2023年监理工程师之合同管理模拟题库及答案下载

2023年监理工程师之合同管理模拟题库及答案下载单选题（共200题）1、当事人以正在建造的建筑物抵押的，抵押合同自（）之日起生效。A.签订B.登记C.履行D.主合同生效【答案】B2、下列不属于施工合同中监理人职责的是（）。A.独立处理或决定有关事项，如签订分包合同、变更估价、索赔等B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作C.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执D.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，行使通用条款规定的，以及具体施工合同专用条款中说明的权力【答案】A3、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，关于监理人义务的说法，正确的是()A.向设计单位提供设备厂家名录B.向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料C.指示设计单位变更设计D.保守设计单位申明的秘密【答案】D4、判断设计投标人的技术能力，是否具备承担勘察设计任务的能力，主要通过判断（）。A.各专业设计人员的专业覆盖面B.设计人员数量和各级职称人员的比例C.设计负责人的资格和能力D.设计负责人的同类工程的设计经历【答案】C5、合同生效后，当事人发现合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应按()的市场价格履行。A.订立合同时订立地B.订立合同时履行地C.履行合同时订立地D.履行合同时履行地【答案】B6、建筑工程设计方案评标时，建筑专业专家不得少于技术和经济方面专家总数的（）A.1/2B.2/3C.1/4D.2/5【答案】B7、（2020年真题）定金不得超过主合同标的额的（）。A.20%B.30%C.40%D.50%【答案】A8、承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，责任后果包括（）。A.增加的费用由承包人承担B.增加的费用由发包人承担C.工期给予顺延D.应根据检查结果判断【答案】A9、根据九部委发布的《标准勘察合同》，勘察费用实行（）。A.发包人签证制度B.勘察人签证制度C.监理人签证制度D.共同签订制度【答案】A10、按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为()A.签发工程接收证书日B.颁发履约证书日C.结清单生效日D.签发最终支付证书日【答案】C11、（2018年真题）《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（）。A.投标截止日B.开标之日C.中标通知书发出之日D.投标截止日28天【答案】D12、以下有关材料招标文件要求的说法，不正确的是（）。A.招标文件中的实质性要求和条件，不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝B.非实质性要求和条件，应规定允许偏差的最大范围、最高项数，以及对这些偏差进行调整的方法C.主要材料或者供货合同的主要部分不得要求或者允许分包D.招标人不得允许中标人对非主体货物进行分包【答案】D13、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。A.不利于承包人的工程变更B.建设周期不易把控C.设计和施工责任划分不清D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争【答案】D14、(2016年真题)工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。A.成本加酬金B.成本加利润C.成本加规费D.直接成本加间接成本【答案】B15、下列合同法律关系的客体属于智力成果的是（）。A.建筑材料采购合同B.工程承包合同C.项目贷款合同D.工程设计合同【答案】D16、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.质押担保【答案】B17、某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是（）。A.该合同属于即时买卖合同B.货样应留存在供货人处C.当事人可以在合同中对货样进行说明D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物【答案】C18、（）是NEC系列合同编制的重要基础，具有选项多样、使用灵活、条款用词简洁等特点，得到广泛应用。A.工程施工合同B.专业服务合同C.评判人合同D.定期合同【答案】A19、关于承包人现场查勘的说法，错误的是（）。A.承包人应对施工场地和周围环境进行查勘B.在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险C.发包人对其提供的原始资料错误按情况承担责任D.承包人应对其阅读有关资料后，所做出的解释和推断负责【答案】C20、根据《标准施工合同》，当合同协议书、通用合同条款和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件优先解释的顺序是（）。A.通用合同条款→专用合同条款→合同协议书B.通用合同条款→合同协议书→专用合同条款C.合同协议书→通用合同条款→专用合同条款D.合同协议书→专用合同条款→通用合同条款【答案】D21、建设工程勘察合同履行中，发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，关于被授权人员发出的指示，说法正确的是（）。A.发出的指示视为已得到发包人代表的同意B.在授权范围内发出的指示，经发包人代表确认后效力等同于发包人代表发出的指示C.发出的指示与发包人代表发出的指示具有同等效力D.在授权范围内发出的指示效力等同于发包人代表发出的指示【答案】D22、某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行的是政府指导价，价格力4000元/吨，合同约定2011年31日提货，但施工企业逾期至2011年4月1O日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元/吨。该施工企业给供应商的钢材款应按()A.4500元/吨计算并追加违约金B.4000元/吨计算并追加违约金C.4500元/吨计算D.4000元/吨计算【答案】C23、依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是()．A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式B.违约金和定金不能同时选用C.违约金是承担违约责任的必备形式D.违约金和赔偿损失不能同时使用【答案】C24、除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起（）天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。A.15B.30C.60D.90【答案】D25、买方在全部合同材料交付后3个月内未安排检验和验收，则下列说法正确的是（）。A.买卖双方应签署合同材料验收证书B.卖方可签署进度款支付函C.进度款支付函自签署之日起生效D.卖方对买方进行检验和验收不再承担配合义务【答案】B26、对投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有（）。A.以书面形式予以解答，并发送给提出质疑的投标人B.召开投标预备会，对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人C.澄清时说明问题的来源D.如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足20天，须相应延长投标截止日期【答案】B27、（2020年真题）通用条款规定的费用是指（）A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C.发包人对承包人履行合同支付的结算价D.承包人完成工程的实际成本【答案】A28、根据《施工合同标准文本》的规定，合同工期为()。A.合同内约定的工期B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期C.合同基准日至竣工验收的工期D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和【答案】D29、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，且当事人对债权实现未做约定，则下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。A.应当先物保后人保B.应当先人保后物保C.可以任意选择物保或者人保优先受偿D.应当根据物保是否由债务人提供确定【答案】D30、（2018年真题）关于法律事实的说法，正确的是（）。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【答案】D31、合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的（）。A.行为B.智力成果C.技术D.权利和义务【答案】D32、某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由()承担。A.承包人B.钢材供应商C.监理单位D.发包人【答案】D33、根据《标准设计施工总承包合同》，设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，如无特别约定，则除署名权以外的著作权归（）。A.发包人B.承包人C.发包人或承包人D.发包人和承包人共同【答案】A34、下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）。A.非银行金融机构B.国家机关C.股份公司D.合伙企业【答案】B35、以下（）不是调查的具体方法。A.观察法B.实验法C.访谈法D.专题小组讨论法【答案】B36、邀请招标的优点不包括（）A.投标人事先可以确定B.投标人的数量事先可以确定C.缩短了招投标周期D.评标工作量大【答案】D37、具有让潜在投标人获得招标信息，以便进行项目筛选，确定是否参与竞争作用的是（）。A.资格预审B.现场考察C.招标公告D.解答投标人的质疑【答案】C38、下列关于零部件、备品备件的说法，错误的是（）。A.单独报价的要按投标人在“投标资料表”中的规定计算总价B.招标文件为要求报价的按“投标资料表”中的规定计入评标价C.已经计入投标报价的，评标价可以再进行调整D.已经计入投标报价的，此项费用包含在报价内【答案】C39、关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是()A.委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任B.监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任C.委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出D.监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出【答案】B40、根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由（）责任补偿。A.发包人B.承包人C.事件的风险责任人D.监理人【答案】C41、根据FIDIC施工合同条件，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（），向工程师发出申请接收证书的通知。工程师在收到承包商申请通知后（）内，应向承包商颁发接收证书。A.7天，7天B.7天，14天C.14天，28天D.28天，56天【答案】C42、设计施工总承包合同文件中，承包人文件中最主要的是（），需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。A.施工文件B.采购文件C.分包文件D.设计文件【答案】D43、关于工程勘察设计的开标说法错误的是（）。A.工程勘察的开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.投标人对开标有异议的，应当在开标后三日内提出C.开标由招标人主持并邀请所有投标人参加D.开标时应首先检查投标文件的密封情况，再按照规定的开标顺序当众开标【答案】B44、发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。承包人可以向发包人发出通知，要求其支付工程款。发包人收到承包人通知后的（）天内仍不履行的，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。A.1B.14C.28D.56【答案】C45、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于保险责任的说法，正确的是（）。A.建设工程设计责任险应当由发包人投保B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保D.发包人应当为承包人的施工设备投保【答案】B46、合同的（）尽管在招标投标阶段已作为招标文件的组成部分，但在合同订立过程中有些问题还需要明确或细化，以保证合同的权利和义务界定清晰。A.专用条款和普通条款B.专用条款和基本条款C.通用条款和基本条款D.通用条款和专用条款【答案】D47、根据《施工合同标准文本》的规定，工程经验收合格后，由（）向承包人出具经（）签认的单位工程验收证书。A.监理人、发包人B.发包人、监理人C.监理人、工程质量监督机构D.发包人、工程质量监督机构【答案】A48、（2017年真题）根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。A.7B.14C.21D.28【答案】A49、下列情形中，不属于施工中不利物质条件的是()。A.污染物B.不利于施工的气候条件C.非自然的物质障碍D.不可预见的自然物质条件【答案】B50、合同管理贯穿于工程项目全过程，是工程项目管理的（）A.偏心B.大纲C.细则D.核心【答案】D51、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照（）作出结论。A.招标人的意见B.评标委员会主席的意见C.多数成员的意见D.政府主管部门的意见【答案】C52、某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为（）。A.2900万元，3000万元B.2900万元，2900万元C.3100万元，3000万元D.3100万元，2900万元【答案】A53、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，做法正确的是（）。A.在该指示发出的24小时内提出书面异议B.在收到该指示的48小时内提出书面异议C.向授权的监理人员提出书面异议D.总监理工程师应在48小时内回复【答案】D54、法律事实包括行为和事件，以下正确的是（）。A.事件包括作为和不作为两种表现形式B.行政行为不属于法律事实中的行为C.自然事件会引起一定的法律后果D.难以预料的重大事件属于自然事件【答案】C55、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中的定由（）投保为宜。A.发包人B.由其中一个承包人C.由多个承包人分别D.组成联合体【答案】A56、关于监理人在施工合同履行管理中的地位，说法正确的是（）。A.监理人是施工合同的当事人B.监理人不属于发包人一方人员C.监理人的一切行为均遵照发包人的指示D.监理人与承包人没有任何利益关系【答案】D57、采用设计团队招标时，评标委员会评审的内容不包括（）。A.设计方案的功能、技术、经济和美观B.设计人员构成、业绩、从业经历C.项目解读、设计构思D.投标人信用情况和业绩【答案】A58、因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。A.14B.28C.56D.90【答案】D59、依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是()。A.保证B.抵押C.质押D.定金【答案】D60、关于建设工程勘察合同的说法，正确的是（）。A.建设工程勘察合同示范文本应当强制使用B.承包人必须具备法人资格C.勘察工作范围由法规确定D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式【答案】B61、在建设工程施工招标中，关于标准施工招标文件的说法，正确的是（）。A.标准施工招标文件无法完整的约束招标投标主体行为B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为D.标准施工招标文件不具有强制性使用的效力【答案】C62、(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务【答案】D63、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过()共同清点。A.发包人与工程师B.工程师与承包人C.发包人与承包人D.工程师与供货人【答案】C64、根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（）。A.项目经理任命书B.合同协议书C.工程设备表D.建筑材料表【答案】B65、按照《建设工程施工合同》规定，（）在施工过程中负责管理施工控制网点,对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。A.承包人B.发包人C.监理人D.勘察人【答案】A66、(2018年真题)关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）。A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由承包人和监理人承担连带责任【答案】A67、在设计合同履行中，由（）进行设计交底。A.设计单位B.监理单位C.发包单位D.总承包单位【答案】A68、设计施工总承包合同模式下，（）是对“发包人要求”的响应文件，作为合同文件的组成部分。A.投标函B.价格清单C.承包人建议书D.进度款支付分解表【答案】C69、社区营养干预措施的基本原则是（）。A.考虑营养问题的重要程度B.考虑对解决营养问题的作用大小C.考虑实施干预的难易程度等D.以上均是【答案】D70、由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较差需要更换，则该事件的处理方式应为()A.发包人拆除不合格设备B.发包人负责更换C.发包人重新安装D.合同工期不予顺延【答案】B71、工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为()。A.承包人第一次提交竣工验收报告之日B.承包人修改后再次提交竣工验收报告之日C.再次验收检验合格之日D.办理竣工验收手续之日【答案】B72、（2019年真题）关于安装工程一切险责任范围的说法，正确的是（）。A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失C.因超负荷造成的电气设备损失D.因自然磨损造成的设备损失【答案】A73、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是()。A.由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用D.由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用【答案】D74、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“合同进度计划”是指由（）的施工进度计划。A.发包人审定B.监理人批准C.承包人投标文件提交D.招标文件提出【答案】B75、下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是()。A.设计招标应为设计方案最优者B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者C.施工招标为投标报价最低者D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者【答案】C76、下列说法不正确的有（）。A.限制民事行为能力人不得独立实施纯获利益的民事法律行为B.限制民事行为能力人可以独立实施与其年龄.智力相适应的民事法律行为C.限制民事行为能力人实施与其年龄.智力不相适应的民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意.追认D.无民事行为能力人由其法定代理人代理实施民事法律行为【答案】A77、在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由()承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人和承包人共同【答案】B78、食物血糖负荷GL体现食物碳水化合物的（）对血糖的影响。A.质量B.数量C.种类D.摄取方式【答案】B79、某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指（）。A.物B.行为C.智力成果D.货币【答案】A80、下列不是WHO推荐选用皮褶厚度的测量点为（）。A.肩峰B.肩胛下角C.肱三头肌D.脐旁【答案】A81、按照设计合同示范文本规定，当设计工作超过一半时，因发包人原因要求解除合同，发包人应()A.允许设计人没收定金B.将设计费的50%支付给设计人C.将全部设计费支付给设计人D.按实际完成的工作量支付设计费【答案】C82、材料设备采购招标中，划分采购合同包的原则是（）。A.符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险B.有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供货质量和时间C.充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响D.全面考虑供货.仓储和运输能力，减少运输规划，提高仓储能力【答案】B83、(2017年真题)工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。A.成本加酬金B.成本加利润C.成本加规费D.直接成本加间接成本【答案】B84、合同总结报告的重点内容是（）。A.合同履行情况总结B.相关经验和教训总结C.合同订立情况评价总结D.合同管理工作评价总结【答案】B85、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是（）。A.事先征得监理人同意，并通知设计人B.事先征得监理人同意，并通知发包人C.事先征得设计人同意，并通知监理人D.事先征得发包人同意，并通知监理人【答案】D86、关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是（）。A.发包人可以发包给自然人B.超越承包人经营范围订立的勘察合同一律无效C.承包人超越资质等级承揽勘察业务的，吊销营业执照D.发包人发包给不具有相应资质等级的勘察单位的，处100万元以上200万元以下的罚款【答案】B87、关于安装工程一切险责任范围的说法，正确的是（）。A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失C.因超负荷造成的电气设备损失D.因自然磨损造成的设备损失【答案】A88、依据标准施工合同通用条款的规定，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（）承担。A.发包人B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人按比例【答案】A89、设计施工总承包合同中，监理人获得发包人同意后应提前（）向承包人发出开始工作通知。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求。A.7天，90天B.7天，30天C.14天，90天D.14天，30天【答案】A90、下列施工合同文件中，解释顺序优先的是()。A.中标通知书B.投标书C.施工合同专用条款D.规范【答案】A91、下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是（）。A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人【答案】A92、下列关于最低评标价法的说法中，正确的是()。A.以投标人的平均报价作为评标价B.以中标人的评标价作为中标价C.以报价最低的投标价为中标价D.以中标人的报价为中标价【答案】D93、招标人通过新闻媒体发布招标公告，凡具备相应资质符合招标条件的法人或组织，不受地域和行业限制均可申投标指的是（）。A.邀请投标B.公开招标C.公开投标D.邀请招标【答案】B94、关于吊顶变形缝的结构要求，错误的是()A.在建筑物变形缝处吊顶也应该设变形缝B.吊顶变形缝的宽度可根据装修需要变化C.吊顶变形缝处主次龙骨和面板都需断开D.吊顶变形缝应考虑防火防水隔声等要求【答案】B95、甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是()A.有效B.无效C.效力待定D.可变更或撤销【答案】C96、FIDIC《施工合同条件》中的指定分包商是业主选择的施工单位，关于指定分包商施工中协调管理的说法，正确的是()A.指定分包商的施工自行管理，不需要协调B.应由工程师负责指定分包商施工的协调管理C.应由承包商负责指定分包商施工的协调管理D.应由业主负责指定分包商施工的协调管理【答案】C97、供货方逾期交货，如果采购方认为已不再需要，有权在接到发货协商通知后的（）天内，通知供货方办理解除合同手续。但逾期不予答复视为同意供货方继续发货。A.15B.20C.21D.28【答案】A98、在设备采购招标中，基准评价值为（）。A.最优的评价因素B.最差的评价因素C.居于中位的评价因素D.评价因素的平均值【答案】A99、招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A.2B.3C.5D.7【答案】C100、设备采购合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后，向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。A.5%B.10%C.25%D.30%【答案】B101、根据九部委的勘察合同的规定，（）应对勘察场地的基础资料的准确性、可靠性负责。如地下埋藏物等资料由勘察人收集时，费用由（）承担。A.发包人，发包人B.勘察人，勘察人C.发包人，勘察人D.勘察人，发包人【答案】A102、关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是()A.委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任B.监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任C.委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出D.监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出【答案】B103、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是()。A.发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织B.承包人采购的设备，联动无负荷试车由承包人负责组织C.承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织D.发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织【答案】C104、设计施工总承包合同模式下，（）是对“发包人要求”的响应文件，作为合同文件的组成部分。A.投标函B.价格清单C.承包人建议书D.进度款支付分解表【答案】C105、根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。A.2%B.3%C.5%D.10%【答案】A106、根据《施工合同标准文本》的规定，工程经验收合格后，由（）向承包人出具经（）签认的单位工程验收证书。A.监理人、发包人B.发包人、监理人C.监理人、工程质量监督机构D.发包人、工程质量监督机构【答案】A107、以下有关资格审查方法的说法，正确的是（）。A.资格审查办法分为综合评估法和最低投标价法两种B.资格审查办法分为合格制和有限数量制两种C.如无特殊规定，鼓励招标人采用有限数量制D.资格预审文件的获取时间应当不少于3个工作日【答案】B108、担保方式中的保证，在实际运用过程中应理解为（）。A.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定给予赔偿B.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务C.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务D.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务【答案】B109、设计施工总承包合同谈判阶段，随着（）的调整，承包人建议书也应对一些技术细节进一步予以明确或补充修改，作为合同文件的组成部分。A.合同协议书B.专用条款C.通用合同条款D.发包人要求【答案】D110、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是()。A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示【答案】A111、工程项目招投标中，确定中标人的权利属于()A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.招标监督机构【答案】A112、可以以不动产作为担保财产的担保方式是（）。A.定金B.抵押C.质押D.留置【答案】B113、根据《标准设备采购合同》，对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注（）。A.此端朝上，请勿倒置B.重心、起吊点C.尺寸，重量D.危险标识【答案】B114、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（）承担。A.公路管理部门B.承包人C.发包人D.承包人与发包人共同【答案】C115、某工程项目是根据FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月，A单位工程缺陷通知期的终止时间应为（）。A.A单位工程竣工日后1年B.A单位工程竣工日后1年3个月C.全部工程竣工日后1年D.全部工程竣工日后1年3个月【答案】B116、建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的()，编制建设工程勘察文件的协议。A.地质环境特征B.地质岩土特征条件C.地质地理环境特征和地下水分布情况D.地质地理环境特征和岩土工程条件【答案】D117、招标人和中标人应当在（）之日起（）之内，订立书面合同A.中标通知书发出，15日B.中标通知书发出，30日C.中标通知书送达，15日D.中标通知书送达，30日【答案】B118、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是()。A.地方税费发生变化B.工程造价管理部门公布的价格调整C.施工作业导致停水2天D.一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日【答案】D119、根据九部委发布的《标准施工合同》，履约保函的担保期限为（）。A.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止B.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程缺陷责任证书日止C.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束D.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束后14或15天【答案】A120、某施工合同履行过程中，隐蔽的工程隐蔽前未通知监理工程师到场检查，后监理工程师要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是()。A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延【答案】D121、缺陷责任期说法不正确的是（）。A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期一般是24个月C.分部移交的单位工程，按提前验收的该单位工程接收证书中确定的竣工日为准，起算时间相应提前D.影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期【答案】B122、对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由（）组织，应在试验日期提前（）通知对方。A.承包人，14天B.发包人，14天C.承包人或发包人，14天D.承包人或发包人，21天【答案】D123、（2017年真题）关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担【答案】B124、设计施工总承包合同模式下，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。A.30B.60C.90D.120【答案】C125、设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。A.表明从发出该通知时间开始工作B.与“开工通知”的说法相同C.表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期D.该通知是由发包人发出的【答案】C126、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于变更意向书及变更指示发出主体的说法，正确的是（）。A.可以由发包人发出B.只能由监理人发出C.可以由承包人发出D.只能由发包人发出【答案】B127、金属幕墙在楼层之间应设一道防火隔层，下列选出的经防腐处理的防火隔层材料中，哪一项是正确的？()A.厚度不小于3mm的铝板B.厚度不小于3mm的铝塑复合板C.厚度不小于5mm的蜂窝铝板D.厚度不小于1.5mm的耐热钢板【答案】D128、根据《标准设计施工总承包招标文件》，组成合同的文件有：①发包人要求；②价格清单；③通用合同条款。仅就上述合同文件而言，正确的优先解释顺序是（）。A.①-②-③B.③-②-①C.③-①-②D.②-③-①【答案】C129、不属于数据库基本结构的是（）。A.原始数据B.概念数据层C.数据共享D.逻辑数据层【答案】C130、关于民事责任的说法错误的是（）A.民事责任包括合同责任与侵权责任B.合同责任包括违约责任与缔约过失责任C.消除影响、恢复名誉属于承担民事责任的方式D.法律责任中的行政责任和刑事责任，能基于法律规定，合同中也能进行约定【答案】D131、投标报价有算术错误，下列关于投标报价的修正，说法正确的是（）。A.如果大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准B.如果总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准C.评标委员会对投标报价进行修正后，即对投标人具有约束力D.投标人不接受修正价格的，可以进一步补正【答案】A132、判断设计投标人的技术能力，是否具备承担勘察设计任务的能力，主要通过判断（）。A.各专业设计人员的专业覆盖面B.设计人员数量和各级职称人员的比例C.设计负责人的资格和能力D.设计负责人的同类工程的设计经历【答案】C133、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）．A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不得超过1年【答案】A134、FIDIC系列合同，《施工合同条件》，不属于业主的主要责任和义务的是（）A.办理工程保险B.做好项目资金安排C.委托任命工程师代表业主进行合同管理D.提供业主方应提供的保障、物资【答案】A135、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人负责提供的材料和工程设备经验收后，接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.发包人和材料设备供应商【答案】B136、建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失。A.台风B.暴雨引起的地面下陷C.雷电引起火灾D.自然磨损【答案】D137、对于技术复杂、专业性强的招标项目，从专家库中随机抽取的评标专家难以保证胜任评标工作的，可以由（）直接确定评标专家。A.招投标监督机构B.上级主管部门C.招标代理机构D.招标人【答案】D138、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（）应将被授权监理人员的（）通知承包人。A.发包人，姓名及其授权范围B.发包人，职能分工及监理权限C.总监理工程师，姓名及其授权范围D.总监理工程师，职能分工及监理权限【答案】C139、建设工程勘察合同管理中，勘察人更换项目负责人应事先得到发包人同意，并应在更换（）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。A.7B.14C.21D.28【答案】B140、所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的风险。A.基准日B.在提交投标书日期C.开标D.递交投标保证金【答案】B141、下列关于评标专家必须满足的条件，说法不正确的是（）。A.从事相关专业领域工作满8年B.具有高级职称C.熟悉有关招标投标的法律法规D.与投标人没有经济利益关系【答案】B142、如果承包商因不可预见的物质条件遭受了工期延误或费用增加，承包商有权提出（）索赔。A.工期+费用+利润B.工期+费用C.工期+利润D.费用+利润【答案】B143、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()A.A银行1000万元，B银行2000万元B.A银行1800万元，B银行1200万元C.A.B银行各项工作1500万元D.A银行2000万元，B银行1000万元【答案】A144、根据《标准施工合同》，关于承包商违约解除合同后的说法正确的是（）。A.合同解除后，发包人可派员进驻施工现场，另行委托他人施工B.发包人的扣留行为可免除承包人应承担的违约责任C.合同解除后，发包人不应暂停对承包人的一切付款D.承包人应在解除合同后7天内，依法办理转让手续【答案】A145、施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证期限相对较短的是（）。A.施工投标保证B.施工履约保证C.施工预付款保证D.质量保证金保证【答案】A146、关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置权不得通过合同的约定产生B.留置权以债权人合法占有对方财产为前提C.企业之间留置可以不受留置动产与债权属于同一法律关系的限制D.当事人不得约定不得留置的动产【答案】D147、根据《民通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。A.取得相应的执业资格证书B.有依法成立的公司C.具有中华人民共和国国籍D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力【答案】D148、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后形成的合同义务应由（）承担。A.施工企业法定代表人B.拟派项目经理C.施工项目部D.施工企业【答案】D149、幕墙系统立柱与横梁的截面形式常按等压原理设计，其主要原因是()A.防结构变形B.防雨水渗漏C.防热胀冷缩D.防电化腐蚀【答案】B150、根据九部委发布的《标准勘察合同》，以下有关合同文件效力由大到小的排序正确的是（）。A.投标函及附录-中标通知书-专用条款-通用条款B.中标通知书-通用条款-发包人要求-勘察费用清单C.合同协议书-通用条款-专用条款-发包人要求D.通用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单【答案】B151、建设工程招投标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。A.投标人在投标函中规定的投标期内撤销其投标B.投标人在投标截止日前撤回其投标C.投标保证金的有效期短于投标有效期D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金【答案】A152、某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目()A.必须公开招标B.必须邀请招标C.可直接委托发包D.必须聘请招标代理机构委托发包【答案】C153、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（）日向承包人发出开工通知。A.7B.10C.14D.15【答案】A154、关于《简明标准施工招标文件》适用项目，正确的是（）。A.工期不超过24个月的项目B.一定规模以上，且设计和施工不是由同一承包商承担C.技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目施工招标D.EPC项目【答案】C155、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订合的同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。A.4月30日B.5月5日C.5月15日D.6月14日【答案】D156、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，（）可代为办理，所需费用由（）承担。A.发包人，发包人B.发包人，承包人C.监理人，发包人D.监理人，承包人【答案】B157、（）是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度。A.保证B.担保C.抵押D.质押【答案】B158、按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商()A.可以拒绝索赔B.应承担全部责任C.先行赔偿再向业主追索D.代替分包商向工程师递交索赔报告【答案】D159、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人()。A.可以采用直接委托方式发包B.可以自行招标，但应当备案C.可以自行招标，无需备案D.必须委托中介机构代理招标【答案】B160、设计施工总承包合同订立合同时需要明确的内容，区段工程在通用条款中定义的是能单独接收并使用的（）。A.永久工程B.长期工程C.短期工程D.一般工程【答案】A161、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【答案】C162、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法不正确的是（）。A.安装.调试中合同设备运行需要的用水.用电应由买方承担B.卖方应承担安装.调试中合同设备运行需要的原材料C.可以由卖方负责完成，也可以由买方或买方安排第三方负责，卖方提供技术服务D.如卖方提供技术服务，则不对因未按照卖方指导导致安装.调试不成功承担责任【答案】B163、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是()。A.由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用D.由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用【答案】D164、根据NEC《工程施工合同》，关于“补偿事件”的说法，正确的是（）。A.只能由承包商向项目经理通知补偿事件B.补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应当拒绝补偿C.为消除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件D.若变更由承包商提供的工程信息，则按对承包商最有利的解释进行计价【答案】C165、资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（）A.有限数量限制法B.合格制法C.标准化法D.综合记分法【答案】A166、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（）。A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明C.办理临时停电.停水.中断道路申报批准手续D.组织设计交底【答案】B167、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是（）。A.暂估价是签约合同价的组成部分B.暂估价内的专业工程不一定实施C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格D.暂估价的内容不包括计日工【答案】B168、如果食物供应以玉米、面粉为主，在配餐中添加（）可以提高食物的蛋白质生物价。A.玉米B.赤小豆C.芝麻D.大豆【答案】D169、建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。A.由供货商承担供货的全部运费B.由采购方承担自行运到目的地所需费用C.由供货商承担货物转运增加的保险费用D.由采购方和供货方共同承担转运费用【答案】B170、在保证合同中，当事人双方未约定保证方式的（）。A.保证合同无效B.视为连带保证C.视为一般保证D.当事人可以自由选择采用一般保证或连带保证【答案】C171、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险|生较大的分部分项工程的专项施工，还需经（）人以上专家论证方案的安全性和可靠性。A.3B.5C.7D.9【答案】B172、按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件不包括（）A.具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员B.具有编制招标文件的能力C.具有组织评标的能力D.具有100万的注册资金【答案】D173、关于代理法律特征的表述中，不正确的是（）。A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为B.代理人以代理人的名义实施代理行为C.被代理人对代理行为承担民事责任D.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志【答案】B174、勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准，不属于勘察人向行政管理部门报建申请的是（）。A.道路B.绿化C.市政设施D.本工程区域内的临时占地【答案】D175、建设工程勘察合同关于发包人指示说法错误的是（）。A.发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认B.紧急情况下，发包人代表可以签发临时书面指示C.临时书面指示发出后48小时内发出书面指示D.逾期未发出书面确认函，临时书面指示应视为发包人的正式指示【答案】C176、关于建筑材料采购招标的说法，错误的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价B.不同材料分几个合同包一次招标，投标人可自主选择一个或几个合同包报价C.一个合同包内含有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价D.不同材料可以分阶段招标，投标人仅针对本次招标报价【答案】C177、根据《标准施工合同》，竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求，经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，这种情况下竣工日为（）。A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.整修和完善工作完成日C.承包人重新提交竣工验收报告的日期D.工程接收证书颁发日【答案】A178、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务【答案】D179、根据《合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是()。A.债权人应当通知债务人B.债权人应当经债务人同意才可转让C.主权利转让后从权利并不随之转让D.无论何种情形合同债权都可以转让【答案】A180、业主对分包合同的管理主要表现为（）。A.对分包商发布指令B.对分包工程的批准C.向分包商支付工程款D.审查分包商的资质【答案】B181、按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商()A.可以拒绝索赔B.应承担全部责任C.先行赔偿再向业主追索D.代替分包商向工程师递交索赔报告【答案】D182、下列不属于发包人的责任引起暂停施工情况的是()。A.发包人未履行合同规定的义务B.不可抗力C.协调管理原因D.季节性大雨引起的停工【答案】D183、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是()A.应当由发包人保管并承担保管费用B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担C.应当由承包人保管并承担保管费用D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担【答案】D184、非营利法人不包括()。A.基金会B.事业单位C.社会团体D.法人的分支机构【答案】D185、FIDIC施工合同条件中的暂列金，是()的一项款额。A.不计入合同价格之内B.用于不可预见项目使用C.由工程师或承包商代表控制使用D.专门用于承包商施工范围内工程使用【答案】B186、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是()。A.通知委托人，建议下达停工指令B.征得委托人同意后，下达停工指令C.立即下达停工指令并尽快通知委托人D.立即召开现场会议，讨论对策【答案】C187、（2020年真题）购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（）。A.FOB价B.CIF价C.EXW价D.FCA价【答案】B188、材料采购合同履行中，可用来验收现场交货材料数量的方法是（）。A.衡量法B.经验鉴别法C.物理检验法D.化学分析法【答案】A189、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列工作中不属于监理人义务的是()。A.协调工程项目的外部关系B.报送监理人员情况C.保守工程秘密D.协调合同管理工作【答案】A190、下列勘察要求说法错误的是（）A.勘察人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责B.勘察人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置C.勘探工作完成后，勘察人应当按照规范要求及时封孔D.验收通过之后如果发生沉陷，勘察人只需要进行二次验收即可【答案】D191、下列选项中，属于法定代理关系终止条件的是()。A.代理期间届满B.作为代理人的法人终止C.代理事项完成D.被代理人死亡【答案】D192、下列选项中不能作为履约担保金的是（）。A.保兑支票B.银行汇票C.现金支票D.银行保函【答案】D193、关于合同变更，说法正确的是（）。A.监理工程师按照发包人的要求提高质量标准，需要征求承包人意见B.增加承包范围外的某项新增工作，监理人无需征求承包人意见C.承包人收到监理人的变更意向书后，如果同意实施变更，则向监理人提出书面变更建议D.监理人审查承包人变更实施方案，认可实施方案，应及时发出变更指示【答案】C194、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。A.30B.60C.90D.120【答案】C195、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，监理人对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力（）。A.是终局的，对发包人具有强制约束力B.不是终局的，对发包人具有强制约束力C.是终局的，仅对承包人具有强制约束力D.不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力【答案】D196、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。A.申请人须知前附表B.资格审查办法C.投标人须知前附表D.资格预审公告【答案】B197、根据《标准施工合同》，施工合同文件不包括（）。A.合同协议书B.中标通知书C.投标函及投标函附录D.投标企业定额标准【答案】D198、某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件。招标人对该优惠条件的正确处理是()。A.接受该优惠条件B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考C.拒绝接受该优惠条件D.将该投标人的投标按废标处理【答案】C199、某种液态食品，其能量值需满足（），才可声称是低能量食品。A.≤40kJ（9.6kcal）/100mLB.≤60kJ（14.4kcal）/100mLC.≤80kJ（19.1kcal）/100mLD.≤l00kJ（23.9kcal）/100mL【答案】C200、建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）。A.一切险B.一切险加第三者责任险C.一切险加人身保险D.一切险加人身意外伤害险【答案】B多选题（共150题）1、在招标程序中，（)等将作为未来合同文件的组成部分。A.招标文件B.中标人的投标文件C.中标函D.未发出中标通知书前双方协商对投标价格的修改E.发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改【答案】BC2、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行发包人签证制度，即通过验收后由发包人代表对实施的（）签字确认，以此作为计算勘察费用的依据之一。A.数量B.勘察项目C.质量D.实施时间E.项目负责人【答案】ABCD3、根据《标准材料采购合同》的规定，若合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，视为合同材料符合质量标准，买方应验收合同材料，则（）。A.按正常价格支付合同价款B.减价支付合同价款C.向买方支付补偿金D.向买方支付利息E.解除合同【答案】BC4、施工合同履行中，承包人采购的材料经检验合格后已在工程中使用，工程师后来发现材料不符合设计要求，则()A.承包人负责拆除B.承包人承担因此发生的费用C.发包人承担因此发生的费用D.延误的工期不予顺延E.已完成的工程应予计量支付【答案】ABD5、在设计施工总承包合同模式下，关于缺陷责任期的说法正确的是（）。A.缺陷责任期内，承包人需要对已接收使用的工程负责日常维护工作B.在使用过程中，发现接收工程存在新的缺陷，由承包人负责修复C.缺陷责任期内，工程缺陷的修复和查验费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不超过2年E.缺陷责任期内，承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以委托他人修复【答案】BD6、下列关于格式条款的表述中，错误的有()A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款B.当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款C.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效D.若对争议条款有两种以上解释时，应做出有利于提供格式条款一方的解释E.若对争议条款有两种以上解释时，应做出不利于提供格式条款一方的解释【答案】AD7、九部委材料、设备采购合同文本均由（）构成。A.通用合同条款B.专用合同条款C.合同附件格式D.中标通知书E.预付款担保【答案】ABC8、资格预审申请文件包括（）。A.联合体协议书B.申请人须知C.近年财务状况D.资格审查方法E.正在施工和承接的项目情况表【答案】AC9、根据《标准设计施工总承包招标文件》，设计施工总承包招标文件的组成包括（）。A.招标公告B.投标人须知C.工程量清单D.技术标准及要求E.发包人要求【答案】AB10、在施工合同中，发包人的义务通常包括()A.平整施工场地B.确保施工所需水、电供应C.提供工程进度计划D.负责施工现场的安全保卫E.办理施工临时用地的批准手续【答案】AB11、在施工评标中，综合评估法中详细评审的因素包括（）。A.资质条件B.施工组织设计C.项目管理机构D.投标报价E.其它评分因素【答案】BCD12、（2013年真题）关于代理的说法，正确的有（）。A.项目经理是施工企业的代理人B.项目总监理工程师是监理单位的代理人C.项目总监理工程师是建设单位的代理人D.如果授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民事责任E.如果授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任【答案】AB13、评标委员会成员不能包括（）。A.招标人代表B.招标人上级主管代表C.技术专家D.行政监督部门代表E.投标人的近亲属【答案】BD14、在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押权自登记之日起设立的包括（）等抵押合同。A.正在建造的船舶B.正在建造的建筑物C.交通运输工具D.土地使用权E.土地所有权【答案】BD15、关于建设工程设备采购合同中的考核、验收，说法正确的是（）。A.为买卖双方进行考核的机会均不超过三次B.由于买方原因合同设备未能达到技术性能考核指标后，卖方仍有提供6个月技术服务的义务，且买方应承担卖方因此产生的全部费用C.如买方在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，卖方仍有提供12个月技术服务的义务，且买方无需因此向卖方支付费用D.以合同设备验收证书签署之日为验收日期E.合同设备验收证书的签署不免除卖方对合同设备的质量保证责任【答案】A16、《合同法》中，有关承担违约责任的规定，采用的原则包括()A.补偿性原则B.严格责任原则C.惩罚性原则D.有限责任原则E.连带责任原则【答案】ABC17、根据《标准设计施工总承包招标文件》，在项目实施过程中可能需要分包人承担部分工作，一般需要承担工作的分包人有（）。A.设计分包人B.施工分包人C.供货分包人D.监理分包人E.咨询机构【答案】ABC18、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，委托人对监理人履行合同的监督事项包括()。A.监理人选择的监理工作分包单位须征得委托人同意B.监理人调换总监理工程师须征得委托人同意C.批准监理人的监理工作实施细则D.审查监理人提交的监理报告E.要求更换不称职的监理人员【答案】ABD19、根据《标准施工合同》，下列关于缺陷责任期说法正确的有（）。A.缺陷责任期自提交竣工验收报告日期起计算B.缺陷责任期终止证书签发后，发包人与承包人进行合同付款的最终结清C.在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前D.对于工程主要部位承包人责任的缺陷工作修复后，缺陷责任期相应延长E.颁发缺陷责任期终止证书，意味着承包人已按合同约定完成了施工的义务【答案】BCD20、世界银行贷款项目采购招标采用的评标价法，除投标价外的评审要素还应有（）。A.运输费用B.技术性能，维修运行费C.售后服务D.标准备件E.企业财务状况及银行信用【答案】ABCD21、建设工程合同的特征有（）。【相关知识点新教材已删除】A.合同主体的严格性B.合同订立的短暂性C.合同标的的特殊性D.合同履行期限的长期性E.合同形式的非要式性【答案】ACD22、材料采购招标投标管理中，对投标人进行资格审查时主要考虑的因素包括（）。A.独立订立合同的能力B.相近材料的供货业绩C.完善的质量保证体系D.企业规模E.项目经理资格【答案】ABC23、根据《标准施工总承包招标文件》，在竣工试验中的第三阶段包括的指标有（）。A.产能指标B.产品质量标准C.运营指标D.环保指标E.人员指标【答案】ABCD24、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的，工程师可以采取的处理方法有()。A.指示再进行一次重复的竣工检验B.经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程C.建议业主解除合同D.颁发接收证书并延长保修期限E.要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷【答案】ABC25、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，正确的有（）。A.暂估价中涉及的专业工程一定会实施B.暂估价是签约合同价的组成部分C.暂估价中涉及的专业工程不需要进行招标D.暂估价金额需要在合同履行阶段最终确定E.暂估价金额由监理人控制使用【答案】ABD26、下列合同中，属于无效合同的有()A.一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同B.以合法形式掩盖非法目的的合同C.约定的质量标准低于国家强制性标准的合同D.必须招标的项目未招标的合同E.订立合同时显失公平的合同【答案】ABC27、下列有关隐蔽工程及其重新检验提法中正确的有（）。A.承包人既可自检也可邀请监理人共同进行检查确认质量符合隐蔽要求后进行覆盖B.承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担C.若监理人未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验D.监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人方可进行覆盖E.重新检验导致增加的费用和（或）工期延误由承包人承担【答案】BCD28、机电设备招标的承包范围所包括的伴随服务内容有（）。A.实施所供货物的现场组装和试运行B.在卖方厂房就所供货物的组装C.一定期限内对所供货物实施运行，可免除卖方在合同保证期间所承担的义务D.不包含货物维修所需的专用工具E.对买方的运行.管理和维修人员进行培训需收取费用【答案】AB29、发生发包人违反合同规定的情况时，处理方法正确的是（）。A.承包人应向发包人发出通知要求纠正B.发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工C.暂停施工28天后发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知D.发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人也可直接解除合同E.承包人解除合同的行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利【答案】ABC30、关于评标委员会组成的说法，正确的是（）A.招标人代表3人，经济、技术等方面专家6人B.招标人代表2人，经济、技术等方面专家5人C.招标人代表3人，经济、技术等方面专家4人D.招标人代表2人，经济、技术等方面专家3人E.招标人代表1人，经济、技术等方面专家5人【答案】AB31、邀请招标的优点是（）。A.投标人及投标人的数量事先可以确定B.能缩短招投标周期C.不会遗漏具有优势的单位D.招标人熟悉投标人的情况E.评标工作量小【答案】ABD32、下列选项中，关于保证的概念和方式的表述，正确的是（）A.保证即保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务B.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证C.一般保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行前，不得拒绝对债权人承担担保责任D.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以直接要求保证人在其保证范围内承担保证责任E.当事人对担保方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任【答案】BD33、设计施工总承包合同中，不能索赔工期的情况有（）。A.为他人提供方便B.发包人要求提前交货C.缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复D.发包人违约解除合同E.不可预见的物质条件【答案】ABCD34、下列文件中，属于施工合同组成部分的有()A.合同协议书B.中标意向书C.投标文件中的施工组织设计D.工程量清单。E.规范及有关技术文件【答案】AD35、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于分包工程的说法，正确的有（）。A.承包人的分包招标应由监理人组织B.承包人分包工作需征得发包人同意C.承包人不得将设计的关键性工作分包给第三人D.分包人的资格能力应与其分包工作相适应E.合同履行过程中承包人不得再分包任何工作【答案】BCD36、根据《施工合同标准文本》规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商可以要求发包人补偿费用并顺延工期的包括（）。A.基准资料有误引起的损失及拖延B.隐蔽工程重新检验质量合格C.发包人订购的设备提前交货D.法规变化引起的价格调整E.不可抗力不能按期竣工【答案】AB37、根据《担保法》，关于质押的说法，正确的有()A.出质人只能是债务人B.存款单可以用于质押C.质押必须转移财产占有D.质押必须通过约定建立E.建筑物可以用于质押【答案】BCD38、根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同双方需在专用合同条款中约定承包人向监理人提供的设计文件的（）。A.内容B.格式C.数量D.地点E.时间【答案】AC39、资格审查分为（）。A.资格预审B.资格终审C.资格面神D.资格后审E.资格现审【答案】AD40、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任（）。A.未申领施工许可证B.提供的设计有缺陷C.拖欠工程款D.直接指定分包人分包专业工程E.提供的建筑材料不符合强制性标准【答案】