工程而发生的费用和工期延误，无论重新检验是否合格，均应由承包人承担。17.因工程师提出重新检验已隐蔽工程而发生的费用和工期延误，无论重新检验是否合格，费用均应由承包人承担，但工期可以顺延。18.因工程师提出重新检验已隐蔽工程而发生的费用和工期延误，无论重新检验是否合格，工期均应顺延，承包人应承担因不合格而发生的费用。19.对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。20.索赔对业主是不利的。21.不论采用什么方法计算工程量，其计量结果都应该是净尺寸的工程量。22.计量是一种净值计量。23.保留金在签发缺陷责任终止证书后一次发还。24.保留金一般在整个工程初验结算时返还50％，下余部分在缺陷责任期满后再全部退还。25.编制标底是对工程项目的一次计价，是施工单位投标报价的依据。26.施工企业投标报价不受国家颁布的定额和造价编制办法的约束，可以根据自身的技术优势和投标策略报价。27.《中华人民共和国招标投标法》规定，招标投标不受地区、部门、行业的限制，任何地区、部门和单位不得进行保护，应遵循公平、公开、公正、择优和诚实守信的原则。28.公开招标的投标书和报价的评审，是在公开情况下进行的。29.邀请招标是一种无限竞争性招标。30.没有得到投标邀请书的承包商，无权参加该项目的投标。31.在总价合同执行过程中，承包人有权要求变更承包总价。32.成本加酬金合同的基本特点是按工程实际发生的成本加上商定的管理费和利润来确定工程总造价。33.如果合同通用条款与合同专用条款不一致而产生矛盾时，应以合同专用条款为准。34.单价合同中可以不列工程量清单。35.在总价合同中，由于工程量错误或漏项而导致的风险，由业主单独承担。36.招标采用的合同形式按计价方法的不同，一般分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同三种主要形式。当前国内外招投标中用得最多的是单价合同。37.工程量清单中的计量方法与国内概、预算定额的规定存在一定的差异。38.工程量清单中有标价的单价或总额价中包括了合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。39.标底必须严格保密。40.施工招标时编制的标底就是施工图预算。41.在施工招标中，经批准的初步设计概算或经审查批准的施工图预算是编制标底的依据。42.标底的造价如果超过批准的初步设计概算或预算时，应进行详细的复查和认真分析，如果经过复核和分析后确认标底编制无误，便可立即进行招标工作。43.施工图设计完成后进行招标的工程，其标底总额应控制在审定后的施工图预算范围内。44.投标报价等于预算造价。45.投标报价越低越容易中标。46.设立索赔条款，有利于降低投标报价。47.工程质量与工程费用之间的关系一般是质量提高、费用要加大。48.投资控制是施工阶段监理工程师项目监理的主要目标。49.必须的联结螺栓、垫圈等材料，应单独计量。50.钢筋的损耗和定位钢筋不单独计量。51.用运输车辆的体积计量的材料，应在运到施工现场进行计量。52.投标者对招标文件有疑问时，可在开标前向招标单位询问，经招标单位允许后，投标单位可以变动或修改招标文件。53.一般招标单位对于工程量清单中的差错而引起的投标计算错误应承担责任，中标单位可据此索赔。54.《公路工程国内招标文件范本》中的合同通用条件，要求在使用时不对其进行增删或修改。55.承包商向其他单位和个人转让和分包所签订合同的全部或其中任何部分，都必须征得业主的事先同意或批准。56.提供劳务不属分包范畴，无须取得业主的批准。57.向承包商提供履约担保的银行须经业主同意。58.一个工程只签发一个缺陷责任终止证书。59.在缺陷责任期内，所发生的工程损坏、变形等都应由承包商自费对工程的损坏或不合格之处进行修补、修复或重建。60.施工企业在公路建设项目的投标报价，不受部颁定额和造价编制办法的约束，可以根据自身的技术优势和投标策略报价。61.建设工程索赔的性质属于经济补偿行为，不是惩罚。62.指定分包人，因是业主指定的，因此不受承包人的约束。63.《公路工程国内招标文件范本》关于工程保险的条文规定，承包人应以承包人与业主联名给本合同投保，其费用由业主承担。64.给指定分包商的工作内容只能是暂定金额内的工作项目。65.颁发缺陷责任证书后，承包商对尚未履行的义务就没有承担的责任了。66.业主在合同规定的时间内对承包商提出的索赔要求未予答复，应视为该项索赔已经批准。67.合同中索赔条款的设立，不利于降低投标报价。68.投标报价越低越容易中标。69.投标是施工企业在建设市场竞争中承接工程的一种手段，因此，企业中标项目越多越好。70.投标过程中，招标单位都要召开一次标前会议，所有投标者都必须参加。71.投标报价即是编制工程概、预算的过程。72.投标单位必须认真全面填写招标文件内的附件的各档空白，否则，招标单位可视为废标。73.标书一旦递交，就不能再更改。74.索赔是对对方违约的一种惩罚。75.索赔是向对方索取因对方过错或对方应承担的风险所造成的损失。76.根据ＦＩＤＩＣ条款，业主应赔偿因异常恶劣的气候条件而造成的承包商的停工、窝工损失。77.根据ＦＩＤＩＣ条款，当国家政策发生变化时，业主应赔偿因此给承包商造成的费用损失。78.如果承包商的施工索赔未在规定的时间内提出，业主可以按承包商自动放弃索赔处理。79.工期索赔和费用索赔总是相伴相随的，有工期索赔一定有费用索赔。80.如果因业主原因使工程暂停一个月，业主应给予承包商一个月的延期。81.ＦＩＤＩＣ条款规定，一旦发生战争，合同双方损失由各自承担，互不赔偿。82.承包商将施工机械设备运抵现场时，途中将一小桥压坏，当地找业主索赔，业主应予赔偿。83.公路工程施工中，由于国家政策性调整预算人工费标准，业主应赔偿相应的合同价。84.工程施工中若监理工程师进行合同规定之外的检查工作致使承包商停工，承包商有权索赔。85.工程施工中若发现有地下管线未拆除而造成工程停工，承包商有权索赔。86.ＦＩＤＩＣ条款规定，因业主风险造成施工机械设备的损坏，承包商可以索赔。87.如果承包商不对其负有责任的质量缺陷返工，监理工程师有权指示其他承包商返工并在承包商的支付款中扣除有关费用。88.监理工程师下达停工令所引起的工期拖延，承包商均可要求工程延期。89.业主未按时提供给承包商进出场通道致使施工受阻，ＦＩＤＩＣ条款规定承包商可以索赔。90.合同变更就是工程变更。91.工程变更往往会引起工程造价的变化。92.对于一些小型变更工程可以采用计日工计价。93.工程变更后如果工程量清单中相应项目的单价不适应，双方可以协商确定新的单价。94.“有效合同价”是指包括暂定金额和计日工费用的价格。95.当工程量误差使得工程造价的增加或减少超过有效合同价的15％时，承包商有权提出索赔，监理工程师应据实对工程造价进行调整。96.在工程变更过程中，如工程量增加，单价应降低，工程量减少，单价应提高，特别是对工程量超过原工程量25％的部分更是如此。97.计量支付与质量控制无关。98.因为计量支付不解除承包商的任何义务，所以，造价工程师应不对所签认的计量支付文件的准确性负责。99.计量支付过程中扣留的保留金在交工结算时不能退还。100.计量支付过程中扣留的保留金在最终支付时不能退还。101.在计量支付过程中，造价工程师应照顾业主的最佳利益。102.计量支付意味着承包商已完工程的质量义务已解除。103.最终结算价格不允许超过合同价，造价工程师应根据这一原则来进行控制。104.指定分包商的付款申请应作为承包商的付款申请一起申报。105.业主通常将指定分包商的应付款支付给承包商，再由承包商支付给指定分包商。106.合同价格中的暂定金额业主应100％的予以支付。107.即使合同中没有价格调整的条款，如物价上涨情况严重，监理工程师有权据实进行调整。108.办理支付时，外汇的支付比例和支付额由造价工程师决定。109.期中支付必须每月办理一次，监理工程师必须每月签发一次期中支付证书。110.计量证书是办理支付的凭证。五、复习题答案与讲评（一）单项选择题1.用综合评估法评标应对投标者的财务能力；技术能力；管理水平和C等，进行评比，不应单纯以投标报价作为评标和定标的依据。《公路工程国内招标文件范本》第28条，第1款规定。2.第三者责任险是指C。《公路工程国内招标文件范本》第21条，第1款规定。3.对于工程变更、设计修改要严格把关，事前对其进行技术经济合理性分析，属于A的内容。4.监理工程师在实施建设工程监理期间，除收取监理合同中规定的酬金外，个人D接受业主或承包商给予的额外津贴、奖金或补贴。5.投标是C。6.《招标投标法》规定，采取邀请招标方式招标的，必须向B个以上的潜在投标人发出邀请。《招标投标法》第17条规定。7.招标人和投标人应当自中标通知书发出之日起B日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。《招标投标法》第46条规定。8.公路工程施工合同中的工程师是指A。9.公路建设项目常用施工合同形式是B。10.下列C适用于工程量不太大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的建设项目。11.下列B适用范围较宽，其风险可以得到合理分担，并能鼓励承包商通过提高工效等手段从成本节约中提高利润。12.下列C中，业主需承担项目实际发生的一切费用，即承担项目的全部风险。13.如果单项工程的分类已详细明确，但实际工程量与预计工程量可能有较大出入时，应优先选择B。14.如果建设项目的外部环境恶劣，即项目的成本高、风险大、不可预见的因素多，则选择B比较合适。15.因工程师未及时完成自己的职责或因工程师发布的指令、通知错误，而给承包人造成损失时，C应赔偿承包人的损失，并顺延延误的工期。属于业主风险。16.承包人按工程师指示对已隐蔽的工程进行剥露后重新检验，如重新检验不合格，则剥露、修复、重新覆盖的费用损失和工期的处理为D。如重新检验不合格，则费用和工期损失均由承包人承担；如重新检验合格，则费用和工期损失均由业主承担。17.承包人按工程师指示对已隐蔽的工程进行剥露后重新检验，如重新检验合格，则剥露、重新覆盖的费用损失和工期的处理为B。如重新检验不合格，则费用和工期损失均由承包人承担；如重新检验合格，则费用和工期损失均由业主承担。18.建设工程施工合同文本规定，引起工期延误的事件发生后，承包人应在C内向工程师提交工程延期申请。《公路工程国内招标文件范本》第53条，第1款规定。19.索赔事件发生后的C内，承包人应向工程师发出索赔意向通知。《公路工程国内招标文件范本》第53条，第1款规定。20.公路工程施工中，因不可抗力事件导致工程本身的损害，应由B承担。属于业主风险。21.公路工程施工中，因不可抗力事件导致运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害，应由B承担。属于业主风险。22.公路工程施工中，因不可抗力事件导致承包人的机械设备损坏及停工损失，应由B承担。属于承包人风险。23.公路工程施工中，运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，不论由哪一方保管，都应由A办理保险，并支付保险费用。《公路工程国内招标文件范本》第21条，第1款规定。24.在公路工程施工中若发现文物或其他有考古价值的物品时，承包人应立即停止施工保护好现场，并按要求采取妥善保护措施。由此发生的费用由D承担，并相应顺延延误的工期。《公路工程国内招标文件范本》第27条，第1款规定。25.ＦＩＤＩＣ是B的缩写词。26.在ＦＩＤＩＣ合同条件下，当构成合同的文件相互之间产生冲突或含义不清时，应由工程师进行解释，其先后次序应为A。《公路工程国内招标文件范本》第5条，第2款规定。27.ＦＩＤＩＣ条款中对合同拥有解释权的是C。《公路工程国内招标文件范本》第2条，第6款规定。28.在ＦＩＤＩＣ合同条件中，C是指包括在合同中并在工程量表中以该名称标明，供工程任何部分的施工或提供货物、材料、设备、服务或提供不可预料事件的费用的一项金额。《公路工程国内招标文件范本》第58条，第1款规定。29.按我国现行规定，公路工程各项费用中的直接费由C组成。30.按我国现行规定，公路工程各项费用中的直接工程费由D等组成。31.公路基本建设项目一般采用B设计。32.为减少因设计变更造成的损失，必须加强对设计变更的管理，尽可能把设计变更控制在D。33.下列A是建设项目施工招标应具备的条件。《公路工程施工招标投标管理办法》第7条规定。34.根据我国《招标投标法》和《建设工程施工招标文件范本》的规定，施工招标文件中投标价格的编写可采用固定价格的条件是工期在B以内的工程。35.根据我国《招标投标法》和《建设工程施工招标文件范本》的规定，施工招标文件中投标价格的编写可采用调整价格的条件是工期在C以上的工程。36.公路工程施工招标中，A方式更有助于开展竞争，使招标单位有较大的选择范围。37.世界银行对于人均国民生产总值低于规定水平的借款国的承包商可给予C幅度的优惠，享受价格优惠的承包商合格标准将在投标须知中写明。38.公路工程招标文件范本中的合同通用条件，在使用时A。可用专用条款处理。39.公路工程施工招标文件中的通用条件，应B。可用专用条款处理。40.公路建设项目标底是工程项目的C。41.标底是建筑安装工程造价的表现形式之一，是报经审定的建设项目的C。42.公路建设项目的标底应力求吻合市场变化，并应控制在由B以内。43.公路建设项目施工招标标底的作用是C。衡量投标报价的准绳和评标的重要尺度44.以下说法中，符合标底价格编制原则的是D。标底价格作为招标单位的期望计划价，应力求与市场的实际变化相吻合。招标标底要反映供求规律的作用。45.编制公路建设项目施工招标标底时，所依据的材料、设备价格是指招标时的B。46.承包人采用“以廉取胜”的投标策略时，其前提条件是D。47.《公路工程施工招标投标管理办法》中规定，对于报价低于标底C的投标书，如无充分理由证明能够保证降低造价的，评标时可不予考虑。《公路工程国内招标文件范本》第28条，第1款规定。48.承包商在D合同中承担的风险最小。可调总价还有其他风险。49.公路建设项目施工招标合同价采用可调合同价时，建设单位承担B的风险。50.为有效控制工程造价，无论任何一方提出的工程变更，均需由B确认并签发工程变更指令。51.一般情况下，合同内所含任何项目的价格不应考虑变动，除非该项目变更涉及的款额超过合同价格的A时可调整价格。同时项目实施的实际工程量超出（或少于）工程量表中规定的工程量25％以上时可调整价格。52.根据有关规定，当合同内有些项目实施的实际工程量超出（或少于）工程量表中规定的工程量D以上时可调整价格。同时该项目变更涉及的款额超过合同价格的2％时可调整价格。53.以下说法中比较全面正确的是A。54.索赔是指在合同的实施过程中，C因对方不履行或未能完全履行合同所规定的义务而受到损失，向对方提出赔偿要求。55.索赔是工程承包合同履行过程中经常发生的C。56.根据ＦＩＤＩＣ条款规定，如果承包商打算索取任何追加付款的话，应在引起索赔事件后的C天内，将索赔意图通知监理工程师。《公路工程国内招标文件范本》第53条，第1款规定。57.根据《建设工程施工合同文本》的规定，索赔事件发生后的C天内，承包人应向工程师发出索赔意图通知。《建设工程施工合同文本》第32条，第1款规定。58.下列A不属于索赔的依据。59.根据国际惯例，索赔利润的款额计算，是以索赔款B为基础，乘以原报价单中的利润率。60.某工程基础板的设计厚度为1.5m，施工单位做了1.6m，多做的工程量在工程价款的计量支付时应B。按设计厚度计量。61.保留金的最高限额一般为合同总价的B。62.动员预付款一般分B次支付。《公路工程国内招标文件范本》第60条，第5款规定。63.公路工程缺陷责任期的期限一般是B。64.指定分包人是由B指定的某一施工单位负责完成和实施本合同工程中某一项工程的施工任务。《公路工程国内招标文件范本》第59条，第1款规定。65.施工单位未按国家标准、规范和设计要求施工，造成质量缺陷的，由B。《公路工程国内招标文件范本》第49条，第3款规定。66.施工预算的编制单位是B。（二）多选题1.工程保险的被保险人包括AB。《公路工程国内招标文件范本》第21条，第1款规定。2.工程建设监理单位是指ABC的监理公司、监理事务所和兼承监理业务的工程设计、科学研究及工程建设咨询单位。3.《招标投标法》规定，以下ABD工程建设项目必须进行招标。《招标投标法》第3条规定。4.按付款方式的不同，公路工程施工合同可划分为ABC。5.在工程建设过程中，因AD造成的工期延误，经工程师确认，工期可以顺延。业主风险6.在工程建设过程中，因CD造成的工期延误，工期不予顺延。7.公路工程勘察设计按建设项目大小和技术复杂程度划分为ABC设计。8.根据我国《招标投标法》和《公路工程施工招标投标管理办法》的有关规定，下列ABC是实行工程施工招标的必备条件。《公路工程施工招标投标管理办法》第7条规定。9.公路建设项目的标底由ABCD等构成。10.公路建设项目投标报价采用的方法有AB。11.承包商在采用不平衡投标报价时，在报价总价不变的情况下，适当提高BCD项目的单价是有利的。12.公路工程施工招标常用的评标方法有AD。《公路工程国内招标文件范本》第28条规定。13.公路工程施工中索赔按其目的可分为AC。14.公路工程施工中索赔的证据应具备ABCD。15.下列BCD属于索赔的依据。（三）判断题1.×当事人之间签订的合同如是无效合同就不受法律的保护。2.√投标是要约的表示，定标是承诺的表示。3.√投标撤回要在截标之前。4.×投标撤回要在截标之前。5.×在格式条款是通用条款，非格式条款是专用条款。两者不一致时，以专用条款为准。6.×对格式条款的理解有两种以上解释的，应作出有利于非提供方的解释。7.√无效合同从执行时起即不具有法律效力。8.√合同变更不是工程变更，所以必须要当事人协商一致，任何一方都不得擅自变更合同。9.×合同解除后，当事人之间原确定的合同权利义务就不存在了。10.×当事人一方如严重违约，另一方可根据合同约定，就可以变更和解除合同。11.×裁了不判，判了不裁。12.√招标采用的合同形式按计价方法的不同，一般分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同三种主要形式。当前国内外招投标中用得最多的是单价合同。13.√根据规定，我国的建设工程项目一般应采用ＦＩＤＩＣ合同条件。14.×业主风险，由业主承担。15.√业主风险，由业主承担。16.×因工程师提出重新检验已隐蔽工程而发生的费用和工期延误，只有重新检验不合格，才应由承包人承担。17.×因工程师提出重新检验已隐蔽工程而发生的费用和工期延误，只有重新检验不合格，费用才由承包人承担，工期也不顺延。18.×因工程师提出重新检验已隐蔽工程而发生的费用和工期延误，只有重新检验不合格，费用才由承包人承担，工期也不顺延；重新检验合格，费用才由业主承担，工期顺延。19.√对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。20.×索赔条款的设立可以降低投标报价中的风险费用。21.√不论采用什么方法计算工程量，其计量结果都应该是净尺寸的工程量。22.√计量是一种净值计量。23.√保留金在签发缺陷责任终止证书后14天内一次发还。24.×保留金在签发缺陷责任终止证书后14天内一次发还。25.×标底是保密的，不能给施工单位作为投标报价的依据。26.√国家颁布的定额是过去、全国、平均水平，投标人应根据自身的生产定额和投标策略报价。27.√《中华人民共和国招标投标法》规定，招标投标不受地区、部门、行业的限制，任何地区、部门和单位不得进行保护，应遵循公平、公开、公正、择优和诚实守信的原则。28.×公开招标的投标书和报价的评审，是在秘密情况下进行的。29.×公开招标才是一种无限竞争性招标。30.√没有得到投标邀请书的投标人，无权参加该项目的投标。31.×总价合同是总报价一笔包死的承包合同，承包人无权要求变更承包总价。32.√成本加酬金合同的基本特点是按工程实际发生的成本加上商定的管理费和利润来确定工程总造价。33.√如果合同通用条款与合同专用条款不一致而产生矛盾时，应以合同专用条款为准。34.×单价合同中不列工程量清单，就无法形成合同。35.×在总价合同中，由于工程量错误或漏项而导致的风险，由承包商单独承担。因为总报价一笔包死了。36.√招标采用的合同形式按计价方法的不同，一般分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同三种主要形式。当前国内外招投标中用得最多的是单价合同。37.√工程量清单中的计量方法与国内概、预算定额的规定存在一定的差异。38.√工程量清单中有标价的单价或总额价中包括了合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。39.√标底必须严格保密。40.×施工招标时编制的标底与施工图预算是不一样的。41.√在施工招标中，经批准的初步设计概算或经审查批准的施工图预算是编制标底的依据。42.×如标底编制无误，则初步设计概算或施工图预算时就错了。项目是否可行都要怀疑。谈何进行招标工作。43.√施工图设计完成后进行招标的工程，其标底总额应控制在审定后的施工图预算范围内。44.×投标报价不等于预算造价。两者包括的费用范围都不同。45.×视评标方法而定。46.×索赔条款的设立可以降低投标报价中的风险费用。47.√工程质量与工程费用之间的关系一般是质量越高、费用越大。48.√投资控制是施工阶段监理工程师项目监理的主要目标。49.×成套计量。50.√钢筋的损耗和定位钢筋不单独计量。51.√用运输车辆的体积计量的材料，应在运到施工现场进行计量。52.×投标者对招标文件有疑问时，可在开标前向招标单位询问，经招标单位允许后，投标单位不可以变动或修改招标文件。53.×一般招标单位对于工程量清单中的估计差错而引起的投标计算错误应不承担责任，按中标单位工程量清单中的单价进行支付即可。只有满足一定条件才可索赔。54.√《公路工程国内招标文件范本》中的合同通用条件，要求在使用时不对其进行增删或修改。55.√承包商向其他单位和个人转让和分包所签订合同的全部或其中任何部分，都必须征得业主的事先同意或批准。56.√提供劳务不属分包范畴，无须取得业主的批准。57.√向承包商提供履约担保的银行须经业主同意。58.√一个工程只签发一个缺陷责任终止证书。59.×在缺陷责任期内，所发生的工程损坏、变形等要区分原因，承包商自费只对自身原因造成的工程损坏或不合格之处进行修补、修复或重建。60.√国家颁布的定额是过去、全国、平均水平，投标人应根据自身的生产劳动定额和投标策略报价。61.√建设工程索赔是索赔费用或工期的行为，不是惩罚行为。62.√指定分包人，因是业主指定的，因此不受承包人的约束。63.√《公路工程国内招标文件范本》第21条，第1款规定。承包人应以承包人与业主联名给本合同投保，其费用由业主承担。64.√给指定分包商的工作内容只能是暂定金额内的工作项目。《公路工程国内招标文件范本》第58条规定65.×颁发缺陷责任证书后，承包商仍应履行的义务有缺陷责任和保修期责任。66.√业主在合同规定的时间内对承包商提出的索赔要求未予答复，《公路工程国内招标文件范本》没有该条规定。“应视为该项索赔已经批准”。67.×合同中索赔条款的设立，有利于降低投标报价中的风险费用。68.×视评标方法而定。69.×企业中标项目多少视企业的能力。70.√投标过程中，招标单位都要召开一次标前会议，所有投标者都必须参加。71.×投标报价即不是编制工程概、预算的过程。72.√投标单位必须认真全面填写招标文件内的附件的各档空白，否则，招标单位可视为初步评审不通过，定为废标。73.×标书一旦递交，截标后就不能再更改，截标前能再更改。74.×索赔是一方过错或风险而对另一方的一种经济补偿。75.√索赔是向对方索取因对方过错或对方应承担的风险所造成的损失。76.√根据ＦＩＤＩＣ条款，异常恶劣的气候条件属业主风险。77.√根据ＦＩＤＩＣ条款，国家政策发生变化属业主风险。78.√如果承包商的施工索赔未在规定的时间内提出，业主可以按承包商自动放弃索赔处理。《公路工程国内招标文件范本》第53条，第4款规定。79.√工期索赔和费用索赔总是相伴相随的，有工期索赔一定有费用索赔。80.√如果因业主原因使工程暂停一个月，并不等于就可以索赔一个月，总工期的延误才等于工期索赔的天数。81.×《公路工程国内招标文件范本》第65条，第1、2、3、4款规定一旦发生战争，业主应承担赔偿。82.√承包商将施工机械设备运抵现场时，途中将一小桥压坏，当地找业主索赔，业主应予赔偿。业主再找承包商反索赔。83.×承包商的劳动生产率并不因为国家政策性调整预算人工费标准而变化。承包商的投标报价是根据自身的劳动生产定额。84.√工程施工中若监理工程师进行合同规定之外的检查工作致使承包商停工，承包商有权索赔。85.√工程施工中若发现有地下管线未拆除而造成工程停工，属业主风险，承包商有权索赔。86.√ＦＩＤＩＣ条款规定，因业主风险造成施工机械设备的损坏，承包商可以索赔。87.√如果承包商不对其负有责任的质量缺陷返工，监理工程师有权指示其他承包商返工并在承包商的支付款中扣除有关费用。88.×监理工程师下达停工令所引起的工期拖延，视情况而定。89.√业主未按时提供给承包商进出场通道致使施工受阻，ＦＩＤＩＣ条款规定承包商可以索赔。属业主风险90.×合同变更不是工程变更；工程变更是合同变更的一种特殊形式。91.√工程变更往往会引起工程造价的变化，但工程造价的变化并不一定是工程变更。92.√对于一些小型变更工程可以采用计日工计价。93.√工程变更后如果工程量清单中相应项目的单价不适应，双方可以协商确定新的单价。但应满足一定的条件。94.ד有效合同价”是指包括暂定金额和计日工费用的价格。95.√当工程量误差使得工程造价的增加或减少超过有效合同价的15％时，承包商有权提出索赔，监理工程师应据实对工程造价进行调整。只针对超过有效合同价的15％那部分款额。96.√在工程变更过程中，如工程量增加，单价应降低，工程量减少，单价应提高，特别是对工程量超过原工程量25％的部分更是如此。主要是因为承包商报价存在不平衡报价现象；以及规模效益的问题。97.×计量支付是质量控制的手段。98.×因为计量支付不解除承包商的任何义务，所以，造价工程师也应对所签认的计量支付文件的准确性负责。99.√计量支付过程中扣留的保留金在交工结算时不能退还。在签发缺陷责任终止证书后14天退还。100.√计量支付过程中扣留的保留金在最终支付时不能退还。在签发缺陷责任终止证书后14天退还。101.√在计量支付过程中，造价工程师应照顾业主的最佳利益。102.×计量支付意味着承包商已完工程的质量义务已解除。并未解除103.×最终结算价格不允许超过合同价，造价工程师应根据这一原则来进行控制。104.√指定分包商的付款申请应作为承包商的付款申请一起申报。105.√业主通常将指定分包商的应付款支付给承包商，再由承包商支付给指定分包商。106.×合同价格中的暂定金额业主应100％的予以支付。发生就有，不发生就没有。107.×即使合同中没有价格调整的条款，如物价上涨情况严重，监理工程师有权据实进行调整。合同中有价格调整的条款就调整，合同中没有价格调整的条款就不调整108.×办理支付时，外汇的支付比例和支付额由造价工程师决定。由承包商的投标文件中确定的比例支付。109.√期中支付必须每月办理一次，监理工程师必须每月签发一次期中支付证书。110.√计量证书是办理支付的凭证。［例题1］××公路工程公司于某年3月10日与某业主签定一工程施工承包合同。合同中有关工程价款及其支付的条款摘要如下：合同总价为6000万元。开工预付款为合同总价的10％，于4月15日前拨付给承包商；工程进度款由承包商逐月（每月月末）申报，经审核后于下月5日前支付；工程竣工并交付竣工结算报告后30日内，支付工程总价款的95％，留5％为工程质量保留金，每月扣10%。缺陷责任期（1年）满后，全部结清。合同中有关工程工期的规定为：4月1日开工，9月20日单位：万元月份456789完成产值800900130012001000800在工程施工至8月16日时，因施工设备出现故障，停工2天，造成窝工50工日（每工日工资19.50元），8月份实际产值比原计划少30万元。工程施工至9月6日，因业主提供的某种材料质量不合格、效果差，业主决定更换材料，造成拆除用工60工日（每工日工资19.50元），机械多闲置3个台班（每台班按4000元计），材料费损失5万元，其他费用损失1万元，重新修建费问题：按原施工进度计划，为业主提供一份完整的逐月拨款计划。承包商分别于8月20日和9月28反索赔费为多少元？10月份，应支付给承包商的工程结算款为多少？［答案］按原施工进度计划的逐月拨款计划：开工预付款：6000×0.1＝600（万元）开工预付款的扣点：6000×0.3＝1800（万元）保留金：6000×0.05＝300（万元）逐月拨款计划：月份完成产值（万元）扣保留金（万元）扣开工预付款（万元）开工预付款（万元）本月支付（万元）4600600（600）5800（800）80（80）720（1320）6900（1700）90（170）810（2130）71300（3000）130（300）600570（2700）81200（4200）1200（3900）91000（5200）1000（4900）10800（6000）800（5700）合计60003006006005700第一项不予批准。第二项应予批准，应批准延长工期为5天，费用索赔额为173170元。反索赔费为40000元（晚9天竣工，索赔5天，反索赔4天。）10月份应支付给承包商的工程结算款为：800－4＋17.3170＝813.317（万元）［知识要点］工程结算按月结算的计算方法和工程索赔费用的计算［解题思路］扣保留金的规定；开工预付款的支付与扣还的规定；延长天数之和不等于索赔天数。重点二、全面、完整地编制、审查（仅指甲级）招标标底和投标报价。对施工中变更设计确定新的单价。［例题1］国内××工程参照ＦＩＤＩＣ合同条件规定，承包商要求索赔成立的条件必须具备如下四个条件：与合同相比较已经造成实际的额外费用增加或工期损失；造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商的过失；按合同规定不应由承包商承担的风险；承包商在事件发生后的规定时限内提出了书面的索赔意向通知。由于该工程项目工程变更，使钢筋混凝土项目与原合同估算工程量8300m3（单价150美元/m3，超过25％以上才允许调整单位价格）增加成12500m问题：通过造价工程师的努力，最后与承包商达成一致意见，超出部分的钢筋混凝土单价为135美元/m3。请问业主应付给承包商总计多少美元？［答案］12500－8300＝42004200÷8300＝50.6%已超过原工程量的25%，25%以内的钢筋混凝土按原价计，25%以外的钢筋混凝土按新价计。8300×(1＋0.25)×150＋[12500－8300×(1＋0.25)]×135＝8300×1.25×150＋（12500－8300×1.25）×135＝（美元）［知识要点］单价调整的条件。［解题思路］工程量变更后，工程价款的计算原则。（二）掌握内容重点一、掌握工程计量与支付的依据与方法；掌握变更工程单价的计算。［例题1］××路基土、石方工程，主要的分项工程包括开挖土方、填方等，按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定按实际完成工程量计价。根据合同的规定，承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工，工程量由造价工程师负责计量，工程的总价款根据承包商取得计量证书的工程量进行结算。工程开工前，承包商向业主提交了施工组织设计和施工方案并得到批准。问题：根据该工程的合同特点，造价工程师提出了计量支付的程序要求如下。试改正其不恰当和错误的地方。对已完成的分项工程向业主申请质量认证。在协议约定的时间内向造价工程师申请计量。造价工程师对实际完成的工程量进行计量，签发计量证书给承包商。承包商凭质量认证和计量证书向业主提出付款申请。造价工程师复核申报资料，确定支付款项，批准向承包商付款。在工程施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，承包商为了使压实质量得到保证，将压实范围适当扩大，施工完成后，承包商将扩大范围的施工工程量向造价工程师提出计量付款的要求，但遭到拒绝。试问造价工程师为什么会作出这样决定？在工程施工过程中，承包商根据业主指示就部分工程进行了变更施工，试问变更部分合同价款应根据什么原则进行确定？在土方开挖工程中，有两项重大原因使工期发生较大的拖延：一是土方开挖时遇到了一些地质勘探没有探明的孤石，排除孤石拖延了一定的时间；二是施工过程中遇到数天季节性小雨，由于雨后土壤含水量过大不能立即进行压实施工，从而耽误了部分工期。随后，承包商按照正常索赔程序向造价工程师提出延长工期并补偿停工期间窝工损失要求。试问造价工程师是否该受理这两起索赔事件？为什么？［答案］计量支付的要点：对已完成的分项工程向业主代表申请质量认证。取得质量认证后在协议约定的时间内向造价工程师申请计量。造价工程师按照规定的计量方法对合同规定范围内的工程量进行计量，签发计量证书给承包商。承包商凭质量认证和计量证书向造价工程师提出付款申请。造价工程师审核申报资料，确定支付款额，向业主提供付款证明文件。造价工程师拒绝的原因：该部分的工程量超出了施工图的要求，一般地讲，也就超出了合同约定的工程范围，不属于造价工程师计量的范围。造价工程师、监理工程师均无权处理合同以外的工程内容。该部分的施工是承包商为了保证施工质量而采取的技术措施，监理工程师或造价工程师认可的是承包商的保证施工质量的技术措施，一般在业主没有批准追加相应费用的情况下，技术措施费用应由承包商自己承担。变更价款原则的确定：合同中已有适用于变更工程的价格，按合同中已有的价格计算，变更合同价款。合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。合同中没有类似于或适用于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，造价工程师批准执行。这一批准的变更价格，应与承包商达成一致，否则由工程造价管理部门裁定。对两项索赔的处理：对处理孤石引起的索赔，这是预先无法估计的情况，应予受理。由于阴雨天气属正常季节性的，这是有经验的承包商预先应估计的因素，在合同期内应作考虑，因而索赔理由不成立，索赔应予驳回。［知识要点］工程计量与支付的依据与方法；掌握变更工程单价的计算。［解题思路］本案例主要考核工程计量及工程款支付程序，造价工程师在工程合同管理中的地位和作用，造价工程师的工作职责，工程变更价款的确定原则，以及因工程地下障碍、气候条件等事件引起工程费用增加和工期延长的责任的划分原则。重点二、掌握工程调价的计算方法。［例题1］××工程项目采用调值公式结算，其合同价款为18000万元。该工程的人工费和材料费占85％，不调值费用占15％，经测算，具体的调值公式为：该合同的原始报