安装工程标准合同13篇

安装工程标准合同13篇甲方：

乙方：

第一条：工程概况

(1)构造：砖混;

(2)屋面：株洲小波石棉瓦

(3)外墙：外砖面砖

(4)内墙：混合砂浆盖白;

(5)室内地面：水泥砂浆找平;

(6)窗：前后铝合金窗;

(7)卫生间厨房：现浇楼面;

(8)地面：墙面抹水泥砂浆，预留卫生洁具位;

(9)空调机位：客厅设有专用空调机位;

(10)供水：每户独立水表位;

(11)排水：优质PVC管;

(12)供电：暗管线敷设，每户独立电表位;

(13)有线电视：客厅、主卧设有有线电视插口;

(14)电话：客厅、主卧预留电话插口。

其次条：承包方式和承包内容

1、承包方式：包工包料，该工程以285元/平方米的价格包干，乙方不缴纳任何税费，不管物价的涨跌该包干价格不变。

2、承包内容：该工程按甲方规划，两行每行10米15米的规格，底层为门面。二、三层为三室二厅一厨二厕，二、三层临街面为全封闭阳台(乙方如需变更，可在施工中提出申请)。根底采纳桩基上设承台梁。要据实际设抗震柱若干及每层设封闭圈梁一道，底层均采纳240眠墙，M5混合砂浆砌筑。二、三层采纳240斗墙，M5混合砂浆砌筑。厨厕楼面采纳现浇楼面，其余均采纳预制空心板楼面。地面采纳外C10砼地面，楼地面均采纳水泥砂浆找平拉毛。屋面采纳外天沟集中排水，株洲石棉瓦斜屋面。装饰工程：临街面外墙采纳外墙砖，其余水泥砂浆抹面。内墙：厨厕墙面采纳水泥砂浆打底拉毛，其余均采纳混合砂浆一遍成活。安装工程：电采纳预埋暗敷，主卧、客厅电视、电话线采纳预埋。上、下水采纳优质PVC管，每套做包边门一张。

3、由乡统一办好建房证，附属建筑工程三化：硬化、亮化、绿化，下水道以及房屋西边公共通道5米，房屋后面公共通道3米，屋前后挡土墙由乡负责建立好，每行加收附属建筑费800元。

第三条：工程结算方式

工程总造价：建筑面积285元(含根底)，一层门面卷闸门由乙方负责。

第四条：付款方式

1、根底竣工每行付壹万元

2、一层安板后每行付壹万伍仟元。

3、主体竣工付壹万伍仟元。

4、工程竣工验收后拾天内工程款除支付款项，其余一次付清。

5、你站已建房行数(两行四层)，请按规定交款，如有不服，甲方有权处置。

第五条：工程质量

本工程质量等级为合格。

第六条：双方责任

甲方责任：按合同要求保证质量，如因甲方责任使质量达不到要求，甲方无条件向乙方赔偿因此造成的一切经济损失。

乙方责任：按合同要求按期分步付款，如工程竣工验收后贰拾天内不能付清，甲方有权自行处置，且预付款不能退还。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

安装工程标准合同2

发包方：_________承包方：_________依照《民法典》及其它有关法律、行政法规，甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村大路建立工程施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵XX等、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本建立工程施工事项协商全都，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。

一、工程概况工程名称：赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村大路建立工程。

1、路基长5公里，路面宽3.5米，总计整修面积17500平方米，中标价3万元。

2、路面长5公里，路面沙化宽3.5米，厚15厘米，总计沙化面积17500平方米，中标价12万元。

3、铺设涵洞4道，涵洞深3.5米，中标价2万元。工程内容：路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。

二、工程承包范围承包范围：施工设计全部内容。

三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计（大写）：壹拾陆万元（人民币）：16万元。工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。

四、双方的权利义务：

1、由甲方供应图纸，乙方必需按图纸和大路改造工程技术标准的要求施工，乙方确保质量到达合格。

2、乙方必需在签订合同之日起____日内开工。

3、甲方对乙方的施工有监视治理权，甲方按施工进度对乙方的施工进展验收，验收合格后，方可进展下一工序的施工。

4、未经甲方同意，乙方不得更换工程经理，否则，甲方有权终止合同。

5、乙方不得将工程工程转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不担当任何由此引发的法律责任。

6、乙方在施工过程中，确保施工安全。若消失工伤等安全事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。

7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。

8、施工所需缴纳的各种税费由乙方担当。

五、违约责任：

1、乙方必需按时竣工，否则，每超期一天，按1000元天支付违约金。

2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

3、若甲方对工程质量进展验收不合格，需要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到到达要求的标准，其损失由乙方自负。

4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

六、合同工期：开工日期：________年____月____日。竣工日期：________年____月____日。合同工期总日历天数60天。

七、质量标准工程质量标准：合格。

八、承包人向发包人承诺根据合同商定进展施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺根据合同商定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效本合同双方商定签字盖章后生效。

发包人：_________（签名）承包人：_________（签名）

合同订立时间：_________合同订立地点

安装工程标准合同3

发包单位：(甲方)

承包人：(乙方)

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，结合本工程的详细状况，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，甲、乙双方就本工程水电安装工程施工事项协商全都，订立本合同。

第一条、工程概况：

工程名称：x市和顺花苑工程水电安装(以下简称：本工程)

工程内容：强电、弱电：按施工图完成全部施工程任务，室内全部施工预埋管、穿线安装、调试完毕，且配电箱主线需预埋管至室外1.5米。(弱电包括通讯、宽带、电视、智能等)

防雷：包括防雷接地，等电位联接，电源进户箱做重复接地等。给水、消防：按施工图完成全部给水、消防工程任务。

雨水：按施工图完成全部雨水工程任务。

污水：按施工图完成全部污水工程任务，室外施工至红线外市政管道污水井。

施工现场条件：以现场实际状况为准;

施工部位：本合同商定乙方施工部位为：和顺花苑工程工程水电施工图及变更水电安装工程包含的内容。

其次条、工程承包方式、承包范围及承包内容：

㈠承包方式：乙方承包内容包括：人工、主材、辅材、施工机具、质量、进度、安全文明施工、工期、验收合格。

㈡承包范围：包括强电、消防、弱电、防雷等分项工程的预埋、安装，调试检测及验收合格工作;室内等全部一切给排水、室外落水和阳台排水及空调排水。验收合格以专业资质报告为准。

㈢承包的主要内容：见第一条其次款。

㈣甲方直接分包的其他专业工程，乙方需全力协作，帮助完成。

第三条、合同工期：

㈠乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺当实现。本合同商定本工程总工期为日历天;开工日期为：年月日，竣工日期为：年月日。

㈡乙方必需听从和执行甲方工程部下达的施工生产规划，依据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源。

第四条、质量标准：

㈠适应于本合同的工程质量检验评定标准、标准名称为(包括但不限于以下)：

①建立强制性条文;

②《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88;

③《建筑电气工程施工质量验收标准》GB50303-20x;

④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收标准》GB50242-20x;⑤《采暖与卫生施工验收标准》(GBJ242-82);

⑥《电气安装工程施工及验收标准》(GBJ242-82)

⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88);

⑧甲方制定的工程质量验收实施细则。

㈡工程质量必需到达国家建立工程质验收合格标准要求，符合建立设计与施工标准要求及甲方的施工图纸设计的要求。若工程质量验收为“不合格”，乙方承诺负责返工直至到达本合同商定“合格”质量标准方可予以结算，返工所需的材料、人工等全部费用均由乙方担当。若因乙方返工导致甲方工期延误，担当全部的违约责任。

㈢工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工队组组织自检并报项工程部，工程部依据队组自检结果组织班组进展实测验收评定后报监理部，监理部依据工程部初评结果组织工程部、工程部、和施工队组进展现场

㈣工程保修按建立部有关规定执行，保修期自竣工通过验收的工程质量认定签字之日起。(保修期2年)

第五条、文明工地、安全标化标准：

㈠遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化治理的有关规定，全部现场使用的设备无条件满意业主的安全要求，材料堆放整齐，不得破坏密目网，安排一至两人特地从事清扫整齐工作，若因乙方安全文明施工措施不力等缘由引起业主对甲方的罚款，甲方均从应付乙方工程款中扣除。

㈡在施工中应做到细心筹划、实施，乙方违规操作以及为完本钱工程雇佣的人员造成他人损害或自身受到损害，均应由乙方担当全部责任。

第六条、合同价款、工程量的计量及结算方式：

㈠承包单价：承包工程综合单价按总建筑面积126.67元/㎡(含协作费、税金)包干，承包工程总价暂定1927万元。(详见合同附件一)

㈡工程量的计算：

⑴结算工程量以建筑施工图纸实际建筑面积为准;

⑵零星工程的工程量以“工日”为计算单位;

⑶工程量确实认及申报按甲方的相关制度执行。

㈢结算方式：工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各局部所占比例明细为：

⑴构造预埋局部占本工程合同价的15%;

⑵墙体预埋局部占本工程合同价的15%;

⑶安装局部占本工程合同价的40%;

⑷调试验收局部占本工程合同价的25%，验收完后留5%质保金，保修期满后30天内付清。

㈣依据工程实际状况需要发生的工程变动，并由设计、建立方、监理书面签字为工程变更。变更量按合同在20x元内不与增减。

第七条、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：

㈠为保证本工程质量、工期、安全文明施工目标的实现，签订本合同乙方须向甲方交纳100万元履约保证金，在合同签订后7天内全部交納。保证金返还：1、±0.000以下全部预埋完成后10天内返还全部保证金;假如甲方安排±0.000以下分期施工，则一期±0.000以下预埋完成后7天内(或开工后150天)返还50%全部保证金。如乙方不按时交纳履约保证金，则本合同不生效;如甲方不按时返还履约保证金，则按应返履约保证金总额的5/日计算滞纳金。

㈡工程款的支付严格根据第六条第三项执行。在每个结算节点，乙方办理好结算手续后，甲方在7天内支付工程款。

㈢工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料)，经质监、消防、气象等相关部门及甲方验收合格后开头办理结算手续，甲乙双方在结算书上签字之日起30日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在保修期满后(自工程竣工之日起计)30日内，甲方将余款(不计利息)一次性支付给乙方(如发生返修费用从中扣除)。

㈣若乙方工程质量、工期和安全文明施工未到达本合同商定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的全部费用均由乙方担当。

第八条、甲、乙的权利和义务：

㈠乙方在组织施工中必需坚持“百年大计，质量第一”的方针，要依据国家颁发的施工验收标准和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程到达合格标准及更好;参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度规划,交甲方审定。

㈡在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随便变更设计。㈢在施工中由于乙方本身缘由造成的停工、返工，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。

㈣乙方要严格执行隐藏工程验收制度，凡隐藏工程完成后，必需经过验收做好记录方能进展下一工序的施工。隐藏工程由乙方自行检查验收，并做

好记录;重大或简单隐藏工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进展验收，并办理隐藏验收手续。如甲方与设计单位未届时参与，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予成认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。

㈤当乙方拒绝执行甲方(或监理)的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，因此而造成的经济损失由乙方担当。

㈥对乙方工作人员不遵守工程部规章制度，不听从甲方治理人员的治理，对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进展调换。

㈦乙方及工作人员必需遵守甲方和业主的有关规章制度，听从甲方现场治理人员的治理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的全部后果均有乙方担当，并对当事人处以一万元的罚款，如当事人支付困难，则由乙方代交，在工程款中扣除。

㈧乙方全部水电预留必需一次性到位，如有消失后凿的(设计变更除外)，每惩罚款1000元。

㈨乙方必需根据设计及施工标准要求施工，严禁偷工减料。乙方购置主要材料必需资料齐全，上报甲方、建立方及监理认可方可使用。

㈩乙方必需保证治理、施工人员的稳定性，节假日休息需经得甲方同意。乙方施工人员的劳保用品由乙方负担。

(十一)乙方全体员工必需树立产品爱护意识(包括工地其他单位产品)，对产品必需实行相应爱护措施，在工程竣工验收前，乙方担当产品爱护责任。

(十二)乙方负责在承包内容范围内甲方供给材料、设备的装车，卸车及搬运。

(十三)乙方负责本工程全部竣工资料准时完成。

第九条、施工治理标准

⑴建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-20x)。

⑵建筑施工安全检查标准(JGJ5920x)。

⑶建筑施工高处作业安全技术标准(JGJ80-91)。

⑷x市及总包单位建立工程现场文明施工治理规定。

第十条、合同生效：

1、本合同自甲已双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项后失效。

2、本合同一式四份，甲、已双方各执一份。

3、本合同为尽事宜，双方协商解决。

4、本合同订立时间：年月日。

5、签订地点：

甲方：乙方：

住宅：住宅：

法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)

或托付代理人：(签字)：或托付代理人：(签字)：电话：电话：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

签约日期：年月日签约日期：年月日

安装工程标准合同4

建立单位：

(以下简称甲方)

施工单位：

(以下简称乙方)

修理单位：

(以下简称XX)

依据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，遵循公平、公正和诚恳信用的原则，由于乙方在甲方生活区宿舍改造工程中不听取甲方治理人员劝说，未利用专业人员对太阳能进展爱护性撤除，造成甲方私人用户太阳能大面积损坏，现乙方托付XX负责对其进展修理效劳及除垢处理，经甲、乙、丙三方友好协商，就太阳能修理、安装工程达成如下协议：

第一条

1、工程名称：太阳能修理、安装工程

2、工程地点：

3、修理范围和内容：对全部安装太阳能用户的真空管集热器、保温箱、附水箱、屋面管道、连接件及辅料进展修理，重点修理工程：集热器软连接是否破损，保温箱是否有滴水现象，真空管是否发白、或破损。

其次条工程材料供货与安装方式：本工程材料全部由XX向甲方供应，XX负责全部太阳能设备的修理及安装。乙方确保所供应设备为原厂全新正品并对产品质量负责，XX保证根据国家标准进展安装施工并对安装工程质量负责。

第三条产品名称、型号、单位、数量、金额：

备注：以上价格包含设备材料、运输、安装工时及税收费用。

第四条产品的质量、技术标准：根据____省企业产品标准执行。

第五条产品的运输方式、到货地点、交货方法：

1、运输方式：XX汽车运输至甲方指定的交货地点。

2、到货地点：

3、交货方法：在交货地点，由甲方接货人签名确认。

第六条验收方法及提出异议的期限：由甲方依照合同按设备材料清单进展验收。对货物的规格或数量或两者都有异议的，甲方应在签收前向XX在场人员提出。

第七条太阳能设备修理、安装工程款结算方式及期限：本合同总价款为人民币圆整();

付款方式：由甲方向XX银行转账支付，但该费用由甲方在乙方所负责的工程款中直接扣除。

1、合同签订之日起7个工作日内甲方向XX支付合同总价款的%，即人民币：元(大写：)作为预付款;

2、待设备材料进场验收合格后，7个工作日内甲方向XX支付合同总价款的%，即人民币：元(大写：)作为工程进度款;

3、修理、安装、调试完毕正常投入使用后，10个工作日内甲方向XX支付合同总价款的%，即人民币：元(大写：);

4、质量保证金%，即人民币：元(大写：)质保期6个月，满后无质量问题在10个工作日内一次付清;

5、上述付款XX需按要求开具全额增值税专用发票给甲方。

第八条产品质量责任和售后效劳条款：

1、产品自验收合格之日起6个月内为质量保证期。

2、XX供应设备现场维护操作培训;在质量保证期内由于产品质量问题而造成产品损坏的，XX负责修理，更换零部件等材料;若损坏缘由不属于产品质量问题，则XX收取根本修理费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。质保期完毕后，XX为甲方供应终身有偿维护效劳。

第九条工程工期及施工要求：

1、施工周期5天，若XX未能根据工程施工进度供应配套材料安装设备而影响正常施工进度，甲方将赐予500元天罚款。

2、甲方为施工工人供应住宿，保证施工现场所用水源、电源，并供应施工过程中其他必要的帮助。

3、XX应严格按国家有关标准和甲方用户要求进展修理、安装施工，并承受甲、乙方的监视，改正施工中不符合要求事项，并担当相应责任。

4、XX应留意安全文明施工。因XX缘由造成的安全事故由XX自行负责。

第十条违约责任：

1、甲方责任：甲方未能按合同规定时间支付预付款款和工程进度款的，每迟一天，甲方应向乙方或XX(设备材料款向乙方，工程款向XX)支付设备材料款或工程进度款的5的违约金，但违约金总额不超过设备材料款或工程进度款的30%。如甲方在到达此限额后仍不能付款，乙方和XX有权终止合同，且甲方应担当乙方和XX的经济损失。

2、乙方责任：施工过程中乙方须派遣12人进展现场监视、检查，不得徇私舞弊，敷衍了事，对完全不能修复的太阳能要进展标识、统计并将详情告知甲方相关负责人员，否则，乙方将无条件担当全部修理费用，延期超过3天视为甲方单方面终止合同，乙方应担当甲方的全部经济损失。

3、XX责任：因XX缘由未能按时完工，每延迟一天，甲方将赐予XX500元天罚款，延期超过3天视为甲方单方面终止合同，乙方应担当甲方的全部经济损失。

第十一条因发生不行抗力因素致使合同不能正常履行的，由三方友好协商解决。

第十二条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争议，由三方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。

第十三条本合同自三方签字盖章之日起生效。

第十四条本合同如有其他未尽事宜，可由三方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

本合同正本一式六份，甲、乙、丙三方各执二份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

________年____月____日________年____月____日

安装工程标准合同5

甲方(总包方)：乙方(分包方)：

甲乙双方就____县富昌路南XX市政道路工程南标段管道安装分项工程，分包给乙方进展施工。依据《民法典》，经双方充分协商，现达成如下条款，以便双方共同遵守。

一、工程名称：____县富昌路南XX市政道路工程南标段管道安装分项工程

二、工程地点：____县皂西村

三、分包形式：双方商定单价一次包死。

四、分包工程内容：

1、管道安装工程：灰土地基至管道顶部500以内土方回填的全部内容。甲方只供应管道主材及管枕，其余均由乙方负责。施工中所使用混凝土及砂浆均由乙方负责，甲方按元3付给乙方。

2、雨污水检查井砌筑工程：甲方仅供应防水粉、堵漏灵、微沫剂。砌井使用其它材料、机械及工费均由乙方担当，甲方根据砖块数量结算乙方工程款。

五、工程量结算方式、单价：

1、工程量按乙方完成并经甲方组织验收合格的工程量计算;

2、单价：混凝土管道安装综合单价，元米，元米;检查井砌筑根据砌筑砖块进展结算元备注：灰土地基整平每米元;打垫层及管枕安装每米元;管道安装每米元(含闭水试验);素土回填每立方元(回填至管顶50c)。

六、施工期间一切费用由乙方自己担当，工程完工经闭水试验合格后，甲方支付乙方总工程款的70%，甲方所承包工程全部工作内容施工完成并经建立单位竣工验收合格后，支付到总工程款的90%，其余款项保修期满________年内付清。

七、施工工期：从________年____月____日开工至________年____月____日完成，共计天。凡因建立单位和总承包单位的缘由或不行抗拒缘由，工期可以按实际状况顺延。

八、乙方负责自有人员场内、场外的人身安全，并加强对工人的安全纪律教育、严格遵守操作规程。对不听从工地统一安排，不遵守工地劳动纪律，违反操作规程的人员，应进展必要的教育和必要的罚款处理，对情节严峻并造成经济损失的应进展经济赔偿，必要时责令其退出工地，如发生安全事故，乙方应准时上报处理并担当一切责任，甲方不负任何责任。

九、质量：乙方所完成工程必需经监理及建立单位验收合格方可进展结算。

十、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，经甲乙双方代表人签字后生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

安装工程标准合同6

合同编号：编号HNAC/QES.Ⅳ-1115发包人(以下简称甲方)：

承包人(以下简称乙方)：华自科技股份有限公司

甲、乙双方经过友好协商，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本工程施工事项协商全都，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程依据：施工图纸、报价清单、附件(系本合同的有效组成文件)。

4、工程承包方式：□包材料□包人工。

二、承包范围

甲方安装工程施工内容包括，详细详

见工程图纸、报价清单、附件。

三、合同价款：

1、其中设备价款：

2、其中安装价款：

合计人民币(大写)：元整(￥元整)。

3、合同总价款：

合计人民币(大写)：元整(￥元整)。

四、工期要求：

1、开工日期：预付款到账且甲方供应或确认的图纸资料齐全后天内开工。

2、工期正常为工作日(甲方现场满意施工条件状况下)。

五、付款：

1、付款方式：甲方支付到乙方指定账号。

2、预付款：合同签订3个工作日内预付总价款的30%，计人民币元整(￥元整)。

3、进度款：工程主材(如：)到甲方现场，3个工作日内付总价款的%，计人民币元整(￥元整)。

4、安装完工款：工程全部安装完工后，3个工作日内或乙方设备(如有)到现场一个月内(以两者时间先到为准)付总价款的%，计人民币元整(￥元整);如非乙方缘由，工期不能如期完工，超过二个月则视同完工，甲方应结清相应款项，否则视为违约。

5、验收款：工程通过竣工验收后3个工作日内，甲方支付乙方总价款的%，计人民币元整(￥元整)。如因非乙方缘由不能组织验收，超过15个工作日则视同验收合格，应结清验收款。

6、质保金：%质保金自验收之日起一年内或乙方设备(如有)到现场13个月内付清(以两者时间先到的为准)，计人民币元整(￥元整)。

7、发票开具：设备局部由乙方对甲方开具增值税发票;安装局部由乙方对甲方开具建安发票。

8、如非乙方缘由，甲方延迟支付合同款，则甲方每天按相应款项的1‰支付乙方资金占用费。

六、违约及争议处理：

本合同在履行期间，双方发生争议时，应积极协商解决;协商不成时，可向人民法院起诉。

七、其它条款

1、本合同及专用合同条款签署后，双方必需严格履行，未尽事宜双方可依据详细状况结合有关规定达成补充协议，补充协议与本合同、专用合同条款具有同等效力。

2、本合同、专用合同条款、合同附件及补充协议，投标书、招标文件和中标通知书，施工图纸、报价清单，标准、标准及有关技术文件，明确双方权利义务的传真、会议纪要，变更协议，现场工程师的有关书面通知等书面文件均为本合同的有效组成文件。

3、本合同中有关词语含义、未明确商定的事项均以专用合同条款中的商定为准。

4、本合同一式肆份，双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：乙方：

年月日：

安装工程标准合同7

发包方：____（以下简称甲方）

承包方：____（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的详细状况，经双方协商全都，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：电源防感应雷工程;

2.工程地点：;

3.工程范围和内容：电源防感应雷设备安装，按GB50343要求标准施工。

其次条工程期限

1.本工程合同总工期为5天(从开工之日算起)。详细进场安装日期，甲方提前7天通知乙方。

2.如遇以下状况，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。因遇人力不行抗拒的自然灾难(如台风、水灾、自然缘由发生的火灾、地震等)而影响工程进度者。

第三条工程合同总价与付款方式

1.本工程合同总价为：____。

2.付款方式：____。

3.如发包方拖欠工程款，应按银行有关逾期付款方法或“工程价款结算方法”的有关规定处理。

4.如在施工中新增加防雷器的数量，则以工程决算为准，合同总价作相应调整。

第四条材料、设备供给

1.对提前到货的设备应由发包方供应仓库，由承包方妥当保管、使用。

2.乙方所供应的设备须符合国家标准，属于当地气象局检测认证的合格产品，如属不合格产品，由施工方担当全部责任。

第五条工程质量和检查验收

1.承包方必需严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关标准、规程进展施工。

2.工程竣工后供应相关的技术资料及协调当地气象局检测验收。

3.承包方确保本防感应雷工程能验收合格。因施工质量问题

4.本工程施工工程的保证期为叁年，在保证期内发觉工程质量缺陷的，乙方应当负责返工或者实行补救措施，因甲方使用、保管不当引起的问题除外。

第六条争议的解决方式

合同执行过程中如发生争议，双方应准时协商解决。协商不成时，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

第七条附则

其它本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。

本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款后自然失效。

本合同正本贰份，其中发包方执壹份，承包方执壹份。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

安装工程标准合同8

发包方：____(简称甲方)

施工方：____(简称乙方)

经甲、乙双方友好协商，正式签订以下电梯设备安装合同，确认以下条款：

一、电梯型号及数量

型号：由江苏蒙哥马利电梯有限公司制造的TKJ型小机房电梯壹台。

二、安装调试费金额

本安装合同总金额为人民币(大写)：叁万叁仟元整(￥:33000元)。

三、付款方式：

1、甲方在乙方进入安装工地现场前7日内，将安装调试费的支付给乙方，计人民币(大写)：壹万陆仟伍佰元整(￥：16500元)，乙方收到款后根据规定的进场时间开头安装工作。

2、电梯设备安装完毕调试验收合格之日起7天内，甲方将安装调试费的支付给乙方，计人民币(大写)：壹万陆仟伍佰元整(￥：16500元)。乙方在收款后将电梯设备正式交付甲方使用。

四、电梯设备的安装施工及土建要求：

1、甲方土建具备安装条件后，详细施工期应在合同签定后30天内由甲、

2、甲、乙双方应在本合同签订前，对电梯井道、机房工程设计图纸及其图纸上的招投标过程中的技术要求，以及合同执行过程中其他需要说明的技术条件，进一步确认，双方签字盖章后作为合同附件。如无说明则由甲方依据双方已确认的电梯土建布置图施工。在确保土建按甲乙双方确认的电梯土建布置图施工的前提下，电梯安装过程中如消失非标准要求的任何过失由乙方负责。

3、根据国务院20xx年6月1日公布实施的《特种设备安全监察条例》以及为了保证设备的安装、运行质量，本合同标的物的安装、调试和质保由乙方单位负责。

4、井道、机房土建施工甲方责任须到达以下条件：

4.1、土建符合双方确认的电梯土建布置图相关要求;

4.2、平面尺寸和垂直度及各预埋、预留孔洞均符合甲乙双方确认图所列各项规定。

4.3、井道模板、钢筋或勘察土建施工器具和建筑垃圾去除洁净，底坑无积水或渗漏水，井道杂物清理洁净。

4.4、满意以上条件后，甲方组织建筑、监理、电梯安装方四方对电梯井道进展检查和验收;验收根据《电梯工程质量验收标准》(GB50310-20xx)中的“土建交接检验单”要求，以及电梯合同相关要求完成井道检查，合格后双方确认签字。乙方检查后如有不合格项应书面通知甲方，属于甲方责任的由甲方在双方商定的时间内整改完成，属于乙方责任的由乙方负责改整(整改期间若具备乙方开工条件，可进展现场安装)。

4.5、保持建筑物永久性楼梯和机房通道、门、窗等畅通。

5、如因甲方缘由造成停工，竣工日期顺延。停电累计到达8小时，乙方提出申请，监理及甲方可依据实际状况批准工期顺延。如因甲方缘由造成停工达

6、电梯安装调试完成后，乙方应准时向技术监视检验局申报验收，其费用有甲方担当，验收通过并取得电梯验收合格报告前方可使用。

五、电梯设备安装施工中的责任及费用：

1、甲方责任及担当的费用：

1.1、按合同条款支付电梯选购安装工程的工程款款项。

1.2、按合同要求准时收货，办理验收手续并协调相关单位供应安装条件。

1.3、在乙方进场施工前，甲方应当履行以下义务：在安装地点应备好电梯保管场地，该场地应确保把电梯导轨搬去安装电梯位置通路的地方。

1.4、在乙方进展安装施工时，甲方的义务是：

1.4.1、电梯安装之前、甲方协商相关单位供应符合电梯安装要求的临时动力电源，并送至机房内，并设置动力配电(箱)柜，在各厅门口设置符合电梯工作现场安全标准的安全护栏装置。

1.4.2给乙方供应有防盗措施并在安装作业四周有足够面积的电梯零件存储间和工具室。

1.4.3、电梯调试之前，甲方协商相关单位供应满意设计及调试运行功能需求的正式动力电源。

1.4.4、安装施工时，负责协调电梯安装施工过程中的土建协作工作，包括门套、呼唤按钮箱、厅外指层灯箱、消防开关箱、厅外报站钟、机房曳引机座、掌握柜座、缓冲器座的混凝土灌注和粉刷并供应符合验收标准的爬梯。

1.5、在乙方完工后，甲方的义务是：

1.5.1、负责电梯安装后的土建的收尾工程。

1.5.2、在乙方调试检验合格后，为乙方准时办理电梯竣工验收。

1.5.3、双方验收合格及电梯交付甲方后，负责电梯的保管及治理工作。

1.6、负责对乙方现场施工人员依据本单位安全、环境治理制度进展培训，并按制度相关规定对乙方施工工作中安全、环境状况进展现场治理。

1.7、如因甲方缘由不能在乙方完工之日起30日内完成土建收尾工程导致电梯无法验收到达30天以上的，甲方须在3日内支付乙方电梯验收合格后应收回的工程款。

2、乙方负责及担当的费用：

2.1、合同签订期间乙方进一步明确电梯井道设计施工要求及设备相关技术参数。

2.2、乙方应对电梯井道、门洞尺寸等进展验收，并担当验收责任;

2.3、乙方负责根据合同要求向甲方供应合格的电梯整套设备;

2.4、负责向当地质量技术监视局特种设备部门办理现场安装前的安装告知手续及安装完工后的报检手续。

2.5、在现场具备安装条件时，乙方需准时进展现场设备安装工作，配备专业人员组织并实施电梯现场安装，自备安装所需工具、机械和劳动爱护用品;负责乙方安装工作人员的安全教育及现场治理，负责电梯安装现场的安全防护工作，做好现场安全、文明施工的全面治理工作。

2.6、乙方负责电梯自到货后至竣工验收、交付甲方使用前的搬运、堆放、保管等工作(应符合施工现场文明工地施工的治理要求)。

2.7、负责电梯的安装、调试工作、乙方有责任爱护好合作单位的成品及半成品工程。

2.8、乙方安装工作人员在安装施工中承受甲方安全环境教育培训，遵守甲方现场及文明生产规定，文明施工，违反甲方相关治理制度，担当按相应制度

2.9、电梯安装检验完成后，乙方应准时执行下一步交接工作。

2.10、乙方应在甲方供电、消防联动试验、消防检查验收等与电梯有关的工程活动中，积极协作甲方。

2.11、乙方应按合同要求对甲方委派的技术人员进展现场培训，并按时移交随机资料及相关文件等。

六、安装验收：

1、电梯设备安装验收完成前7天乙方需向甲方供应相关的电梯技术资料和国家电梯设备验收标准。电梯安装调试工作完成后，甲方应依据乙方通知派代表会同乙方依据合同中规定的条款、技术数据、施工图纸及电梯安装标准验收电梯。

2、乙方应按当地电梯质检部门的有关规定，对安装调试完毕的电梯设备进展报验，甲方将积极协作乙方，所发生费用由乙方担当。

3、电梯产品未经合法验收，甲方不行擅自使用，否则由此产生的一切后果，由甲方负责。

4、电梯设备安装完毕，经当地检验检测部门验收合格取得验收报告，同时在乙方收到甲方其次期安装费后将电梯设备正式交付甲方使用。

七、负责保养责任：

1、自当地检验检测部门验收合格之日起，乙方负责护保养。

2、若非乙方安装、调试，则乙方不担当免费保养工作及免费保养期间所产生的相关费用。

八、合同变更、违约及其它：

1、本合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明，如甲、乙双方协商达成全都修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件。

2、本合同文本全部附件，均与本合同具有同等的法律效力。

3、本合同一式两份，甲乙方双各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

安装工程标准合同9

发包方：____________承包方：____________

依照《民法典》及其它有关法律、行政法规，甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村大路建立工程施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵XX等、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本建立工程施工事项协商全都，明确双方的.权利义务关系，经协商订立本合同。

一、工程概况工程名称：赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村大路建立工程

1、路基长5公里，路面宽

3、5米，总计整修面积17500平方米，中标价3万元。

2、路面长5公里，路面沙化宽

3、5米，厚15厘米，总计沙化面积17500平方米，中标价12万元。

3、铺设涵洞4道，涵洞深

3、5米，中标价2万元。工程内容：路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。

二、工程承包范围承包范围：施工设计全部内容。

三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计（大写）：____________（人民币）：____________万元。工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。

四、双方的权利义务：

1、由甲方供应图纸，乙方必需按图纸和大路改造工程技术标准的要求施工，乙方确保质量到达合格。

2、乙方必需在签订合同之日起____日内开工。

3、甲方对乙方的施工有监视治理权，甲方按施工进度对乙方的施工进展验收，验收合格后，方可进展下一工序的施工。

4、未经甲方同意，乙方不得更换工程经理，否则，甲方有权终止合同。

5、乙方不得将工程工程转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不担当任何由此引发的法律责任。

6、乙方在施工过程中，确保施工安全。若消失工伤等安全事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。

7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。

8、施工所需缴纳的各种税费由乙方担当。

五、违约责任：

1、乙方必需按时竣工，否则，每超期一天，按1000元天支付违约金。

2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

3、若甲方对工程质量进展验收不合格，需要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到到达要求的标准，其损失由乙方自负。

4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

六、合同工期：开工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日合同工期总日历天数____________天。

七、质量标准工程质量标准：合格。

八、承包人向发包人承诺根据合同商定进展施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺根据合同商定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效本合同双方商定签字盖章后生效。

发包人：____________（签名）承包人：____________（签名）

合同订立时间：________年____月____日合同订立地点

安装工程标准合同10

发包人(简称甲方)：

承包人(简称乙方)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建立工程质量治理条例》及相关规定，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原同是，明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商全都，订立本合同。

第一条工程概况：

一、工程名称：

二、工程地点：

其次条工程内容及承包

(一)分水器以内(含分水器)保温层依据施工图纸要求，厚度和容重进展施工，保温层铺设(苯板铺设)，分水器的安装，加热管的敷设与打压，不含细石混凝土的浇注。

(二)其它：发包人指定管业公司生产PEX管

第三条合同工期：

合同工期总日历数______天，开工日期以甲方书面通知书为准：_____________。

第四条质量等级：

按图纸与国家相关标准、标准执行。

第五条合同价款：

本地板采暖工程实行包工包料，造价按实铺面积元/㎡计算，按甲方供应施工图纸的地暖实铺面积核算总工程。按甲方供应施工图的采暖实铺面积分水器至卫生间热水管，含工程税票。

第六条施工预备

一、发包人

(1)发包人应在______年_______月_______日前供应_______套图纸。

(2)承包人进入施工现场前3天，发包人为承包人供应房间作为库房和工具房，并能满意安全放置施工材料和工具的需要。

(3)施工所需水、电由承包商自行解决，发包人与工程部协调。

(4)组织承包人和设计单位、土建施工单位、监理单位进展图纸会审和设计交底。

(5)根据国家工程定额和使用需要，随着土建工程进度施工，即土建工程施工至卫生间、厨房等且防水层完工，闭水试验己验收，全部地面层清理平坦做找平层后即进入地板采暖工程施工。

二、承包人

(1)在开工前将施工组织设计提交发包人，发包人应3天内提出修改意见或予以确认。逾期不确认也不捉出修改意见，视为同意。

(2)按本合同商定，组织施工人员、材料、设备进场。

(3)负责进场施工人员、材料的安全保卫工作。

(4)组织施工人员进展技术交底。

第七条工程期限：

(一)开工前15天，发包人向承包人发出书面开工通知单。

(二)如因以下缘由造成工期延误，经监理方确认签字后，工期相应顺延。

1.发包人未按商定供应开工条件或工地代表未按商定供应指令或批准的。

2.发包人未按商定门期支付工程预付款、进度款、致使施工不能正常进展。

3.设计变更或工程量增加。

4.一周内非承包人缘由停水、停电造成停工累训一超过8小时或连续间歇性停水、停电3天以上影响下常施工、

5.不行抗力等因素。

由于上述缘由消失时承包人向发包人或监理方提出书面报告，监理方在24小时内拒绝签字影响施工的，工期仍相应顺起，造成损失由发包方担当责任。

第八条工程质量与验收

一、工程质量

(一)工程质量应当到达本合同商定的质量标准，质量标准的评定以图纸设计和标准为依据。

(二)竣工验收前，承包人向发包人供应竣工验收技术资料，承包人供应检验检测报告、合格证以及相关技术质保资料。

(三)本合同内商定的单项工程竣工后交付发包人，发包人与承包人应签订中间验收交接单，发包人担当该完成单项工程的爱护贡任。地暖工程竣工后，土建后续分项工程尚未完成，因此地暖成品爱护应由发包方负责，并监视、催促总包方同样留意地暖成品爱护。发包方及工程总包方应履行乙方地暖成品爱护通知签收手续。

第九条安全施工：

1、承包人应遵守工程建立安全生产有关治理规定，严格根据安全标准组织施工，并实行必要的安全防护措施，消退事故隐患。由于承包人违反安全生产及消防法规约有关规定而发生安全事故，造成的损失由承包人担当。

2、发包人不得要求承包人违反安全治理的规定进展施工。因发包人缘由造成的安全事故，由发包人担当相应责任和发生的费用。

3、发包人、承包人对事故贡任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

第十条工程价款支付与结算：

1、本合同价款采纳商定价格，双方签订本合同时即确定。合同价款在本协议商定后，任何一方不得擅自转变，如有工程量增减，只对增减局部工程量审计。

2、支付方式：

A、合同签订后________前，发包人付给承包人合同总价款的_____%，金额为(大写)_________________元人民币。

B、前，发包人付给承包人合同总价款的%，金额为(大写)_________________元人民币。

C、工程竣工后，经发包方和质量监视部门检验合格________前，发包人付给承包人合同总价款的_____%,金额为(大写)_________________元人民币。

3、本合同结算依据为合同价款和施工中双方商定的调整价款。

第十一条工程变更：

1、工程变更以设计变更图纸为准。

2、重大变更或增加工程造价时，双方另行协商，变更的工程价款确定并能支付，双方取得全都，签订补充协方后并且设计图纸和变更设计图纸齐备时，承包人才予施工。

3.因变更导致合同价款的增减及造成的承包损失，由发包人担当，延误的工期相应顺延。

第十二条违约责任、索赔和争议解决。

一、违约

按合同法相关条款执行。

二、争议

双方商定，在履行合同过程中产生争议时，双方协商解决，协商不成，向法院提起诉讼解决纠纷。

备注：

发包人：承包人：

法定代表人：法定代表人：

托付代理人：托付代理人：

电话：电话：

年月日年月日

安装工程标准合同11

承包方：(简称乙方)

経双方协商，甲方将水电安装工程承包给乙方施工，为界定双方权利、义务和责任，依据国家相关法规和公正诚信原则，双方达成全都订立本合同。

一、施工总体要求：

确保工程既定质量等级达标;确保工期完工;确保施工现场安全文明标准，事故率为零;确保材料质量合格不超标;确保与其它工地、工种在施工中的协调协作，要肯定听从甲方施工治理人员的统一指挥和协调。

二、承包方式及承包范围：

1、承包方式：包工

2、承包内容和范围：(1)本工程强电、给排水预埋工程;

(2)本工程施工图纸包含的强电和给排水安装工程;

(3)避雷针焊接和预埋;

(4)临时设施的水电。

三、计价与付款：

1、计价方式：按建筑面积元/㎡包干价计算。

2、计价内容：人工费、必备施工机具、现场材料二次转运费、治理费、安全生产与文明施工费、进场退场费、意外工伤保险费、材料场地清理费等，甲方除包干价外不再担当其他任何费用。

3、付款方式：开工日期起，按实际施工人员每人10天支付根本生活费250元，余款在完工并验收合格后30日内付清。

四、施工质量要求：

乙方必需严格根据甲方供应的施工图纸、技术资料和施工标准施工，确保工程质量到达合格。听从甲方技术质量、安全人员的监视检查，抓好质量事前掌握。

五、工期要求：从年月日至年月日。按土建施工进度完成承包的施工内容(包括协作临时水电安装)，未按时完成的将每天罚款500元。施工过程中必需按甲方的施工进度表，协作相关工种进度连接，若单方缘由影响工程进度连接必需担当每天20x元的罚款。如甲方缘由影响工期，按影响天数顺延。

六、乙方的义务和责任：

1、在施工中要听从甲方治理人员的生产指挥和治理，工作时间要听从与施工质量和施工进度的需要，对不听从生产指挥，屡教不改的甲方有权清退出场。

2、妥当保管、使用甲方供应的材料、设备，由于安装质量缘由须返工工程，担当工料损失费用，且不延长工期。

3、每完成一道施工工序后，甲方进展检验，若达不到合同质量要求标准，乙方应马上整改，如限期内拒不整改或中途退场，甲方有权另外安排施工，返工人工费用按人工单价的两倍计算，返工材料费按实际发生金额计算，均从乙方工程款中扣除。

4、食宿费均由乙方自理。

5、按文明施工要求，设备、材料必需按文明工地的要求地点存放和堆码,对残留物及施工垃圾必需准时去除洁净，做到工完场清，不另计费。乙方不去除时,甲方另外安排清扫，清扫费按人工费用单价的两倍计算，从乙方工程款中扣除。

6、必需按合同完成承包工程施工，无特别缘由中途退场属违约行为，必需担当所包工程30%罚款。

7、负责人必需坚守在施工岗位对所承包的工程进展全过程治理，离开工地必需向工程经理请假，并指明代理人员负责临时治理，允许后才能离开。

8、在施工中除了承受甲方治理人员和现场监理人员外，未经甲方许可，不得与建立方、监理方、设计方或质检部门建立工作关系或超越范围处理问题。

七、甲方的义务和责任

1、为确保施工质量，向乙方供应相应的技术图纸和技术资料，并进展技术交底，供应技术指导、效劳和监视。

2、工程治理人员在施工中不得违章指挥，或强令乙方进展冒险和危害身体安康的作业。

3、负责与建立方、监理、设计及有关部门联系，协调现场施工关系。

4、按合同详细条款足额支付给劳务人员生活费，乙方不得拖欠工人生活费。

5、准时向乙方供应合格材料，保证工程施工的需要。

八、安全施工及文明施工

(1)、乙方在确保施工质量的同时必需狠抓安全生产，加强对所辖职工的安全教育和治理。

(2)、遵守安全纪律和操作标准，防止和杜绝触电事故。上岗时必需戴安全帽;严禁酒后上岗和穿拖鞋，打赤膊上岗，遵守文明工地治理制度;不准擅自乱拉乱接用电，现场不准生明火。凡施工期间发生安全事故，均由乙方担当一切责任。

(3)、严禁在工地聚众赌博、打架、斗殴，凡违反规定，消失一次罚款20x元，情节严峻的交当地派出所处理，并由乙方担当一切责任。

九、其他

本合同附表是合同的不行分割的局部。未尽事宜，双方协商解决，补充协议作为本合同的组成局部。

本合同壹式肆份，甲方两份，乙方贰份，具有同等的法律效力。

此合同双方盖章签字生效。工程工程完工验收合格、款项付清后自行作废。

甲方(盖章):乙方(盖章):

甲方代表(签字)乙方代表(签字)

二0一年月日

安装工程标准合同12

甲方：(发包方)

乙方：(承包方)

本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条工程概况

1.施工地点：贵州省x

2.工期：日至20x年

3.本项工程估计费用元人民币。

其次条工程承包方式：包工包料。

第三条工程承包范围

1.负责施工甲方新教学楼电缆埋设、新教学楼供水管道安装、食堂位置旧电路改造工程。

第四条材料供给的商定

1.甲方供应的材料

甲方负责供应本工程工程中新教学楼供电电缆及电缆埋设所需穿线管道、新教学楼供水工程所需增压成套设备。

乙方必需至少提前两天向甲方提出下一工序需要购置的材料的清单，并注明所需材料的数量。甲方应按时供应乙方需要的材料。

甲方负责选购供给的材料应是符合要求的合格产品，并应按时供给到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发觉甲方供应的材料有质量问题或规格差异，应准时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方担当。

甲方供给的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2.乙方供应的材料

乙方负责供应本工程所需其他全部材料。

乙方供给的水电材料甲方应到现场验收，如不符合施工要求或规格有差异，应制止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

乙方自带施工的必需工具，要保证安全性、良好使用性，乙方自行担当工具修理费和损消耗用。

第五条关于工程质量及验收的商定

1.本工程应严格执行国家相关施工标准及相关工程质量验收标准。

2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身缘由造成质量问题，其返工费用由乙方担当，工期不变。

3.工程竣工：乙方应提前一天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。

第六条有关安全生产和防火等的现场治理商定：

1.严格遵守规定的施工时间，降低施工噪音，削减环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位、住户的关系。

2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随便拆改原建筑物构造及各种设备管线。

3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进展爱护。

4.保证施工现场的干净，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

5.负责工程所产生垃圾的处理工作。

6.乙方如因施工缘由需居住在现场，日常用水、用电等必需留意安全，工地发生工伤由乙方负责。

7.乙方应做好施工材料保管工作，制止闲杂人等进入现场。

8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发觉偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第六条工程款付款方式：整体竣工验收合格后支付全部工程价款。

第七条违约责任：

1.甲方未按合同商定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付合同总价款0.5%的违约金。

2.由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付合同总价款0.5%的违约金。

第七条纠纷处理方式：

因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以根据本合同商定向向人民法院提起诉讼。

第八条合同的变更和解除：

1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任