施工合同版合同_第1页
施工合同版合同_第2页
施工合同版合同_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

PAGEPAGE1施工合同版合同一、合同概述本合同由甲方（施工单位）和乙方（建设单位）订立，为明确施工工程范围、工程质量、工程进度、工程费用、违约责任及争议解决方式等内容，约定各项施工工程的目标、要求和义务，保证工程建设的安全、质量、进度和经济。二、合同条款1.工程范围本合同包括以下项目：（1）详细施工单位之建筑工程项目工程内容；（2）详细工期和进度计划以及配套设施建设；（3）工程质量要求及验收标准；（4）建设单位向施工单位支付工程款项的方式。2.时间进度本合同规定的施工期，以甲方开工之日为起始日，至竣工验收合格为止。施工期为___天/月，如因不可抗力或乙方原因造成工程延期的，甲方应立即以书面形式通知乙方。经乙方同意延期后，双方应签订书面变更协议。3.质量验收标准本合同规定的施工工程须符合国家有关标准及地方政府的相关规定。甲方须保证其提供的原材料、施工设备、构件及验收规划等均符合国家及地方政府的相关规定，并负责进行相应的品质检验，并在甲方要求的任何检验时，提供与工程的规划及期望验收标准相符的检验报告。4.工程预算费用本合同规定的预算费用包括建设单位对甲方的施工项目工程付款金额；除此之外，还包括乙方在施工过程中所需要支付的其他费用。乙方应按照本合同约定的方式向甲方支付上述费用，甲方应及时提供相关的支付证明材料，以便乙方予以核实。5.违约责任（1）乙方违反本合同规定，应承担相应的违约责任，如果造成甲方或第三方经济损失的，应当承担相应赔偿责任。（2）如果甲方未能按照合同约定的规定完成工程建设，乙方有权要求甲方加快工程建设，并承担由此产生的损失。如因甲方原因造成工程无法如期竣工或未能按照要求通过验收，甲方应承担包括但不限于追加工程费用、赔偿损失等在内的违约责任。6.争议解决方式因本合同引起的任何争议，双方应首先协商解决。协商无法解决的，应向当地人民法院提起诉讼，双方应接受当地人民法院的判决。三、合同附则1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。2.本合同为一式两份，甲乙双方各执一份。3.本合同的签署、修改、解除或变更必须在双方代表或授权代表的见证下完成，并加盖双方公章和签字。4.本合同如有未尽事宜，双方应根据国家相关规定或行业惯例达成相应协议，并以书面形式加以确认。5.本合同中所述名称、定义、记载等应以标准化术语和词语为准。6.本合同中如有内容与国家法律、法规、

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论