泰安市肥城市独立工矿区湖屯镇中心小学新建工程招标文件

项目名称:山东省泰安市肥城市独立矿区-湖屯镇中心小学新建工程 第四部分工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程名称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括具体保修的内容，双方约定如下：保修范围内的所有由承包人完成的工程内容。二、质量保修期2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期为二年。其他项目保修期限约定如下：按国家及当地规定执行。2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项质量保证金的扣留金额及方式执行本工程《建设工程施工合同》专项条款，结清质量保证金时不计利息。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人：(公章) 承包人：(公章)法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：电话： 电话：开户银行： 开户银行：账号： 账号：第五部分安全生产合同为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主(以下简称“发包人”)与承包人(全称)(以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：一、发包人职责1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5．组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。二、承包人职责1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规及相关规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％—3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4．承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5．承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。三、违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任，费用由责任方自行承担；因不可抗力造成的已未遂事故，经有关部门认定，不属违规行为。本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖法人章后生效，全部工程竣工验收后失效。发包人：(公章) 承包人：(公章)法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：电话： 电话：传真： 传真：第五章工程量清单一、工程量清单编制说明1.总则1.1进入泰安市公共资源交易中心肥城分中心招标的工程建设项目，原则上均应采用工程量清单计价方式。工程量清单应依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）编写。1.2全部或部分使用国有资金或国家融资资金建设的工程项目，不分工程建设规模，必须采用工程量清单计价，并应编制预算控制价。1.3非国有资金投资或国家融资建设的工程项目，可采用工程量清单计价。如不采用工程量清单计价方式，除工程量清单等专门性规定外，《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的其它条文仍应执行。1.4工程量清单应由具有相应资格的工程造价专业人员编写和核对，并依法承担相应的责任。工程量清单的准确性和完整性由招标人负责。1.5工程量清单应由分部分项工程量清单、措施项目清单、规费和税金四部分组成。2.工程量清单说明2.1本工程量清单根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量全部采用中华人民共和国法定计量单位。2.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。2.3招标范围：工程量清单及图纸范围内的所有内容。3.投标报价说明3.1投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、规费、税金的合计金额一致。3.1.1投标报价应为综合各种优惠让利后的最终报价。在此基础上，投标人不得对涉及工程价款方面的投标内容进行再次优惠。投标人违反本条规定做出的其它优惠，不得做为评标依据。3.1.2工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低和影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定标准进行施工和修复缺陷的责任。为合格完成本工程项目的施工所必须发生的且工程量清单中未列明的其他工程项目，视为已包含于工程量清单中所列明的工程项目中。3.1.3合同价款应包括驻地建设费用、劳务、材料（包含发包人所供材料）、机械、质检（自检）、安装、维护、缺陷修复、管理、保险、利润、政策性文件规定、地方规费等合格完成本工程的所有费用，合同明示或暗示的所有责任、义务、风险及招标代理费、交易费、临宿价格等费用也包含在投标报价之内。3.2工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。3.2.1工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。4.其他说明4.1规费及税金执行鲁建标字（2016）40号、鲁建标字【2016】39号、鲁建标字【2019】22号文、鲁建标字【2020】17号文、泰建发【2020】16号、鲁建标字【2019】10号、鲁建标字【2020】24号。投标报价中人工工日单价执行泰建发（2020）16号。[违反本条规定，其报价无效]。4.2工程量清单所列工程数量是依据设计图纸计算的数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据，竣工结算的工程量按合同约定确定，合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低和影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定标准进行施工和修复缺陷的责任。4.3项目总价设招标控制价，超出或等于招标控制价的投标，一律按废标处理。4.4本项目以实际发生的工程及工程量结算。4.5本项目工程量清单中材料暂估价及暂估价项目均为除税单价。5.工程量清单（附后）

5.1投标总价表投标总价招标人：工程名称：投标总价（小写）：（大写）：投标人：（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）编制人：（工程造价专业人员签字盖专用章）编制时间：5.2总说明总说明工程名称：第页共页5.3工程项目投标报价表工程项目投标报价表工程名称：第页共页序号单项工程名称金额（元）合计5.4单项工程投标报价表单项工程投标报价表工程名称：第页共页序号单位工程名称金额（元）123……合计5.5工程投标报价汇总表工程投标报价汇总表工程名称：第页共页序号汇总内容金额（元）（元）1分部分项工程费1.5……2措施项目费2.1措施项目费(一)2.2措施项目费(二)3其他项目费3.1暂列金额3.2特殊项目费3.3计日工3.4总承包服务费4规费5税金合计=1+2+3+4+5

5.6分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表工程名称：第页共页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）综合单价合价其中：暂估价5.7分部分项工程量清单综合单价分析表分部分项工程量清单综合单价分析表工程名称：第页共页序号项目编码项目名称定额编号工程内容综合单价组成综合单价人工费材料费机械使用费计费基础管理费和利润5.8材料暂估价一览表材料暂估价一览表工程名称：第页共页序号材料名称、规格、型号计量单位单价（元）备注注：如果有暂估价附此表5.9工料机汇总表工料机汇总表工程名称：第页共页序号工料机编码材料名称、规格、型号单位数量单价（元）合价（元）备注5.10措施项目清单计价汇总表措施项目清单计价汇总表工程名称：第页共页序号项目名称金额（元）5.11措施项目清单计价表（一）措施项目清单计价表（一）工程名称：第页共页序号项目名称计算基础费率（%）金额（元）123456789101112合计注：1、投标人可自行增加项目。2、表格中各项费率，投标人可自主填报。若填报为零的措施项目，投标人应说明理由。3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏内注明施工方案（或计算办法）。

5.12措施项目清单计价表（二）措施项目清单计价表（二）工程名称：第页共页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）综合单价合价其中：暂估价5.13其他项目清单与计价汇总表其他项目清单与计价汇总表工程名称：第页共页序号项目名称计量单位金额（元）备注1暂列金额2特殊项目费用3计日工4总承包服务费合计5.14暂列金额明细表暂列金额明细表工程名称：第页共页序号项目名称计量单位暂定金额（元）备注1234567891011合计注：如果有暂列金额附此表

5.15特殊项目暂估价表特殊项目暂估价表工程名称：第页共页序号特殊项目名称内容、范围计量单位计算方法金额（元）备注合计注：如果有特殊项目暂估价附此表5.16计日工表计日工表工程名称：第页共页单位：元序号项目名称、型号、规格单位暂定数量综合单价合计一人工1234人工小计二材料123456材料小计三施工机械1234施工机械小计总计5.17规费、税金项目清单与计价表规费、税金项目清单与计价表工程名称：第页共页序号项目名称计算基础费率（%）金额（元）1规费1.1安全文明施工费1.1.1环境保护费1.1.2文明施工费1.1.3临时措施费1.1.4安全施工费1.2工程排污费1.3社会保险费1.4住房公积金1.5建设项目工伤保险2税金合计

第六章图纸（随招标文件一同发售）第七章技术标准和要求技术标准和要求1、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。2、根据工程设计要求，该项工程项目所使用材料及半成品必须达到建设工程准用条件，且达到合格标准，有强制标准的必须达到强制标准。3、材料要求：建设单位为了确保施工工程质量，对材料可随时抽验，主要材料均为优质名牌产品。第八章投标文件格式目录一、诚信承诺书二、项目管理机构班子常驻施工现场的承诺书三、唱标内容一览表四、投标函五、授权委托书六、授权委托人身份证明七、已标价工程量清单八、资格审查资料九、招标文件要求投标人需要提交的其它材料。注：相关材料按照“投标人须知”的要求进行电子文件的制作。一、诚信承诺书致：

（招标人名称）

泰安市公共资源交易中心肥城分中心为维护公共资源交易的公平竞争，保障依法有序的市场交易秩序，我们按照“诚实守信”的原则，郑重向贵方作出承诺，我们参加这次

公共资源交易活动，严格按照招标文件的要求提供相关证明材料，并保证这些材料都是真实可信的，同时也保证如果我们成为中标（成交）人，将忠实履行合同义务。

承诺人：（盖单位章）法定代表人（签字或盖章）日期：年月日二、投标人承诺书序号内容1项目管理机构班子常驻施工现场的承诺书致：为加强本工程项目管理，保证我公司在中标后严格履行与招标人签定的工程建设承包合同，圆满的完成本项工程，我愿就此做出以下承诺：若我方中标，我方将严格按照合同要求，派驻以下现场管理人员：序号职务姓名身份证号证书编号备注1项目经理2专职安全员我单位本项目所有的现场管理人员，每月不低于22天，每天至少８小时在本工程现场工作，否则按照项目经理1000元/天、安全员500元/天进行罚款，罚款在结算中扣除。2、承包人不得擅自变更投标文件中明确的项目经理。特殊情况项目经理确需变更的：经甲方同意更换项目经理的，承包人需提交３万元的罚款（在结算中扣除）；未经甲方同意私自更换项目经理的，承包人需提交合同总价款3%的罚款（在结算中扣除）。3、承包人不得擅自变更投标文件中明确的项目管理机构中的人员。特殊情况确需变更的：经甲方同意更换人员的，承包人需提交1万元/人的罚款（在结算中扣除）；未经甲方同意私自更换人员的，承包人需提交合同总价款1%/人的罚款（在结算中扣除）。4、中标后领取中标通知书之前，以上人员到肥城市湖屯镇人民政府录取脸谱信息，人员如不一致，取消中标资格，并计入不良行为记录。5、工程开工后，由甲方采用脸谱考勤机或其他方式对现场管理人员进行考勤，发现项目管理组成人员中违反本承诺的，按上述规定罚款，并同意扣除履约保证金、计入企业不良记录，性质恶劣的，甲方有权解除合同。特此承诺。2我方承诺自行安装视频监控系统，达到本项目施工现场全覆盖。3我方承诺本工程施工全过程标准化文明安全施工，严格遵守国家和地方政府部门办法的优质文明安全施工操作规程，满足安全文明施工达标工地要求。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日三、唱标内容一览表项目名称投标人（盖单位章）法定代表人或其委托代理人（签字）投标总报价大写：小写：￥工期目标日历天质量目标安全目标对招标文件认同程度注册建造师姓名：；注册证号：；级别：备注注：1、本表填写应简明扼要。质量目标、安全目标应响应招标文件要求，“对招标文件认同程度”栏内填写“完全认同”或“不认同”。四、投标函（招标人名称）：1．我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（）的投标总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。3．如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.2项规定的任何一种情形。6．（其他补充说明）。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）地址：网址：电话：传真：邮政编码：年月日注：《投标函》签字盖章后将扫描件制作在电子投标文件中。五、授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：。代理人无转委托权。投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：年月日注：签字盖章后将扫描件制作在电子投标文件中。六、授权委托人身份证明附：授权委托人身份证注：盖章后将扫描件制作在电子投标文件中。七、已标价工程量清单说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。八、资格审查资料（一）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注附件1：营业执照副本原件扫描件附件2：施工资质等级证书副本原件扫描件附件3：安全生产许可证副本原件扫描件附件4：组织机构代码证副本原件扫描件（未办理三证合一的单位提供）（二）项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业注册单位附件7：拟派项目经理的注册建造师执业资格证书、安全生产考核合格证书B证社保证明或电子签章的社保缴纳证明扫描件（三）承诺书————————（招标人名称）：我方在此声明，我方拟派往（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。特此承诺投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日（四）近二年发生的诉讼和仲裁情况（投标人名称）关于近年发生诉讼及仲裁情况的声明格式一：无诉讼和仲裁声明依据招标文件的要求，（投标人名称，以下简称“我方”）确认：在近年（投标人须知前附表要求的年份）内无任何诉讼和仲裁情况。我方保证以上声明的真实性和有效性，并愿就此承担相应的法律责任。特此声明。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日格式二：有诉讼和仲裁声明依据招标文件的要求，（投标人名称，以下简称“我方”）确认：在近年（投标人须知前附表要求的年份）内存在以下诉讼和仲裁情况：1、2、3、…………附件11：（如有）法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件。我方保证以上情况、资料内容的真实性和有效性，并愿就此承担相应的法律责任。特此声明。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。九、招标文件要求投标人需要提交的其它材料。1、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关资料：（1）企业近两年度（2019年或2020年）经审计的财务报告，包含资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注）或其基本账户开户银行出具的资信证明材料。（2）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料（2021年度的凭据即可）。（3）通过“信用中国”网站（）、中国政府采购网（）查询的信用记录截图并加盖单位公章（至投标截止日前）。（4）参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。2、省外企业须在山东省建筑市场监管与诚信信息一体化平台进行注册并验证的截图。3、投标单位认为需要提交的其他材料。(格式自拟)以上资料扫描件按照要求对其进行网上上传并制作在电子投标文件中，否则视为不响应招标文件要求。技术标:山东省泰安市肥城市独立矿区-湖屯镇中心小学新建工程技术文件有关说明施工组织设计（技术暗标部分）制作要求（适用于电子招投标项目）1.电子标书技术方案按照招标文件规定的内容和顺序制作。电子技术标采用“暗标”形式，技术标内容编制要求：技术文件内容、文字均不得出现彩色文字、设标图形；不得出现投标单位名称、相关人员姓名等能体现有关投标单位信息的提示性标记、文字、语句等。2．除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术标”的正文中均不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。3.未按规定上传技术方案的，经评标委员会评审，技术标得分判定为0分。4.评委的自由裁量权权重每项不应超过50%，评委对某一技术标的评分不足技术标分值总分的60%，或者与其最终得分相差超过30%的，应当对其评分做出书面说明。施工组织设计（技术暗标部分）1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：一、施工部署，包括施工方案、施工组织及管理程序安排；二、分部分项工程的施工方法及技术措施；三、进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；应附表：拟投入的主要施工机械设备表附表一劳动力计划表附表二计划开、竣工日期和施工进度网络图附表三四、质量管理体系及保证措施五、安全管理体系及保证措施；六、环境管理体系及保证措施七、文明施工、文物保护体系及保障措施八、冬雨季施工保证措施九、项目风险预测与防范和事故应急预案十、施工总平面图及其他应说明的事项（供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置）；应附表：施工总平面图附表四临时用地表附表五施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。附表一拟投入本工程的主要施工设备表附表二劳动力计划表附表三