园林绿化工程总包合同_第1页
园林绿化工程总包合同_第2页
园林绿化工程总包合同_第3页
园林绿化工程总包合同_第4页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

园林绿化工程总包合同合同背景本合同是由甲方和乙方在平等互利的基础上，根据中华人民共和国的法律法规和有关条款，依据公平、公正、诚信、诚实原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行园林绿化工程总包事宜达成的协议。合同内容1.项目概述1.1甲方：【公司名称】，成立于年月**日，统一社会信用代码为【统一社会信用代码】，注册资本：【注册资本】万元，法定代表人：【法定代表人姓名】，业务范围：【公司业务范围】。1.2乙方：【公司名称】，成立于年月**日，统一社会信用代码为【统一社会信用代码】，注册资本：【注册资本】万元，法定代表人：【法定代表人姓名】，业务范围：【公司业务范围】。1.3项目名称：【项目名称】。2.合同条款2.1总承包范围2.1.1乙方应按照甲方要求，对项目的建设进行规划和设计，并编制详细的施工方案和预算。2.1.2乙方应组织施工队伍和采购材料，对项目进行整体施工和管理。2.2工期安排2.2.1乙方应在开工前制定详细的施工计划，并向甲方报备。2.2.2乙方应在规定时间内完成项目建设，确保工期的合理安排。2.3施工质量2.3.1乙方应按照施工图纸和标准规范进行工程施工。2.3.2乙方应保证工程质量符合国家和行业标准，达到规定标准的验收要求。2.4合同价款2.4.1本合同总价款为【总价款】万元。2.4.2乙方应在甲方支付合同价款后，按照合同要求接受验收，并提供开具正式发票的业务。2.5付款方式2.5.1甲方应按照合同约定，在合同约定的时间内按照约定支付预付款和中期进度款。2.5.2乙方应在甲方支付合同约定的款项后，按照工程进度完成情况，申请工程结算款。3.合同执行3.1本合同自双方签订之日起生效，履行期为【合同履行期】。3.2在履行期内，如遇不可抗力因素影响工程施工，双方应通过友好协商妥善解决。3.3在工程验收合格后，本合同自动终止，双方应进行归档管理，保证合同文件的安全性和完整性。4.违约责任4.1如甲方未按合同约定支付合同价款，应根据约定支付违约金。4.2如乙方未按合同要求完成工程建设，应承担相应的违约责任。5.其他条款5.1签约地点：【签约地点】。5.2本协议未尽事宜，双方应协商解决，可签订补充合同或修改本合同。5.3本合同以中文书写，一式两份，各方各执一份，合同正本具有同等法律效力。合同期限本合同自【合同生效日期】起生效，至【合同履行期】终止。合同生效方式本合同需由甲方和乙方双方经过电子签名或签字盖章后，方可生效。合同解决争议方式双方在履行合同过程中出现争议的，应当协商解决。协商不成的，可以向【争议解决方式】申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。仲裁地点为【仲裁地点】，

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论